21年招标师经典例题9篇
发布时间：2021-08-08
21年招标师经典例题9篇 第1篇
下列各项中，不直接参与项目建设，甚至也不从项目获取直接利益的利益相关方是（）。
A.设计方 B.管理咨询方C.业主 D.政府部门
答案：D
解析：
与项目有关的政府部门、金融机构、受到项目影响的社区及公众等利益相关方，其并不直接参与项目建设，甚至也不从项目获取直接利益，但其利益均受到项目的影响，与项目存在利害关系，并由此支持或反对项目的进行。
不符合有限责任公司中，董事会对股东会负责职权的是()。
A、制定公司的基本管理制度
B、决定公司内部管理机构的设置
C、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司经理、财务负责人及其报酬事项
D、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案
B、决定公司内部管理机构的设置
C、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司经理、财务负责人及其报酬事项
D、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案
答案：C
解析：
本题的考点为有限责任公司中，董事会对股东会负责的职权。有限责任公司中，董事会对股东会负责的职权包括：(1)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；(2)决定公司内部管理机构的设置；(3)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；(4)制定公司的基本管理制度。
某项目采购人向供应商发出了包括采购标的规格、价格、数量、交货期限等有关内容的要约，并获得供应商承诺。该项目采购方式是()。
A、招标采购
B、询价采购
C、订单采购
D、比选采购
B、询价采购
C、订单采购
D、比选采购
答案：C
解析：
按照选择交易主体的方式划分，采购可以分为招标、询价、比选、磋商、电子竞价、订单等。其中，订单采购是指采购人主动向供应商或承包商发出订货凭据从而达成交易的采购方式。
某批海洋运输货物已投保一切险。下列保险中，根据实际情况还需投保人另行附加的是()。
A、水渍险
B、短量险
C、罢工险
D、平安险
B、短量险
C、罢工险
D、平安险
答案：C
解析：
一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。但一切险并非保险公司对一切风险损失均负赔偿责任，保险公司只对水渍险和一般外来原因引起的风险损失负责，而不负责赔偿货物的内在缺陷、自然损耗以及由于特殊外来原因（如战争、罢工等）所引起的风险损失。AD两项都已包含在一切险中；B项，短量险属于一般附加险，投保一切险时，不必再另行附加，在投保平安险或水渍险时，可以根据实际需要，选择附加；C项，罢工险属于特殊附加险，需投保人根据实际情况另行附加。
某政府资金投资的工程建设项目货物采购，招标人定标过程中，细致审查了评标报告中推荐的三名中标候选人的投标文件，其中：
第一中标候选人：产品的质量较好，有12年的生产历史，市场占有率达到了4%左右，同时有较好的社会信誉，但其投标报价在评标委员会推荐的三名中标候选人中最高，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第二中标候选人：产品成熟度不如第一中标候选人，其提供的产品仅有4年左右的生产历史，市场占有率达到1.5%左右，其投标报价为评标委员会推荐的三名中标候选人中最低，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第三中标候选人：为新出品的该类产品，投放到市场不足2年。其投标报价居中，同时有很好的优惠承诺，即中标后免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人员等。
招标人认为第一中标候选人最理想，但其价格较高。故向第一中标候选人发出一份通知，要求该投标人在现有的报价基础上下浮2%，同时免费提供3年易损、易坏件，并为招标人免费培训3名操作人员。第一中标候选人在复函中仅同意为招标人免费培训3名操作人员，其他条件一概不接受。因此招标人又向第一中标候选人发出了一封措词严厉的通知，称如不答应招标人的条件，将不采购其提供的产品。这一次第一中标候选人作了些让步，同意免费提供3年易损件，但仍不同意下浮其投标报价，并认为招标人的做法违反了《招标投标法》。但招标人认为，既然招标人和投标人是为签订合同，只要中标通知书没发出，招标人都有权利要求投标人做出某种更有利于招标人的承诺，也只有这样才能采购到满足需求的产品。
问题
1．招标人和投标人的观点哪种正确？说明理由。
2．招标人应具备哪些条件？
3．招标人应怎样确定中标人？为什么？
第一中标候选人：产品的质量较好，有12年的生产历史，市场占有率达到了4%左右，同时有较好的社会信誉，但其投标报价在评标委员会推荐的三名中标候选人中最高，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第二中标候选人：产品成熟度不如第一中标候选人，其提供的产品仅有4年左右的生产历史，市场占有率达到1.5%左右，其投标报价为评标委员会推荐的三名中标候选人中最低，也没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。
第三中标候选人：为新出品的该类产品，投放到市场不足2年。其投标报价居中，同时有很好的优惠承诺，即中标后免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人员等。
