招标师考试试题及答案8篇 第1篇
某国家机关的下列采购中，采购金额均达到了政府采购的最低限额标准，但没有达到公开招标的标准。其中适宜采用竞争性谈判方式采购的有（）。
A.规格统一的数码照相机
B.事先不能确定详细技术标准的楼宇自控设备
C.房屋严重漏水，需要尽快寻找一家施工单位修缮
D.普通办公桌椅
E.只有一家供货商的专用卫星遥感设备
《招标投标法》规定，招标投标活动的( )环节的最基本要求和特点是公开，保障所有投标人的知情权。
A、招标
B、投标
C、评标
D、开标
关于科技研究开发和咨询服务项目技术转移阶段知识产权管理的表述中，不正确的是（）。
A、受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人与受让人共同承担责任
B、专利实施许可只在该专利权的存续期间内有效
C、受让人应当按照约定的范围和期限，对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分，承担保密义务
D、专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同
答案：A
解析：
本题的考点为科技研究开发和咨询服务项目技术转移阶段的知识产权管理。科技研究开发和咨询服务项目运行过程中涉及的技术转移、项目成果的转移，都要受到知识产权的制约。具体而言，专利实施许可只在该专利权的存续期间内有效；专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。受让人应当按照约定的范围和期限，对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分，承担保密义务。受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人承担责任，但当事人另有约定的除外。当事人可以按照互利的原则，在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。
货物投标文件一般内容组成部分包括（ ）。
A.商务和技术偏差表 B.联合体协议书
C.投标保证金 D.技术性能参数的描述
E.有关资格证明文件
答案：A,D,E
解析：
货物投标文件一般由下列内容组成：投标函、投标一览表、法定代表人身份证 明或授权委托书、货物制造商和代理商资格声明以及授权函、技术性能参数的详细描 述、商务和技术偏差表、投标保证金、资格后审证明文件或资格预审更新资料。BC两 项属于服务投标文件的内容。
货物招标通过合理划分标包，对采购货物进行有机的拆分和组合，可以增加招标的竞争性和招标效率;也可以结合标包的技术特点和要求设置投标资格预审条件、标准，充分发挥各个投标人的专长，降低采购价格，保证供货时间和质量。
问题：
货物采购标包划分考虑的主要因素有哪些?
答案：
解析：
应考虑的因素有：
①法规因素;
②招标人的管理模式;
③招标人管理力量;
④货物功能配套与技术关联;
⑤货物种类与规模;
⑥货物的生产供应周期、效益。
技术转移阶段委托开发或者合作开发项目中完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，()。
A、由当事人约定
B、由转让方规定
C、依据法律的规定
D、由受让方规定
答案：A
解析：
本题的考点为技术转移阶段的知识产权管理。委托开发或者合作开发项目中完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法，由当事人约定。
招标师考试试题及答案8篇 第2篇
根据《合同法》，在合同内容中，标的的内在品质和外观形态的综合指标是()。
A、数量
B、质量
C、履行方式
D、价款
答案：B
解析：
本题的考点为合同的内容。合同的内容由当事人约定，一般建议在合同中约定有当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等条款内容。质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标。签订合同时，必须明确质量标准。
各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向()提出检察建议。
A、同级人民法院
B、人民检察院
C、最高人民法院
D、公安机关
答案：A
解析：
本题的考点为行政诉讼的审判监督程序。各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。
关于保险合同管理要点，下列说法错误的是()。
A、保险的核心作用在于由保险人分担被保险人不确定发生的损失
B、保险人可以按照合同约定对保险标的的安全状况进行检查，及时向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议
C、投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽的责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同
