招标师考试答案7卷
发布时间：2021-08-18
招标师考试答案7卷 第1卷
下列标的招标中，最不适宜采用经评审的最低投标价法的是（ ）。
A.流感疫苗的试剂瓶 B.体育场的普通钢结构网架
C.新型电池材料的研制 D.货运船体的喷漆
C.新型电池材料的研制 D.货运船体的喷漆
答案：C
解析：
经评审的最低投标价法是指以价格因素为主导的评标方法。在投标文件的技术和商务内容能够满足招标文件中规定的评价因素标准的条件下，仅对投标报价的价格因素进行量化折算和评价，而无需对投标文件的技术因素和其他因素进行量化折算和评价，经评审的投标价格最低者作为中标候选人。经评审的最低投标价法一般适用于技术、性能规格通用化、标准化，没有特殊性、技术管理以及其他综合性要求的招标项目。
某政府投资项目按照《标准施工招标文件》（2007年版）编制施工招标文件，专用合同条款中约定：逾期竣工违约金100000元/天。某投标人在投标文件的投标函附录中写为：逾期竣工违约金10000元/天。该投标人为中标人，合同协议书没有对合同文件的优先顺序另作约定。该承包人延迟5天完成承包工程。下列关于承包人支付违约金的说法中，正确的是()。
A、根据招标文件中专用合同条款约定，承包人应支付50万元违约金
B、根据承包人的投标函附录的约定，承包人应支付5万元违约金
C、中标人没有响应招标文件的约定条款，该条款无效，承包人不支付违约金
D、没有按照招标文件规定的评标标准和方法评标，合同无效，承包人不支付违约金
B、根据承包人的投标函附录的约定，承包人应支付5万元违约金
C、中标人没有响应招标文件的约定条款，该条款无效，承包人不支付违约金
D、没有按照招标文件规定的评标标准和方法评标，合同无效，承包人不支付违约金
答案：B
解析：
投标函附录是对投标文件中涉及关键性或实质性的内容条款进行说明或强调，一般附于投标函之后，招标文件可以将其中部分条款列为开标的内容。投标人填写投标函附录时，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人对投标函附录的内容必须完全响应，否则投标将被否决。
甲村与乙村约定，将甲村所有的五百亩耕地卖给乙村。这一民事行为的效力()。
A、无效
B、可撤销
C、效力未定
D、有效
B、可撤销
C、效力未定
D、有效
答案：A
解析：
民事行为的无效，是指民事行为欠缺法定有效要件而自始的、确定的、当然的不发生法律效力。换言之，民事行为因不具备生效条件而使得当事人预设的法律后果不能发生。根据《民法通则》第58条和《合同法》第52条的规定，民事行为无效的原因主要有两种：①行为能力欠缺，包括行为人无行为能力，或者限制行为能力人实施了超出其行为能力范围的行为。②行为内容违法，具体包括以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。本题中，甲乙之间的行为是违反法律的行为，因此该行为无效。
下列关于抵押的说法，错误的是()。
A、当事人应该采取书面形式订立抵押合同
B、所有的抵押都必须办理抵押登记才能产生法律效力
C、在同一抵押物上先成立的抵押权优先于后成立的抵押权
D、抵押财产必须是可以转让的
B、所有的抵押都必须办理抵押登记才能产生法律效力
C、在同一抵押物上先成立的抵押权优先于后成立的抵押权
D、抵押财产必须是可以转让的
答案：B
解析：
以下关于投标文件递交的说法中，正确的有 （）
A.投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件送达招标文件规定的地点
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收
C.以邮寄方式送达的投标文件，应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前寄出
D.投标人必须按照招标文件规定地点，在规定时间内送达投标文件
E.递交投标文件最佳方式是直接或委托代理人送达
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收
C.以邮寄方式送达的投标文件，应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前寄出
D.投标人必须按照招标文件规定地点，在规定时间内送达投标文件
E.递交投标文件最佳方式是直接或委托代理人送达
答案：A,B,D,E
解析：
解析 《中华人民共和国招标投标法》第28条规定，投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件送达招标文件规定的地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。投标人必须按照招标文件规定地点，在规定时间内送达投标文件。递交投标文件最佳方式是直接或委托代理人送达，以便获得招标代理机构已收到投标文件的回执。如果以邮寄方式送达，投标人必须留出邮寄的时间，保证投标文件能够在截止日之前送达招标人指定地点。
采购代理机构准备、提交代理申请书的截止时间为，自选聘征询文件发出之日起至代理申请书提交截止之日止不得少于()日。
A、15
B、20
C、25
D、30
B、20
C、25
D、30
答案：B
解析：
项目单位应当根据《国际金融组织贷款赠款项目选聘采购代理机构管理办法》规定的格式和要求编制选聘征询文件。选聘征询文件规定采购代理机构准备、提交代理申请书的截止时间自选聘征询文件发出之日起至代理申请书提交截止之日止不得少于20日。
下列各项采购活动中，属于《政府采购法》适用范围的是()。
A、军事采购
B、涉及国家安全和秘密的采购
C、对市政建设实施的采购
D、使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购
B、涉及国家安全和秘密的采购
C、对市政建设实施的采购
D、使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购
答案：C
解析：
按照《政府采购法》附则的规定，有三种情形，项目虽然属于政府采购范围，因其特殊性，作为例外，可以不适用《政府采购法》：①使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购，贷款方、资金提供方与中方达成的协议对采购的具体条件另有规定的，可以适用其规定，但不得损害国家利益和社会公共利益；②对因严重自然灾害和其他不可抗力事件所实施的紧急采购和涉及国家安全和秘密的采购；③军事采购法规由中央军事委员会另行制定。
下列关于监理大纲的表述正确的是 （）
A.监理大纲是招标人对投标人提出的监理服务的实质性要求
B.监理大纲是投标人编制监理投标文件的依据
C.监理大纲是投标人监理费报价的依据
D.监理大纲对招标人和投标人没有约束力
B.监理大纲是投标人编制监理投标文件的依据
C.监理大纲是投标人监理费报价的依据
D.监理大纲对招标人和投标人没有约束力
答案：C
解析：
