首页 → 招标师

2021招标师真题下载9节

发布时间：2021-09-09

2021招标师真题下载9节第1节

工程咨询()是一般意义上的质量管理的核心内容。

A、成果质量评价
B、过程质量评价
C、产品质量评价
D、服务质量评价

答案：A

解析：

工程咨询成果质量评价是一般意义上的质量管理的核心内容。如果对工作成果质量的高低没有一个全面的衡量标准和办法，质量管理将失去目标，这样的质量管理是难以收到实际效果的。

可调单价合同可以根据实际情况和合同约定，对（）进行调整。

A.合同单价 B.预算工程量
C-实际工程量 D.工程条件
E.总价

答案：A,E

解析：

对于可调单价合同，招标文件确定的合同单价，如在工程实施过程中发生约定的要素价格变化，在工程结算时，根据实际情况和合同约定的条件、因素和办法对合同单价和总价进行调整，确定实际合同结算价格。

下列关于我国仲裁制度的说法，正确的是()。

A、仲裁一律开庭进行
B、仲裁庭仲裁纠纷时，可以就部分事实清楚的内容，先行解决
C、根据不公开审理原则，仲裁一律不公开进行
D、仲裁庭作出仲裁前，必须先行调解

答案：B

解析：

B项，《仲裁法》第55条规定，仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决。A项，第39条规定，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，仲裁不公开进行。C项，第40条规定，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。D项，第51条规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。

下列不属于建构项目合同体系的核心原则的是()。

A、合法性
B、经济性
C、严密性
D、系统性

答案：C

解析：

建构项目合同体系的目的是便于后期的合同管理，其核心原则是合法性、经济性以及系统性。招标师在建构合同体系时，应注意合同之间在逻辑上的严密性，以及每个合同与前后合同之间的履行次序问题，同时应保证项目管理的相应环节应通过相应的合同来落实。

下列单据中，不具有物权凭证作用的有()。

A、海运提单
B、航空运单
C、邮包收据
D、铁路运输单据
E、多式联运单据

答案：B,C,D,E

解析：

在各种运输单据中，只有海运提单具有物权凭证的作用。海运提单简称提单，是指由船长或船公司或其代理人签发的，证明已收到特定货物，允诺将货物运到特定的目的地，并交付给收货人的凭证。海运提单的性质和作用，可以概括为以下三个方面：①货物收据；②物权凭证；③运输契约的证明。

关于工程建设项目施工中标合同订立、履行过程中，对当事人的要求，下列说法错误的是（）。

A.招标人应当自签订中标合同之日起15日内，向有关行政监管部门提交招标投标情况的书面报告
B.招标人不得在中标通知书中修改招标文件规定的开工时间
C.中标人确定前，招标人和投标人不能就投标价格等实质性内容进行谈判
D.中标合同备案后另行订立合同的，工程价款的结算应当以备案的合同为依据

答案：A

解析：

《招标投标法》第47条规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

某咨询公司承担工程项目管理业务，项目管理合同约定，咨询公司负责具体项目管理工作，业主负责签订承发包合同，咨询公司以管理费为限度承担违约责任。这种管理模式属于____模式。（）

A.建造管理(CM) B.管理承包(MC)
C.代建管理 D.委托代理管理

答案：D

解析：

业主方不设立专业的项目管理架构，只派出管理代表或监管代表做项目的决策与监督性工作，业主具有委托项目管理咨询服务后另行委托其他咨询服务的权利。管理咨询单位需要按委托合同的约定承担管理责任，在违约情况下以管理费为基数承担相应经济赔偿责任。

国有资产产权转让的规定主要有( )。

A、《企业国有产权转让管理暂行办法》
B、《科技项目招标投标管理暂行办法》
C、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》
D、《国家科研计划课题招标投标管理暂行办法》
E、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

答案：A,C

解析：

2021招标师真题下载9节第2节

适用于合同价值较低的一般性货物、工程或服务的采购方式是( )。

A、招标采购
B、询价采购
C、议价采购
D、竞争性谈判

答案：B

解析：

询价采购是国际上通用的一种采购方法，它可以节省采购费用，节约采购时间，适用于合同价值较低的一般性货物、工程或服务的采购。

下列各项不属于准公共物品的是()。

A、义务教育
B、公立医院
C、电力
D、灯塔

答案：D

解析：

公共产品可以分为纯公共产品和准公共产品。其中，纯公共产品具有完全的非竞争性和非排他性，如国防和灯塔等。准公共产品可以分为两类：一类为公益产品，如义务教育、公立医院、公共图书馆、博物馆、公园等；另一类为公共事业产品，如电力、燃气、电信、自来水、管道等。D项，灯塔属于纯公共物品。

