21年招标师考试真题精选及答案9辑

发布时间:2021-09-02
21年招标师考试真题精选及答案9辑

21年招标师考试真题精选及答案9辑 第1辑


工程建设项目生命周期按三阶段划分时,下列工作内容中,属于建设期管理阶段工作内容的是( )。

A.方案设计、施工图设计 B.功能策划、工程设计与计划
C.工程采购、质量保修 D.工程设计与计划、施工

答案:D
解析:
项目都具有明显、确定的周期性与阶段性,且有一定的规律可以遵循,对于在项目管理学科应用领域中具有重要地位的工程建设项目而言,其生命周期的规律可以参考图1。
根据图1,工程建设项目三阶段划分的建设期管理阶段(即图中的项目建造期)与五阶段划分表述中工程设计与计划、施工相对应。即建设期管理阶段工作内容的是工程设计与计划、施工。


关于招标采购项目沟通管理中沟通概念的表述,不正确的是()。

A、沟通是为了一个既定的目标,把信息在个人或群体间传递和交换,并且力图形成共识的过程
B、沟通只是人际的交流不涉及组织
C、沟通的目的是让对方达成一致行动或理解你所传达的信息,发送者凭借一定的渠道将信息传递给接收者,并寻求反馈以达到相互理解
D、沟通的效果取决于对方的回应,没有有效的沟通,很难有有效的管理

答案:B
解析:
本题的考点为招标采购项目沟通管理中沟通的概念。沟通是为了一个既定的目标,把信息在个人或群体间传递和交换,并且力图形成共识的过程。沟通既是人际的交流,也涉及组织之间的交流。沟通的目的是让对方达成一致行动或理解你‘所传达的信息,发送者凭借一定的渠道将信息传递给接收者,并寻求反馈以达到相互理解。沟通的效果取决于对方的回应,没有有效的沟通,很难有有效的管理。招标过程涉及招标人、评标专家、投标人、各级行政监督管理部门等,如果沟通不畅必然会造成严重的后果。


关于建设工程从业资格制度,下列说法中错误的是( )。


A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包和设计承包
B.取得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程
C.工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工 程设计专项资质

答案:A
解析:
建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。


下列关于监理合同人员管理的说法中,错误的是()。

A、主要包括人员资格管理、人员稳定性管理和人员的执业规范管理
B、总监理工程师和监理工程师均需具备监理工程师执业资格
C、监理人可以自行更换监理人员
D、廉洁公正是所有监理人员基本的职业道德

答案:C
解析:
C项,为了保证监理工作的顺利开展,监理人未经发包人同意不得随意更换监理人员,尤其是总监理工程师,应当确保其人员的稳定性。


财政预算安排的资金,包括预算执行中追加的资金,称为()。

A、预算外资金
B、社会保障资金
C、政府基金
D、预算资金

答案:D
解析:
本题的考点为预算资金的概念。预算资金,是指财政预算安排的资金,包括预算执行中追加的资金。


某国有企业扩建项目,招标采购进口风力发电设备。按照正常程序开标、唱标,投标人确认了开标记录。其中,日本某公司投标文件中投标价为7480万日元FOB大阪,到货港为上海港,分50个20英尺(1英尺=0.3048米)集装箱运输。
评标委员会进一步评审时发现,该公司随投标文件还送交了一份投标价格修改声明,投标价格修改为7480万日元CFR上海。
大阪至上海集装箱货物运费为3740日元/箱。
问题:
1.该公司送交的投标价格修改声明是否有效?
2.评标委员会确定的评标价格是多少?

答案:
解析:
问题:
1.该公司送交的投标价格修改声明是否有效?
答:(1)该公司送交的投标价格修改声明有效。
(2)理由:投标人在提交投标截止时间之前,可以撤回、补充或者修改已提交的投标文件。修改声明作为投标文件的组成部分。
2.评标委员会确定的评标价格是多少?
答:FOB是指卖方在合同中约定的时间和装运港,将合同规定的货物交到买方指派的船上,完成交货,并及时通知买方,卖方在装运港将货物交到买方所派船只的船上时,货物损坏或灭失的风险由卖方转移给买方。
CFR是指卖方须负责订立运输合同,按买卖合同规定的时间,在装运港将货物装到船上,并支付将货物运到目的港的运费,但货物的风险在装运港越过船舷后所发生的灭失或损害的风险以及因发生意外事件而引起的一切额外费用全由买方承担。
FOB价格=CFR价格+国际运费。
因此,评标委员会确定的评标价格=7480-3740X50=7461.3(万日元)。
【说明】根据最新版考试教材,CFR相关内容已删除。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第2辑


根据相关法律的规定,当事人可以解除合同的情形有()。

A、因不可抗力致使合同目的不能实现
B、当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行
C、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
D、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示不履行主要债务
E、一方中止履行合同义务的