监理大纲要求是招标人对监理单位提出的监理服务的实质性要求，明确监理范围、内容、职责及所期望的工程质量、造价、进度控制目标。监理大纲要求是指导投标人编制投标文件的监理大纲和监理费报价的依据，但不作为监理合同有效文件。委托监理范围内容可以在合同专用条件中简要概括，并与投标文件中的监理大纲共同构成合同文件。
某项目法人拟建设一工业园区。园区方案设计、科技创新基地施工总承包、中央空调 设备供货三个标包拟采用公开招标方式采购。
园区方案设计包：因拟建申请成为国家级高新技术产业园区，本项目对于园区设计功 能定位、设计原则和思路、设计服务等方面提出了较高要求。
科技创新基地施工包：本标的属于群体工程，工期紧，对施工组织能力要求较高。本 地几家有实力的传统企业对参加本标包的竞争表现出浓厚的兴趣。
中央空调设备采购包：本标的的生产技术比较成熟。受金融危机影响，多家以出口为 主的企业也把目光转向了国内市场，使得原本已经十分激烈的竞争更加白热化。
在编制招标方案和招标文件的过程中，招标人拟采用不同的计算方法计算上述三个标 包中投标人投标报价得分，用示意图表示，如图7-1所示。
1.针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法（各计算方法表示为：A：方法一；B：方法二；C：方法三）。
2.识别出每种报价得分计算方法的最大风险(各种风险表示为：D：投标中的不公平竞 争风险；E：评标中的决策风险；F：履约风险）。
3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施。
(各种应对措施表示为：
G：设置招标控制价。
H：加强对投标文件雷同性的分析及审核。
I：编制更加严密的合同验收、变更和索赔条款。
J：适当提高对投标人业绩方面的要求。
K：适当提高履约保证金的金额。
L：采用资格后审。
M：采用资格预审。
N：适当使示意图中报价得分计算直线平缓。
0：详细界定每个评审因素的评审标准，压缩评标委员会成员的自由裁量空间。
P:从国家级专家库中抽取专家。
Q:适当延长评标时间。
R：用随机抽取的方式确定中标人。
S：限制关联企业同时投标。
T：采用计算机辅助评标系统）
作答要求：
将专用答题卡上表7-1中相应栏目内表示所选方法、最大风险和应对措施的字母用 2B铅笔涂黑。
对于问题3，各项措施可重复用于应对不同风险。每个栏目内，少选的，得部分分；错选的，该栏不得分。
园区方案设计包：因拟建申请成为国家级高新技术产业园区，本项目对于园区设计功 能定位、设计原则和思路、设计服务等方面提出了较高要求。
科技创新基地施工包：本标的属于群体工程，工期紧，对施工组织能力要求较高。本 地几家有实力的传统企业对参加本标包的竞争表现出浓厚的兴趣。
中央空调设备采购包：本标的的生产技术比较成熟。受金融危机影响，多家以出口为 主的企业也把目光转向了国内市场，使得原本已经十分激烈的竞争更加白热化。
在编制招标方案和招标文件的过程中，招标人拟采用不同的计算方法计算上述三个标 包中投标人投标报价得分，用示意图表示，如图7-1所示。
1.针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法（各计算方法表示为：A：方法一；B：方法二；C：方法三）。
2.识别出每种报价得分计算方法的最大风险(各种风险表示为：D：投标中的不公平竞 争风险；E：评标中的决策风险；F：履约风险）。
3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施。
(各种应对措施表示为：
G：设置招标控制价。
H：加强对投标文件雷同性的分析及审核。
I：编制更加严密的合同验收、变更和索赔条款。
J：适当提高对投标人业绩方面的要求。
K：适当提高履约保证金的金额。
L：采用资格后审。
M：采用资格预审。
N：适当使示意图中报价得分计算直线平缓。
0：详细界定每个评审因素的评审标准，压缩评标委员会成员的自由裁量空间。
P:从国家级专家库中抽取专家。
Q:适当延长评标时间。
R：用随机抽取的方式确定中标人。
S：限制关联企业同时投标。
T：采用计算机辅助评标系统）
作答要求：
将专用答题卡上表7-1中相应栏目内表示所选方法、最大风险和应对措施的字母用 2B铅笔涂黑。
对于问题3，各项措施可重复用于应对不同风险。每个栏目内，少选的，得部分分；错选的，该栏不得分。
答案：
解析：
答：（1)针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法，如表 7-2所示。
(2)识别每种报价得分计算方法的最大风险，如表7 - 2所示。
(3)针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施, 如表7-2所示。
答：（1)针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法，如表 7-2所示。
(2)识别每种报价得分计算方法的最大风险，如表7 - 2所示。
(3)针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施, 如表7-2所示。
(2)识别每种报价得分计算方法的最大风险，如表7 - 2所示。
(3)针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施, 如表7-2所示。
答：（1)针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法，如表 7-2所示。
(2)识别每种报价得分计算方法的最大风险，如表7 - 2所示。
(3)针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施, 如表7-2所示。
招标师考试答案7卷 第2卷
关于招标人委托招标代理机构办理招标事宜，下列说法正确的有（ ）。
A.招标人与招标代理机构之间成立委托代理法律关系
B.招标代理机构明知招标人要求违法，但仍按招标人要求执行，则因违法行为引起的法律后果由招标代理机构自行承担
C.招标人授意招标代理机构违法招标的，招标代理机构免于承担因违法招标引起的法律后果
D.招标代理机构可以受招标人委托发布招标公告
E.招标代理机构在招标投标活动中的所有行为均由招标人承担法律后果
B.招标代理机构明知招标人要求违法，但仍按招标人要求执行，则因违法行为引起的法律后果由招标代理机构自行承担
C.招标人授意招标代理机构违法招标的，招标代理机构免于承担因违法招标引起的法律后果
D.招标代理机构可以受招标人委托发布招标公告
E.招标代理机构在招标投标活动中的所有行为均由招标人承担法律后果
答案：A,D
解析：
在招标代理活动中，招标代理机构与招标人之间的关系为代理人与被代理人的关系，招标代理机构处于代理人的地位。《民法通则》第67条规定，代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。B项，招标代理机构明知招标人要求违法，但仍按招标人要求执行的，因违法行为引起的法律后果由招标代理机构和招标人承担。C项，招标人授意招标代理机构违法招标的，因违法招标引起的法律后果由招标代理机构和招标人承担。E项，招标代理机构在招标过程中对其实施的行为承担相应的法律后果。
