招标师考试试题题库8节 第1节
工作分解结构的作用有()。
A、清晰梳理工程建设项目或政府采购活动的全貌
B、清晰地表示各项目工作之间的相互关系
C、有助于落实招标采购合同管理体系
D、有助于准确界定项目工作的内容和范围
E、有助于招标人确定项目管理人员和有效地管理项目
答案：A,B,D,E
解析：
工作分解结构有如下作用：①清晰梳理工程建设项目或政府采购活动的全貌，详细说明为完成项目所必须完成的所有工作，为计划、成本、进度和质量控制奠定共同基础，是确定项目进度控制的基准。②清晰地表示各项目工作之间的相互关系，对各独立的工作单元，进行有针对性的成本、进度和资源需求量的估算，提高估算的准确度。③有助于准确界定项目工作的内容和范围，也有助于招标人确定项目管理人员和有效地管理项目。
管理咨询方根据业主委托方式选择介入工程建设项目的时机。“建造全过程管理”是指管理咨询方在()阶段即介入项目管理。
A、项目建议书
B、设计与计划
C、施工
D、可行性研究
答案：B
解析：
业主在项目的工程设计与计划阶段才委托管理咨询单位介入项目管理，承担项目工程设计管理与预控计划的编制工作，并延续至项目的竣工及保修责任期，因管理咨询单位在此情况下介入了四阶段表达方式所述“工程设计与计划阶段”和“施工阶段”或三阶段表达方式所述项目“建造期”或“建设期”的完全管理，管理咨询单位所承担的管理被国际工程管理界称为“建造全过程管理”。
根据项目生命周期阶段划分理论，提出项目概念、进行项目界定的工作，应当在____阶段完成。 （）
A.启动 B.计划 C.控制 D.执行
答案：A
解析：
项目的生命周期一般被划分为四个阶段，分别是：（1)开始阶段（项目启动与提出项目概念阶段）。在这一阶段主要是提出项目概念.进行项目界定，成立项目基本组织。（2)计划阶段（项目策划、开发与作出相应决策的阶段）。（3)执行和控制阶段（项目执行或管理执行阶段）。（1)结束阶段（结束、终结和收尾阶段）。
设备监造与施工监理的共同点不包括（ ）。
A.设备监造与施工监理的目的和要求一致
B.设备监造与施工监理的安全监督与管理的责任一致
C.设备监造与施工监理的主要工作内容一致
D.设备监造与施工监理工作开展的程序一致
答案：B
解析：
[解析】设备监造与施工监理的共同点包括：①设备监造与施工监理的目的和要求一致， 都是为了提高项目的经济效益和社会效益，确保工程施工和设备制造达到项目业主要 求目标、合同和法律法规、标准、规范的要求。按照公平、公正、独立的原则实施监 理。②设备监造与施工监理的主要工作内容是一致的，即“四控制，二管理，一协调”。 四控制包括质量、进度与投资控制及安全控制，二管理即合同管理和信息管理，一协 调即组织协调。③设备监造与施工监理工作开展的程序是一致的，即通过制定监理规 划大纲、编制监理实施细则，并据此实施监理工作。
发生生产安全事故后，()应当按照国家有关事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
A、监理单位
B、施工单位
C、设计单位
D、建设单位
答案：B
解析：
本题的考点为建设工程职业健康安全事故的处理。施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应同时向特种安全监督部门报告。实行总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
某网络计划中，A工作有两项紧后工作B、C，已知B工作的最迟完成时间为24，持续时间为6；C工作的最迟完成时间为28，持续时间为12，则A工作的最迟完成时间是（ ）。
A. 16 B. 18 C. 24 D. 28
答案：A
解析：
最迟完成时间是指在完工时间内活动必须完成的最迟时间。题中，B工作的最迟开始时间LSB =LF－DU=24－6=18，C工作的最迟开始时间LSC =LF－DU= 28－12 =16，则A工作的最迟完成时间为B、C两工作的最迟开始时间的最小者，即16。
某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。
A、拆迁工作必须全部完成
B、拆迁补偿安置资金全部到位
C、拆迁工程量已完成50%
D、拆迁进度符合施工要求
答案：D
解析：
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：①已经办理该建筑工程用地批准手续；②在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；④已经确定建筑施工企业；⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料；⑥有保证工程质量和安全的具体措施；⑦建设资金已经落实；⑧法律、行政法规规定的其他条件。
下列关于投标文件撤回的说法中，符合法律规定的是()。
A、投标文件的撤回表示该投标人放弃投标
B、投标文件的撤回是要约的撤销
C、投标文件的撤回是投标人放弃已提交的投标文件
D、投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标
答案：C
解析：
投标文件的撤回是指投标人在投标截止前收回已经提交的投标文件，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
招标师考试试题题库8节 第2节
招标机构应按商务、技术和价格评议三个方面对每一位投标人的不中标理由在()中分别填写。
A、《评标结果公示表》
B、《招标公示表》
C、《招标结果公示表》
D、《开标公示表》
答案：A
解析：
机电产品国际招标项目采用最低评标价法评标的，每个投标人的评议情况应当按商务、技术和价格评议三个方面在《评标结果公示表》中分别填写，填写的内容应当明确说明招标文件的要求和投标人的响应内容。
承发包双方在工程承包合同履行过程中发生纠纷，可以选择解决争议的方式有（?? ）。
A.诉讼??
