21年招标师历年真题解析6节 第1节
我国招标投标法规定的最低供给数量为()个。
A、5
B、4
C、3
D、2
答案：C
解析：
我国招标投标法规定的最低供给数量为3个，即投标人数不少于3个，这就要求招标采购项目在市场上的不同供给最少应有3个以上，从而才能形成有效竞争。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，对工程施工过程中新增的清单项目，若合同中没有适用及类似的综合单价，则新增子项综合单价的正确处理方式是 （）
A.由发包人自主决定B.由承包人自主决定
C.由承包人提出，经发包人确认 D.由承包人提出，经承包人确认
答案：C
解析：
合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
根据《招标投标法》的规定，下列关于招标公告的表述中不正确的是( )。
A、招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告
B、招标公告内容应当真实、准确和完整
C、招标公告一经发出即构成招标活动的要约邀请，招标人不得随意更改
D、依法必须进行招标的项目的招标公告，可以通过各类报刊、信息网络或其他媒介公布
根据《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，联合体牵头人应向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的( )。
A、委托书
B、协议书
C、预审资格文件
D、授权书
招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求按分包的专业工程估算造价的_计算。（ )
A. 1% ~3% B.3% ~5%
C. 5%~7% D.7%~9%
答案：B
解析：
招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求参照下列标准计算：招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1%~5 %计算；招标人要求对分包的专业工程进行总 承包管理和协调并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要 求按分包的专业工程估算造价的3%~5%计算； 招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。
生产制造企业研发的重点是()。
A、基础研究
B、技术研究
C、产品开发
D、市场开发
答案：C
解析：
研究与开发一般可以分为基础研究、应用研究和开发研究三大类。其中，开发研究指利用基础研究和应用研究的结果，为创造新产品、新方法、新技术、新材料或改变现有产品、方法和技术而进行的研究。产品开发是生产制造企业研发的重点，其主要目的是为了保持长期的竞争优势而不断创造出能够带来高利润的新产品。
物流服务项目质量计划工作的成果包括()。
A、物流服务项目的质量计划
B、物流服务项目质量管理计划
C、项目质量核对清单
D、物流服务项目质量工作的说明
E、制定物流服务项目质量标准
答案：A,B,C,D
解析：
物流服务项目质量计划编制工作结果是生成一系列物流服务项目质量计划文件，主要包括：①物流服务项目的质量计划；②物流服务项目质量管理计划；③物流服务项目质量工作的说明；④项目质量核对清单；⑤可用于其他管理的信息。
某工程施工项目采用资格预审方式招标，并采用经评审最低投标价法进行评标。共有3个投标人进行投标，且3个投标人均通过了初步评审，评标委员会对经算术性修正后的投标报价进行详细评审。
招标文件规定工期为30个月，工期每提前1个月给招标人带来的预期收益为50万元，招标人提供临时用地500亩，临时用地每亩用地费为6000元，评标价的折算考虑以下两个因素：（1）投标人所报的租用临时用地的数量；（2）提前竣工的效益。
投标人A：算术性修正后的投标报价为6000万元，提出需要临时用地400亩，承诺的工期为28个月。
投标人B：算术性修正后的投标报价为5500万元，提出需要临时用地500亩，承诺的工期为29个月。
投标人C：算术性修正后的投标报价为5000万元，提出需要临时用地550亩，承诺的工期为30个月。
问题：
评标委员会应推荐谁为第一中标候选人。
答案：
解析：
临时用地因素的调整：
投标人A：（400－500）×6000=-600000元；
投标人B：（500－500）×6000=0元；
投标人C：（550－500）×6000=300000元。提前竣工因素的调整：
投标人A：（28－30）×500000=-1000000元；