招标人认为第一中标候选人最理想，但其价格较高。故向第一中标候选人发出一份通知，要求该投标人在现有的报价基础上下浮2%，同时免费提供3年易损、易坏件，并为招标人免费培训3名操作人员。第一中标候选人在复函中仅同意为招标人免费培训3名操作人员，其他条件一概不接受。因此招标人又向第一中标候选人发出了一封措词严厉的通知，称如不答应招标人的条件，将不采购其提供的产品。这一次第一中标候选人作了些让步，同意免费提供3年易损件，但仍不同意下浮其投标报价，并认为招标人的做法违反了《招标投标法》。但招标人认为，既然招标人和投标人是为签订合同，只要中标通知书没发出，招标人都有权利要求投标人做出某种更有利于招标人的承诺，也只有这样才能采购到满足需求的产品。
问题
1．招标人和投标人的观点哪种正确？说明理由。
2．招标人应具备哪些条件？
3．招标人应怎样确定中标人？为什么？
答案：
解析：
本案中招标人的观点不正确，投标人的观点正确。
《招标投标法》规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；《工程建设项目货物招标投标办法》也规定了招标人不得向中标人提出压低报价、增加配件等作为发出中标通知书和签订合同的条件。本案中招标人的做法，直接违反了这一条法律的规定。
2．法人或者其他组织必须具备依法提出招标项目和依法进行招标两个条件后，才能成为招标人。
（1）招标人依法提出招标项目，是指招标人提出的招标项目必须符合《招标投标法》规定的两个基本条件：一是招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准；二是招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
（2）《招标投标法》及《招标投标法实施条例》对招标、投标、开标、评标、中标和签订合同等程序做出了明确的规定，法人或者其他组织只有按照法定程序进行招标才能称为招标人。
3．招标人在完成了对投标文件审查，确认评标报告符合相关规定后，应根据《招标投标法实施条例》的规定确定中标人，即国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
《招标投标法》规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；《工程建设项目货物招标投标办法》也规定了招标人不得向中标人提出压低报价、增加配件等作为发出中标通知书和签订合同的条件。本案中招标人的做法，直接违反了这一条法律的规定。
2．法人或者其他组织必须具备依法提出招标项目和依法进行招标两个条件后，才能成为招标人。
（1）招标人依法提出招标项目，是指招标人提出的招标项目必须符合《招标投标法》规定的两个基本条件：一是招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准；二是招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
（2）《招标投标法》及《招标投标法实施条例》对招标、投标、开标、评标、中标和签订合同等程序做出了明确的规定，法人或者其他组织只有按照法定程序进行招标才能称为招标人。
3．招标人在完成了对投标文件审查，确认评标报告符合相关规定后，应根据《招标投标法实施条例》的规定确定中标人，即国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
工程建设项目风险管理的主要工作程序包括（ ）。
A.风险识别 B.风险分类 C.风险估计 D.风险评价 E.风险处置
答案：A,C,D,E
解析：
工程建设项目风险管理的基本过程分为工程建设项目风险管理计划的制定、实施、调整与控制三个阶段。其中，工程建设项目风险管理计划是工程建设项目风险管理组织进行风险管理的重要工具，是全部风险管理过程的基础环节。工程建设项目风险管理计划的主要内容包括：①工程建设项目风险管理组织的设置；②工程建设项目风险识别；③工程建设项目风险估计；④工程建设项目风险评价评估；⑤工程建设项目风险应对措施（风险处置）等。
世行、亚行招标文件中通常规定，在()的情况下，招标人可以拒绝所有投标。
A、缺乏有效竞争
B、所有投标书未对招标文件做出实质性响应
C、能够满足规定资格标准的投标人数太少
D、中标的最低评标价大大高于采购人的最新的估价
E、中标的最低评标价大大高于采购人的现有预算
B、所有投标书未对招标文件做出实质性响应
C、能够满足规定资格标准的投标人数太少
D、中标的最低评标价大大高于采购人的最新的估价
E、中标的最低评标价大大高于采购人的现有预算
答案：A,B,D,E
解析：
世行、亚行招标文件中通常规定，在以下情况下，招标人可以拒绝所有投标：①缺乏有效竞争；②所有投标文件未对招标文件作出实质性响应；③没有投标人能够满足规定的资格标准；④最低评标价大大高于采购人的最新估价或现有预算。
_是招标文件中投标人最为关注的核心内容。 （）
A.投标人须知 B.评标办法
C.合同条件及格式 D.工程量清单
C.合同条件及格式 D.工程量清单
答案：B
解析：
解析 评标办法包括选择评标因素、标准和评标方法、步骤，是评标委员会评标的直接依据，是招标文件中投标人最为关注的核心内容。评标委员会将依据评标办法和标准评审投标文件，作出评审结论并推荐中标候选人，或者根据招标人的授权直接确定中标人。
21年招标师经典例题9篇 第2篇
工程建设项目施工总承包合同履行过程中出现工期延误，承包人可向业主提出工期补偿要求的情形有 （）
A.施工组织不当 B.劳动力数量短缺
C.不可抗力 D.业主拖欠工程款
E.设计变更
C.不可抗力 D.业主拖欠工程款
E.设计变更
答案：C,D,E
解析：
因业主和工程师原因导致的延误:(1)业主未能及时交付合格的施工现场；（2)业主未能建设交付设计图纸；（3)业主或工程师未能及时审批图纸/施工方案/施工计划等；（4)业主未能及时支付预付款和工程款；（5)业主或工程师设计变更导致工程延误或工程量增加；（6)业主或工程师提供的数据错误导致的延误；（7)业主或工程师拖延关键线路上工序的验收时间导致下道工序延误；（8)其他（包括不可抗力原因导致的延误）。
项目质量控制体系建立的原则包括()。
A、目标分解原则
B、分层次规划原则
C、独立性原则
D、质量责任制原则
E、系统有效性原则