B.劳动仲裁??
C.和解???
D.争议评审??
E.调解
答案：A,E
解析：
合同争议是指合同当事人之间对合同履行的情况和不履行或者不完全履行合同的后果产生的各种分歧。根据《合同法》的规定，发生合同争议时，当事人可以通过协商或者调解的方式解决。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。即概括为四种解决方式：当事人自行协商，调解，仲裁和法院诉讼。
以下属于建筑企业资质类别的有()。
A、劳务分包
B、专业分包
C、专业承包
D、基础分包
E、施工总承包
答案：A,C,E
解析：
建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列，各自的业务范围如下：①施工总承包工程应由取得相应施工总承包资质的企业承担。②设有专业承包资质的专业工程单独发包时，应由取得相应专业承包资质的企业承担。③取得施工劳务资质的企业可以承接具有施工总承包资质或专业承包资质的企业分包的劳务作业。④取得施工总承包资质的企业，可以从事资质证书许可范围内的相应工程总承包、工程项目管理等业务。
关于施工监理合同中“监理工作范围”条款，下列说法不正确的是（ ）。
A.监理工作范围一般应与工程项目总概算、单位工程概算所覆盖的工程范围相一致
B.在监理合同中，应明确约定监理人员执行咨询、监理工作的进度、质量要求以及委托方的相关责任
C.监理人不得参与可能与委托人利益冲突的任何活动
D.监理工作范围一般应与工程分包合同所覆盖的范围相一致
答案：D
解析：
施工监理合同中“监理工作范围”条款，一般应与工程项目总概算、单位工程概算所覆盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、单项工程承包所覆盖的范围相一致。
作为货物的质量检验，验收的方式包括()。
A、采购方单方面验收
B、供应方单方面验收
C、供需双方共同验收
D、中间商验收
E、第三方验收
答案：A,C,E
解析：
采购方对于重大设备的质量是相当重视和谨慎的，而货物制造企业对于大型项目的风险控制力度很强。综合两方需求，一般会在合同中约定“交货时支付部分货款、产品质量验收之后付清全部款项。”验收的方式主要有：①采购方单方面验收；②供需双方共同验收；③委托第三方验收。
下列主体在其注册地从事招标投标活动时，可以不适用《招标投标法》的是()。
A、境外中资企业
B、境内外商独资企业
C、境内私营企业
D、境内中外合资企业
答案：A
解析：
《招标投标法》第2条规定，在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。即《招标投标法》适用于在我国境内进行的各类招标投标活动，这是《招标投标法》的空间效力。
()是合同当事人以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动。
A、合同规划
B、合同分析
C、合同信息化管理
D、合同控制
答案：D
解析：
招标采购合同管理方法主要包括：①合同规划，是指在工程、货物、服务项目中，为了招标采购工作的顺利进行，在招标采购项目开始实施前，对招标采购过程中所有合同的形成、签订、履行管理作出统筹计划与安排的活动；②合同分析，可分为合同订立阶段的分析和合同履行阶段的分析；③合同控制，是合同当事人为保证合同所约定的各项义务的履行及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动；④合同信息化管理，主要是对招标采购合同的形成、签订、履行、变更和解除进行监督检查，对合同当事人争议进行调解和处理，以保证合同的依法签订和全面履行。
关于第三人替债务人履行债务，下列说法正确的有()。
A、当事人可以约定由第三人向债权人履行债务
B、第三人替债务人履行债务与债务人转移义务相同，应征得债权人同意
C、第三人替代债务人履行债务，应当通知债权人，否则对债权人不发生法律效力
D、第三人不履行或者履行债务不符合的，应当向债权人承担违约责任
E、第三人未按期履行的，债权人不能直接要求第三人履行义务
答案：A,E
解析：
根据《合同法》第65条的规定，当事人可以约定由第三人向债权人履行债务。第三人不履行或者履行债务不符合的，债务人应当向债权人承担违约责任。第三人替债务人履行债务有别于债务人转移义务，二者区别如下：①在债务人转移义务时，债务人应当征得债权人的同意。在第三人替代履行的情况下，是由当事人双方约定第三人向债权人履行债务。②在债务人转移义务的情况下，第三人加入合同关系，成为合同当事人。第三人替代履行时，第三人并未加入到合同关系中，第三人并不是合同的主体，债权人不能直接要求第三人履行义务。
招标师考试试题题库8节 第3节
下列服务招标项目中，投标人报价越高对招标人越有利的是（）。
A. 工程施工监理招标
B.设计标准确定的初步设计招标
C.服务价格固定的T0T项目招标
D.资产转让价格固定的T0T项目招标
禁止经营者与交易相对人达成的垄断协议内容包括()。
A、分割销售市场或者原材料采购市场
B、固定向第三人转售商品的价格