投标人B：（29－30）×500000=-500000元；
投标人C：（30－30）×500000=0元。
评标价格比较表如下：
投标人C是经评审的投标价最低，评标委员会应推荐其为第一中标候选人。
21年招标师历年真题解析6节 第2节
招标采购项目服务要素的考核指标中，下列属于质量考核指标的是 （）
A.完整性B.安全性
C经济性 D.逻辑性
答案：A
解析：
解析 质量考核指标有：（1）管理方案方面包括针对性、完整性、系统性、时效性；（2）质量保证方面包括符合性（法规、制度、流程）、合理性；（3）质量控制方面包括有效性；（4）质量验收方面包括及时性、符合性、规范性；（5）技术文件方面包括完整性、系统性、严谨性、及时性。
根据《招标投标法》，一个完整的招标投标程序必须包括的基本环节是( )。
A. 发布招标公告、编制招标文件、开标、评标、定标和签订合同
B. 招标、投标、开标、评标、中标和签订合同
C. 发布招标公告、编制招标文件、澄清和答疑、投标、开标、评标和中标
D. 招标、投标、开标、评标、澄清和说明、签订合同
关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。
A、仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B、仲裁审理案件应当公开进行
C、当事人可以协议仲裁不开庭审理
D、仲裁庭不能做出缺席裁决
答案：C
解析：
本题的考点为仲裁的开庭和审理。仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。仲裁庭可以作出缺席裁决。
根据有关规定，招标代理服务收费实行政府指导价，在规定的收费标准内上下浮动幅度不得超过()。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
答案：D
解析：
本题的考点为招标代理服务费用的标准。根据有关规定，招标代理服务收费实行政府指导价，在规定的收费标准内上下浮动幅度不得超过20%。
招标采购项目进度管理的部分丁作有：（1)编制项目进度计划；（2)明确项目的工作范围及内容；（3)确定各项工作之间的工艺关系；（4)确定各项工作之间的组织关系。仅就上述四项工作而言，正确的工作步骤是 （ ）
A. (1) —(2)—(3) —(4) B. (1)—(2)—(4)—(3)
C. (2) —(3)—(4)—(1) D. (2) —(4)—(3)—(1)
答案：C
解析：
招标工作排序的基本步骤如下：（1)项目招标工作列表；（2)项目特性；（3)工作之间工艺关系的确定；（4)组织关系的确定；（5)外部约束条件的确定；（6)招标实施过程中的限制和假设。招标工作排序的确定，为编制招标采购进度计划提供了条件。根据以上所述，可知本题目的正确顺序为（2)→(3)→—(4)→(1)。
在政府采购项目中，招标采购单位不予退还中标供应商投标保证金的情形不包括()。
A、经采购人同意，将中标项目分包给他人的
B、拒绝履行合同义务的
C、未经采购机构同意，将中标项目分包给他人的
D、中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的
E、中标后因公司破产不与采购人或者采购代理机构签订合同的
答案：A,E
解析：
政府采购货物和服务招标项目，投标保证金不予退还的情形有：①供应商中标后无正当理由不与采购人或采购代理机构签订合同的；②将中标项目转让给他人的；③在投标文件中未说明且未经采购人同意而将中标项目分包给他人的。中标人与招标人订立合同后，中标人或者招标人拒不履行合同，均构成违约，应当承担违约责任。
我国《民法通则》规定，寄存财物被丢失或者损毁的，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()年。
A、1
B、5
C、2
D、3
答案：A
解析：
本题的考点为诉讼时效。我国《民法通则》规定，寄存财物被丢失或者损毁的，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为1年。
下列有关工程设计变更与索赔的说法，正确的是()。
A、基准日期后，与工程设计服务有关的技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人与设计人共同承担
B、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人
C、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，在该事项发生后5天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明