工程建设项目设计方在承担工程设计承包合同范围内的工作时，其身份是()。
A、管理咨询方
B、施工方
C、承包商
D、咨询服务方
B、施工方
C、承包商
D、咨询服务方
答案：C
解析：
设计单位在承担咨询服务合同范围内的工作时，其身份是咨询服务单位，而在承担工程设计承包合同范围内的工作时，其身份则为承包商。
下列代理行为中，需要由代理人和第三人共同承担连带责任的有 （）
A.委托书授权不明
B.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益
C第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已经终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害
D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动
E.委托代理人转托不明
B.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益
C第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已经终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害
D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动
E.委托代理人转托不明
答案：B,C
解析：
AD两项，被代理人和代理人承担连带责任。B项，《民法通则》第66条第3款规定，代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。C项，《民法通则》第66条第4款规定，第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已经终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。E项，因委托代理人转托不明，给第三人造成损失的，第三人可以直接要求被代理人赔偿损失；被代理人承担民事责任后，可以要求委托代理人赔偿损失，转托代理人有过错的，应当负连带责任。
根据《安全生产法》的规定，生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得()，方可投入使用。
A、安全使用证和安全标志
B、安全使用证或安全标志
C、生产许可证和安全使用证
D、生产许可证或安全使用证
B、安全使用证或安全标志
C、生产许可证和安全使用证
D、生产许可证或安全使用证
答案：B
解析：
机电产品国际招标项目采用综合评价法时，价格权重不得低于()。
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
B、30%
C、40%
D、50%
答案：B
解析：
机电产品国际招标项目一般应采用最低评标价法进行评标，技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备招标项目可采用综合评价法评标。采用综合评价法时，价格权重不得低于30%，技术权重不得高于60%；对于已进行资格预审的招标项目，综合评价法不得再将资格预审的相关标准和要求作为评价内容。
相比于分散采购模式，集中采购具有的优势有()。
A、有利于发挥规模采购优势
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求
答案：A,B,C,D
解析：
相比于分散采购模式，集中采购具有以下明显优势：①有利于发挥规模采购优势；②有利于规范采购行为；③有利于优化供应链管理；④有利于推进采购标准化和信息化；⑤有利于提高货物和服务质量。E项，集中采购执行统一采购标准，按批次组织采购时间相对固化，有时难以满足部分采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求。
关于矩阵式组织方式特征的说法中，正确的有()。
A、上一级组织已在该系统层面设立了专业分工细化的职能部门
B、在面临项目管理任务时，同时设立了分别的项目管理部门
C、上一级组织系统对项目进行管理的组织关系明确、责任界定清晰
D、项目部与各职能部联合管理同一项目
E、项目的上一级组织的管理规模较大，存在利用管理规模效益的可能
B、在面临项目管理任务时，同时设立了分别的项目管理部门
C、上一级组织系统对项目进行管理的组织关系明确、责任界定清晰
D、项目部与各职能部联合管理同一项目
E、项目的上一级组织的管理规模较大，存在利用管理规模效益的可能
答案：A,B,D,E
解析：
本题的考点为矩阵式组织方式的特征。矩阵式组织方式的特征：(1)项目的上一级组织的管理规模较大，存在利用管理规模效益的可能；(2)上一级组织已在该系统层面设立了专业分工细化的职能部门；(3)在面临项目管理任务时，同时设立了分别的项目管理部门；(4)项目部与各职能部联合管理同一项目。
关于否决投标，下列说法不正确的是 （）
A.否决投标最终由招标人决定
B.被否决的投标经修改后不可以再次参加投标
C.投标人不足3个时可以依法否决投标
D.所有投标被否决后应当依法重新招标
B.被否决的投标经修改后不可以再次参加投标
C.投标人不足3个时可以依法否决投标
D.所有投标被否决后应当依法重新招标
答案：A
解析：
AD两项，《招标投标法》第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。B项，被否决投标的.不再参加投标文件的详细评审。C项，按照招标投标实施条例规定，投标人不足3个或所有的投标被否决等法定情况出现时，招标人应依法重新招标。
项目合同争议与纠纷的处理方法不包括（ ）。
A.解约 B.调解 C.仲裁 D.诉讼
答案：A
解析：
合同争议和纠纷的发生比较常见，发生合同争议和纠纷时如何处置对双方当事人来说都极为重要。合理选择工程合同争议与纠纷的处理方式对于工程合同相关方是极为重要的。处置合同争议和纠纷的主要方式有：协商、调解、仲裁和诉讼。
招标师考试答案7卷 第3卷
政府对招标采购活动的监管有多种分类，其分类依据包括()。
A、监管类型
B、监管时间
C、监督对象
D、所属行业
E、项目投资类型
B、监管时间
C、监督对象
D、所属行业
E、项目投资类型
答案：A,C,D,E
解析：
政府对招标采购活动的监管有多种分类：①按监管类型分类，分为行政管理和行政监督两种。②按监督对象分类，分为招标采购操作程序执行过程的检查和监督，以及对招标采购相关当事人，如业主、招标机构、投标人和评标专家等行为监督等。③按所属行业分类。如房屋建筑和市政基础设施类项目由建设行业主管部门进行；公路交通类项目由公路交通行业政府管理部门进行；进口机电设备类采购由外经贸（商务）行政主管部门进行等。④按项目投资类型分类，分为政府投资项目、国有企业资金投资项目、外商投资项目以及民营资金投资项目等。