答案:A,B,C,D
解析:
根据合同法的规定,当事人可以行使法定解除权的情形包括:①因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同;②因预期违约解除合同,即在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务,对方当事人可以解除合同;③因迟延履行解除合同,指当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行,对方当事人可以解除合同;④因迟延履行或者有其他违约行为不能实现合同目的而解除合同;⑤法律规定的其他情形。


要降低代理成本,必须建立的机制不包括()。

A、信息公开机制
B、信息保密机制
C、激励机制
D、监督约束机制

答案:B
解析:
在解决委托代理问题的机制设计中,要降低代理成本,必须建立三个机制:①信息公开机制;②激励机制;③监督约束机制。


甲单位就某工程项目向社会公开招标,2015年7月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书。根据相关规定,下列说法不正确的有()。

A、中标通知书就是正式的合同
B、双方应在2015年7月15日前订立书面合同
C、双方应在2015年7月30日前订立书面合同
D、建设单位应在2015年7月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
E、建设单位应在2015年7月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

答案:A,B,D
解析:
A项,中标通知书是指招标人在确定中标人后向其发出的书面文件,不是正式的合同。BC两项,招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,明确双方责任、权利和义务。DE两项,依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。


科技研发与咨询服务项目的技术风险具有(),其识别的质量与管理者的素质和风险意识密切相关。

A、明确性、复杂性和多变性
B、隐匿性、复杂性和多变性
C、隐匿性、单一性和多变性
D、隐匿性、复杂性和固定性

答案:B
解析:
本题的考点为科技研发与咨询服务项目的技术风险管理。技术风险具有隐匿性、复杂性和多变性,其识别的质量与管理者的素质和风险意识密切相关。


勘察合同履行过程中,勘察人承担违约责任的形式有( )。

A.支付违约金 B.支付赔偿金
C.双倍返还勘察合同定金 D.采取补救措施
E.缴纳罚款

答案:A,B,D
解析:
当事人违反合同时应承担违约责任,其形式如下:①支付违约金;②支付赔偿金;③采取补救措施;④继续履行合同;⑤解除合同。
【说明】根据最新版考试教材,该考点已删除。


关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素,下列说法正确的是()。

A、特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素
B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等,需要在合同条款中反映的要素
C、争议解决方法属于一般的合同要素
D、施工合同中的变更属于一般的合同要素

答案:C
解析:
合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素,是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素,如当事人的名称或姓名及住所、标的、违约责任、争议解决方法等。特殊的合同要素,是指并非每个合同都应当具备,而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等,需要在合同条款中特别反映的要素。如施工合同中的变更、索赔等要素。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第3辑


国务院有关部委就招标投标的基本内容和制度构建制定了一系列招标投标综合性规定,主要有 ()

A.必须招标制度的规定B.招标公告发布制度的规定
C.招标专家管理的规定 D.评标及评标专家管理的规定
E.招标投标行政监督的规定

答案:A,B,D,E
解析:
国务院有关部委就招标投标的基本内容和制度构建制定的一系列招标投标综合性规定,主要有:(1)必须招标制度的规定;(2)建设项目招标方案核准制度的规定;(3)招标公告发布制度的规定;(4)评标及评标专家管理的规定;(5)招标代理机构资格管理的规定;(6)有关招标投标代理服务收费的规定;(7)招标投标行政监督的规定。


因故不能按期开工超过()个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。

A、3
B、6
C、9
D、12

答案:B
解析:
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。


评标委员会由()依法组建。

A、投标人
B、招标人
C、中标候选人
D、评标委员会负责人

答案:B
解析:
评标委员会由招标人负责组建。招标人依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标标准和办法,公正评价,推荐中标候选人,招标人依法确定中标人,公布中标结果,并与中标人签订合同。


招标投标活动的监督体系主要由()构成。

A、行政监督
B、司法监督
C、道德监督
D、心理监督
E、社会监督

答案:A,B,E
解析:
《招标投标法》第7条第1款规定,招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。在招标投标法规体系中,对于行政监督、司法监督、当事人监督、社会监督都有具体规定,构成了招标投标活动的监督体系。


买方办理好租船订舱等事项后,应将()等通知卖方备货装船。

A、航线
B、船名
C、船期
D、船公司
E、到港口

答案:B,C
解析:
买方依据合同负责租船订舱时,通常委托货代向船公司或其代理人办理。办妥后,应按照规定的期限将船名、船期等通知卖方备货装船;卖方在装船后也应及时向买方发出装船通知,以便买方办理保险和接货。


工程招标人选择工程施工合同计价类型的主要影响因素有( )。

A.工程设计的完善程度 B.招标控制价高低
C.工程合同条款的完善程度 D.工程合同履行期限
E.投标人数量以及竞争状况

答案:A,C,D,E
解析:
各种不同类型的合同,有着各自的适用条件,合同双方的权利和责任的划分不同,合同各方承担的风险也不同,选择合同类型应考虑以下因素:①项目规模和工期长短;②项目的竞争情况;③项目的复杂程度;④项目的单项工程的明确程度;⑤项目准备时间的长短;⑥项目的外部环境因素。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第4辑