B、分层次规划原则
C、独立性原则
D、质量责任制原则
E、系统有效性原则
答案：A,B,D,E
解析：
本题的考点为项目质量控制体系的建立。项目质量控制体系建立的原则包括分层次规划原则、目标分解原则、质量责任制原则、系统有效性原则。
目前，我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行（）。
A.审查 B.检查 C.结汇 D.核销
答案：D
解析：
出口收汇核销是指国家为了出口收汇管理，由外汇管理局对外汇收入情况进行管理和检查的一种制度。目前我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行核销。
根据《机电产品国际招标投标实施办法》，采购下列产品，可以不进行招标的有()。
A、产品生产商供货时，优惠金额达到产品估算价格30%的机电产品
B、外商投资企业投资总额外进口的机电产品
C、国（境）外无偿援助的机电产品。
D、供生产企业生产需要的专用模具
E、供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机
B、外商投资企业投资总额外进口的机电产品
C、国（境）外无偿援助的机电产品。
D、供生产企业生产需要的专用模具
E、供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机
答案：C,D,E
解析：
机电产品采购项目可以不进行国际招标的情形有：①已经明确采购产品的原产地在中国关境内的机电产品；②国（境）外赠送或无偿援助的机电产品；③采购供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机；④单项合同估算价在国务院规定的必须进行招标的标准以下的；⑤采购旧机电产品；⑥采购供生产配套、维修用零件、部件；⑦采购供生产企业生产需要的专用模具；⑧根据法律、行政法规的规定，其他不适宜进行国际招标采购的机电产品。
工程项目招标的交易成本中，属于事中成本的是()。
A、招标直接成本
B、技术成本
C、价格成本
D、决策成本
B、技术成本
C、价格成本
D、决策成本
答案：A
解析：
根据交易过程的成本动因划分，工程项目招标过程中涉及招标人的交易成本主要包括：①事前成本；②事中成本；③事后成本。其中，事中成本包括：①招标直接成本；②评标成本；③政策成本。
科研与咨询详细评审应注重考核投标人的技术创新能力、经济财务状况、信用状况等。具体要解决好_______等方面的问题。 （）
A.技术创新能力的评审
B.技术指标评审
C.技术方案评审
D.财务状况评审
E信用状况评审
B.技术指标评审
C.技术方案评审
D.财务状况评审
E信用状况评审
答案：A,C,E
解析：
科研与咨询详细评审应注重考核投标人的技术创新能力、经济财务状况、信用状 况等。具体要解决好下列三方面的问题：（1）技术创新能力的评审。研究开发和咨询服务是一 种高智力的创新活动，对投标文件的评审最为关键的是评价团队的技术创新能力。（2）技术方案 评审。首先评价技术目标的科学性。其次，要看投标文件技术方案的经济报价是否合理，经济成本是否具有比较优势。最后，要看评价投标文件所提出的技术方案是否可行。（3）信用状况评审。科技项目承担者的职业道德和工作态度对能否成功完成创新课题起着重要作用。
工程建设项目设计方在承担工程设计承包合同范围内的工作时，其身份是()。
A、管理咨询方
B、施工方
C、承包商
D、咨询服务方
B、施工方
C、承包商
D、咨询服务方
答案：C
解析：
设计单位在承担咨询服务合同范围内的工作时，其身份是咨询服务单位，而在承担工程设计承包合同范围内的工作时，其身份则为承包商。
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），承包人应在工程开工()日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准
A、5
B、10
C、15
D、20
B、10
C、15
D、20
答案：D
解析：
本题的考点为承包人在施工阶段的义务。承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。
21年招标师经典例题9篇 第3篇
根据《行政复议法》，行政复议程序是由()启动的。
A、作出具体行政行为的行政机关
B、行政复议机关
C、作出抽象行政行为的行政机关
D、行政相对人
B、行政复议机关
C、作出抽象行政行为的行政机关
D、行政相对人
答案：D
解析：
行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。根据《行政复议法》的规定，行政复议是由行政相对人启动的。
下列各项中，不属于不可抗力范围的是()。
A、经商破产
B、地震
C、洪灾
D、火灾
B、地震
C、洪灾
D、火灾
答案：A
解析：
不可抗力的范围一般包括概括式、列举式、综合式三种规定方法。其中，概括式对不可抗力范围只作笼统规定；列举式是将不可抗力事件逐一列出；综合式在列举经常可能发生的不可抗力事件（如战争、地震，洪灾、火灾、暴风雨、雪灾等）的同时，再加上“以及双方同意的其他不可抗力事件”。A项，经商破产应归结于个人经商不力，不能归入不可抗力的范围。
勘察人的主要责任包括()。
A、按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责
B、如果提供的勘察资料不合格，应无条件补充完善使其达到质量合格
C、遵循合理设计周期的规律
D、负责外部的协调工作
E、保护发包人的知识产权
B、如果提供的勘察资料不合格，应无条件补充完善使其达到质量合格
C、遵循合理设计周期的规律
D、负责外部的协调工作
E、保护发包人的知识产权
答案：A,B
解析：
本题的考点为勘察人的主要责任。勘察人应按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责。如果勘察人提供的勘察资料不合格，勘察人应无条件补充完善使其达到质量合格。在勘察过程中根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改工作的意见，并办理变更手续。