下列属于物流服务项目质量内容的有( )。

A、货物质量
B、物流服务质量
C、物流设备质量
D、物流工程质量
E、物流工作质量

答案：A,B,D,E

解析：

物流服务项目质量的内容包括商品质量、物流服务质量、物流工作质量和物流工程质量。

关于货物生产进度控制的表述中，不正确的是()。

A、生产进度控制贯穿整个广义的生产过程
B、生产进度控制从生产准备开始到产成品报交入库为止
C、为了保证生产任务的如期完成，必须编制相应的生产进度计划
D、进度计划的执行过程中不但要有效控制，而且要采集所有真实的执行数据，作为调改进度计划和评价管理业绩的依据

答案：A

解析：

本题的考点为货物生产进度的控制。生产进度控制贯穿整个狭义的生产过程，从生产准备开始到产成品报交入库为止。为了保证生产任务的如期完成，必须编制相应的生产进度计划，进度计划的执行过程中不但要有效控制，而且要采集所有真实的执行数据，作为调改进度计划和评价管理业绩的依据。生产进度计划与控制能力关系到企业是否能够按照合约规定交货，进而决定了企业在市场上的声誉。

建设工程施工合同纠纷处理的方式包括()。

A、协商
B、调解
C、和解
D、仲裁
E、诉讼

答案：B,C,D,E

解析：

建设工程施工合同纠纷处理的方式包括和解、调解、仲裁和诉讼。《合同法》第128条规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。

在国际贸易交易前的准备阶段，为确定商品贸易是否具有可行性和获益性的行情调研是( )调研。

A、客户
B、经济
C、政策
D、市场

答案：D

解析：

国际贸易交易前的准备阶段，市场调研主要是针对某一具体选定的商品，调查其市场供需状况、国内生产能力、生产的技术水平和成本、产品性能、特点、消费阶层和高潮消费期、产品在生命周期中所处的阶段、该产品市场的竞争和垄断程度等内容。市场调研的目的在于确定该商品贸易是否具有可行性、获益性。

空负荷试运行准备，应考虑的因素不包括()。

A、应将试运行的准备工作和投入生产的准备工作紧密地联系在一起，特别是必须连续作业的车间和设备
B、业主应尽早筹备组建试运行机构，编制试运行与生产准备工作计划，以及这些工作的进度安排。必要时可委托专业的工程咨询机构、技术专利商、承包商承担
C、大中型工业项目总工期较长，为了有计划、有步骤地做好生产准备工作，应制订年（季、月）度试生产专业工作计划
D、中、小型建设项目总工期短，只制定一个单独生产专业工作计划即可，按照计划协调安排

答案：D

解析：

空负荷试运行准备应考虑的因素包括：①应将试运行的准备工作和投入生产的准备工作紧密地联系在一起，特别是必须连续作业的车间和设备，如石油、化工生产装置、钢铁厂高炉、水泥厂回转窑、玻璃厂熔窑等一旦投料点火，只要设备运转正常，就应连续操作下去。②业主应尽早筹备组建试运行机构，编制试运行与生产准备工作计划，以及这些工作的进度安排。必要时可委托专业的工程咨询机构、技术专利商、承包商承担。③大中型工业项目总工期较长，为了有计划、有步骤地做好生产准备工作，应制订年（季、月）度试生产专业工作计划。

根据《招标投标法实施条例》的规定，依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由_制订，报_批准后公布施行。（）

A.国务院发展改革部门；国务院
B.国务院有关部门；国务院
C.国务院发展改革部门会同国务院有关部门;全国人大常委会
D.国务院发展改革部门会同国务院有关部门；国务院

答案：D

解析：

《招标投标法实施条例》第3条规定.依法必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由国务院发展改革部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准后公布施行。

2021招标师真题下载9节第3节

工程建设项目投资中不包括( )。

A、建设投资
B、建设期利息
C、流动资金
D、固定资金

答案：D

解析：

经济费用效益分析的作用不包括()。

A、能够评估项目投资的价值
B、能够促使社会资源合理配置
C、能够保证投资决策科学化
D、能够反映项目对国民经济的真实贡献

答案：A

解析：

经济费用效益分析是站在国家整体的层面，根据国民经济长远发展目标和社会需要，按照资源合理配置原则，采用货物影子价格、影子工资和社会折现率等国家经济参数，分析项目对国民经济发展战略目标和社会福利的净贡献，衡量项目在经济上的合理性。经济费用效益分析的作用主要体现在：①能够促使社会资源合理配置；②能够反映项目对国民经济的真实贡献；③能够保证投资决策科学化。