直接参与项目的利益相关方一般不包括 ()

A.项目的投资人 B.政府机构 C.项目承包商 D.项目供应商

答案:B
解析:
项目的利益相关方可分为直接参与者和间接参与者两类。直接参与项目的利益相关方一般包括项目发起人和投资人、投资人指派的项目经理和管理团队、承担项目任务的执行者即承包商或供应商等,他们从内部参与项目,参与行为构成项目行为的一部分。


某技术管理复杂的大型工程建设项目,为了有效优化和控制工程建设投资规模,可以采取的措施有()。

A.组织工程设计方案招标
B.工程施工招标采用经评审的最低投标价法评标
C.实施限额设计管理
D.在工程施工招标文件中公布工程招标控制价
E.工程施工招标采用投标资格后审

答案:A,C
解析:


关于发包人提供资料和设计人提交设计文件,下列说法错误的是()。

A、发包人提交文件和资料超过约定期限20天以外时,设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间
B、建设工程设计文件是设备材料采购、非标准设备制作和工程施工的主要依据
C、发包人提供必需的工程设计资料是设计人开展设计工作的依据之一
D、在建设项目确立以后,工程设计就成为工程建设最关键的环节

答案:A
解析:
A项,发包人提交文件和资料超过约定期限的,超过约定期限15天以内,设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延;超过约定期限15天以外时,设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。C项,发包人提供必需的工程设计资料是设计人开展设计工作的依据之一,发包人提交资料的时间和质量直接影响设计人的工作成果和进度。BD两项,在建设项目确立以后,工程设计就成为工程建设最关键的环节,建设工程设计文件是设备材料采购、非标准设备制作和工程施工的主要依据,设计文件提交的时间将决定项目实施后续工作的开展,决定了项目整体建设周期的长短。


在国际常用的标准合同文件中,JCT和AIA合同条件主要应用于()。

A、土木工程
B、建筑工程
C、能源工程
D、道路建设

答案:B
解析:
在国际常用标准合同条件里,FIDIC和ICE合同条件主要应用于土木工程,而JCT和AIA合同条件主要应用于建筑工程。


某国际商务公司的员工公寓小区项目,由10栋高层公寓和整套服务用房组成,建筑面积20万㎡,占地5.2万㎡。该小区西临城市道路,东北面紧靠河道,南面是拟建中的大型购物中心。10栋公寓呈环形布置,中央是一座拥有600个车位的大型地下车库,由人行通道与各公寓地下室衔接。为公寓服务的用房还有社区医院、风味餐厅、幼儿园、房管办公楼、警卫室、花房、垃圾站等分布在公寓群周围。招标人拟进行公开招标,组织资格审查,不接受联合体投标。


【问题】


1.该员工公寓小区项目招标人对投标人进行资格审查的方法有哪几种?招标资格预审的程序是怎样的?


2.针对该员工公寓小区项目的实际情况,应选择的资格审查方法是哪种?项目资格审查的办法有哪些?


3.简要说明该项目的审查因素和审查标准。


答案:
解析:

1.(1)该员工公寓小区项目招标人对投标人进行资格审查的方法分为资格预审和资格后审。


①资格预审是在招标文件发售之前,招标人通过发售资格预审文件,组织资格审查委员会对潜在投标人提交的资格申请文件进行审查,进而决定投标人名单的方法;


②资格后审是在评标过程中的初步评审开始时进行,评标委员会在初步审查程序中,对投标文件中投标人提交的资格申请文件进行的审查。


(2)根据国务院有关部门对资格预审的要求和《标准施工招标资格预审文件》范本的规定,资格预审的程序为:


①编制资格预审文件;


②发布资格预审公告;


③出售资格预审文件;


④资格预审文件的澄清、修改;


⑤潜在投标人编制并递交资格预审申请文件;


⑥组建资格审查委员会;


⑦资格审查委员会评审资格预审申请文件,并编制资格评审报告;


⑧招标人审核资格评审报告,确定资格预审合格申请人;


⑨向通过资格预审的申请人发出投标邀请书,并向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。


2.(1)资格预审可以减少评标阶段的工作量、缩短评标时间、减少评审费用、避免不合格投标人浪费不必要的投标费用。该项目为群体性工程,单个建筑工程多,场地宽阔,潜在投标人普遍掌握其施工技术,且投标文件编制费用较高,因此为了降低招标成本,应采用资格预审方法。


(2)资格审查的办法包括:


①合格制。一般情况下,应当采用合格制,凡符合资格预审文件规定资格条件标准的投标申请人,即取得相应投标资格。合格制中,满足条件的投标申请人均获得投标资格。其优点是:投标竞争性强,有利于获得更多、更好的投标人和投标方案;对满足资格条件的所有投标申请人公平、公正。缺点是:投标人可能较多,从而加大投标和评标工作量,浪费社会资源。