下列方法中，可用于招标采购服务项目成本控制的有()。
A、控制图法
B、类比估计法
C、抽样调查统计
D、费用计划曲线
E、甘特图法
B、类比估计法
C、抽样调查统计
D、费用计划曲线
E、甘特图法
答案：B,D
解析：
招标采购服务项目成本控制的方法有：①类比估计法；②自上而下估计法；③自下而上的估计法；④费用计划曲线。
根据《建筑法》及相关法律规定，下列关于建设工程施工发包的说法中，正确的是( )。
A.工程转包仅指施工总承包单位将其施工总承包合同项下的全部工程进行分包的情形
B.专业分包工程不得再进行劳务分包
C.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
D.联合体承揽工程应当由联合体牵头人进行分包
B.专业分包工程不得再进行劳务分包
C.工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
D.联合体承揽工程应当由联合体牵头人进行分包
答案：C
解析：
A项，转包的表现形式包括以下两种：①承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人；②承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义发包给他人。B项，劳务作业发包人既可以是总承包人，也可以是专业分包的承包人。D项，共同承包，又称联合承包，是指由两个以上承包单位组成联合体承包一项工程任务，共同对建设单位负责，并根据联合承包协议，承担各自的义务和分享共同的收益。根据《建筑法》第27条规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C项，《建筑法》第29条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
关于投标联合体，下列说法正确的是（ ）。
A.招标人可以强制要求投标人组成联合体
B.机电产品国际招标项目，如允许联合体投标，应当明确规定对联合体牵头方和组成方的资格条件
C.对于工程施工招标项目，投标联合体通过资格预审后，更换后新成员的资格条件应不低于原成员的资格条件
D.对于工程建设招标项目，联合体中标的，可以由联合体牵头人代表联合体各方与招标人签订合同
B.机电产品国际招标项目，如允许联合体投标，应当明确规定对联合体牵头方和组成方的资格条件
C.对于工程施工招标项目，投标联合体通过资格预审后，更换后新成员的资格条件应不低于原成员的资格条件
D.对于工程建设招标项目，联合体中标的，可以由联合体牵头人代表联合体各方与招标人签订合同
答案：B
解析：
A项，组成联合体投标是联合体各方的自愿行为。BC两项，《招标投标法》第31条规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。对于机电产品国际招标项目，《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》第4条规定，招标文件如允许联合体投标，应当明确规定对联合体牵头方和组成方的资格条件及其他相应要求。D项，联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
服务项目是指一个组织以项目方式提供的（ ）活动。
A.劳务 B.工程建设 C.生产制造 D.货物买卖
答案：A
解析：
服务项目管理是指对一个组织以项目方式提供劳务活动进行的管理，由于服务项目本身具有的特性，对服务项目进行的管理也将是高智能的。
科技研究开发和咨询服务项目对技术开发成果的管理，要遵循()原则。
A、经济优先与法定权属
B、合作优先与法定权属
C、效益优先与法定权属
D、合作优先与经济效益
B、合作优先与法定权属
C、效益优先与法定权属
D、合作优先与经济效益
答案：B
解析：
本题的考点为科技研发与咨询服务项目研究开发阶段的知识产权管理。科技研究开发和咨询服务项目对技术开发成果的管理，要遵循合作优先与法定权属原则。如果有合同约定，就按其明确规定来决定权属问题，如果没有合同约定，就按照法律规定来执行。
21年招标师经典例题9篇 第4篇
某物流服务项目采用即时配送方式，要求运输方式机动灵活，实现“门到门”直达服务，该项目宜选择（ ）运输方式。
A.铁路 B.航空 C.管道 D.公路
答案：D
解析：
公路货物运输的主要优点有：①公路运输网覆盖面广、密度大，运输车辆机动灵活，对时间、货运量的适应性强；②可实现“门到门”直达运输平均运距是最短的；③中、短途运输时，因为中途不需要倒运、转乘，在途时间较短，运送速度较快；④获取车辆以及驾驶人员较为方便。
在国际常用的标准合同文件中，JCT和AIA合同条件主要应用于()。
A、土木工程
B、建筑工程
C、能源工程
D、道路建设
B、建筑工程
C、能源工程
D、道路建设
答案：B
解析：
在国际常用标准合同条件里，FIDIC和ICE合同条件主要应用于土木工程，而JCT和AIA合同条件主要应用于建筑工程。
在招标采购的环节中，影响采购人定价决策的因素有()。
A、行业特点
B、市场因素
C、消费者认同的价值
D、生产成本
E、战略因素
B、市场因素
C、消费者认同的价值
D、生产成本
E、战略因素
答案：B,C,D,E
解析：
在招标采购的环节中，对于价格的确定，一直是采购人员最为关注的核心议题。大多数采购人的定价决策由以下四方面的因素来决定：①市场因素；②消费者认同的价值；③生产成本；④战略因素。
XX厂二期工程是国家重点建设项目之一，确定招标的设备为高压系统中的大型设备——压力容器，计六种47台。为使材质、制造工艺能满足制造标准，XX厂决定全部设备的密封头毛坯、钢板、管材以及制造时需用的焊条焊丝、焊剂均由厂方进口，按工单核定的数量无偿提供给中标人。