D、发包人应在接到设计人书面声明后的10天内，予以书面答复
E、逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
答案：B,D,E
解析：
A项，基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。BC两项，如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。D项，除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。E项，逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
21年招标师历年真题解析6节 第3节
关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的是（）。
A.投标人撤销投标文件的，可以重新投标
B.投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标人的投标保证金
C.投标人撤回投标文件的，应以书面形式通知招标人和已参加投标的投标人
D.投标人撤回投标文件的，可以不再投标，也可在规定的投标截止时间前重新投标
项目规划的内容主要包括( )。
A、时间计划
B、风险防范
C、人员组成
D、经费预算
E、管理制度
答案：A,B,C,D
解析：
项目规划的内容主要包括时间计划、人员组成、工作安排、经费预算、风险防范等内容。服务企业根据客户的实际情况，坚持创新的原则，充分考虑各种因素(特别是经济效益、社会效益、服务态度、服务效率、与客户满意度有关的其他因素等)，制定详细的项目策划书。
物流服务项目的()使得物流服务项目的不确定性较高。
A、一次性
B、独特性
C、集成性
D、伴随性
E、环境开放性
答案：A,B,E
解析：
一般运营型物流工作的工作环境是相对封闭和确定的，而物流服务项目的环境是相对开放和不确定的。由于物流服务项目所处环境的这种相对开放性，以及物流服务项目的一次性和独特性，就使得物流服务项目的不确定性相对较高。
某政府资金投资的工程建设项目货物采购，招标人定标过程中，细致审查了评标报告中推荐的三名中标候选人的投标文件，其中：
第一中标候选人：产品的质量较好，有12年的生产历史，市场占有率达到了4%左右，同时有较好的社会信誉，但其投标报价在评标委员会推荐的三名中标候选人中最高，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第二中标候选人：产品成熟度不如第一中标候选人，其提供的产品仅有4年左右的生产历史，市场占有率达到1.5%左右，其投标报价为评标委员会推荐的三名中标候选人中最低，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第三中标候选人：为新出品的该类产品，投放到市场不足2年。其投标报价居中，同时有很好的优惠承诺，即中标后免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人员等。
招标人认为第一中标候选人最理想，但其价格较高。故向第一中标候选人发出一份通知，要求该投标人在现有的报价基础上下浮2%，同时免费提供3年易损、易坏件，并为招标人免费培训3名操作人员。第一中标候选人在复函中仅同意为招标人免费培训3名操作人员，其他条件一概不接受。因此招标人又向第一中标候选人发出了一封措词严厉的通知，称如不答应招标人的条件，将不采购其提供的产品。这一次第一中标候选人作了些让步，同意免费提供3年易损件，但仍不同意下浮其投标报价，并认为招标人的做法违反了《招标投标法》。但招标人认为，既然招标人和投标人是为签订合同，只要中标通知书没发出，招标人都有权利要求投标人做出某种更有利于招标人的承诺，也只有这样才能采购到满足需求的产品。
问题
1．招标人和投标人的观点哪种正确？说明理由。
2．招标人应具备哪些条件？
3．招标人应怎样确定中标人？为什么？
答案：
解析：
本案中招标人的观点不正确，投标人的观点正确。
《招标投标法》规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；《工程建设项目货物招标投标办法》也规定了招标人不得向中标人提出压低报价、增加配件等作为发出中标通知书和签订合同的条件。本案中招标人的做法，直接违反了这一条法律的规定。
2．法人或者其他组织必须具备依法提出招标项目和依法进行招标两个条件后，才能成为招标人。