②有限数量制。当潜在投标人过多时,可采用有限数量制。招标人在资格预审文件中既要规定投标资格条件、标准和评审方法,又应明确通过资格预审的投标申请人数量。采用有限数量制一般有利于降低招标投标活动的社会综合成本,但在一定程度上可能限制了潜在投标人的范围。


3.审查因素和标准如下:


(1)营业执照。营业执照的营业范围是否与招标项目一致,执证期限是否有效。


(2)企业资质等级和生产许可。施工和服务企业资质的专业范围和等级是否满足资格条件要求;货物生产企业是否具有相应的生产许可证、国家强制认证等证明文件。


(3)安全生产许可证和质量管理体系认证书。安全生产许可范围是否与招标项目一致,执证期限是否有效;质量认证范围是否与招标项目一致,执证期限是否有效。


(4)职业健康安全管理体系认证书。认证范围是否与招标项目一致,执证期限是否有效。


(5)环境管理体系认证书。认证范围是否与招标项目一致,执证期限在招标期间是否有效。


(6)财务状况。审查经会计师事务所或审计机构审计的近年财务报表,包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务情况说明书以及银行授信额度。核实投标资格申请人的资产规模、营业收入、净资产收益率及盈利能力、资产负债率及偿债能力、流动资金比率、速动比率等抵御财务风险的能力是否达到资格审查的标准要求。


(7)类似项目业绩。投标资格申请人提供近年完成的类似项目情况,以及正在施工或生产和新承接的项目情况。根据投标资格申请人完成类似项目业绩的数量、质量、规模、运行情况,评审其已有类似项目的施工或生产经验的程度。


(8)信誉。根据投标资格申请人近年来发生的诉讼或仲裁情况、质量和安全事故、合同履约情况,以及银行资信,判断其是否满足资格预审文件规定的条件要求。


(9)项目经理和技术负责人的资格。审核项目经理和其他技术管理人员的履历、任职、类似业绩、技术职称、职业资格等证明材料;评定其是否符合资格预审文件规定的资格、能力要求。


(10)联合体申请人。审核联合体协议中联合体牵头人与其他成员的责任分工是否明确;联合体的资质等级、法人治理结构是否符合要求;联合体各方有无单独或参加其他联合体对同一标段的投标。


(11)其他。审核资格预审申请文件是否存在投标人的限制情形等。


申请人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间()日前向招标人提出。

A、2
B、3
C、5
D、7

答案:A
解析:
申请人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停实施招标投标活动。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第5辑


按照研究与开发的分类,生产制造企业的研发活动主要集中于____层面。 ()

A.基础研究 B.应用研究 C.开发研究 D.销售研究

答案:C
解析:
研究与开发一般来说可以分为基础研究、应用研究和开发研究三大类,生产制造企业的研发主要处于开发研究的层面。


关于政府采购,下列说法正确的是( )。

A.凡是事业单位实施的采购均属政府采购
B.凡是国家机关实施的采购均属于政府采购
C.政府采购标的范围只包括货物和服务 '
D.政府采购不应以盈利为目标

答案:D
解析:
政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金,依据《政 府采购法》及有关规定,采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的 货物、工程和服务的行为。政府采购具有经济性和非盈利性,政府采购活动不以盈利 为目标,而是以追求社会公共利益为最终目标。


关于仲裁协议的作用,下列说法正确的有()。

A、约束合同当事人
B、使仲裁机构取得了对该案的管辖权
C、约束仲裁机构
D、约束人民法院
E、快速解决争端

答案:A,B,C,D
解析:
仲裁协议有以下作用:①合同当事人均受仲裁协议的约束;②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。


下列工作内容中,属于设计人义务的有( )。

A.提供必要的设计现场条件 B.向设计审批部门完成报批手续
C.设计交底 D.初步设计
E.对外部的设计资料进行审查

答案:C,D,E
解析:
设计人的主要责任是保证设计项目质量,完成各设计阶段的工作任务,具体包括:①初步设计,包括总体设计(大型工程),方案设计,编制初步设计文件,编制说明与概算,参加初步设计审计审查会议,修正初步设计;②技术设计(又称详细设计或施工图设计),包括提出设计计划,工艺流程试验研究,特殊设备的研制,编制技术设计文件;③对外部的设计资料进行审查,委托设计的工程中,如果有部分属于外部单位提供的设计,如大型设备安装需使用制造商提供的制造图纸,设计人应负责对制造商的设计资料进行审查,并负责该合同项目的设计联络工作;④配合施工的义务,包括实施设计交底,解决施工中出现的设计问题,参加工程验收;⑤保护发包人的知识产权。


委托开发项目中完成的发明创造,除当事人另有约定外,应由( )申请专利。


A.研究开发方 B.委托开发方

C.科技主管部门 D.研究开发方与委托开发方共同

答案:A
解析:
委托开发项目中完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。而委托方享有以下优惠:①研究开发方取得专利权的,委托方可以免费实施该项专利,该项许可不得撤销,也不像许可合同那样定有期限;②委托方在发明创造没有获批准之前,也可以对该发明创造享有实施权,但应履行保密义务。