C、国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议
D、限定向第三人转售商品的最低价格
E、限制商品的生产数量或者销售数量
答案：B,C,D
解析：
本题的考点为禁止经营者与交易相对人达成的垄断协议内容。禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：(1)固定向第三人转售商品的价格；(2)限定向第三人转售商品的最低价格；(3)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。
某招标项目评标办法规定，投标价格得分按照其与评标基准价的偏离系数确定。偏离系数与价格得分表如表3所示。某投标人投标价格是408万元，评标基准价为400万元，价格得分应是 （）
A.30 B.34 C.36 D.38
答案：B
解析：
偏离系数：（408－400）÷400=0.02=2%，由上表可知，偏离系数在（1，2）范围内，则价格得分应是34。
企业的某条装配流水线有效工作事件为每日7.5小时，节拍为5分钟，则该条流水线每日的生产能力是（ ）台。
A.75
B.80
C.90
D.115
答案：C
解析：
本题考查流水生产线能力计算。流水生产能力计算公式：M=F/r。M=(7.5*60)/5=90台。参加教材P79.
在施工专业分包合同的履行管理中，涉及的内容有()。
A、发包人对总承包合同的管理
B、监理人对专业分包工程的管理
C、专业分包工程的相关管理
D、总承包人对施工专业分包合同的管理
E、施工专业分包合同的支付管理
答案：A,B,D
解析：
在施工专业分包合同的履行管理中，涉及三个方面：①发包人对总承包合同的管理；②监理人对专业分包工程的管理；③总承包人对施工专业分包合同的管理。
关于投标有效期，下列说法中正确的有（ ）。
A.投标有效期内必须完成开标、评标、定标以及签订合同
B.投标人在投标有效期内，不得要求撤销但可以修改其投标文件
C.必要时，招标人可以书面通知投标人延长投标有效期
D.投标人同意延长投标有效期的，不得修改或撤销其投标文件
E.投标人拒绝延长投标有效期的，投标保证金将被没收
答案：A,C,D
解析：
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并应满足完成开标、评标、定标以及签订合同等工作所需要的时间。关于投标有效期通常需要在招标文件中作出如下规定：①投标人在投标有效期内，不得要求撤销或修改其投标文件。②必要时，招标人可以书面通知投标人延长投标有效期。此时，投标人可以有两种选择：同意延长，并相应延长投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；拒绝延长，投标文件在原投标有效期届满后失效，但有权收回其投标保证金。
招标采购工作之间的先后依赖关系分为工艺关系和组织关系两种。关于确定工作先后关系的说法，正确的是（ ）。
A.应首先确定工艺关系，然后确定组织关系
B.应首先确定组织关系，然后确定工艺关系
C.视资源约束情况确定工作顺序
D.视工期紧迫程度确定工作顺序
答案：A
解析：
一般而言，工作先后关系的确定首先应分析确定工作本身存在的工艺关系，在工艺关系确定的基础上，再加以充分分析以确定各工作之间的组织关系。
国际贸易企业需设置项目化管理组织，货物贸易的管理属于项目化管理，项目的上一级组织为其设定管理组织方式时一般应考虑()。
A、企业的具体实际
B、企业项目化管理的组织形式的多样性
C、贸易企业的规模
D、项目群管理方式
E、交易的时间和地点
答案：A,B,C,D
解析：
国际贸易企业需设置项目化管理组织，货物贸易的管理属于项目化管理，所以项目的上一级组织为其设定管理组织方式时一般应考虑：①企业的具体实际；②企业项目化管理的组织形式的多样性；③贸易企业的规模；④项目群管理方式；⑤多元化贸易方式的阶段性特点。
招标师考试试题题库8节 第4节
招标人应当自收到评标委员会提交的书面评标报告之日起()日内贷款方报送评标报告，取得其不反对意见。
A、3
B、5
C、7
D、9
答案：A
解析：
招标人应当自收到评标委员会提交的书面评标报告之日起3日内向贷款方报送评标报告，取得其不反对意见。贷款方对评标报告有反对意见的，招标人应当及时将贷款方的意见报相应的主管部门，并重新招标或者重新评标。
针对产品及服务质量、数量以及价格管理，属于特许经营合同履行过程中的()。
A、项目建设管理
B、项目运营管理
C、价格调整管理
D、合同变更管理
答案：B
解析：
特许经营合同履行过程中的动态管理，主要包括项目建设管理、项目运营管理、价格调整管理、合同变更管理、合同终止管理以及争议解决管理。其中，项目建设管理重点监管项目建设质量、安全及进度；项目运营管理主要针对产品及服务质量、数量以及价格管理；价格调整管理主要结合市场情况、运营成本以及消费者承受能力等进行合理调整；合同变更管理主要针对特许经营范围、期限等进行管理；合同终止管理主要包括提前终止条件及程序管理、终止后的项目移交管理等；争议解决管理主要涉及对争议解决方式、争议解决机制、争议解决机构等的管理。