（1）招标人依法提出招标项目，是指招标人提出的招标项目必须符合《招标投标法》规定的两个基本条件：一是招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准；二是招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
（2）《招标投标法》及《招标投标法实施条例》对招标、投标、开标、评标、中标和签订合同等程序做出了明确的规定，法人或者其他组织只有按照法定程序进行招标才能称为招标人。
3．招标人在完成了对投标文件审查，确认评标报告符合相关规定后，应根据《招标投标法实施条例》的规定确定中标人，即国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
关于招标与合同的关系，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标主要是为了选择交易对象，订立合同协议时可以自愿谈判
B.工程招标投标形成的合同价格与工程定额单价构成不一致，合同无效
C-招标投标中，《招标投标法》与《合同法》规定不一致的，以《合同法》为准
D.招标人与中标人订立合同时，双方不得修改招标投标文件实质性内容
答案：D
解析：
D项，在招标人发出中标通知书以后，招标人和中标人订立书面合同时，均不得自行更改价格、质量、工期和付款等中标合同的实质内容。A项，招标投标及其签订合同全过程中各当事人应当始终坚持公开、公平、公正和诚实信用的基本原则，并应按照法律程序完成选择交易主体和订立合同，这与一般合同订立中应遵守的自治、自愿和自由协商的原则有所不同；B项，若投标价格中单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修改总价，若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；C项，按照特别法优先于一般法的原则，以招标方式订立合同的，交易双方应遵守《招标投标法》的特别规定。
为防范信用风险，应建立对企业或单位的()等方面进行量化、细化的综合评价考核机制。
A、合同管理水平
B、合同履约能力
C、合同履约状况
D、合同信誉度
E、合并分立状况
答案：A,B,C,D
解析：
防范信用风险是目前国内企业在合同管理上应予重视的重要方面。应建立对企业或单位的合同管理水平、合同履约能力、合同履约状况和企业合同信誉度等方面进行量化、细化的综合评价考核机制，多与那些信用好、履约率高的企业或单位签订合同协议，对那些信用较差的企业在签订合同时应谨慎防范，加入防范信用风险的特别条款。
下列各组工作内容中，其中全部属于招标师职业范围的是（ ）。
A.编制招标公告和招标文件、开标、评标、签订和验收合同
B.编制招标方案、招标文件及其合同条款、组织开标和评标、签订和验收合同
C.编制招标文件及其工程量清单、组织开标和评标、签订和验收合同
D.编制招标公告和招标文件、组织开标和评标、签订合同并控制合同价格
答案：B
解析：
招标师的主要工作是依法开展招标采购活动，包括：①编制和实施招标总体计划、招标方案、编写招标公告、资格预审文件，招标文件及其澄清修改（其中技术规范、工程量清单由其他专典技术人员为主编制）、评标公示、中标通知等；②组织资格审査、现场踏勘、开标和评标活动；③受理对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的异议答复；④主持或协助合同谈判并签订合同；⑤采用其他方式组织采购活动；⑥配合招标采购合同管理、结算和验收；⑦协助解决招标活动及其合同履行中的争议纠纷。
各省市借用外国政府贷款1000万美元(或800万欧元)及以下的项目，其借用外国政府贷款项目资金申请报告由_审批。 （）
A.国家发展改革委 B.项目业主所在地省级发展改革委
C.项目业主所在地省级财政部门 D.项目业主所在地省级人民政府
答案：B
解析：
根据国家发展改革委《关于委托地方审批部分外国政府贷款项目资金申请报告的通知》，各省市借用外国政府贷款1000万美元（或 800万欧元）及以下的项目，其借用外国政府贷款项目资金申请报告由国家发改委委托项目业主所在地省级发展改革委审批。
21年招标师历年真题解析6节 第4节
在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书，但在送达前甲方反悔，这时法院应该()。
A、径行判决
B、强制执行
C、留置送达
D、重新调解
答案：B
解析：
本题的考点为审判程序。当事人各方同意在调解协议上签名或者盖章后生效，经人民法院审查确认后，应当记入笔录或者将协议附卷，并由当事人、审判人员、书记员签名或者盖章后即具有法律效力。当事人请求制作调解书的，人民法院应当制作调解书送交当事人。当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。