按照国家规定，制造压力容器的企业必须持有劳动安全管理部门颁发的生产许可证，在资格预审时发现，1个没有许可证的企业与具有许可证的企业组成了投标联合体（简称A联合体），双方协议联合生产压力容器，由无证企业加工制造，由有证企业监督、检查、验收。预审评审人员对该联合体能否通过资格预审发生了争论，有的认为可以让其通过资格预审，有的认为不行。最后，通过投票，决定让该联合体通过资格预审。同时，还有一些正在申请许可证的企业（简称B类企业），也通过了资格预审。
问题：
1. A联合体的资格是否符合要求？
2. B类企业能否购买招标文件参与投标？
按照国家规定，制造压力容器的企业必须持有劳动安全管理部门颁发的生产许可证，在资格预审时发现，1个没有许可证的企业与具有许可证的企业组成了投标联合体（简称A联合体），双方协议联合生产压力容器，由无证企业加工制造，由有证企业监督、检查、验收。预审评审人员对该联合体能否通过资格预审发生了争论，有的认为可以让其通过资格预审，有的认为不行。最后，通过投票，决定让该联合体通过资格预审。同时，还有一些正在申请许可证的企业（简称B类企业），也通过了资格预审。
问题：
1. A联合体的资格是否符合要求？
2. B类企业能否购买招标文件参与投标？
答案：
解析：
1. A联合体的资格不符合要求。
联合体是指由两个以上单位组成的投标人。《招标投标法》第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。即联合体以一个投标人的身份进行投标是合法行为。在招标投标中，联合体是经常被采用的投标形式。
《招标投标法》明确规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
本案中，作为压力容器的制造企业必须有国家认证部门颂发的制造许可证，而无证企业的加工制造条件、手段尚未被认为是合格的，因此不能保证设备的质量和使用安全。A联合体中的一家没有许可证，也就是不具备压力容器的制造资格，按照《招标投标法》的规定，该联合体相当于没有资质，因而，厂方“决定让该联合体通过资格预审”的行为是错误的。
2. B类企业属于正在申请许可证的企业，一般而言，在资格预审截止日期后取得相应资格的，不应成为合格投标人。但如果在资格预审文件中规定了，可以有条件认可其资格。如：在招标文件发放截止日（或投标截止日）前取得了相应资格，也可以成为合格投标人，那么，B类企业也能购买招标文件参与投标，但在投标后需确认资质情况，并且不可因资质问题而要求招标人延长投标截止时间。
联合体是指由两个以上单位组成的投标人。《招标投标法》第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。即联合体以一个投标人的身份进行投标是合法行为。在招标投标中，联合体是经常被采用的投标形式。
《招标投标法》明确规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
本案中，作为压力容器的制造企业必须有国家认证部门颂发的制造许可证，而无证企业的加工制造条件、手段尚未被认为是合格的，因此不能保证设备的质量和使用安全。A联合体中的一家没有许可证，也就是不具备压力容器的制造资格，按照《招标投标法》的规定，该联合体相当于没有资质，因而，厂方“决定让该联合体通过资格预审”的行为是错误的。
2. B类企业属于正在申请许可证的企业，一般而言，在资格预审截止日期后取得相应资格的，不应成为合格投标人。但如果在资格预审文件中规定了，可以有条件认可其资格。如：在招标文件发放截止日（或投标截止日）前取得了相应资格，也可以成为合格投标人，那么，B类企业也能购买招标文件参与投标，但在投标后需确认资质情况，并且不可因资质问题而要求招标人延长投标截止时间。
下列建筑工程保险中，在我国建筑工程领域相对较为普遍的有()。
A、建设工程一切险
B、雇主责任险
C、安装工程一切险
D、信用保险
E、人身意外伤害险
B、雇主责任险
C、安装工程一切险
D、信用保险
E、人身意外伤害险
答案：A,B,C,E
解析：
建设工程保险包括建设工程一切险、安装工程一切险、雇主责任险和人身意外伤害险、信用保险、保证保险等险种，前四种险种在我国建筑工程领域相对较为普遍。
下列各项中属于政府采购的作用的有（ ）。
A.平衡社会有效需求和供给 B.减少社会贫困
C.保护和扶持民族产业 D.扶植中小企业发展
E.促进地区经济发展
C.保护和扶持民族产业 D.扶植中小企业发展
E.促进地区经济发展
答案：A,C,D,E
解析：
政府采购有责任维护国家和社会公共利益，促进社会经济协调平衡发展，体现社会责任感。政府采购的作用包括：①平衡社会有效需求和供给；②推动经济产业结构调整升级；③保护和扶持民族产业；④促进地区经济发展；⑤扶植中小企业发展；⑥支持科技创新；⑦支持环境生态保护和节约能源等方面。
企业资质管理中，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价( )万元人民币以上的各类建设项目的工程造价咨询。
A、2000
B、3000
C、4000
D、5000
B、3000
C、4000
D、5000
答案：D
解析：
工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动不受行政区域限制。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务;乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币下列的各类建设项目的工程造价咨询业务。
某手表企业高层管理人员认为，“只要手表质量好，就一定有销路”。这种营销观念属于传统市场营销观念中的（ ）。
A.生产观念
B.推销观念
C.产品观念
D.社会市场营销观念
B.推销观念
C.产品观念
D.社会市场营销观念
答案：C
解析：
本题考试传统市场营销观念。产品观念是与生产观念并存的市场营销观念。其主要表现是“只要产品质量好，就一定有销路”。它认为，消费者喜欢购买高质量、多功能和具有某种特色的产品，企业应致力于提高产品质量，不断开发新产品。参加教材P57.