下列不属于建构项目合同体系的核心原则的是()。

A、合法性
B、经济性
C、严密性
D、系统性

答案：C

解析：

()是财政部首次依法创新的采购方式。

A、竞争性谈判
B、政府采购法
C、竞争性磋商采购方式
D、单一来源采购

答案：C

解析：

竞争性磋商采购方式是财政部首次依法创新的采购方式，核心内容是“先明确采购需求、后竞争报价”，引入了两阶段采购模式。

招标采购计划管理的主要任务包括()。

A、招标采购需求分析
B、确定采购主体
C、确定采购方式
D、招标采购策略
E、确定招标采购目标

答案：A,B,C,D

解析：

招标采购计划管理的主要任务包括：①招标采购需求分析；②招标采购策略；③确定采购主体；④确定采购方式。E项属于招标采购计划管理的内容。

以下说法中正确的有（）

A.投标人在评标前，可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件
B.招标人可以利用投标预备会对招标文件中有关重点、难点内容主动作出说明
C.投标人对招标文件内容有异议者，可在开标前要求招标人澄清、说明或纠正
D.所有的澄清、解答均应当以书面方式发给所有购买招标文件的潜在投标人
E.招标人可以在招标文件中公布招标控制价格或采购预算额，或者明确最高投标限价的计算方法

答案：B,D,E

解析：

解析投标人对招标文件内容有异议者，可在规定时间内要求招标人澄清、说明或纠正。为进免-发生串标抬标现象，招标人可以编制.并应当在招标文件中公布招标控制价格（最高投标限价）或采购预算额，或者明确最高投标限价的计算方法。所有的澄清、解答均应当以书面方式发给所有购买招标文件的潜在投标人，并属于招标文件的组成部分。招标人同时可以利用投标预备会对招标文件中有关重点、难点内容主动作出说明。投标人在提交投标截止时间之前，可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件。

下列服务招标项目中，投标人报价越高对招标人越有利的是（）。

A. 工程施工监理招标
B.设计标准确定的初步设计招标
C.服务价格固定的T0T项目招标
D.资产转让价格固定的T0T项目招标

答案：C

解析：

下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是()。

A、施工机具使用费
B、暂列金额
C、工程定位复测费
D、工程排污费

答案：C

解析：

本题的考点为措施项目费的组成。措施项目费包括安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）；夜间施工增加费；二次搬运费；冬雨期施工增加费；已完工程及设备保护费；工程定位复测费；特殊地区施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；脚手架工程费。

2021招标师真题下载9节第4节

下列合同中，标的物具有特殊性的是()。

A、材料采购合同
B、工程采购合同
C、货物采购合同
D、服务采购合同

答案：D

解析：

服务采购合同是合同当事人为完成商定的服务内容采购，明确相互权利义务关系而订立的合同。服务采购合同的标的物具有特殊性。服务采购的对象以运用专业知识和提供有价值劳动为特征，以服务提供方的知识资源和人力资源为主要服务主体。

确定工程货物招标计划需要考虑的主要因素有（）。

A.工程建设项目的货物需求计划 B.货物的生产周期
C.货物的供应周期 D.货物招标采购需要的时间
E.货物的使用寿命周期

答案：A,B,C,D

解析：

货物采购主要考虑以下内容：①货物的功能、质量需求，包括拟采购货物的使用功能、技术标准、质量标准、节能环保指标、检验和试验标准等；②货物的数量需求；③货物的服务需求，包括货物的安装调试或指导安装调试、操作和维修培训、售后服务等内容；④货物的价格需求（货物采购的预算单价、总额控制的范围）；⑤货物的供应进度需求，主要根据工程建设项目的进度需求来确定，同时需考虑货物的制造、供应时间。

对机电产品国际招标项目进行评标时，若采用综合评价法，评标委员会成员对某一投标人的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值()，该成员的该项分值将被剔除。

A、±5%
B、±10%
C、±20%
D、±30%

答案：C

解析：

采用综合评价法评审机电产品国际招标项目时，评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则：评标委员会成员对某一投标人的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的该项评分均值替代；各评标委员会成员对某一投标人的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的该项评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的该项评分均值作为该投标人的分项得分。

在政府采购招标投标活动中，投诉人提起的投诉应当符合的条件有()。

A、同一投诉事项已经财政部门投诉处理
B、投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商
C、提起投诉前已依法进行质疑
D、在投诉有效期限内提起投诉
E、投诉书内容符合本办法的规定

答案：B,C,D,E

解析：

根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定，投诉人提起投诉应当符合下列条件：①投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；②提起投诉前已依法进行质疑，不得超出已质疑事项的范围；③投诉书内容符合相关规定；④在投诉有效期限内提起投诉；⑤属于本财政部门管辖；⑥同一投诉事项未经财政部门投诉处理；⑦国务院财政部门规定的其他条件。

按照工程项目建设程序，下列投资控制目标排列顺序正确的是()。

A、投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算、合同价格
B、设计概算、投资估算、施工图预算、竣工决算、中标价格
C、投资估算、设计概算、施工图预算、合同价格、竣工决算
D、设计概算、投资估算、施工图预算、合同价格、竣工决算