D、保险人为维护保险标的的安全，可以不经被保险人同意，采取安全预防措施
答案：D
解析：
D项，保险人为维护保险标的的安全，经被保险人同意，可以采取安全预防措施。
某工程建设单位在开工前已投保“建筑工程一切险”。当工地发生意外事故造成()的伤亡损失属于第三者保险责任。
A、建设单位工作人员
B、总包单位技术人员
C、分包单位合同制工人
D、工地外过路行人
答案：D
解析：
“建筑工程一切险”是承保以土木建筑为主体的各类工程在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失，以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任的险种，简称“建工险”。
政府采购货物应当采用公开招标的方式，其具体数额标准属于中央预算的，应由()确定并公布。
A、国务院
B、中国人民银行
C、国家发展和改革委员会
D、省级人民政府
答案：A
解析：
根据《政府采购法》规定，采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定。
关于开标的邀请和通知义务，下列说法中不正确的是()。
A、工程建设项目，应当邀请投标人
B、工程建设项目，应当邀请公证机构
C、机电产品国际招标项目，应当邀请招标人
D、政府采购项目，应当通知同级人民政府财政部门
答案：B
解析：
招标人应邀请所有投标人参加开标会议，也可通知有关行政监督机构代表到场监督，或者邀请公证机构人员到场进行公证。《招标投标法》第三十六条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十八条规定，招标采购单位在开标前，应当通知同级人民政府财政部门及有关部门。财政部门及有关部门可以视情况到现场监督开标活动。
招标师考试试题及答案8篇 第3篇
建设单位应在项目实施过程中坚持质量改进。下列工作中，属于质量改进的是（）。
A.分析项目各种质量因素的变化趋势 B.制订不合格品的控制措施
C.评审不合格品 D.编制工程质量计划
答案：A
解析：
建设单位在整个项目的实施过程应坚持质量改进，其措施包括：①收集工程建设项目的各种质量信息，分析项目各种质量因素的变化趋势；②确定工程建设项目的质量趋势的偏差原因；③评价消除偏差原因的措施需求；④制定相应的纠正和预防措施；⑤验证纠正和预防措施的实施效果；⑥评估纠正和预防措施的完善需求。
【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。
根据国家货物质量有关规定，货物质量标准分为（ ）。
A.国家标准 B.省级标准 C.部级标准 D.企业标准
E.市级标准
答案：A,C,D
解析：
根据国家标准化与产品质量的相关法规，作为工业产品的货物质量分为国家标准、行业标准、企业标准三级。①国家标准。对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。②行业标准（部级标准）。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以由该行业的国务院有关行政主管部门制定行业标准，但不可与国家已有其他标准相抵触。③企业标准。在产品没有国家和行业标准时，应制订生产制造企业的标准，但不能与国家或行业巳有相关标准内容相抵触，生产制造企业应及时将企业标准向政府生产许可及质量监督部门备案。对已有国家标准或者行业标准的产品，国家也鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业 内部使用。
招标代理机构的下列行为中，不符合法律规定的是()。
A、按招标人的指令向排名第一的中标候选人发出中标通知书
B、根据主管部门要求向某一投标人提供其他投标人相关资料
C、在招标人委托范围内，独立组织招标活动
D、向监管部门反映评标委员会成员的违法行为
答案：B
解析：
依据《招标投标法》的规定，禁止投标人之间串通投标，禁止招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的他情况。
货物综合评估法中较常用的运用方法包括 （）
A.栅栏评标法B.性价比法
C.定性评价法 D.综合评分法
E.最低评标价法
答案：B,D,E
解析：
解析 货物综合评估法有三种较常用的运用方法：（1）最低评标价法的选择及运用；（2）综合评分法；（3）性价比法。
招标采购跟踪过程中可以应用的管理方法和手段比较多，在选择采用的方法时，应注意()。
A、合同跟踪和信息管理的总体规划相协调
B、合同跟踪的及时性
C、信息的标准化和报表的规范化
D、应用先进的IT技术
E、阶段性目标的匹配程度
答案：A,B,C,D
解析：
招标采购跟踪过程中可以应用的管理方法和手段比较多，在选择采用的方法时，应注意以下几点：①合同跟踪和信息管理的总体规划相协调。实践中，大量的合同跟踪活动不完善，或信息收集和信息管理不协调，导致合同管理的整体效率不高。②合同跟踪的及时性。及时收集信息可以防止有用信息的丢失或扭曲。③信息的标准化和报表的规范化。信息的标准化和报表的规范化，可以提高项目跟踪和信息管理的效率。④应用先进的IT技术。尤其是对于大型复杂的工程建设项目，采用大型的数据库管理技术、网络数据交换技术等，可以提高过程跟踪和信息管理的效率。