评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为_人以上单数。 （）
A.3 B.5
C.7 D.9
答案：B
解析：
解析 依法必须进行招标的项目，评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。依法必须进行招标的一般项目，评标专家可以从依法组建的评标专家库中随机抽取；特殊招标项目可以由招标人从评标专家库中或库外直接确定。
与项目管理的其他组织方式相比，强矩阵式组织的特点包括（ ）。
A.上级对项目组织的管理需经过职能部门来完成
B.项目组织自身拥有管理项目所必需的全部资源
C.项目经理对职能部门发出的是指令性计划任务
D.项目管理处于主体地位
E.团队成员受项目经理与职能部门的双重领导
答案：C,D,E
解析：
强矩阵式组织是一种项目部门虽需接受上级组织职能部门的指导，但本身仍处于项目管理主导的组织方式。在强矩阵组织方式下，项目经理对上级职能部门发出的是指令性计划任务，职能部门向项目部提供的是咨询性意见，项目经理有权决定是否及如何采纳这些意见，但也要承担最终的主要管理责任。
工程计价工作的特征包括()。
A、计价的单件性
B、计价方法的多样性
C、计价依据的复杂性
D、计价的组合性
E、计价数据的客观性
答案：A,B,C,D
解析：
工程计价工作具有以下特征：①计价的单件性；②计价的多次性；计价的组合性；④计价方法的多样性；⑤计价依据的复杂性。
项目可行性研究报告中，贯彻宏观调控政策综合评价的二级指标有()。
A、对经济规模论证情况
B、对合理布局论证情况
C、财务、金融风险分析情况
D、对提高技术水平论证情况
E、政策风险分析情况
答案：A,B,D
解析：
贯彻宏观调控政策综合评价的二级指标有：①对建设项目的必要性及利用现有基础可能性；②对经济规模论证情况；③对优化结构的论证情况；④对提高技术水平论证情况；⑤对合理布局论证情况。CE两项属于风险分析情况综合评价的二级指标。
实行()的项目，应在项目开工前完成环境影响评价文件的报批。
A、审批制
B、登记制
C、核准制
D、备案制
答案：D
解析：
本题的考点为环境影响评价文件报批。环境影响评价文件实行报批制，具体规定如下：(1)实行审批制的项目，应在报送可行性研究报告之前完成环境影响评价文件的报批；(2)实行核准制的项目，应在提交项目申请报告之前完成环境影响评价文件的报批；(3)实行备案制的项目，应在项目开工前完成环境影响评价文件的报批。
货物采购成本分析方法包括()等成本分析方法。
A、比价
B、差异分析
C、核价
D、ABC分析法
E、成本建模
答案：A,B,C,E
解析：
采购成本控制的方法有：①传统采购成本控制方法；②货物采购成本分析方法；③现代采购成本控制方法。其中，货物采购成本分析方法包括：①比价；②差异分析；③核价；④零基准分析；⑤成本建模。
关于依法必须招标项目招标人发布招标公告，下列说法正确的是( )。
A. 依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》发布
B. 招标人只能在指定的媒介发布招标公告
C. 指定报纸发布依法必须进行招标项目的国际招标公告不得收取费用
D. 必须同时在省级发展改革部门指定媒介发布招标公告
21年招标师历年真题解析6节 第5节
项目管理任务中，( )的管理任务是外在的项目管理任务，其完成效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理目标实现的情况，是客户直接关注的管理任务。
A、第一层面
B、第二层面
C、第三层面
D、第四层面
答案：A
解析：
从管理任务的具体作用方式看，管理任务可以分为外在的项目管理任务、内在的项目管理任务和综合管理三个不同的层面。其中，第一层面管理任务的完成效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理目标实现的情况，是客户直接关注的管理任务。
某投标人参加了某道路工程项目的国内招标采购活动，该项目招标文件中写明了投标截止时间为2010年7月8日上午10点。投标保证金提交的时间及方式为2010年7月8日上午10时前从投标人单位基本账户以电汇形式汇达招标人指定账户，投标保证金提交的金额为人民币80万元。当日，该投标人按规定提交了投标保证金，并携带全套投标文件赶往文件接收地点，并于上午9点30分赶到文件接收现场会议室，将投标文件递交给了接收人员。
问题：
(1)招标人可以选择的投标保证金形式还有哪些?