根据《工程建设项目施工招标投标办法》，招标人要求中标人提供履约保证金，招标人一般应向中标人提供()。
A.资金来源证明
B.等额履约担保
C. 等额预付款
D.工程款支付担保
《机电产品国际招标机构资格审定办法》规定，负责从事利用国外贷款和国内资金进行国际采购机电产品的国际招标机构资格认定工作的部门是( )。
A、国家发展和改革委员会
B、商务部
C、外交部
D、财政部
在地方性法规、规章中，新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。
A、全国人大常委会
B、国务院
C、制定机关
D、地方政府
答案：C
解析：
根据《立法法》第95条第1款第1项规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定作出裁决：同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。
下列各项不属于工程总承包合同的特殊性的是()。
A、价值工程应用
B、知识产权保护
C、投标报价复杂
D、承包模式多样
答案：D
解析：
工程总承包的性质、内容和特点，决定了工程总承包合同除了具备建设工程合同的一般特征外，还具有如下特殊性：①设计施工一体化；②投标报价复杂；③项目合同结构简洁；④对承包人要求较高；⑤价值工程应用；⑥知识产权保护。
项目采购管理是指对从项目组织外部获取资源或服务的过程进行管理，旨在确保项目采购的()。
A、经济性
B、质量符合性
C、及时性
D、程序规范性
E、关联性
答案：A,B,C,D
解析：
本题的考点为项目采购管理。项目采购管理是指对从项目组织外部获取资源或服务的过程进行管理，旨在确保项目采购的经济性、及时性、质量符合性和程序规范性。
某工程项目，建设单位通过公开招标选择施工单位。在招标中，有A、B、C、D、E、F等施工单位报名投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人，建设单位代表1人，政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。最终确定B施工单位中标。
问题：
判断施工招标评标委员会的组成是否妥当。
答案：
解析：
不妥。评标委员会应当在开标前依法组建。评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为5人以上单数。
招标师考试试题题库8节 第5节
货物投标一览表的主要内容包括()。
A、货物名称
B、投标报价
C、工程预付款
D、投标保证金
E、项目负责人
答案：A,B,D
解析：
货物投标一览表的主要内容包括：序号、包号、货物名称、规格和型号、数量、制造商名称、投标货币、投标报价、投标保证金、交货日期。
下列各项中，不属于事业性收费的是()。
A、鉴证费
B、公证费
C、咨询服务费
D、检验费
答案：C
解析：
事业性收费，即一些事业单位在向社会提供公共服务的过程中，按照国家有关规定收取的费用，如鉴证费、公证费、检验费等。C项属于经营性收费。
环境影响评价应坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程()。
A、同时设计、同时施工、同时竣工
B、同时立项、同时施工、同时使用
C、同时设计、同时竣工、同时投产使用
D、同时设计、同时施工、同时投产使用
答案：D
解析：
本题的考点为环境影响评价的基本原则。环境影响评价应坚持以下原则：(1)符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；(2)坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；(3)坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；(4)力求环境效益与经济效益相统一，在研究环境保护治理措施时，应努力实现环境保护治理方案的技术可行性和经济合理性；(5)注重资源的综合利用，对项目投产后所产生的废气、废水、固体废弃物等应提出回收处理和再利用措施。
下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的有()。
A、施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B、建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C、施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包
D、施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E、分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
答案：C,E
解析：