答案：C

解析：

工程造价控制目标和形式与工程建设程序密切相关。工程建设的不同阶段具有各自的造价控制目标和形式。一般按建设程序划分为四种目标形式：工程可行性研究阶段的投资估算、初步设计阶段的设计概算、施工图设计阶段的施工图预算、竣工验收阶段的竣工结算。工程造价控制次序是：投资估算控制设计概算，设计概算控制施工图预算，施工图预算控制竣工结算。设计概算是工程造价控制的第一个关键阶段；工程施工招标形成工程签约合同价（中标价），是工程造价控制的第二个重要阶段。

按照《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》和《机电产品国际招标投标实施办法》的规定，下列关于明确投标人是否可以提交投标备选方案以及对备选投标方案的处理办法的表述中不正确的是( )。

A、招标人可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案，但应当在招标文件中作出说明
B、符合招标文件要求且评标价最低而被推荐为中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案可予以考虑
C、投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得低于主选方案
D、凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为实质性偏离而被拒绝

答案：C

解析：

工程招标进度规划的内容主要有：工程项目的细分、工程建设程序、()等。

A、工程总进度规划
B、采购货物名称、数量
C、采购货物技术指标、时间节点
D、服务内容、目标要求

答案：A

解析：

本题的考点为招标采购工作进度规划的内容。依不同的采购标的，进度规划的内容分别如下：(1)工程招标主要有：工程项目的细分、工程建设程序、工程总进度规划、招标相关工作顺序和时间安排以及相关责任主体等；(2)货物招标主要有：采购货物名称、数量、技术指标、时间节点、顺序安排和工程建设项目或生产需求的衔接配套和相关责任主体等；(3)服务招标主要有：服务内容、目标要求、需求特点、时间安排和相关责任主体等。对于复杂项目，如进口机电产品招标的管理等，还应补充国际采购的特殊环节予以说明。

具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的货物或者服务，可以依照《政府采购法》采用( )方式采购。

A、邀请招标
B、公开招标
C、竞争性谈判
D、询价

答案：A

解析：

根据《政府采购法》第二十九条规定，符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用邀请招标方式采购：(一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;(二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

2021招标师真题下载9节第5节

服务项目除了具有工程项目和货物采购项目所具有的一般属性之外，还具有的特点有()。

A、高智力性
B、临时的一次性
C、带有特定目的的唯一性
D、渐进并不断完善的周期性
E、项目的目标受整体目标约束

答案：A,E

解析：

服务项目除了具有工程项目和货物采购项目所具有的一般属性之外，还具有以下的特点：①服务项目的目标受整体项目目标约束。服务项目往往是一个整体项目中的子项目，因此服务项目的目标必须服从于整体项目的目标。②高智力性。服务项目是以知识运用为特征的服务，是以服务方的知识资源和人力资源作为主要服务主体。因而，在服务的计划和实施过程中，知识的转移和传播对于服务项目的成败起着至关重要的作用。

根据《民法通则》，下列各项责任承担方式中，属于承担民事责任的方式有（）。

A.继续履行 B.采取补救措施
C.赔偿损失 D.被吊销营业执照
E.罚款

答案：A,B,C

解析：

《民法通则》第134条规定，承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。DE两项属于行政处罚。
【补充】《合同法》第107条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是()。

A、矿厂的职能部门
B、有限责任公司
C、政府机关
D、某高等学校

答案：B

解析：

串通投标行为可能会导致的迹象包括()。

A、所有投标人的报价均远远高于招标人的标的价格，也高于一般的市场平均价格
B、某些投标人的报价明显缺乏竞争力，或者未中标投标人的报价与中标人相比差别过大
C、所有投标人的报价均在同一水平
D、同一个供应商或者承包商总是能够在某一个区域进行的招标投标活动中中标而其他投标人分别在其他招标投标活动中表现突出
E、参与投标的供应商或者承包商频繁聚会或者是通过其他方式联络

答案：A,B,D,E

解析：

串通投标行为可能会导致的迹象主要包括：①所有投标人的报价均远远高于招标人的标的价格，也高于一般的市场平均价格；②某些投标人的报价明显缺乏竞争力，或者未中标投标人的报价与中标人相比差别过大；③同一供应商或者承包商总是能够中标；④同一个供应商或者承包商总是能够在某一个区域进行的招标投标活动中中标而其他投标人分别在其他招标投标活动中表现突出；⑤在不同的招标投标活动中，最后的中标人总会将其所获得的合同部分分给其他未中标的投标人；⑥参与投标的供应商或者承包商频繁聚会或者是通过其他方式联络。