下列不属于正文部分条款的是()。
A、品质条款
B、交付条款
C、担保条款
D、合同主体条款
答案：D
解析：
每个买卖合同的具体情况不同，合同条款的内容也不尽相同。买卖合同一般包括以下重点条款：①首部条款；②正文部分条款；③尾部条款。其中，正文部分条款包括：a.标的物条款；b.品质条款；c.数量条款；d.价款条款；e.交付条款；f.包装条款；g.验收条款；h.支付条款；i.违约责任条款；j.担保条款；k.争议解决条款；l.合同生效条款。
招标师考试试题及答案8篇 第4篇
目前国内关于产品环境保护节能的标志中，( )是国家强制企业执行的。
A、节能标志
B、中国环境标志
C、能源效率标识
D、Ⅱ型环境标志
答案：C
解析：
环保节能标志是货物本身环保水平的重要特征。目前国内关于产品环保节能的标志有四类，除了能源效率标识为国家强制企业执行外，其余的标志都属于企业的自选项目。
关于招标采购项目评价方法的要求，叙述错误的是()。
A、综合分析与单项分析相结合，以单项分析为主
B、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主
C、坚持效益监测评价分析与服务项目决策、实施管理分析相结合的原则
D、坚持评价时点以前的实际效果评价分析与评价时点以后的预测效果评价分析相结合的原则
答案：A
解析：
本题的考点为招标采购项目评价方法的要求。招标采购项目评价方法的要求包括：(1)动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主；(2)综合分析与单项分析相结合，以综合分析为主；(3)坚持评价时点以前的实际效果评价分析与评价时点以后的预测效果评价分析相结合的原则；(4)坚持效益监测评价分析与服务项目决策、实施管理分析相结合的原则。
关于工程施工项目招标文件标准文本的适用，下列说法正确的是( )。
A. 依法必须进行招标的项目编制招标文件，可以使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
B. 依法必须进行招标的项目编制资格预审文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
C. 所有工程建设施工项目的招标文件，都应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D. 招标人可以自行决定是否使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
选用贸易术语应该考虑的因素包括()。
A、货源情况
B、进口国的政治经济环境
C、运输风险
D、包装和检验
E、运输条件
答案：A,C,D,E
解析：
贸易术语是确定买卖合同内容的重要因素。因此，在签订合同时，要准确理解贸易术语的含义。选用贸易术语应主要考虑以下因素：①运输条件；②运输风险；③包装和检验；④货源情况；⑤结关手续。
某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不做调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）。
某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为盾量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。
合同履约过程中发生了如下事件：
事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费用。
事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在政工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算，双方发生争议。
事件三：办公楼工程经四方竣工验收貭量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。
事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。
2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。
3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。
4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立？说明理由。
答案：
解析：
1.发包人不同意支付合理。