关于工程建设项目财务评价的说法，正确的是 （）
A.财务评价应采用名义利率计算
B.项目基准收益率一般应小于或等于银行贷款利率
C.对于非经营性项目，可以只评价财务生存能力
D.投资回收期越长，说明项目抗风险能力越强
B.项目基准收益率一般应小于或等于银行贷款利率
C.对于非经营性项目，可以只评价财务生存能力
D.投资回收期越长，说明项目抗风险能力越强
答案：C
解析：
财务评价的内容包括：对于经营性项目，主要是评价项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力；对于非经营性项目，可以只评价项 目的财务生存能力。
招标投标应遵循()的原则。
A、公开
B、公平
C、互利互惠
D、公正
E、诚实信用
B、公平
C、互利互惠
D、公正
E、诚实信用
答案：A,B,D,E
解析：
招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的基本原则。
关于政府采购，下列叙述正确的是()。
A、凡是事业单位实施的采购均属于政府采购
B、凡是国家机关实施的采购均属于政府采购
C、《政府集中采购目录》和政府采购最低限额标准由国务院规定
D、政府采购不应以营利为目标
B、凡是国家机关实施的采购均属于政府采购
C、《政府集中采购目录》和政府采购最低限额标准由国务院规定
D、政府采购不应以营利为目标
答案：D
解析：
AB两项，政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购，依据《政府采购法》及有关规定制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。C项，集中采购目录及采购限额标准由国务院或省、自治区、直辖市人民政府或其授权的机构确定并公布。D项，政府采购活动应遵循市场经济规律，追求财政资金使用效益的最大化。同时，政府采购活动不应以营利为目标，而应当以追求社会公共利益为最终目标。
从采购主体性质的角度划分，集中采购可分为()。
A、政府集中采购
B、个人集中采购
C、企业集中采购
D、竞价采购
E、竞争性谈判
B、个人集中采购
C、企业集中采购
D、竞价采购
E、竞争性谈判
答案：A,C
解析：
集中采购是指将一定时限内不同需求主体重复和分散的同类工程、货物或服务需求进行整合归并，形成集中批量采购的规模优势，实现采购需求、采购时间、采购人员、采购地点以及供应商的适度集中，实现需求标的及服务更高性价比的采购组织形式。从采购主体性质的角度划分，集中采购可分为政府集中采购和企业集中采购。
招标采购项目进度计划的编制步骤是（ ）。
A.项目背景描述→组建采购团队→确定合同包的划分→进度计划制定
B.项目特征描述→工作结构分解→估计工作持续时间→确定工作逻辑关系
C.工作结构分解→确定工作逻辑关系→估计工作持续时间→进度计划制定
D.招标工作列表→项目特性描述→确定工作逻辑关系→估计工作持续时间
B.项目特征描述→工作结构分解→估计工作持续时间→确定工作逻辑关系
C.工作结构分解→确定工作逻辑关系→估计工作持续时间→进度计划制定
D.招标工作列表→项目特性描述→确定工作逻辑关系→估计工作持续时间
答案：B
解析：
招标进度计划是表达招标采购工作中各项工作的开展顺序、开始和完成时间以及相互衔接关系的计划。具体编制步骤如下：①根据招标采购工作内容的分解，确定各项工作的先后顺序；②估计出各工作的延续时间；③确定招标采购工作的时间进度；④平衡各工作管理因素的相互关系；⑤应用相关工具（如关键路径法、横道图等）编制进度计划。
项目管理目标的“四重约束”是指（ ）之间的相互约束。
A.范围、质量、时间、资源 B.范围、进度、资源、造价
C.质量、安全、环境、时间 D.安全、质量、造价、时间
C.质量、安全、环境、时间 D.安全、质量、造价、时间
答案：A
解析：
三重约束是指范围与质量、时间、资源，四重约束是指范围、质量、时间、资源。
关于盈亏平衡分析，下列说法错误的是 （）
A.盈亏平衡分析只用于财务评价丨
C.盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强
D.盈亏平衡点越高，表明项目的抗风险能力越强
C.盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强
D.盈亏平衡点越高，表明项目的抗风险能力越强
答案：D
解析：
解析 盈亏平衡分析是通过计算项目达到设计生产能力年份盈亏平衡点（BEP）的产量水平，分析项目成本与收益的平衡关系，从而据以分析项目的抗风险能力。盈亏平衡点越低，表明项目对产出品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也就越强。
政府采购货物项目招标，财政部门在收到投诉人的投诉书后应进行审查并做出处理，下列处理方式错误的是()。
A、投诉书内容不符合规定的，告知投诉人修改后重新投诉
B、投诉不属于本部门管辖的，要求投诉人转送有管辖权的部门
C、投诉主体不符合条件的，书面告知投诉人不予受理，并说明理由
D、投诉事项与采购人行为有关，但采购人不是被投诉人的，应要求投诉人追加采购人为被投诉人
B、投诉不属于本部门管辖的，要求投诉人转送有管辖权的部门
C、投诉主体不符合条件的，书面告知投诉人不予受理，并说明理由
D、投诉事项与采购人行为有关，但采购人不是被投诉人的，应要求投诉人追加采购人为被投诉人
答案：B
解析：
财政部门收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，对不符合投诉条件的，分别按下列规定予以处理：①投诉书内容不符合规定的，告知投诉人修改后重新投诉；②投诉不属于本部门管辖的，转送有管辖权的部门，并通知投诉人；③投诉不符合其他条件的，书面告知投诉人不予受理，并应当说明理由。
招标师考试答案7卷 第4卷
某市以招标方式出让某商品住宅用地，招标公告的内容应当包括的因素有（）。
A.建设用地的规划设计要求
B.投标人的资格要求和索取招标文件的时间、地点和方式
C.评标委员会的组建和评标专家的专业结构
D.确定中标人的标准和方法
E.中标合同的签约方式和时限
B.投标人的资格要求和索取招标文件的时间、地点和方式
C.评标委员会的组建和评标专家的专业结构
D.确定中标人的标准和方法
E.中标合同的签约方式和时限
答案：A,B,D
解析：
机电产品国际招标一般采用最低评标价法进行评标，其价格评标的原则包括( )。
A、按招标文件中的评标依据进行评标
B、投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价
C、除国外货款项目外，计算评标总价时，以货物到达招标人指定交货地点为依据