某省检察院对其新办公楼绿化工程施工进行全国范围内的公开招标，选定承包人。发布招标公告后，共收到了 20份资格预审申请文件，其中1名潜在投标人在资格预审截止时间时，其资格预审文件忘记加盖其单位公章，且没有其法定代表人或者其授权代理人签字，但所有潜在投标人均表示可事后补盖公章。招标人按照以下程序组织了资格审查：
(1)组建资格审查委员会，由审查委员会对资格预审申请文件进行评审和比较。审查委员会由5人组成，其中招标人代表1人，招标代理机构代表1人，政府相关部门组建的专家库中抽取技术、经济专家3人。
(2)对资格预审申请文件进行初步审查。发现有1家申请人与本标段的监理人同为一个法定代表人的，有一家申请人与本标段的监理人相互任职，审查委员会认为可通过资格审查。有I名潜在投标人在资格预审截止时间时，其资格预审文件忘记加盖其单位公章，且没有其法定代表人或者其授权代理人签字，所有潜在投标人均表示可事后补盖公章的，审查委员会认为这家申请人不符合相关规定，不能通过初步审查。
(3)对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。审查委员会依照资格预审文件中确定的初步审查事项，发现有I家申请人仍然处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内，审查委员会认为这家申请人不符合相关规定，不能通过初步审查。
(4)审查委员会经过上述审查程序，最终确定了通过资格审查的申请人名单。
1.该省检察院对投标单位资格审查的程序是否正确？
2.审查过程中，审查委员会的做法是否正确？为什么？

答案：

解析：

1.该省检察院对投标单位资格审查的程序是否正确？
答：本案中，招标人组织资格审查的程序是正确的，资格审査的程序即为：
(1)招标人组建资格审査委员会；
(2)对资格预审申请文件进行初步审查；
(3)对资格预审申请文件进行详细审査；
(4)确定通过资格预审的申请人名单；
(5)完成书面资格审査报告。
2.审査过程中，审查委员会的做法是否正确？为什么？
答：（1)审査过程中，审查委员会第（I)步的做法不正确。
理由：资格审查委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。本案中，资格审查委员会的人员为5人，技术、经济专家3人，少于成员总数的2/3，不符合要求。
(2)第(2)步发现有1名申请人与本标段的监理人同为一个法定代表人的，有一家申请人与本标段的监理人相互任职，审查委员会认为可通过资格审查，这种做法不正确。
理由：《标准施工招标资格预审文件》中明确要求，投标资格申请人不得存在与本标段的监理单位或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的情况。

招标师的职业道德规范包括（）

A.不得有欺诈、伪造、作假等行为
B.不得承接同一项目的招标代理和投标咨询业务
C.不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的权益
D.不得强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜
E.不得利用职务之便谋取不正当的利益

答案：A,C,E

解析：

招标师的职业道德是社会公共道德原则和道德规范对招标师职业行为规范的根本要求，主要包括：（1）遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律规定，珍惜职业声誉，自觉维护国家、社会公共利益和行业整体利益；（2）坚持诚信、公正、敬业、进取的原则，以优良的工作质量和业绩，赢得社会和行业的尊重；（3）勤奋工作，独立、客观、公正地出具招标采购成果文件，不得有欺诈、伪造、作假等行为，保证招标人和社会公共利益；（4）尊重同行，公平竞争，不得采取不正当的手段损害、侵犯同行的权益；（5）廉沽自律，不得索取、收受委托合同约定以外的任何利害关系人的礼金和其他财物，不得利用职务之便谋取不正当的利益；（6）招标师与委托方有利害关系的应当回避，委托方有权要求其回避；（7）对招标投标活动中涉及的技术和商业秘密负有保护及保密义务；（8）接受国家和行业自律性组织对其职业道德行为的监督检查。BD两领属于招标师行使权利的行为规范。

关于施工单位质量控制的内容有()。

A、工程项目承接
B、图纸会审
C、资源采购
D、控制设计变更质量
E、施工过程的检验与试验

答案：A,B,C,E

解析：

本题的考点为施工单位的施工质量控制内容。施工单位的施工质量控制内容包括：(1)工程项目承接；(2)施工准备。图纸会审、施工组织设计、施工力量设备的策划等；(3)资源采购；(4)施工生产活动控制；(5)施工过程的检验与试验；(6)工程功能检测；(7)竣工验收及交付；(8)质量回访及保修。

采用信用证支付方式时，基本当事人不包括( )。

A、议付银行
B、受益人
C、开证申请人
D、开证银行

答案：A

解析：

2021招标师真题下载9节第6节

投标人的竞争博弈主要受招标人编制的招标文件中确定的()情况影响。

A、合同条件
B、中标条件
C、市场条件
D、收益条件
E、采购条件

答案：A,B,C

解析：

招标采购过程中，投标人的竞争博弈主要受招标人编制的招标文件中确定的合同条件、中标条件和市场条件情况影响，上述因素是招标人编制招标文件，以及投标人参与投标博弈，确定合同履约风险需要重点考虑的事项。