禁止承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。分包分为专业工程分包和劳务作业分包，取得专业承包资质的企业对所承接的专业工程全部自行组织施工，劳务作业可以分包，但应当分包给具有施工劳务资质的企业。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，总承包单位不得将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包。
实施施工承包与监理的招标，属于工程建设项目_阶段的管理工作。 （）
A.设计与计划 B.施工
C.初步决策 D.设计准备
答案：A
解析：
解析 实施施工承包与监理的招标，属于工程建设项目设计与计划阶段的管理工作。
工程量清单计价和计量规范不适用于()的解决。
A、招标控制价编制
B、工程合同价款的约定
C、工程定价定额
D、索赔与现场签证
答案：C
解析：
工程量清单计价和计量规范由《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程等共9个专业工程计量规范(GB50854～GB50862)组成，适用于建设工程发承包及实施阶段的各项计价活动，如工程量清单编制、招标控制价编制、投标报价编制、工程合同价款的约定、施工阶段工程计量与合同价款支付、索赔与现场签证、合同价款的调整、竣工结算的办理、合同价款争议的解决等。
责任分配矩阵在一般情况下，是以( )，矩阵中的符号表示工作人员在每个工作单元中的参与角色或责任。
A、工作单元为行，组织单元为列
B、组织单元为行，工艺单元为列
C、工艺单元为行，组织单元为列
D、组织单元为行，工作单元为列
关于开庭质证，下列说法不正确的是()。
A、证据应当在开庭时出示，并由当事人互相质证
B、经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院或者仲裁机构应当作为认定事实的根据
C、在任何情况下，当事人都可以提供经人民法院核对无异的复制件
D、无法与原物核对的复制品，不能单独作为认定案件事实的依据
答案：C
解析：
证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外。书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本。无法与原物核对的复制品，不能单独作为认定案件事实的依据。
招标师考试试题题库8节 第6节
关于人民法院审理再审案件的程序，下列表述正确的有()。
A、如果发生法律效力的判决是由第一审法院作出的，再审按第一审普通程序进行
B、如果发生法律效力的裁定是由第一审法院作出的，再审按第二审普通程序进行
C、如果发生法律效力的判决、裁定是由第二审法院作出的，按第二审程序进行
D、上级人民法院按照审判监督程序提审的，按第一审程序进行
E、应当另行组成合议庭
答案：A,C,E
解析：
人民法院按照审判监督程序再审的案件，发生法律效力的判决、裁定是由第一审法院做出的，按照第一审程序审理，所作的判决、裁定，当事人可以上诉；发生法律效力的判决、裁定是由第二审法院做出的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；上级人民法院按照审判监督程序提审的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定是发生法律效力的判决、裁定。人民法院审理再审案件，应当另行组成合议庭。
外部潜在供应商的介入带来的后果包括()。
A、会带来供应商的优势地位，导致招标人在以后的价格谈判中可能处于劣势地位
B、在可选择的技术、供应成本、对零部件的需求程度、有关采购物品的知识产权的信息等方面对招标人提供知识
C、外部人的进入会带来招标人的保密风险
D、供应商可能会在规格制定的过程中削弱、排除可能的竞争对手
E、外部潜在供应商的进入可能会缓解专业困境，但是也可能会造成新的偏见
答案：A,C,D,E
解析：
相比于不够熟悉产品特性的招标人，供应商更具有专家的色彩。他们通常可以在可选择的技术、供应成本、对零部件的需求程度、有关采购物品的知识产权的信息等方面对招标人提供非常有益的知识。但是必须强调的是，这种外部潜在供应商的介入也可能带来非常严重的后果：①会带来供应商的优势地位，导致招标人在以后的价格谈判中可能处于劣势地位；②外部人的进入会带来招标人的保密风险；③供应商可能会在规格制定的过程中削弱、排除可能的竞争对手；④外部潜在供应商的进入可能会缓解专业困境，但是也可能会造成新的偏见。
分两阶段进行招标的无法精确拟定技术规格的项目，其投标保证金应在( )提交。
A. 第一阶段 B. 第二阶段
C. 第一阶段和第二阶段分别 D. 第一阶段或第二阶段
依据《安全生产法》的规定，生产经营单位()工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产或者使用。
A、新建、扩建、改建
B、新建、扩建、引进
C、扩建、改建、翻修
D、新建、改建、装修
答案：A
解析：