理由：按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201），承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案例是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。
2.应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。
3.不合理。理由：合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程已达到合同约定的合格标准所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。
4.不能成立。本案中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10天的违约金10万元。
项目合同管理的基本原则不包括（ ）。
A.预防为主原则 B.全面管理原则
C.效益原则 D.分类管理原则
答案：C
解析：
项目合同管理的基本原则是保证当事人双方履行合同的基础，主要有：①全面管理原则；②预防为主原则；③分类管理原则；④流程管理原则。
招标师考试试题及答案8篇 第5篇
关于质押合同的特点，下列说法正确的有()。
A、质押合同标的物具有特定性
B、质押合同需采用书面形式订立
C、质押合同是实践合同
D、质押权生效的法定性
E、质押合同是双向担保合同
答案：A,B,D
解析：
质押合同是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。根据质押物不同，质押合同可以分为动产质押和权利质押两种类型。质押合同通常具有以下特点：①质押合同标的物具有特定性；②质押合同需采用书面形式订立；③质押权生效的法定性。
司机吴某要出差到山东，李某委托其代买一箱苹果，吴某见当地苹果物美价廉，就以李某的名义多买了一箱。吴某多买一箱苹果的行为属于()。
A、代理权终止以后的行为
B、有权代理
C、滥用代理权的行为
D、超越代理权的行为
答案：D
解析：
代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事活动。无权代理包括以下几种情况：①没有代理权而为代理行为；②超越代理权限为代理行为；③代理权终止为代理行为。吴某的代理权是购买一箱苹果，而吴某却购买了两箱，是超越代理权的代理行为。超越代理权的代理行为必须经被代理人追认，否则代理行为产生的后果由代理人承担。
影响工程建设项目质量的因素有()。
A、人的质量意识和能力
B、决策过程
C、项目规划和设计
D、施工方法
E、组织管理
答案：A,B,C,D
解析：
本题的考点为影响工程建设项目质量的因素。影响工程建设项目质量的因素包括：人的质量意识和能力，决策过程，勘察活动，项目规划和设计，材料和设备，施工方法，施工环境。
下列属于国际咨询工程师联合会(FIDIC)发行的标准文本的组成部分的有()。
A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、特殊条款
E、附加条款
答案：A,B,D,E
解析：
国际咨询工程师联合会(FIDIC)1998年发行了第三版《客户／咨询工程师服务协议书范本／Client/ConsultantModelServiceAgreement》（白皮书），是适用于国际工程和国内工程的投资前研究、设计、施工监理和项目管理的咨询服务合同。该标准文本由三个部分组成：协议书、协议书标准条件（通用条款）和特殊应用条件（特殊条款）。《特殊应用条件》是针对具体的服务，拟定的专门性的内容。它包括两个部分：第一部分是与《标准条件》中的一些条款相对应的具体规定，由条款的相应顺序编号相联系；第二部分是附加条款。
行政复议期间，具体行政行为不应停止执行的情形是（）。
A.被申请人认为需要停止执行的 B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人认为需要申请停止执行的 D.法律规定停止执行的
答案：C
解析：
根据《行政复议法》第21条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：①被申请人认为需要停止执行的；②行政复议机关认为需要停止执行的；③申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；④法律规定停止执行的。
可以质押的权利不包括 （ ）
A.汇票 B.本票
C.彩票 D.股票
答案：C
解析：
可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、 本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权，著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。
招标师考试试题及答案8篇 第6篇
关于投融资项目和投融资服务项目的相对性，下列说法正确的有()。
A、从建设方的角度看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项目的子项目