D、如招标文件允许以多种货币投标，评标委员会应当以开标当日中国人民银行公布的投标货币对评标货币的卖出价的中间价进行转换来计算评标价格
E、招标文件必须详细规定各项商务要求和技术参数的评分方法和标准，并通过招标网向商务部备案
B、投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价
C、除国外货款项目外，计算评标总价时，以货物到达招标人指定交货地点为依据
D、如招标文件允许以多种货币投标，评标委员会应当以开标当日中国人民银行公布的投标货币对评标货币的卖出价的中间价进行转换来计算评标价格
E、招标文件必须详细规定各项商务要求和技术参数的评分方法和标准，并通过招标网向商务部备案
答案：A,B,C,D
解析：
合同的担保行为过程中，保证合同的当事人有()。
A、债权人
B、债务人
C、合同的保证人
D、证明人
E、第三方
B、债务人
C、合同的保证人
D、证明人
E、第三方
答案：A,C
解析：
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证合同，是指债权人与保证人之间订立的在主债务人不履行债务时，由保证人清偿债务的协议。其当事人是保证人和主合同的债权人。
不同法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致的，应由()裁决。
A、全国人大
B、最高人民法院
C、全国人大常委会
D、国务院
B、最高人民法院
C、全国人大常委会
D、国务院
答案：C
解析：
根据《立法法》第85条第1款的规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决；地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决；部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
由新成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念作出具体研究和规划，制订项目的各项基本目标，再由项目发起人和业主对比审核论证、完成认定的项目生命周期阶段为( )阶段。
A、开始
B、控制
C、计划
D、执行
B、控制
C、计划
D、执行
答案：C
解析：
项目的生命周期一般被划分为四到六个阶段。其中，计划阶段(项目规划、开发与作出相应决策的阶段)由新成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念作出具体研究和规划，制定项目的各项基本目标，再由项目发起人和业主对此审核论证、完成认定。有时也将规划开发与审核论证决策作为两个阶段。
《2013版施工合同》强调了()等合同管理制度。
A、强调工期、进度、工程质量制度
B、细化合理调价制度
C、强调双向担保制度
D、完善逾期索赔失权制度
E、新增双倍赔偿制度
B、细化合理调价制度
C、强调双向担保制度
D、完善逾期索赔失权制度
E、新增双倍赔偿制度
答案：B,C,D,E
解析：
《2013版施工合同》强调了下列合同管理制度：①强调双向担保制度；②细化合理调价制度；③完善逾期索赔失权制度；④新增双倍赔偿制度。
以下开标注意事项，错误的有 （）
A.依据投标函及投标函附录（正本）唱标，其中投标报价以大写金额为准
B.在投标截止时间前，投标人书面通知招标人撤回其投标的，无需进入开标程序
C.开标时，投标人提出异议的，应如实记录在开标记录上，并在开标现场对投标文件是否有效作出判断和决定
D.开标过程中，投标人对唱标记录提出异议，开标工作人员应立即核对投标函及投标函附录（正本）的内容与唱标记录，并决定是否应该调整唱标记录
B.在投标截止时间前，投标人书面通知招标人撤回其投标的，无需进入开标程序
C.开标时，投标人提出异议的，应如实记录在开标记录上，并在开标现场对投标文件是否有效作出判断和决定
D.开标过程中，投标人对唱标记录提出异议，开标工作人员应立即核对投标函及投标函附录（正本）的内容与唱标记录，并决定是否应该调整唱标记录
答案：C
解析：
解析 开标注意事项：（1）在投标截止时间前，投标人书面通知招标人撤回其投标的，无需进入开标程序。（2）依据投标函及投标函附录（正本）唱标，其中投标报价以大写金额为准。（3）开标过程中，投标人对唱标记录提出异议，开标工作人员应立即核对投标函及投标函附录（正本）的内容与唱标记录，并决定是否应该调整唱标记录。（4）开标时，开标工作人员应认真核验并如实记录投标文件的密封、标识以及投标报价、投标保证金等开标、唱标情况，发现投标文件存在问题或投标人提出异议的，特别是涉及影响评标委员会对投标文件评审结论的，应如实记录在开标记录上。但招标人不应在开标现场对投标文件是否有效作出判断和决定，应递交评标委员会评定。
关于订立合同的要求，下列说法错误的是（ ）。
A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容
B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同
C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同
B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同
C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同
答案：B
解析：
A项，应当按照招标文件和中标人的投标文件确定合同内容。招标文件与投标文件应当包括合同的全部内容。B项，中标的投标文件中的工期短于招标文件中的工期的，以中标文件为准。C项，书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对于建设工程施工合同，最高人民法院的司法解释规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。D项，《招标投标法》第46条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标采购标准化管理的内容包括()。
A、行业标准与规范的收集整理
B、招标采购流程的标准化管理
C、基础数据收集的标准化制定
D、招标采购检查、评价体系的标准化管理
E、招标采购文档体系的标准化管理
B、招标采购流程的标准化管理
C、基础数据收集的标准化制定
D、招标采购检查、评价体系的标准化管理
E、招标采购文档体系的标准化管理
答案：B,C,D,E
解析：
招标采购标准化管理的内容具体归纳为以下几个方面：①招标采购流程的标准化管理。②基础数据收集的标准化制定。③招标采购文档体系的标准化管理。招标采购文档体系是招标采购过程成果最重要的载体，应结合企业ISO质量管理体系，建立科学的招标采购文档体系的标准化管理。④招标采购检查、评价体系的标准化管理。招标采购检查、评价包括绩效考核等属于招标采购实施和控制的工作，应按有关检查、评价的实施步骤、内容、方法及检查评价体系进行标准化管理，并应在有关管理制度和文档资料成果中体现。