根据《招标投标法》，中标通知书发出后30日内，招标人与中标人应当按照招标文件和()订立书面合同。

A、中标后的降价函
B、中标人的投标文件
C、合同谈判结果
D、中标通知书

答案：B

解析：

招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权利和义务。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

关于行政许可的听证规定，叙述错误的是()。

A、申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用
B、行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利
C、法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证
D、申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起7日内提出听证申请的，行政机关应当在21天内组织听证

答案：D

解析：

本题的考点为行政许可的听证规定。行政许可的听证规定包括：(1)法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证；(2)行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证；(3)申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。

除了以购买的方式占有货物或服务外，还可能通过( )等途径取得货物的使用权，达到满足需求的目的。

A、交换
B、索取
C、受赠
D、借贷
E、租赁

答案：A,D,E

解析：

采购是采购方根据自身的需要提出采购计划，选择合适供应商，经过谈判以确定价格、质量、数量、交货和支付方式及相关条件，最终签订合同、按合同收取货物和服务并完成支付的过程。除了以购买的方式占有货物或服务外，还可以通过租赁、借贷、交换等途径取得货物的使用权，达到满足需求的目的。

根据《合同法》，下列关于可撤销合同的说法中，正确的是()。

A、合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同
B、当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张
C、可撤销合同不可以选择请求变更
D、当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭

答案：B

解析：

A项，《合同法》第54条规定了以下三种可撤销的合同：①因重大误解订立的合同；②在订立时显失公平的合同；③一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。C项，可撤销合同中的撤销权人有选择的权利，其可以申请撤销合同，也可以让合同继续有效；其可以申请变更合同，也可以申请撤销合同，故可撤销合同有时在学理上又称“可变更可撤销合同”。D项，《合同法》第55条第1项规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内具有撤销权，超过该期限未行使的，撤销权消灭。

下列各项中，影响产品维护和停工持续时间内所发生成本的指标是()。

A、性能
B、可维护性
C、可靠性
D、适用性

答案：C

解析：

可靠性质量指标反映产品在一段时间内运行和发生故障的可能性，它将影响产品维护和停工持续时间内所发生的成本。

机电产品国际招标项目评标时，投标人投标报价中有缺漏项的，须将()计入评标总价。

A、其他有效报价中该项的最高价
B、其他有效报价中该项的平均价
C、其他有效报价中该项的最低价
D、权威部门发布的该项的参考价

答案：A

解析：

《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》第六十三条规定，投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价。投标人投标报价缺漏项超出招标文件允许的范围或比重的，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会应当否决其投标。缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，评标时应当要求投标人确认缺漏项是否包含在投标价中，确认包含的，将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，并依据此评标总价对其一般商务和技术条款（参数）偏离进行价格调整；确认不包含的，评标委员会应当否决其投标；签订合同时以投标价为准。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》的相关规定，中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，( )或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。

A、无正当理由不与招标人签订合同的
B、在签订合同时向招标人提出附加条件的
C、中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金的
D、更改合同实质性内容的
E、拒绝履行合同义务的

答案：A,B,D

解析：

2021招标师真题下载9节第7节

当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、1年

答案：B

解析：

《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定，财政部门作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，投诉处理决定书应当包括()等内容。

A、作出处理决定的日期
B、被投诉人的答辩及请求
C、委托代理人的姓名、职业、住址、联系方式
D、告知投诉人行政复议申请权
E、处理决定的具体内容及事实根据和法律依据

答案：A,C,D,E

解析：

《政府采购供应商投诉处理办法》规定，财政部门作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖印章，并应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。投诉处理决定书应当包括下列主要内容：①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、住所等；②委托代理人办理的，代理人的姓名、职业、住址、联系方式等；③处理决定的具体内容及事实根据和法律依据；④告知投诉人行政复议申请权和诉讼权利；⑤作出处理决定的日期。

关于投标联合体，下列说法正确的是()。

A、招标人可以强制要求投标人组成联合体
B、机电产品国际招标项目，如允许联合体投标，应当明确规定对联合体牵头方和组成方的资格条件
C、对于工程施工招标项目，投标联合体通过资格预审后，更换后新成员的资格条件应不低于原成员的资格条件
D、对于工程建设招标项目，联合体中标的，可以由联合体牵头人代表联合体各方与招标人签订合同

答案：B

解析：

A项，组成联合体投标是联合体各方的自愿行为。BC两项，招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。D项，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。牵头人负责整个合同实施阶段的协调工作。由所有联合体成员签署的联合体协议应作为合同的组成内容。

下列关于主刑的说法正确的是()。

A、可以和附加刑一起适用
B、对同一犯罪人可以适用两个或者两个以上的主刑
C、不能单独适用，可以附加适用
D、剥夺政治权利是主刑的一种

答案：A

解析：

刑罚分为主刑和附加刑两大类，主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。附加刑可以和主刑一并适用，也可以独立适用。对同一犯罪人只能适用一个主刑。