下列招标投标活动,必须适用《招标投标法》的有(?? )。

A.我国境内项目法人自行招标活动
B.我国境内民营企业自愿招标活动
C.外资企业在我国境内投资项目的招标投标活动
D.国有企业在我国境外项目的招标投标活动
E.我国企业在境外承包施工项目后,在国内采购施工设备的招标活动

答案:A,B,C,E
解析:
按照《招标投标法》第67条规定,使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标,贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同规定的,可以适用其规定。但违背我国社会公共利益的除外。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第6辑


当其他条件相同时,缩小工程施工招标的标段划分规模,可能会( )。

A.减少大型企业投标的数量 B.增加工程承包人的固定成本比例
C.减少招标的工程管理工作量 D.减少标段工程造价竞争的空间
E.延长标段工程施工工期

答案:A,B,D
解析:
AB两项,标段规模小,划分多个标段虽然能引进多个承包人进场,但也可能因标段规模偏小,发挥不了规模效益,不利于吸引大型施工企业前来投标;D项,标段规模小,潜在的盈利规模就较小,对投标人的资质业绩条件要求比较低,可能参与投标的单位数量较多,但受工程施工固定成本的影响,招标人和投标人从中得益的空间都比较小;C项,标段规模小,数量多会增加管理工作量;E项,标段规模小,标段数量多,进场施工的承包人多,容易集中投入资源,多个工点齐头并进赶工期。


关于业主与项目咨询管理单位的角色定位,下列说法正确的有()。

A、项目管理咨询单位具有从项目全局与整体看待进度管理的视野,是项目全过程进度管理的主导者
B、业主与管理咨询单位拥有搭建项目管理架构的权力
C、业主及其聘用的项目管理咨询单位,尤其是后者往往具备较高的进度计划管理与组织能力
D、项目前期是整个开发建设周期的重要组成部分,往往占据了一半或更多的时间,而此时项目的进度管理主要是由业主承担的
E、业主是项目唯一的全过程的参与者

答案:B,C,D,E
解析:
A项,业主是项目唯一的全过程的参与者。业主具有从项目全局与整体看待进度管理的视野,是项目全过程进度管理的主导者。



通过组织招标,甲方与施工企业乙方于2013年5月10日签订了合同协议书。合同条款部分内容如下:


(1)合同协议书中的部分条款。工程概况一工程名称:商品住宅楼工程地点一市区工程内容一四栋砖混结构住宅楼,每栋建筑面积为3640m2


(2)工程承包范围:砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程


(3)合同开工日期:2013年5月15日竣工日期:2013年10月15日合同工期总日历天数:147日


(4)工程质量标准:达到某国际质量标准(我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定)。


(5)合同总价:人民币伍佰捌拾万陆仟元整(¥586.8万元)


(6)施工企业乙方承诺的质量保修:①地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为3年;③供热与供冷系统,为3个采暖期、供冷期;④电气系统、给水排水管道、设备安装为2年;⑤装修工程为1年。


(7)甲方承诺的合同价款支付期限与方式如下。工程预付款:在开工之日后3个月内,根据经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付预付款。根据实际情况,预付款可直接抵作工程进度款。工程进度款:基础工程完成后,支付合同总价的15%;主体结构6层完成后,支付合同总价的15%;主体结构封顶后,支付合同总价的20%;工程竣工时,支付合同总价的35%。甲方资金迟延到位1个月内,乙方不得停工和拖延工期。


(8)工程竣工后,甲方向乙方支付全部合同价款:人民币伍佰捌拾陆万陆仟元整(¥586.80万元)。


问题


1.上述施工合同的条款有哪些不妥之处?应如何修改?


2.上述施工合同条款之间是否有矛盾之处?如果有,应如何解释?


3.正确叙述施工合同的组成与解释顺序。



答案:
解析:

1.本案不妥之处如下。


(1)竣工日期为2013年10月15日不妥。正确做法:应调整为2013年10月9日。


(2)工程建设中施工质量的建设标准不妥。正确做法:工程建设中,施工质量应符合我国现行工程建设标准。采用国际标准或者国外标准,现行强制性标准未作规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。


(3)合同总价为人民币伍佰捌拾万陆仟元整(¥586.8万元)不妥。正确做法:合同总价应为人民币伍佰捌拾万陆仟元整。在合同文件中,用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,应遵照以文字数额为准的解释惯例。


(4)乙方承诺的质量保修部分条款不符合《建设工程质量管理条例》规定。《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:基础设施、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;电气系统、给水排水管道、设备安装和装修工程为2年。其他项目的保修期限由发包方和承包方约定。


(5)甲方承诺的工程预付款支付期限和方式不妥。正确做法:甲方应按施工合同条款的约定时间和数额,及时向乙方支付工程预付款,开工后可按合同条款约定的扣款办法陆续扣回。而工程进度款则应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价,及有关计价依据计算、支付工程款。