(2)假设该投标人没有按照招标文件规定的时间提交投标保证金，后果如何?
答案：
解析：
(1)投标保证金形式一般有：银行电汇、银行汇票、银行保函、信用证、支票、现金或招标文件中规定的其他形式。
(2)投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
根据经评审的最低投标价法完成详细评审的投标文件后，评标委员会应当拟定一份{pz_填空}，连同书面评标报告提交招标人。 （）
A.标价比较表 B.评标因素一览表
C.商务评议表 D.符合性检查表
答案：A
解析：
根据经评审的最低投标价法完成详细评审后，评标委员会应当拟定一份“标价比较表”、连同书面评标报告提交招标人。“标价比较表”应当载明投标人的投标报价、对商务偏差的价格调整和说明以及经评审的最终投标价。
国际货物的海洋运输方式分为班轮运输和租船运输，其中主要的租船运输方式有（ ）。
A.定期租船 B.定量租船 C.光船租船 D.即时租船
E.定程租船
答案：A,C,E
解析：
租船运输又称不定期船运输，是指租船人向船主租赁整条船舶进行运输货物。这种方式没有固定的航线、船期和固定挂靠的港口，可根据运输需要安排。它最适合运输大宗货物。租船运输的方式包括：①定程租船；②定期租船；③光船租船等。
按照《招标投标法》中相关规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2~5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由( )吊销营业执照。
A、行政监督部门
B、招标投标协会
C、工商行政管理机关
D、建设行政管理机关
答案：C
解析：
根据《招标投标法》第六十条第二款的规定，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
项目范围管理的重点是（ ）。
A.工作说明书
B.工作分解结构
C.识别和控制哪些工作应该包括在项目之内，哪些工作不应该包括在项目之内
D.确保项目完成按照规定、计划或要求所必须要做的全部工作
答案：C
解析：
项目范围管理是指对整个项目生命期所涉友的工作范围进行管理和控制，从而确保项目完成按照规定、计划或要求所必须要做的全部工作，并且只完成那些必须完成的工作。项目范围管理的关键在于识别和控制哪些工作应该包括在项目之内，哪些工作不应该包括在项目之内。
工程建设项目投资中直接形成实体固定资产的支出包括()。
A、建设用地费
B、建筑工程费
C、安装工程费
D、与项目建设有关的其他费用
E、设备及工器具购置费
答案：B,C,E
解析：
本题的考点为工程费用。工程费用是指工程建设项目投资中直接形成实体固定资产的支出，由设备及工器具购置费、建筑工程费、安装工程费组成。
当事人在诉讼中提交的证据，在下列表述中，正确的有()。
A、书证应当提交原件
B、书证原件遗失，不可以提交副本
C、物证应当提交原物
D、物证原物遗失，不可以用复制品代替
E、提交外文书证，不必附有中文译本
答案：A,C
解析：
当事人在诉讼中提交证据时，书证应当提交原件，物证应当提交原物，提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本。提交外文书证，必须附有中文译本。
21年招标师历年真题解析6节 第6节
某施工企业和某建设单位于2013年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2015年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至()。
A、2015年5月10日
B、2015年9月10日
C、2016年9月10日
D、2017年9月10日
答案：D
解析：
《民法通则》第135条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。一般而言，诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，期限为两年。
在下列项目管理组织形式中，容易形成多头领导的是()。
A、直线式
B、直线式和职能式
C、矩阵式
D、矩阵式和直线式
答案：C
解析：