21年招标师经典例题9篇 第5篇
下列工作中，属于项目策划决策阶段融资服务主要工作内容的是（ ）。
A.进行投资机会研究 B.提出项目融资方案
C.进行投资风险分析 D.进行市场需求分析
C.进行投资风险分析 D.进行市场需求分析
答案：B
解析：
在项目周期中，融资服务需要解决的问题贯穿项目策划和项目准备两个阶段中。项目策划阶段的融资服务主要是从投资的角度，通过分析研究提出项目的融资方案，为投资决策服务。项目准备阶段的融资服务主要从项目法人和企业的角度，调整和落实融资方案，为项目筹资和企业投资理财服务。
根据《仲裁法》的规定，下列表述不符合法律规定的有()。
A、申请人经书面通知，无正当理由不到庭的，可以缺席判决
B、当事人协议不开庭，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
C、仲裁裁决作出之后，当事人不服裁决，就同一纠纷向人民法院起诉的，人民法院不应受理
D、仲裁应公开进行
E、仲裁以不公开审理为原则
B、当事人协议不开庭，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
C、仲裁裁决作出之后，当事人不服裁决，就同一纠纷向人民法院起诉的，人民法院不应受理
D、仲裁应公开进行
E、仲裁以不公开审理为原则
答案：A,D
解析：
A项，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。B项，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料做出裁决，仲裁不公开进行。DE两项，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。
关于变更程序，下列说法正确的有()。
A、变更程序按照提出变更、变更估价、变更指示执行
B、变更指示并非只能由监理人发出
C、监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格
D、承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议
E、承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据
B、变更指示并非只能由监理人发出
C、监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格
D、承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议
E、承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据
答案：A,C,D,E
解析：
变更按照以下程序执行：①变更的提出。具体包括：a.在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书；b.承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议；c.承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。②变更估价。监理人应按照合同约定和合同当事人商定或确定变更价格。③变更指示。变更指示只能由监理人发出。
下列描述中，属于框架协议招标特征的是（ ）。
A.同一标的中标人只有一个
B.不适用于应急货物和服务的集中采购
C.通常只约定合同总价、技术规格和服务条件等合同要素
D.通常不确定采购数量和交货时间
B.不适用于应急货物和服务的集中采购
C.通常只约定合同总价、技术规格和服务条件等合同要素
D.通常不确定采购数量和交货时间
答案：D
解析：
框架协议招标时，招标人通过招标，与中标人形成货物或服务统一采购框架协议，协议中一般只约定有效期内采购货物和服务的技术标准、规格和要求及其合同单价，不约定或大致约定采购标的数量和合同总价，各采购实施主体按照采购框架协议分别与一个或几个中标人分批次签订和履行采购合同协议。框架协议主要适用于零星、应急或重复需要的采购。
评标专家应当具有()年的实际工作经验。
A、3
B、5
C、8
D、10
B、5
C、8
D、10
答案：C
解析：
根据《招标投标法》第三十七条的规定，评标专家应当具备以下资格条件：①从事相关领域工作满八年并具有高级职称或同等专业水平；②熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；③能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；④身体健康，能够承担评标工作。
项目成本管理的阶段性任务不包括()。
A、制订资源计划
B、进行成本控制
C、招标询价
D、作出成本估算，编制成本预算
B、进行成本控制
C、招标询价
D、作出成本估算，编制成本预算
答案：C
解析：
本题的考点为项目成本管理的阶段性任务。项目成本管理的三个阶段性任务包括：(1)制订资源计划；(2)作出成本估算，编制成本预算；(3)进行成本控制。
货物投标报价除填写价格汇总表外，还应填写()。
A、分项报价表
B、费用估算明细表
C、综合单价分析表
D、供应商明细表
B、费用估算明细表
C、综合单价分析表
D、供应商明细表
答案：A
解析：
货物投标报价除填写价格汇总表外，还应填写分项报价表。分项报价表中要对主设备及附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务等项目逐项填写并报价。
下列有关工程设计变更与索赔的说法，正确的是()。
A、基准日期后，与工程设计服务有关的技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人与设计人共同承担
B、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人
C、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，在该事项发生后5天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明
D、发包人应在接到设计人书面声明后的10天内，予以书面答复
E、逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
B、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人
C、如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，在该事项发生后5天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明
D、发包人应在接到设计人书面声明后的10天内，予以书面答复
E、逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
答案：B,D,E
解析：
A项，基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。BC两项，如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。D项，除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。E项，逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
21年招标师经典例题9篇 第6篇
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。
有A、B、C、D、E、F六家施工单位参加了投标，经过对投标书的评审，A投标单位被确定为中标候选人。F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
问题：
F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理?
有A、B、C、D、E、F六家施工单位参加了投标，经过对投标书的评审，A投标单位被确定为中标候选人。F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
问题：
F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理?