《安全生产法》第28条规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
关于招标采购项目的外部沟通与内部沟通的表述，不正确的是()。
A、外部沟通是指本体与环境之间的沟通，是群体间的沟通
B、招标文件是招标人对内、外沟通的重要信息平台
C、内部沟通是指本体内部的信息传递和交换
D、招标采购项目应建立健全内部沟通机制
答案：B
解析：
本题的考点为招标采购项目的外部沟通与内部沟通。沟通分为外部沟通和内部沟通两个方面。(1)外部沟通。外部沟通是指本体与环境之间的沟通，是群体间的沟通。招标文件是招标人对外沟通的重要信息平台。(2)内部沟通。内部沟通是指本体内部的信息传递和交换。招标采购项目应建立健全内部沟通机制，如各种会议制度、合理化建议制度以及其他特定沟通制度等，使招标过程的各种指令、计划信息能上传下达，相互协调，围绕各项指标的完成统筹执行，使招标团队能够按计划有条不紊进行，提高工作效率和效能，使目标完成得到保障。
某市中学利用暑假对教学楼、科技楼、实验楼、学生宿舍楼和厨房餐厅进行加固维修，为确保尽快完工，并能在9月初开学时投入使用，招标人可以采取的合理妥当措施是（）。
A.将计划工期缩短40%，要求中标人必须完成
B.适当划分标段，分标段同时招标
C.规定提前完工将给予一定奖励，延迟完工承担赔偿责任
D.征得投标人同意后，把投标文件的编制时间压缩为10日
E.授权评标委员会直接确定中标人
投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道之日起()日内向有关行政监督部门投诉。
A、5
B、10
C、20
D、
答案：B
解析：
投诉人认为招标投标活动不符合招标投标法律法规有关规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。依照有关行政法规提出异议的，异议答复期间不计算在内。
关于科技研究开发项目的表述中，不正确的是()。
A、核心是当事人就新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发
B、科技研究开发项目分为委托开发项目和合作开发项目
C、委托开发项目是指当事人就共同进行研究开发所确定的技术开发活动
D、科技研究开发项目是在既定的资源和要求的约束下，为实现技术开发目标而相互联系的一次性技术经济活动
答案：C
解析：
本题的考点为科技研究开发项目。科技研究开发项目是在既定的资源和要求的约束下，为实现技术开发目标而相互联系的一次性技术经济活动，其核心是当事人就新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发，又分为委托开发项目和合作开发项目。委托开发项目是当事人一方委托另一方研究开发新技术、新产品、新工艺、新材料及其系统所确立的技术开发活动。合作开发项目是指当事人就共同进行研究开发所确定的技术开发活动。
招标师考试试题题库8节 第7节
出口货物申报海关时，除提交报关单外，还应提交()。
A、商检证书
B、发票
C、买卖合同附件
D、装箱单
E、装货单
答案：A,B,D,E
解析：
卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，交验有关单证，接受海关对货物的查验。除提交报关单（或电子数据报关单）外，还应提交装货单、装箱单、发票、商检证书及其他有关文件。海关查验无误后，在单据上加盖放行章。
项目中各项工作之间的逻辑关系具体表现为____等关系。
A.平行 B.交叉
C.螺旋 D.顺序
E.搭接
答案：A,D,E
解析：
项目中各项工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系，具体表现为平行、顺序、搭接三种形式。
下列违约行为，属于履行迟延的有()。
A、建筑材料买卖合同履行之中，卖方迟延交货
B、债权人负有配合债务人履行的义务而不积极配合造成的延迟
C、债权人无故拒绝接受债务人到期的履行
D、引起履行有瑕疵而造成了债权人的人身或财产的损失
E、履行时间与履行地点不当、履行方法不符合约定
答案：A,B,C
解析：
本题的考点为履行迟延的行为。履行迟延指合同当事人在合同履行时间上的不当履行。其分为三种情况：(1)因可归责于债务人原因的债务人的迟延履行，例如，在建筑材料买卖合同之中基于供货关系而存在卖方未按时履行合同而迟延交货的情形；(2)因可归责于债权人原因的债权人的迟延履行。这又可分为两种情况，一种情况是债权人负有配合债务人履行的义务而不积极配合造成合同履行迟延，另一种情况是债权人无故拒绝接受债务人到期的履行。(3)因不可归责于双方当事人的原因导致履行迟延。
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。
业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人，A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%.