下列各项不属于环境影响评价的工作程序的是()。

A、报告书编制阶段
B、正式阶段
C、准备阶段
D、审核阶段

答案：D

解析：

环境影响评价的工作程序大体可以分为三个阶段：①准备阶段，其主要内容是研究有关文件，进行初步的工程分析和环境现状调查，筛选重点评价项目，确定建设项目环境影响评价的工作等级，编制评价工作大纲；②正式阶段，其主要工作是进一步做工程分析和环境现状调查，并进行环境影响预测和评价；③报告书编制阶段，主要工作是汇总、分析第二阶段所得到的各种资料、数据，作出评价结论，完成环境影响评价报告的编制。

管理咨询方根据业主委托方式选择介入工程建设项目的时机。“建造全过程管理”是指管理咨询方在（）阶段即介入项目管理。

A.项目建议书 B.设计与计划 C.施工 D.可行性研究

答案：B

解析：

业主在项目的工程设计与计划阶段才委托管理咨询方介入项目管理，承担项目工程设计管理与预控计划的编制工作，并延续至项目的竣工及保修责任期，因管理咨询方在此情况下介入了四阶段表达方式所述“工程设计与计划阶段”+工程“施工阶段”，或三阶段表达方式所述项目“建造期”或“建设期”的完全管理，管理咨询方所承担的管理被国际工程管理界称为“建造全过程管理”。

关于评标委员会评标，下列说法正确的是（?? ）。

A.评标委员会可以对不称职的成员进行更换
B.评标委员会成员可以向招标人征询确定中标人的意向
C.超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长评标时间
D.超过三分之一的评标专家认为评标报酬不够的，招标人应当适当增加评标报酬

答案：C

解析：

按照《招标投标法实施条例》第48条规定，招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间，超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。第50条规定，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件

我国《民法通则》确立的知识产权包括()。

A、商标权
B、专利权
C、肖像权
D、著作权
E、支配权

答案：A,B,D

解析：

本题的考点为知识产权的种类。我国《民法通则》确立的知识产权包括著作权、专利权、商标权。

2021招标师真题下载9节第8节

当其他条件相同时，缩小工程施工招标的标段划分规模，可能会()。

A、减少大型企业投标的数量
B、增加工程承包人的固定成本比例
C、减少招标的工程管理工作量
D、减少标段工程造价竞争的空间
E、延长标段工程施工工期

答案：A,B,E

解析：

标段规模小，标段数量多，进场施工的承包人多，容易集中各承包人加快投入更多的资源力量，在多个工点齐头并进赶工期，但需要项目发包人具有相应的管理力量配合以及充足、及时的资金保障。标段数量增加虽然能引进更多承包人进场施工，但也可能因标段规模偏小，发挥不了规模效益，不利于吸引大型施工企业参与投标，也不利于发挥大型施工机械的使用效率，从而提高工程造价，并容易导致产生转包、分包现象。

大力推动招标投标制度建设，应该从以下_方面着手。（）

A.招标投标行政监督与招标项目的实施管理机构相统一
B.建立电子招标投标制度
C.建立健全招标投标信用体系
D.完善评标专家库制度
E.健全完善招标采购从业人员职业资格制度

答案：B,C,D,E

解析：

解析为促进招标投标市场健康发展，必须切实转变政府职能，着力推动招标投标制度建设，重点完成以下几个方面的任务：（1）改进招标投标行政监督体制，实现招标投标行政监督与招标项目的实施管理相分离；（2）建设招标投标标准体系；（3）建立电子招标投标制度；（4）建立健全招标投标信用体系；（5）进一步完善评标专家库制度；（6）健全完善招标采购从业人员职业资格制度。

对于招标投标争议的行政诉讼，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，认定原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，应当()。

A、判决驳回诉讼请求
B、判决败诉
C、依法改判
D、裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

答案：D

解析：

人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：①原判决、裁定认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决或者裁定驳回上诉，维持原判决、裁定；②原判决、裁定认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，依法改判、撤销或者变更；③原判决认定基本事实不清，证据不足，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；④原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件做出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。

地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为适用部门规章的，应当( )。

　　A. 提请全国人大常委会裁决
　　B. 决定在该地区适用部门规章
　　C. 要求该地方人大常委会修改地方性法规
　　D. 要求部门规章的制定机关监督部门规章在该地区执行

答案：A

解析：

参见教材P4

下列各项属于从产生风险原因的性质划分的风险类型的有（）。

A.自然风险 B.技术风险
C.承包商风险 D.专业咨询人员风险
E.行为风险

答案：A,B,E

解析：

从产生风险的原因及其性质可将风险分成以下几类：自然风险、政治风险、经济风险、技术风险、信用风险、社会风险、组织风险、行为风险。CD两项，承包商风险和专业咨询人员风险是按工程建设项目参与者划分的风险类型。