答案：
解析：
F投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。
根据《招标投标法》的规定，下列关于评标纪律的表述中不正确的是( )。
A、评标委员会成员应客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见负责
B、评标委员会不得私下接触投标人
C、任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果
D、评标委员会不得透露评标的标准与原则
B、评标委员会不得私下接触投标人
C、任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果
D、评标委员会不得透露评标的标准与原则
答案：D
解析：
标委员会成员作为评标工作的直接参与者，对投标文件的评审和比较、推荐中标后选人及其他有关情况最为了解，评标委员会成员必须自觉遵守评标保密纪律，评标中和评标后均不得私下向外透露对投标文件的评审、推荐中标候选人和评标有关情况。
多媒体计算机技术是指计算机综合处理多种媒体信息，文本、图形、图像、音频和视频，使多种信息建立逻辑连接，集成为一个系统并具有()。
A、独立性
B、标准性
C、快捷性
D、交互性
B、标准性
C、快捷性
D、交互性
答案：D
解析：
本题的考点为多媒体计算机技术。多媒体计算机技术是指计算机综合处理多种媒体信息，文本、图形、图像、音频和视频，使多种信息建立逻辑连接，集成为一个系统并具有交互性。简单地说，计算机综合处理声、文、图信息和具有集成性和交互性。
在投标文件格式中，（ ）是指投标人按照招标文件的条件和要求，向招标人提交的有关报价、质量目标等承诺和说明的函件。
A.投标函及附录 B.法定代表人身份证明或授权委托书
C.联合体协议书 D.投标报价文件
C.联合体协议书 D.投标报价文件
答案：A
解析：
投标函及其附录是指投标人按照招标文件的条件和要求，向招标人提交的有关报价、质量目标等承诺和说明的函件，是投标人为响应招标文件相关要求所做的概括性函件，一般位于投标文件的首要部分。
下列各项不属于公共建筑项目的是()。
A、社会福利
B、房屋
C、体育
D、卫生
B、房屋
C、体育
D、卫生
答案：B
解析：
公共建筑项目包括科学、教育、文化艺术、广播电视、卫生、博览、体育、社会福利事业、公共事业、咨询服务、宗教、金融、保险等建设。
根据法律规定，以下关于合同争议解决的说法，正确的有()。
A、在各类争议解决方式中，调解是成本最低、效率最高的方式
B、合同当事人在仲裁裁决生效后，还可以通过诉讼的方式解决争议
C、我国民事诉讼采用的是两审终审制
D、仲裁一般不公开审理，当事人协议公开的，可以公开审理
E、诉讼是由国家司法机关解决合同争议的一种程序性制度
B、合同当事人在仲裁裁决生效后，还可以通过诉讼的方式解决争议
C、我国民事诉讼采用的是两审终审制
D、仲裁一般不公开审理，当事人协议公开的，可以公开审理
E、诉讼是由国家司法机关解决合同争议的一种程序性制度
答案：C,E
解析：
A项，在合同争议的四种解决方式中，协商的成本最低、效率最高，其核心价值就是不破坏缔约方的友情和商业联系的意思自治。B项，与诉讼相比，仲裁具有行业专家裁判、一裁终局、保密性好以及程序灵活等优点。《仲裁法》第9条规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。C项，《民事诉讼法》第10条规定，人民法院审理民事案件，依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。D项，《仲裁法》第40条规定，仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。E项，诉讼作为解决争议的最终手段，是在国家司法机关的介入下，对民事纠纷通过法定程序进行解决的方式。
关于招标采购评价的内容，下列描述错误的是()。
A、项目评价的内容包括全部招标活动的回顾和招标活动绩效方面的评价
B、在程序方面包括公开性、公平性和公正性的评价
C、绩效方面的评价主要是评价合同制定的情况
D、招标文件编制是否符合基本规定，内容是否完备属于全部招标采购活动回顾
B、在程序方面包括公开性、公平性和公正性的评价
C、绩效方面的评价主要是评价合同制定的情况
D、招标文件编制是否符合基本规定，内容是否完备属于全部招标采购活动回顾
答案：C
解析：
招标采购的评价内容主要包括：①对全部招标采购活动回顾。在程序方面，包括公开性、公平性和公正性的评价；分析招标的方式选择是否合理；投标人资格审查是否严格；招标文件编制是否符合基本规定、内容是否完备，有无前后矛盾之处；最高投标限价是否合理，开标、评标、决标和授标等程序是否符合规范等。②对招标采购活动绩效方面的评价。主要是评价合同执行的情况，合同实际履行时的人员、材料、设备与资格预审和投标文件的差异，项目进度、价格（造价）、质量的控制与招标采购管理方案的差异，招标采购活动与项目总体目标要求的差异等。
显示招标采购项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列，描述了招标采购项目在各阶段应达到的状态是 （）
A.里程碑计划B.责任分配矩阵
C工作分解结构 D.甘特图
C工作分解结构 D.甘特图
答案：A
解析：
解析 里程碑计划是以项目中某些重要事件的完成或开始点作为基准所编制的计划，是一个战略计划或项目框架，以中间产品或可实现的结果为依据。里程碑计划显示了项目为达到最终目标必须经过的条件或状态序列，描述了项目在每一阶段应达到的状态。里程碑计划是项目进度计划的表达形式之一。
21年招标师经典例题9篇 第7篇
关于招标投标活动的行政监督职责分工，下列说法正确的是（ ）。
A.县级以上地方人民政府发展改革部门指导和协调本行政区域的招标投标工作
B.国家发展和改革委员会无权对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查
C.水利部对水利工作中的机电产品国际招标项目的招标投标活动实施监督
D.监察机关对有关招标投标活动实施行政监督
B.国家发展和改革委员会无权对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查
C.水利部对水利工作中的机电产品国际招标项目的招标投标活动实施监督
D.监察机关对有关招标投标活动实施行政监督
答案：A
解析：