B、从项目法人的角度看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项目的子项目
C、从提供投融资服务的咨询工程师的角度看，投融资服务项目是完整的服务项目
D、从接受服务一方的角度看，投融资服务项目是完整的服务项目
E、从建设方的角度看是融资项目，对股权投资人和金融机构等债权投资人就是投资项目
答案：C,E
解析：
投融资服务是指接受客户委托，在规定的时间内，运用科学技术、经济管理、法律、商务等多方面的知识和信息，为经济建设的投资决策和融资活动提供的智力服务。投融资服务具有相对性：①从建设方的角度看是融资的项目，对股权投资人和金融机构（如银行）等债权投资人就是投资项目；②从提供投融资服务的咨询工程师的角度而言，投融资服务项目是完整的服务项目；③从接受服务一方的角度来看，与之对应的投融资项目，常常是更大的项目（如工程项目）的子项目。
属于工程进度纠偏的经济措施是( )。
A、调整进度管理的方法和手段
B、分析由于管理原因而影响的进度问题并采取相应措施
C、落实加快工程进度所需的资金
D、强化合同管理
建设工程施工合同纠纷处理的方式包括()。
A、协商
B、调解
C、和解
D、仲裁
E、诉讼
答案：B,C,D,E
解析：
建设工程施工合同纠纷处理的方式包括和解、调解、仲裁和诉讼。《合同法》第128条规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
关于编制设计招标文件，下列说法不正确的是（）
A.自发出招标文件至投标截止时间不少于20天
B.招标文件一般规定，当中、英文的意思表达不一致时应以中文为准
C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于30天
D.应遵循“专业性、准确性、全面性、灵活性”的原则
答案：C
解析：
C项，2008年3月份原建设部出台的 《建筑工程方案设计招标投标管理办法》（建市 [2008]63号）规定，大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于40天。
关于工程货物国内竞争性招标，下列说法正确的有()。
A、世行、亚行项目要求工程货物国内竞争性招标的招标公告必须在首都出版的全国性报纸刊登，其中世行中国贷款项目200万美元以下工程和30万美元以下货物招标公告可以在省级报刊登
B、世行、亚行项目出售招标文件时间没有限制，开标前任何日期在规定的时间内均可以购买
C、国内项目在评标完成后公布全部投标人和中标人的名称和价格
D、世行、亚行项目投标人少于3家时，重新招标
E、世行、亚行项目投标保证金有效期比投标有效期长28天
答案：A,B,E
解析：
C项，国内项目依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。世行、亚行项目在评标完成后公布全部投标人和中标人的名称和价格为世行、亚行项目公示评标结果的内容。D项，世行、亚行项目投标人少于3家时，如招标程序和投标时间合理，可以开标评标。如报价合理可授标，如超过招标人预算可以修改招标文件重新招标，或减小范围、风险谈判减价，如串通围标则否决投标。
工程货物招标项目的初步评审分为()。
A、形式评审
B、内容评审
C、资格评审
D、响应性评审
E、符合性评审
答案：A,C,D
解析：
工程施工招标项目初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审。采用经评审的最低投标价法时，初步评审的内容还包括对施工组织设计和项目管理机构的评审。工程货物招标项目的初步评审内容与工程施工招标项目基本相同，初步评审也分为形式评审、资格评审和响应性评审。
招标师考试试题及答案8篇 第7篇
合同争议发生后，以下做法符合及时解决纠纷原则的有()。
A、合同争议发生之后，当事人应积极地、及时地采取措施加以解决
B、当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利不消灭
C、法律规定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭
D、法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭
E、诉讼时效制度、撤销权行使的除斥期间制度等都要求当事人及时行使权利，否则，超过法律规定的权利行使期限的，该等权利将失去法律保护
答案：A,C,D,E
解析：
B项，《合同法》第95条规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。
某项目第一年初投资1500万元，预计第一年末净盈利1100万元，第二年末净盈利1210万元。如果年折现率为10%，则该项目前两年的净现值为()万元。
A、500
B、600
C、700
D、810
答案：A
解析：
设投资项目第t年的现金流入为CI
t，现金流出为CO
t，基准收益率为i
c，项目计算期为n，则投资项目的财务净现值为：FNPV=