矩阵式组织的缺点包括：①矩阵式组织中存在着纵向的职能部门和横向的项目管理部门，因此对参与项目的成员而言，有两个指令源，存在交叉与冲突；②职能部门与项目管理部门各自所负责的工作和管理的内容往往很难明确。要确定某一工作的主体负责部门，需要先决定是以纵向管理还是以横向管理为主。否则，项目成员就处于多头领导状态，出现项目管理平衡困难、责任不清、双重指挥的混乱现象。
依照相关法律规定，定金的数额不得超过主合同标的额的()。
A、5%
B、10%
C、20%
D、30%
答案：C
解析：
《担保法》第91条规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
关于国际组织金融贷款项目招标评标过程，下列说法正确的是()。
A、评标委员会成员数量应该7人以上的单数
B、评审委员会中至少应有2/3的成员从事过国际金融组织贷款或者赠款项目采购执行或管理工作
C、评审委员会主任主持评审会议
D、若代理申请书中有超过三项不满足选聘征询文件的编制要求，则被视为无效申请书
答案：C
解析：
A项，项目单位应当成立一个由5名以上单数成员组成的评审委员会承担采购代理机构的评定工作。B项，评审委员会中至少应有1/3成员从事过国际金融组织贷款或者赠款项目采购执行或管理工作。D项，采用综合评分法按照百分制进行评定，代理申请书无论某一项或者某几项不满足选聘征询文件的编制要求，均不得被废除或视为无效申请书，但相应不满足项应被评定为0分。
某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合规定的是(）。
A、主体结构工程为10年
B、供热与供冷系统为2个采暖期和供冷期
C、屋面防水工程为3年
D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年
答案：B
解析：
本题的考点为最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》规定，具体的保修范围和最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；(3)供热与供冷系统保修期为两个采暖期和供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年；(5)其他项目的保修期限由承发包双方在合同中规定。
对政府采购中招标投标投诉的处理，财政部门经审查，出现不同情况时应当采取的措施有()。
A、投诉人撤回投诉的，终止投诉处理；投诉缺乏事实依据的，驳回投诉
B、认定采购文件具有明显倾向性问题，给投诉人合法权益造成损害的，如采购活动已经完成，但尚未签订政府采购合同的，应决定采购活动违法，责令重新开展采购活动
C、认定采购文件有歧视性问题，给投诉人合法权益造成损害的，采购活动尚未完成的，责令修改采购文件，并按修改后的采购文件开展采购活动
D、认定采购过程影响成交结果的，如合同尚未签订，应决定采购活动违法，给采购人、投诉人造成损失的，由相关责任人承担赔偿责任
E、认定中标、成交结果的产生过程存在违法行为的，如政府采购合同已经签订但尚未履行的，分别根据不同情况决定全部或者部分采购行为违法，责令重新开展采购活动
答案：A,B,C
解析：
DE两项，《政府采购供应商投诉处理办法》规定，财政部门经审查，认定采购文件、采购过程影响或者可能影响中标、成交结果的，或者中标、成交结果的产生过程存在违法行为的，按下列情况分别处理：①政府采购合同尚未签订的，分别根据不同情况决定全部或者部分采购行为违法，责令重新开展采购活动；②政府采购合同已经签订但尚未履行的，决定撤销合同，责令重新开展采购活动；③政府采购合同已经履行的，决定采购活动违法，给采购人、投诉人造成损失的，由相关责任人承担赔偿责任。
在货物生产的质量认证制度中，质量管理体系的第三方认证制度的核心是证实企业( )的基本能力。
A、经营许可
B、生产管理
C、生产运营
D、质量管理
在项目进度管理中，进度计划常用的表示方法包括（）
A.横道图 B.时标网络图
C里程碑图 D.因果分析图
E.帕累托图
答案：A,B,C
解析：
进度计划的常用表示方法包括里程碑图、横道图（也称“甘特图”）和时标网络图等。质量控制工作可借助的常用工具包括：用于 寻找和判断影响质量的主次因素的排列图（帕累托图）、用于分析导致质量问题主要原因的因果分析图（鱼刺图）等。