2.合同协议书中的合同总价与施工合同专用条款的合同总价规定不符。应当按照合同协议书中的人民币伍佰捌拾万陆仟元整确认合同总价。


3.建设工程所涉及的合同文件及解释顺序一般为:合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单;其他文件。



询价采购流程中,对询价小组成员组成的规定是( )。

A.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数1/3
B.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数2/3
C.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数2/3
D.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数1/3

答案:B
解析:
询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成,其中专家的人数 不得少于成员总数的2/3。专家应从财政部门设立的专家库中随机抽取。


招标采购项目实施过程的风险控制是比较复杂,需要根据()确定风险控制策略。

A、抗风险能力
B、招标采购的具体情况
C、风险管理者风险偏好
D、风险管理者风险敏感度
E、风险管理者的心理承受能力

答案:A,B,E
解析:
招标采购项目实施过程的风险控制是比较复杂的。由于对风险的敏感度不同,不同的招标人对同一类风险所采取的方法是不同的,需要根据招标采购的具体情况和风险管理者的心理承受能力,以及抗风险能力来确定风险应对策略。


根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定,投诉处理决定应当包括()。

A、投诉人和被投诉人的名称、住址
B、投诉人的投诉事项及主张
C、被投诉人的答辩及请求
D、调查认定的基本事实
E、法院的处理意见及依据

答案:A,B,C,D
解析:
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定,投诉处理决定应当包括下列主要内容:①投诉人和被投诉人的名称、住址;②投诉人的投诉事项及主张;③被投诉人的答辩及请求;④调查认定的基本事实;⑤行政监督部门的处理意见及依据。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第7辑


在国内,服务项目的合同多数属于()

A.固定总价合同 B.单价合同C.委托合同 D.非委托合同

答案:C
解析:
在国内,服务项目的合同多数属于委托合同,合同的成立基于客户对咨询服务方的信任,如信任不能延续,则委托人(客户)在支付了通知期前的应付服务费后,有权单方随时解除合同。由于国内服务合同的此类性质,咨询服务方为避免风险一般也不愿提供资金式的履约保证, 除非委托人信用良好而又强烈要求。


相比于分散采购模式,集中采购具有的优势有()。

A、有利于发挥规模采购优势
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求

答案:A,B,C,D
解析:
相比于分散采购模式,集中采购具有以下明显优势:①有利于发挥规模采购优势;②有利于规范采购行为;③有利于优化供应链管理;④有利于推进采购标准化和信息化;⑤有利于提高货物和服务质量。E项,集中采购执行统一采购标准,按批次组织采购时间相对固化,有时难以满足部分采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求。


经省级财政部门批准,某学校采购一批桌椅。鉴于所购设备较为简单,规格、型号、标准一致,且国内产品质量过关、货源充足、价格稳定等,决定采用询价方式进行采购。在若干程序后,公开组织询价。


问题:


(1)什么是询价采购?采取询价采购方式的条件是什么?


(2)写出询价采购的程序。


答案:
解析:

(1)询价采购是指采购人向国内外有关供应商(通常不少于3家)发出询价通知书,让其报价,然后在报价的基础上进行比较,按照符合采购需求、质量和服务相当且报价最低的原则确定成交供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,可以采用询价方式采购。


(2)采取询价方式采购的,应当遵循下列程序:①成立询价小组;②确定被询价的供应商名单;③询价;④确定成交供应商。


关于多项目集成管理与项目管理组织方式关系的说法,正确的是()。

A、项目群管理是矩阵式组织方式的特殊运用
B、项目群组织方式不能与项目式组织方式相结合
C、项目组合管理是组合式组织方式的特殊运用
D、项目组合管理不能与职能式组织方式相结合

答案:A
解析:
项目群是矩阵式管理组织方式的特殊运用。项目群组织方式既可以与项目式管理组织方式结合,也可以与矩阵式管理组织方式结合运用。


下列建设工程项目相关费用中,属于工程建设其他费用的是()。

A、研究试验费
B、建筑安装工程费
C、预备费
D、设备及工器具购置费

答案:A
解析:
本题的考点为与工程建设有关的其他费用。与工程建设有关的其他费用一般包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、工程保险费、引进技术和进口设备其他费用。


海关是依法执行进出口监管职权的国家行政机关,其任务不包括 ( )

A.征税 B.统计
C.监管 D.开证

答案:D
解析:
海关是依法执行进出口监管职权的国家行政机关,在港口、机场、陆地等海关执行任务。海关的任务是监管、征税、缉私、统计。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第8辑


实践中特许经营项目最典型的融资运作模式是()。

A、BOOT模式
B、BOO模式
C、BOT模式
D、BLT模式

答案:C
解析:
BOT(Build-Operate-Transfer)模式,即“建设一经营一转让”模式,是指通过签订特许经营合同,政府授予特许经营者特定项目的融资、建设、经营和维护的特许经营权,在合同约定的特许经营期限内,通过项目运营向使用者收取费用以收回投资并获取收益,特许经营期届满后将项目移交政府的模式。BOT是实践中特许经营项目最典型的融资运作模式。