《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定，投诉人投诉时，应当提交投标书。投标书包括的内容有( )。

A、投标人的名称、地址及有效联系方式
B、被投诉人的名称、地址及有效联系方式
C、投诉事项的整个过程
D、相关请求及主张
E、有效线索和相关证明材料

答案：A,B,D,E

解析：

下列关于造成意外短缺的因素的说法，错误的是()。

A、采购人员预定生产量，并增加催交人员
B、买卖双方之间的障碍引起
C、采购人的管理失误
D、采购人的设计更改

答案：A

解析：

意外短缺指的是由于偶然性的因素而引发的短缺。意外短缺可能由供应商的原因造成，可能由买卖双方之间的障碍引起，也可能源于采购人的管理失误、设计更改、生产计划的变更等因素。

某世行贷款工程项目采用国际竞争性招标方式，招标文件从3月1日开始出售。由于报社版面原因，招标公告3月10日才刊出。为了符合世行的规定,下列四个日期可作为投标截止时间的最早时间是（）

A.3月21日 B.3月31日C. 4月15日 D.4月22日

答案：D

解析：

世行、亚行贷款项目国际竞争性招标（ICB）留给投标人投标的时间自投标邀请之日开始或发售招标文件之日（以晚者为准）起不少于6周的时间。在涉及大型工程或复杂设备品目的情况下，该时间一般应不少于12周，以使潜在的投标人能够在提交其投标书之前对项目现场和市场进行调查，安排必要的联营、分包、制造厂、供应商等。国内招标的投标准备时间至少为30天或4周。允许投标人采用邮寄或亲自送达的方式提交投标书。投标书递交的截止时间与开标时间完全相同。

2021招标师真题下载9节第9节

企业仓储管理的主要任务有（）。

　　A.有效利用仓储设施
　　B.保证及时准确的物资供应
　　C.合理储备材料
　　D.提高库存量
　　E.确保仓储物资的安全

答案：A,C,E

解析：

本题考查仓储管理的主要任务。仓储管理的主要任务：（1）仓储设施规划和利用；（2）保管仓储物资；（3）合理储备材料；（4）降低物料成本；（5）重视员工培训；（6）确保仓储物安全。参见教材p121.

政府采购活动中，采购人可能承担的行政法律责任包括()。

A、责令改正
B、暂停资金拨付
C、罚款
D、行政处分
E、赔偿经济损失

答案：A,C,D

解析：

招标投标活动当事人应当承担的行政法律责任主要有：①责令改正；②罚款；③暂停项目执行或者暂停资金拨付；④没收违法所得；⑤暂停或取消招标代理资格；⑥吊销营业执照；⑦取消投标资格；⑧行政处分。

依据《安全生产法》的规定，下列组织中，有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况进行监督并提出意见的是()。

A、工会组织
B、行业协会
C、设计单位
D、施工单位

答案：A

解析：

《安全生产法》第57条规定，工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即做出处理。工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。

货物或服务招标资格预审公告或招标公告内容和格式与工程招标的主要区别在于()。

A、技术规格
B、申请人的资格条件
C、招标范围
D、公告发布媒体
E、规模数量

答案：A,B,C,E

解析：

货物或服务招标资格预审公告或招标公告内容和格式与工程招标基本一致，主要区别是招标范围、内容、规模数量、技术规格、交货或服务方式、地点要求的描述以及申请人或投标人的资格条件。

设计人在初步设计阶段的主要任务不包括()。

A、修正初步设计
B、总体设计
C、对外部的设计资料进行审查
D、编制说明与概算

答案：C

解析：

本题的考点为设计人初步设计阶段的主要工作。设计人初步设计阶段的主要工作包括。总体设计（大型工程），方案设计，编制初步设计文件，编制说明与概算，参加初步设计审计审查会议，修正初步设计。

关于仲裁调解的说法，错误的是()。

A、仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉
B、仲裁调解必须在裁决作出前进行
C、仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的
D、仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点

答案：A

解析：

本题的考点为仲裁调解。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。

招标采购项目评价的原则中，()应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。

A、现实性
B、公正性和独立性
C、透明性
D、可信性

答案：B

解析：

本题的考点为招标采购项目评价的原则。招标采购项目评价的原则：(1)现实性；(2)公正性与独立性；(3)可信性；(4)全面性；(5)透明性；(6)反馈性。其中，公正性和独立性应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。

某厂房基础工程投标文件的已标价工程量清单中某子目各项内容如下：
A：22913.2；B：挖独立基础土方；C：010101003001；D：m3；E：572.83;F：三类土，独立基础垫层底面积3.6mx3.6m，深3.4m,弃土运距200m;G：40。
问题：
将上述各项内容分别填入“分部分项目工程量清单与计价表（见表2）”的相应栏目内。