问题
1．业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
2．该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
答案：
解析：
业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。
（1）“业主提出招标公告只在本市日报上发布”的要求不正确。理由：按照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，招标人采用公开招标方式的应当发布招标公告，必须进行招标项目的招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。
（2）“业主要求采用邀请招标”不正确。
理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。
（3）“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”的要求不正确。理由：资质审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械和财务状况等。
2．（1）该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
（2）合同价格应为8000万元。
从合同履行角度对合同文件进行一次全面的审查分析，主要包括( )。
A、合同合法性分析
B、合同整体性分析
C、合同间的协调分析
D、合同公开性分析
E、合同文字唯一性和准确性分析
关于投标文件的装订，下列描述正确的是()。
A、投标文件正本与副本合在一起装订成册，并编制目录
B、投标文件封面上不得作任何标记
C、投标文件正本和副本的份数由投标人自行决定
D、投标文件正本与副本都不得采用活页夹
答案：D
解析：
投标文件应当严格按照招标文件规定的形式装订。如果招标文件没有对装订作详细规定，投标人应注意以下原则：①投标文件内容一般应逐页标注连续页码并编制目录。②投标文件一般采用无线胶装或精装方式，塑圈装订、铁圈装订、骑马订、夹条装订以及活页夹方式由于容易拆卸，易造成缺页、损坏或投标文件内容被替换，一般不采用。③投标文件的正本与副本应分别装订成册，封面上应标记“正本”或“副本”标记。④投标文件数量（包括正本和副本份数）应符合招标文件的规定。
有关商务和技术响应/偏差表的表述，正确的是()。
A、商务和技术响应/偏差表用于招标项目的投标文件中
B、对有具体参数要求的技术规格指标，投标人无须提供拟供应设备的具体参数值
C、投标人在编写商务和技术响应/偏差表时，应当逐条对照招标文件的商务条款和技规格
D、招标文件要求准确响应的指标，投标人无须进行准确响应，即响应的指标值能满足编写要求即可
答案：C
解析：
商务和技术响应/偏差表主要用于货物招标项目的投标文件中。投标人在编写商务和技术响应/偏差表时，应当逐条对照招标文件的商务条款和技术规格，就投标对商务条款和技术规格的响应情况和存在的偏差与例外逐条作出说明。对有具体参数要求的技术规格指标，投标人必须提供拟供应设备的具体参数值。招标文件要求准确响应的指标，投标人必须严格按照要求进行准确响应，即响应的指标值既不能不足，也不能超过；招标文件要求达到或超出响应的指标，必须达到或超出才算符合要求。
工程咨询服务项目的范围管理，在实施服务的过程中，要着重做好的工作包括()。
A、防止咨询服务在项目管理上的复杂化
B、防止咨询服务在项目专业任务上的扩张
C、防止咨询服务在项目交付成果上的蔓延
D、防止咨询服务在项目过程上的延长
E、减少咨询服务的成本
答案：B,C,D
解析：
防止范围蔓延，是控制范围变更的有效手段。在实施服务的过程中，要着重做好以下几个方面的工作：①防止咨询服务在项目过程上的延长，如施工监理不能变成建造期管理(CM)，建造全过程管理不能变成项目全过程管理；②防止咨询服务在项目专业任务上的扩张，如顾问合同变成了管理合同，管理合同变成了管理承包合同，单纯的招标代理合同变成了带编制标底在内的招标代理合同；③防止咨询服务在项目交付成果上的蔓延，如项目的初步策划咨询不能变成项目可行性研究报告。
招标师考试试题题库8节 第8节
政府采购招标项目中，供应商可对招标投标提出质疑的事项有()。
A、招标文件
B、招标过程
C、评标报告
D、中标结果
E、采购合同
答案：A,B,D
解析：
供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商可以进行招标投标质疑的内容主要包括三个方面：采购文件、采购过程和中标、成交结果。
根据《建设工程设计合同（示范文本）》，下列关于委托任务范围的设计变更的说法中，正确的是（ ）。
A.发包人有权自行修改设计文件
B.经过批准的设计文件不得变更
C.设计变更经发包人批准后由原设计单位修改
D.经过修改的设计文件应按设计管理程序经有关部门审批后使用
答案：D
解析：
A项，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件；BC两项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
关于盈亏平衡分析，下列说法错误的是 （）
A.盈亏平衡分析只用于财务评价丨