关于工程咨询服务项目进度控制的表述中,不正确的是()。

A、项目进度管理的核心是进度控制
B、进度控制应该以项目进度计划为依据
C、项目进度偏差是项目进度控制的唯一依据
D、项目经理通过各种有效沟通途径,获取项目进度的实际信息,比照进度计划基准,识别进度是否存在偏差

答案:C
解析:
本题的考点为工程咨询服务项目的进度控制。项目进度管理的核心是进度控制。进度控制应该以项目进度计划为依据。项目经理通过各种有效沟通途径,获取项目进度的实际信息,比照进度计划基准,识别进度是否存在偏差。项目进度偏差是项目进度控制的重要依据。


某项目网络进度计划中,A工作的最早开始时间为第11天,持续时间为4天,该工作有两项紧后工作B、C,B工作的最迟开始时间为第17天,C工作的最迟开始时间为第19天,则A工作的总时差为()天。

A、2
B、4
C、6
D、8

答案:A
解析:
总时差(TF)是指在不影响计划完工工期的前提下,本工作可以利用的机动时间。总时差计算公式为:工作总时差=最迟开始-最早开始=最迟完成-最早完成,TF=LF-EF或TF=LS-ES,本题中,B工作的最迟开始时间为第17天,C工作的最迟开始时间为第19天,且B、C均为A工作的紧后工作。所以,A工作最迟完成时间是第17天,最迟开始时间是第13天,故A工作的总时差为2天。


行政复议机关受理行政复议后做出的行政复议决定包括()。

A、维持原行政决定
B、责成行政监督部门履行职责
C、撤销原行政行为违法
D、变更原行政行为违法
E、责成行政监督部门重新做出具体行政行为

答案:A,C,D,E
解析:
行政复议机关负责法制工作的机构应当对被申请人做出的具体行政行为进行审查,提出意见,经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后,按照下列规定作出行政复议决定:①具体行政行为认定事实清楚,证据确凿,适用依据正确,程序合法,内容适当的,决定维持;②被申请人不履行法定职责的,决定其在一定期限内履行;③具体行政行为有下列情形之一的:决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法;决定撤销或者确认该具体行政行为违法的,可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。


某业主拟通过招标选择一家工程咨询公司来编制某项目的可行性研究报告,资格预审后符合标准条件的甲、乙、丙三家工程咨询公司参加了投标。三家咨询公司的投标报价分别为:甲公司1 25万元,乙公司1 20万元,丙公司1 30万元。本次评标技术标的权重为60%,商务标的权重为40%。技术标主要针对工程咨询公司的项目经验、本项目拟采用的咨询方法和项目组人员构成三个部分进行评审,分项权重分别为30%、30%和40%。评标委员会由5人组成。


【问题】


1.根据该业主招标选择工程咨询公司的目的来看,该业主拟与中标的咨询公司签订哪种工程咨询合同?为什么?


2.此工程咨询合同有哪些管理要点?


3.为什么要从工程咨询公司的项目经验、本项目拟采用的咨询方法和项目组人员构成三个方面对投标的各咨询公司进行评审?



答案:
解析:

1.(1)根据该业主招标选择工程咨询公司的目的来看,该业主拟与中标的咨询公司签订的是项目前期咨询合同。


(2)理由:项目前期咨询合同是指在建设项目开展前期立项工作时,委托人委托工程咨询单位对建设项目进行专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告,以及其他与建设项目前期工作有关的咨询服务而签订的书面合同。前期咨询合同的标的为工程项目的评估和可行性研究,在建设项目开展之前,委托人需要考虑拟投入资本和收益目标、项目政策环境、实现项目的技术条件以及社会效益等。


本案例中,根据“某业主拟通过招标选择一家工程咨询公司来编制某项目的可行性研究报告”这一表述,可以判断出该业主拟与中标的咨询公司签订项目前期咨询合同。


2.对项目前期咨询合同进行科学有效的管理,有助于项目前期咨询活动的顺利开展,有助于保证产生高质量的项目前期咨询成果文件,为委托人的项目决策提供有效的参考依据。


项目前期咨询合同管理主要包括:


(1)工作范围和工作内容的管理。工程咨询单位的工作范围和工作内容是工程咨询单位开展具体咨询服务工作的基础,也是委托人向工程咨询单位提出具体工作要求的依据。


(2)计划管理。项目前期咨询服务是一个复杂的服务过程,需要服务团队走访众多与项目相关的机构,采集大量的信息来完成最终的咨询工作。因此,工程咨询工作计划安排的制定尤为重要。