招标师考试答案7卷 第5卷
根据相关法律的规定，中标人()向他人转让中标项目。
A、不得
B、可以
C、经批准可以
D、经协商可以
B、可以
C、经批准可以
D、经协商可以
答案：A
解析：
保护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益，是《招标投标法》最直接的立法目的。从这一目的出发，《招标投标法》具体规定了招标投标程序，并且对违反法定程序、规避招标、串通投标、转让中标项目等各种违法行为做出了严厉的处罚规定，还规定了行政监督部门依法实施监督，允许当事人提出异议或投诉，为全方位地保护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益提供了重要的法律保障。
招标投标行政争议的解决过程中，处理行政复议的主体是()。
A、招标人
B、有管辖权的人民法院
C、行政监督部门的本级人民政府或上一级主管部门
D、招标代理机构
B、有管辖权的人民法院
C、行政监督部门的本级人民政府或上一级主管部门
D、招标代理机构
答案：C
解析：
招标投标活动中的行政复议，是指招标投标的民事主体认为招标投标监督机构的行政行为违法，而向行政机关提出要求重新处理的一种制度。如果是对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向做出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府申请行政复议。因此，发生招标投标争议的行政监督部门的本级人民政府或上一级主管部门是处理行政复议的主体。
某政府采购货物招标项目，1月1日开始发售招标文件，2月1日投标截止时，因技术复杂，只有两个供应商递交投标文件。招标文件和实施程序符合有关规定，招标采购单位应当报经财政部门批准后采取（）。
A.竞争性谈判方式采购
B. 询价方式采购
C.继续开标、评标
D.邀请招标方式采购
B. 询价方式采购
C.继续开标、评标
D.邀请招标方式采购
答案：A
解析：
项目是为创建一个独特产品、( )或任务所作出的一种临时性的努力。
A、工程
B、服务
C、货物
D、标的
B、服务
C、货物
D、标的
答案：B
解析：
开标前，招标人应准备好开标资料，主要包括()等。
A、开标记录表
B、招标合同
C、项目建议书
D、标底文件（如有）
E、签收凭证
B、招标合同
C、项目建议书
D、标底文件（如有）
E、签收凭证
答案：A,D,E
解析：
开标前，招标人应准备好开标资料，包括开标记录表、标底文件（如有）、投标文件接收登记表、签收凭证等。招标人还应准备相关法律法规、招标文件及其文件保管箱等以备用。
土地出让合同应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额()的违约金。
A、2‰
B、1%
C、1‰
D、2%
B、1%
C、1‰
D、2%
答案：C
解析：
《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发[2006]100号）规定，土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额1‰的违约金。
关于租船订舱、报关、投保和装运，下列说法正确的有()。
A、卖方在负责安排货运的条件下，通常委托货运代理公司（即货代公司）向船公司或其代理人（即承运人）办理货物运输
B、卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，只需交验报关单，接受海关对货物的查验
C、海关查验无误后，在单据上加盖放行章
D、卖方在装运前应当及时向保险公司办理投保手续，填制投保单
E、货物装运后，卖方应当按照合同规定及时向买方发出装船通知
B、卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，只需交验报关单，接受海关对货物的查验
C、海关查验无误后，在单据上加盖放行章
D、卖方在装运前应当及时向保险公司办理投保手续，填制投保单
E、货物装运后，卖方应当按照合同规定及时向买方发出装船通知
答案：A,C,D,E
解析：
租船订舱、报关、投保和装运的内容如下：①租船订舱。卖方在负责安排货运的条件下，通常委托货运代理公司（即货代公司）向船公司或其代理人（即承运人）办理货物运输。②报关。卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，交验有关单证，接受海关对货物的查验。除提交报关单（或电子数据报关单）外，还应提交装货单、装箱单、发票、商检证书及其他有关文件。海关查验无误后，在单据上加盖放行章。③投保。卖方在装运前应当及时向保险公司办理投保手续，填制投保单。保险公司受理后，即签发保险单或保险凭证。④装运。货物装运后，卖方应当按照合同规定及时向买方发出装船通知，以便买方安排付款、接货。
根据《产品质量法》的规定，下列关于生产者的主要义务的说法正确的有()。
A、生产者对于易碎、易燃、易爆的物品的包装质量必须符合相应的要求
B、生产者对于有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品应按照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明
C、生产者对于储运中不能倒置和有其他特殊要求的产品应当标明运输注意事项
D、即使裸装的食品也要附加产品标识
E、生产者应当保证产品具备产品应当具备的使用性能，保证产品不存在任何使用上的瑕疵
B、生产者对于有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品应按照国家有关规定作出警示标志或者中文警示说明
C、生产者对于储运中不能倒置和有其他特殊要求的产品应当标明运输注意事项
D、即使裸装的食品也要附加产品标识
E、生产者应当保证产品具备产品应当具备的使用性能，保证产品不存在任何使用上的瑕疵
答案：A,B,C
解析：
D项，裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。E项，根据《产品质量法》第26条第2款规定，产品质量应当符合的质量要求之一是具备其应当具备的使用性能，但是对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外。据此规定，法律允许产品在使用性能方面存在一定的瑕疵，但是生产者应当将该瑕疵作出说明。
关于政府采购项目中的询问，下列说法正确的有()。
A、供应商的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应不予处理
B、政府采购评审专家应当配合采购入或者采购代理机构答复供应商的询问
C、询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同