。该项目前两年的净现值为：1100/(1+10%)+1210/(1+10%)
2-1500=500（万元）。
关于招标项目踏勘现场，下列说法正确的是（???? ）。
A.组织踏勘现场仅适用于工程建设项目施工招标
B.组织现场踏勘时，可以公开点名签到，以确定潜在投标人是否全部到齐
C.招标人可以组织单个或部分潜在投标人踏勘现场
D.招标人不得分批次组织潜在投标人踏勘现场
答案：D
解析：
按照《招标投标法》第21条和《招标投标法实施条例》第28条的规定，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场；但不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场，并在招标文件中载明踏勘现场的时间和地点。
下列规章及规范性文件中，属于规范服务类招标投标的有（ ）。
A.《工程建设项目施工招标投标办法》
B.《机电产品国际招标投标实施办法》
C.《公路工程施工监理招标投标管理办法》
D.《科技项目招标投标管理暂行办法》
E.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》
答案：C,D,E
解析：
招标投标的规章以及规范性文件，按照性质可以分为工程、货物、服务三大类，《工程建设项目施工招标投标办法》属于工程类，《机电产品国际招标投标实施办法》属于货物类。
招标采购项目信息管理作用中规范管理行为的表述，不正确的是()。
A、信息是下达管理指令的桥梁
B、信息是规范管理行为的目标
C、信息可以带来规范化管理的综合内容和依据
D、没有信息的传递和利用，管理的规范化也就无从谈起
答案：B
解析：
本题的考点为招标采购项目信息管理的作用。招标采购项目信息管理的作用：(1)规范管理行为；(2)预防运行风险；(3)提高工作效率；(4)完善管理绩效；(5)沟通工作内容。针对规范管理行为：信息是下达管理指令的桥梁，规范管理行为的依据；信息可以带来规范化管理的综合内容和依据；没有信息的传递和利用，管理的规范化也就无从谈起。
根据《招标投标法》的规定,下列关于《招标投标法》的适用范围表述中不正确的是 （ ）
A.在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法
B.该法的适用主体范围很广泛，包括国内各类主体但不允许个人参与招标投标活动
C.该毕的适用主体包括外国企业在我国境内设立的分支机构
D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标的，可以适用本规定
答案：B
解析：
《招标投标法》的适用主体范围很广泛,即只要在我国境内进行的招标投标活动都要执行《招标投标法》，包括国内各类主体，既包括各级权力机关、行政机关和司法机关及其所属机构等国家机关，也包括国有企事业单位、外商投资企业、私营企业以及其他各类经济组织，同时还包括允许个人参与招标投标活动的公民个人。
招标师考试试题及答案8篇 第8篇
自然人的民事权利能力始于()。
A、户籍登记
B、出生
C、结婚
D、成年
答案：B
解析：
《民法通则》第9条规定，公民从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。根据这条规定，公民的权利能力始于出生，且因出生这一事实而当然产生。
对于部分使用自有资金的招标项目中，将必须进行招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的，有关行政部门可以( )。
A、警告、责令限期改正
B、罚款
C、行政处分
D、暂停向该项目拨付资金
人民法院应当在收到答辩状之日起（)日内将答辩状副本发送原告。
A、14
B、7
C、21
D、5
答案：D
解析：
本题的考点为民事诉讼审理前的准备。人民法院应当在收到答辩状之日起5日内将答辩状副本发送原告。
招标拍卖挂牌出让国有土地使用权的主体包括出让人和竞买人，出让国有土地使用权的批准权限一般在( )。
A、市、县人民政府
B、省、自治区人民政府
C、土地行政主管部门
D、国务院
投标文件密封情况检查可以由（?? ）进行。
A.招标人?????????????????????
B.投标人????
C.招标人委托的招标代理机构???
D.招标人委托的公证机构???
E.投标人推选的代表
?
答案：B,D,E
解析：
当众检查投标文件密封情况。检查由投标人或者其推选的代表进行。如果招标人委托了公证机构对开标情况进行公证，也可以由公证机构检查并公证。如果投标文件未密封，或者存在拆开过的痕迹，则不能进入后续的程序。
关于资格预审，下列叙述错误的是(）。
A、可以避免不合格的申请人进入投标阶段
B、可缩短评标时间
C、提高评标的科学性
D、缩短招标投标的过程
答案：D
解析：
资格预审的优点是：①避免不合格的申请人进入投标阶段，节约社会成本；②提高投标人投标的针对性、积极性；③减少评标阶段的工作量，缩短评标时间，提高评标的科学性、可比性。其缺点是：①延长招标投标的过程，增加招标人组织资格预审和申请人参加资格预审的费用；②通过资格预审的申请人相对较少，容易串标。