(3)人员管理。项目前期咨询合同的人员管理主要包括人员稳定性管理、人员资格管理。


(4)支付管理。委托人在项目前期咨询合同的履行过程中,应当注意服务费用支付的管理。


3.项目前期咨询合同的订立和履行有其不同于一般咨询合同的特点,主要在于:


(1)项目前期咨询是专业的工程咨询单位运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科的知识和经验,在项目前期为委托人或其他客户提供工程建设项目决策和管理咨询的智力服务活动。


(2)项目前期咨询合同的主体具有专业性。项目前期咨询合同主体为委托人和工程咨询单位。工程咨询单位是指接受委托,对建设项目投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等提供专业咨询服务的企业,必须具有与为建设项目开展前期咨询服务活动相适应的专业知识和能力。


(3)在项目前期咨询合同的履行过程中,工程咨询单位要注重服务团队的管理,尤其要保持团队人员的稳定性。工程咨询单位应根据委托人对项目的服务要求,组织有经验和能力的服务团队完成咨询工作。


因此,要通过从工程咨询公司的项目经验、本项目拟采用的咨询方法和项目组人员构成这三个方面对投标的咨询公司进行评审,最后才可以选择出能最好地胜任项目前期咨询服务的工程咨询单位,从而决定以后工程项目能否开展以及能否顺利开展。



关于默示规则,即监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的()天内完成审核的,视为认可承包人报送的工程量。

A、7
B、6
C、5
D、3

答案:A
解析:
关于计量的具体程序和具体内容,总体上可以分为单价合同和总价合同两类分别规范,需要注意的是:①计量约定的周期,应当考虑报送日期与截至日期的间距,否则无法实施。②监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人有协助义务,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未协助完成复核或抽样复测的,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。③注意默示规则,即监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的,视为认可承包人报送的工程量。④总价合同采用支付分解表计量支付的,可以按照合同约定进行计量,也可以不计量,但是支付按约定执行即可。⑤对于其他价格形式合同的计量,合同当事人可在专用合同条款中约定相应的计量方式和程序。


21年招标师考试真题精选及答案9辑 第9辑


对质量、成本和进度负有全责,是项目监理工作的主要责任人,负责工程项目监理的策划、实施和监督检查的是( )。

A.项目经理 B.工程师 C.监理 D.总监理工程师

答案:D
解析:
项目的总监理工程师对质量、成本和进度负有全责,是项目监理工作的主要责任人,负责对工程项目监理的策划、实施和监督检查,但是不能替代项目其他岗位的监理职责。


行政复议申请期限延长的条件包括()。

A、因不可抗力耽误法定申请期限
B、在障碍消除后的15日内提出申请
C、由有管辖权的行政机关决定
D、报有管辖权的行政机关的上级机关批准同意
E、因其他正当理由耽误法定申请期限

答案:A,E
解析:
行政复议的申请人认为招标投标监督机构的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算。


施工图工料单价法编制预算,若以直接费为基础计算取费,其计费基础是( )。

A、直接工程费+措施费
B、直接工程费
C、材料费+机械费+人工费
D、以上均不是

答案:A
解析:


反映企业资金管理能力的指标有()。

A、营业收入增长率
B、总资产增长率
C、应收账款周转率
D、流动资产周转率
E、总资产周转率

答案:C,D,E
解析:
反映企业资金管理能力的指标有:①应收账款周转率;②存货周转率;③流动资产周转率;④总资产周转率。AB两项是反映企业经营增长的指标。


合同交底在招标采购合同管理中的作用主要体现在()。

A、有助于规范合同各方管理行为,促进工程项目目标的实现
B、合同交底是项目管理人员理解工作职责的需要
C、有利于及时发现合同隐藏的问题,事先控制合同风险
D、有助于落实招标采购合同管理体系
E、有利于优化资源配置,节约项目总体投资成本

答案:A,B,C,D
解析:
合同交底在招标采购合同管理中的作用主要体现在:①合同交底有助于规范合同各方管理行为,促进工程项目目标的实现;②合同交底是项目管理人员理解工作职责的需要;③合同交底有利于及时发现合同隐藏的问题,事先控制合同风险;④合同交底有助于落实招标采购合同管理体系。E项,属于招标采购合同信息管理的主要作用。


下列各项中,属于项目管理方案的特点的有()。

A、预见性
B、广泛性
C、针对性
D、可操作性
E、指令性

答案:A,C,D,E
解析:
项目管理方案的主要特点包括:①预见性。初步的项目管理方案是在项目管理实施前期,以法律法规和相关要求为指导、对项目的发展趋势做出科学预测,对管理工作的任务、目标、方法和措施所做出的预见性安排。②针对性。管理方案是根据项目与管理者主客观条件和相应能力制订的,包含了为管理过程增加价值的具体方法。③可操作性。不具有操作性的管理方案对管理实施没有任何意义,可操作性是管理方案的基本需求。④指令性。管理方案一经确定和批准,在其所指向的范围内就具有了指令作用,项目的相关方都必须按方案要求开展工作。指令性体现了项目管理方案作用的内在本质。