D、采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问所作出的答复内容不得涉及商业秘密
E、采购人或采购代理机构应当在接到询问后7个工作日内作出答复
B、政府采购评审专家应当配合采购入或者采购代理机构答复供应商的询问
C、询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同
D、采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问所作出的答复内容不得涉及商业秘密
E、采购人或采购代理机构应当在接到询问后7个工作日内作出答复
答案：B,C,D
解析：
A项，供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。BC两项，政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问。需要注意的是，询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。DE两项，采购人或采购代理机构应当在接到询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
招标师考试答案7卷 第6卷
投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出_____的响应。 （）
A.重点具体
B.全面具体
C.重点粗略
D.全面粗略
B.全面具体
C.重点粗略
D.全面粗略
答案：B
解析：
投标文件编写时应注意的内容有：（1）投标文件应按招标文件规定的格式编写，如有必要，可增加附页，作为投标文件组成部分；（2）投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出全面具体的响应；（3）投标文件正本应用不褪色墨水书写或打印。
总价合同适用于有明确的____的简单服务项目。 （）
A.服务内容 B.服务期限
C.服务成果 D.支付方式
E.酬金提成
C.服务成果 D.支付方式
E.酬金提成
答案：A,B,C
解析：
总价合同主要适用于服务内容和期限以及要求服务方提交的成果能够明确规定的服务项目。这类合同被广泛应用于简单的规划和可行性研究、环境研究、标准或普通建筑物的详细设计、程序化的数据处理系统等。
世行、亚行贷款项目的土建工程采购，公布评标结果以后的一段时间内，通常为_天，若无异议，则采购人/借款人通知中标人进行合同谈判。 （）
A.5 B.7 C.10 D.15
答案：C
解析：
解析 世行、亚行贷款项目的土建工程采购，公布评标结果以后的一段时间内，通常为10天，若无异议，则采购人/借款人通知中标人进行合同谈判，并应：（1）要求投标人在规定时间内签署合同；（2）要求投标人在规定时间内提交履约保证金（以银行保函形式）；（3）如投标人不能满足上述两项要求，则拒绝其投标并选择评标价排名第2的投标人作为推荐的中标人，进行合同谈判，直至签署合同为止。
甲在投标某施工项目时，为减少报价风险，与乙签订了一份塔吊租赁协议。协议约定，甲中标后，乙按照协议约定的租金标准向甲出租塔吊，如甲方未中标，则协议自动失效。该协议是（）。
A.既未成立又未生效合同
B.已成立但未生效合同
C.附期限合同
D.附条件合同
E.有效合同
B.已成立但未生效合同
C.附期限合同
D.附条件合同
E.有效合同
答案：B,D,E
解析：
对评标专家应当符合《招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《评标专家 和评标专家库管理暂行办法》规定的条件描述正确的选项包括（ ）。
A.从事相关领域工作满8年并具有高级职称或同等专业水平
B.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责
C.从事相关领域工作满5年并具有中级职称或同等专业水平
D.身体健康，能够承担评标工作
E.从事相关领域工作满8年并具有中级职称或同等专业水平
B.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责
C.从事相关领域工作满5年并具有中级职称或同等专业水平
D.身体健康，能够承担评标工作
E.从事相关领域工作满8年并具有中级职称或同等专业水平
答案：A,B,D
解析：
评标专家应当符合《招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计 委[2001 ]第12号令）和《评标专家和评标专家库管理暂行办法》（国家计委[2003]第29 号令）规定的条件：①从事相关领域工作满8年并具有高级职称或同等专业水平；②熟 悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；③能够认真、公正、 诚实、廉洁地履行职责；④身体健康，能够承担评标工作。
准备时间短，准备费用低的情况下，宜采用的合同类型为()。
A、总价合同
B、可调总价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
B、可调总价合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
答案：D
解析：
项目准备工作包括发包人的准备工作和承包人的准备工作。不同的合同类型需要的准备时间和准备费用不同。总价合同需要的准备时间和准备费用最高，成本加酬金合同需要的准备时间和准备费用最低。如抢险救灾等项目，给予发包人和承包人的准备时间都非常短，可以优先采用成本加酬金合同。
计划阶段融资咨询需要考虑的内容不包括()。
A、项目的资金来源是否可靠
B、外部环境中是否存在投资机会
C、项目的债务清偿能力
D、项目的财务管理制度是否健全
B、外部环境中是否存在投资机会
C、项目的债务清偿能力
D、项目的财务管理制度是否健全
答案：B
解析：
计划阶段融资咨询应考虑的内容包括：①项目的资金来源是否可靠；②资金数量能否满足项目的需要；③财务杠杆的选用是否恰当，项目的债务清偿能力，能否全部偿还贷款的本息和其他债务；④项目的财务管理制度是否健全；⑤股东的权益投资能否收回，股东能够获得的投资回报等。
下列各项中，招标采购需求分析的要素不包括()。
A、功能需求
B、目标需
C、价格需求
D、数量需求
B、目标需
C、价格需求
D、数量需求
答案：B
解析：
招标采购需求分析要素一般包括：①功能需求；②价格需求；③数量需求；④其他需求。其中，其他需求是指按照采购人需求，考虑商品及其伴随服务的其他需求。
按照我国《海洋货物运输保险条款》的规定，下列险别属于特殊附加险的有()。
A、偷窃、提货不着险
B、战争险
C、短量险
D、舱面货物险
E、罢工险
B、战争险
C、短量险
D、舱面货物险
E、罢工险
答案：B,E
解析：