C.盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强
D.盈亏平衡点越高，表明项目的抗风险能力越强
答案：D
解析：
解析 盈亏平衡分析是通过计算项目达到设计生产能力年份盈亏平衡点（BEP）的产量水平，分析项目成本与收益的平衡关系，从而据以分析项目的抗风险能力。盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也就越强。
某大型计算机政府采购项目，经批准采用询价方式采购。采购人按照以下程序组织了本次采购：
(1)成立了4人询价小组，其中采购人代表1人，为行政处处长；从财政部门组建的政府采蝻评审专家库中随机抽取评审专家3人；
(2)采购人编制了询价采购文件，并确定了采购项目评定成交标准；
(3)在符合资格条件的供应商中，询价小组邀请了A、B两家供应商参加报价；
(4)向供应商A、B发售询价文件；
(5)组织公开竞价，询价小组唱出供应商人、8的首次报价分别为220万元和230万元； 询价小组要求A、B现场再次竞价，最终A、B的报价分别为206万元和214万元。
(6)询价小组以210万元为评审基准价，对供应商的报价及其他文件进行了综合打分，并按得分由高到低的排序依次推荐成交供应商；
(7)根据评审结果，两家供应商的产品和报价均符合要求，但供应商B得分最高，采购人依据高分优先的原则确定了供应商B为成交供应商；
(8)采购人与成交供应商签订合同。
逐一指出该项目采购过程中的不妥之处，并分别说明理由。
答案：
解析：
答：对该项目采购过程中的不妥之处及理由具体分析如下：
(1)不妥之处：成立了 4人询价小组。
理由：询价小组巾采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数 不得少于成员总数的2/3。
(2)不妥之处：询价小组邀请了A、B两家供应商参加报价。
理由:询价小组从符合相应资格条件的供应商候选名单中确定不少于3家供应商参加询价。
(3)不妥之处：洵价小组耍求A、B现场再次竞价。
理由：供应商提交报价文件或报价书，价格一次报出，不得更改。
(4)不妥之处：询价小组按供应商得分由高到低的排序依次推荐成交供应商。
理由：询价小组对供应商报价进行审查后，将符合采购需求（实质性满足询价文件要求）的供应商按照最终报价由低至高进行排序后向采购人推荐成交候选人。
(5)不妥之处：采购人依据高分优先的原则确定了供应商B为成交供应商。
理由：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。
资金申请报告的内容包括()。
A、政府投资项目的可行性研究报告
B、项目单位的基本情况和财务状况
C、实行备案管理的企业投资项目的备案意见
D、项目的基材情况
E、国家发展改革委要求提供的其他内容
答案：B,D,E
解析：
资金申请报告的内容主要包括：①项目单位的基本情况和财务状况；②项目的基本情况，包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等；③申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据；④项目招标内容（适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目）；⑤国家发展改革委要求提供的其他内容。AC两项属于资金申请报告的附件内容。
下列关于发包人和勘察人的合同责任的说法中，正确的有()。
A、发包人提供有关资料、文件超过规定期限15天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延
B、发包人提供有关资料、文件超过规定期限15天以上时，勘察人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间
C、勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
D、发包人不按时支付勘察费或进度款，勘察人在约定支付时间15天后，向发包人发出书面催款的通知
E、由于工程停建而终止合同，勘察人完成的工作量超过50%时，发包人应支付勘察人勘察费用的100%
答案：A,B,C,E
解析：
D项，发包人不按时支付勘察费或进度款，勘察人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，勘察人有权停工，因此导致工期顺延的，发包人还应承担滞纳金。
拟借用国外贷款的项目单位在申请列入备选项目规划前，就技术设备方案、融资条件、商务条件等方面进行充分咨询的对象不包括 （）
A.工程咨询单位B.招标机构
C.项目主管单位 D.转贷银行
答案：C
解析：
拟借用国外贷款的项目单位在申请列入备选项目规划前，应参照“1969号文”所附《外国政府贷款国别比选指引》，向工程咨询单位、招标机构和转贷银行以及政府部门，就技术设备方案融资条件、商务条件等方面进行充分咨询。
某机电设备国际招标项目，开标时间为2012年9月14日（周五)上午10时，以下做法正确的有（）。
A.来自省内的甲专家在2012年9月12日9时抽取
B.来自省外的乙专家在2012年9月11日9时抽取
C.来自省内的丙专家在2012年9月13日9时抽取
D.来自省外的丁专家在2012年9月12日9时抽取
E.来自省内的戊专家在2012年9月14日9时抽取