除基本险别外，在海运保险业务中，投保人还可根据货物的特点和实际需要再选择投保适当的附加险别。附加险别包括一般附加险和特殊附加险以及另行加保的其他附加险。特殊附加险包括战争险和罢工险。AC两项均属于一般附加险；D项属于另行加保的其他附加险。
招标师考试答案7卷 第7卷
适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，并应当在立案之日起()日内审结。
A、45
B、80
C、50
D、60
B、80
C、50
D、60
答案：A
解析：
本题的考点为行政诉讼的简易程序。适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，并应当在立案之日起45日内审结。
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，()。
A、只能向原审法院申请再审
B、只能向上一级法院申请再审
C、可以向原审法院申请再审
D、可以向上一级法院申请再审
E、应同时向原审法院和下一级法院申请再审
B、只能向上一级法院申请再审
C、可以向原审法院申请再审
D、可以向上一级法院申请再审
E、应同时向原审法院和下一级法院申请再审
答案：C,D
解析：
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向原审人民法院或者上一级人民法院申请再审，但不停止判决、裁定的执行。
物流服务项目质量控制工作内容不包括()。
A、物流服务项目质量标准的制定
B、物流服务项目质量误差与问题的分析和确认
C、采取纠偏措施以消除物流服务项目质量差距
D、物流服务项目质量实际结果与物流服务项目质量计划和标准的比较分析
B、物流服务项目质量误差与问题的分析和确认
C、采取纠偏措施以消除物流服务项目质量差距
D、物流服务项目质量实际结果与物流服务项目质量计划和标准的比较分析
答案：A
解析：
物流服务项目质量控制的工作内容主要包括：①物流服务项目质量实际情况的度量；②物流服务项目质量实际结果与物流服务项目质量计划和标准的比较分析；③物流服务项目质量误差与问题的分析和确认，物流服务项目质量问题的成因分析；④采取纠偏措施以消除物流服务项目质量差距与问题等一系列活动。
在勘察设计合同变更管理中需要注意()。
A、应尽快提出变更要求或指令
B、应尽快下达变更要求或指令
C、应迅速而全面地落实和执行变更指令
D、应严格遵守变更程序
E、为尽快下达变更指令，当事人双方可以不签署变更协议
B、应尽快下达变更要求或指令
C、应迅速而全面地落实和执行变更指令
D、应严格遵守变更程序
E、为尽快下达变更指令，当事人双方可以不签署变更协议
答案：A,B,C,D
解析：
在合同变更管理中要注意以下几个方面：①应尽快提出或下达变更要求或指令。因为时间拖得越长，造成的损失越多，双方的争执越大。②应迅速而全面地落实和执行变更指令。对于勘察人（设计人）来说，迅速地执行发包人的变更指令，调整工作部署，可以减少费用和时间的浪费。这种浪费往往被认为是勘察人（设计人）管理失误造成的，难以得到补偿。③应严格遵守变更程序。即变更指令应以书面形式下达，如果是口头指令，勘察人（设计人）应在指令执行后立即得到发包人的书面认可。E项，若非紧急情况，双方应首先签署变更协议，对变更的内容、变更后的费用与工期的补偿达成一致意见后，再下达变更指令。
关于施工现场环境管理的运行要求，下列叙述有误的是（ ）。
A.按照施工总平面布置图设置各项临时设施
B.及时实施施工环境信息的相互沟通和交流
C.根据事先策划的施工环境管理措施落实施工现场的相关运行要求
D.项目管理人员应根据设计要求，规定施工现场实施适宜的运行程序和方法
B.及时实施施工环境信息的相互沟通和交流
C.根据事先策划的施工环境管理措施落实施工现场的相关运行要求
D.项目管理人员应根据设计要求，规定施工现场实施适宜的运行程序和方法
答案：D
解析：
D项，项目管理团队应结合施工要求，从制度上规定施工现场实施适宜的运行程序和方法。
关于招标人委托招标代理机构办理招标事宜，下列说法正确的有（ ）。
A.招标人与招标代理机构之间成立委托代理法律关系
B.招标代理机构明知招标人要求违法，但仍按招标人要求执行，则因违法行为引起的法律后果由招标代理机构自行承担
C.招标人授意招标代理机构违法招标的，招标代理机构免于承担因违法招标引起的法律后果
D.招标代理机构可以受招标人委托发布招标公告
E.招标代理机构在招标投标活动中的所有行为均由招标人承担法律后果
B.招标代理机构明知招标人要求违法，但仍按招标人要求执行，则因违法行为引起的法律后果由招标代理机构自行承担
C.招标人授意招标代理机构违法招标的，招标代理机构免于承担因违法招标引起的法律后果
D.招标代理机构可以受招标人委托发布招标公告
E.招标代理机构在招标投标活动中的所有行为均由招标人承担法律后果
答案：A,D
解析：
在招标代理活动中，招标代理机构与招标人之间的关系为代理人与被代理人的关系，招标代理机构处于代理人的地位。《民法通则》第67条规定，代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。B项，招标代理机构明知招标人要求违法，但仍按招标人要求执行的，因违法行为引起的法律后果由招标代理机构和招标人承担。C项，招标人授意招标代理机构违法招标的，因违法招标引起的法律后果由招标代理机构和招标人承担。E项，招标代理机构在招标过程中对其实施的行为承担相应的法律后果。
某人民法院于2009年2月21日受理甲的撤销裁决申请，则应当在( )之前作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A、2009年2月27日
B、2009年3月20日
C、2009年4月20日
D、2009年5月20日
B、2009年3月20日
C、2009年4月20日
D、2009年5月20日
答案：C
解析：
关于贸易项目的货运承运人/保险人，下列说法有误的是()。
A、承运人有由传统的运输企业转变为物流企业的趋势
B、货运保险人是承担货物运输保险业务的承保方
C、货物保险的投保方一般是卖方
D、承保方一般分为直接保险人及再保险人
B、货运保险人是承担货物运输保险业务的承保方
C、货物保险的投保方一般是卖方
D、承保方一般分为直接保险人及再保险人
答案：C
解析：
承运人是承担将货物从其生产或储存地库房运达买方或进口商指定交付地点的专业运输公司或物流公司，鉴于国际贸易可能采用国际联运等交付方式，使交付过程极为复杂，随着物流业的快速发展，承运人由传统的运输企业转变为物流企业的趋势不可逆转。货运保险人是承担货物运输保险业务的承保方，承保方一般分为直接保险人及再保险人，其中直接保险人直接接受投保人投保，订立保险合同。受货物贸易合同价格条款不同的影响，投保方可能是卖方，也可能是买方。
影响招标采购项目管理的主要因素是( )。
A、时间因素
B、沟通因素
C、招标文件因素
D、信息因素
E、标底或最高价因素
B、沟通因素
C、招标文件因素
D、信息因素
E、标底或最高价因素
答案：B,C,D,E
解析：
上一篇：招标师考试题目下载8辑
下一篇：2021招标师试题6节
热门文章