A项，县级以上地方人民政府发展改革部门指导和协调本行政区域的招标投标工作；B项，《招标投标法实施条例》第4条规定，国务院发展改革部门指导和协调全国招标投标工作，对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查；C项，《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》明确规定了水利部及省、自治区、直辖市的水利主管部门是水利工程的招标投标活动的行政监督与管理部门，规定了监督管理的具体职责。商务部于2004年制定的《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部令第13 号)适用于我国境内进行的机电产品国际招标投标活动，明确了商务部是机电产品国际招标投标的国家行政主管部门。D项，《招标投标法实施条例》第4条规定，监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察。
招标采购项目评价的作用包括()。
A、促进招标投标行业可持续发展
B、工程质量得以保证的经济基础
C、工程项目各方利益和项目目标得到实现的基本保证
D、完善我国招标采购程序与制度
E、提高招标代理机构的管理水平
B、工程质量得以保证的经济基础
C、工程项目各方利益和项目目标得到实现的基本保证
D、完善我国招标采购程序与制度
E、提高招标代理机构的管理水平
答案：A,D,E
解析：
本题的考点为招标采购项目评价的作用。招标采购项目评价的作用：(1)完善我国招标采购程序与制度；(2)提高招标代理机构的管理水平；(3)促进招标投标行业可持续发展。
招标采购项目管理过程中，要表示出一项工作不能如期完成，将有哪些工作会受到影.响时，可选用（）。
A.网络图 B.传统横道图
C.带有时差的横道图 D.具有逻辑关系的横道图
C.带有时差的横道图 D.具有逻辑关系的横道图
答案：D
解析：
在项目管理的实践中，将网络图与横道图相结合，使横道图得到了不断的改进和完善。除了传统横道图以外，还有带有时差的横道图和具有逻辑关系的横道图。如果有一项工作不能如期完成，将有哪些工作会受到影响，在传统的横道图中不能显示，而具有逻辑关系的横道图中，可以将工作之间的这些关系表示出来。
关于上市公司组织机构的特别规定，下列说法正确的有()。
A、出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应当将该事项交付董事长裁决
B、上市公司应当公开其财务状况、经营情况及重大诉讼
C、上市公司设董事会秘书，负责办理信息披露事务等事宜
D、上市公司是否设立独立董事，由股东大会决定
E、上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权
B、上市公司应当公开其财务状况、经营情况及重大诉讼
C、上市公司设董事会秘书，负责办理信息披露事务等事宜
D、上市公司是否设立独立董事，由股东大会决定
E、上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权
答案：B,E
解析：
A项，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议；c项，上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜；D项，上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。
以下招标师工作规范中，属于履行义务的行为规范的是 （）
A.招标师不得承接同一项目的招标代理和投标咨询业务
B.招标师应按照有关规定做好招标信息的公开披露工作
C.招标师在招标采购活动中，如与投标人有隶属关系或其他利益关系，应予以回避
D.招标师在招标采购活动中不得收受与工作职责有关单位和人员以及可能影响公正履行职责的任何财物
B.招标师应按照有关规定做好招标信息的公开披露工作
C.招标师在招标采购活动中，如与投标人有隶属关系或其他利益关系，应予以回避
D.招标师在招标采购活动中不得收受与工作职责有关单位和人员以及可能影响公正履行职责的任何财物
答案：D
解析：
解析 招标师履行义务的行为规范：招标师不得与招标人、招标代理机构、投标人之间私下串通协商，围标、串标、抬标，控制投标价格，；世露应当保密的招标评标信息，损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。招标师在招标采购活动中不得收受与工作职责有关单位和人员以及可能影响公正履行职责的任何财物。
关于职能式组织结构，下列说法正确的有()。
A、上级对下级的管理需通过职能机构，这些职能机构成为一层事业部式的管理组织
B、职能机构专业水平较差
C、整个机构内体系复杂，多头负责，较难在专业间协调
D、参与项目管理的成员其组织界限不十分明确，在项目中承担工作多属兼职
E、该组织方式适用于承担专业强却单一的合同业务的企业
B、职能机构专业水平较差
C、整个机构内体系复杂，多头负责，较难在专业间协调
D、参与项目管理的成员其组织界限不十分明确，在项目中承担工作多属兼职
E、该组织方式适用于承担专业强却单一的合同业务的企业
答案：A,C,D,E
解析：
B项，职能式组织的优点之一是项目团队的成员由同一部门的专业人员做技术支撑，有利于解决项目的专业技术问题。因此职能机构专业水平较强。
项目过程动态管理中，过程动态管理的PDCA循环方法体现了过程管理( )的要求。
A、规划设计和整体进度
B、严格控制和整体进度
C、严格控制和持续改进
D、协调监督和持续改进
B、严格控制和整体进度
C、严格控制和持续改进
D、协调监督和持续改进
答案：C
解析：
人民法院审理民事案件，依照法律规定实行()。
A、公正
B、审判和两审终审制度
C、合议
D、公开
E、回避
B、审判和两审终审制度
C、合议
D、公开
E、回避
答案：B,C,D,E
解析：
本题的考点为民事诉讼的原则。人民法院审理民事案件，依照法律规定实行合议、回避、公开，审判和两审终审制度。
21年招标师经典例题9篇 第8篇
某工程施工项目招标，中标人在履行合同过程中提出，投标文件报价项目中没有包括施工现场原有排污管道的移位处理费用，且合同条款、设计图纸、已标价工程量清单等合同文件中均没有涉及该项费用，因此，应当按照计日工单价计算并追加该项费用；招标人则认为，招标文件的投标人须知中已经明确该项工作及费用由承包人负责，评标时也视同包括了该项费用。所以，该项工作由承包人承担，且相关费用应该按照投标报价缺漏项处理，不应该追加。
问题：
1.本案中，中标人和招标人的意见哪一个比较正确？说明理由。
2.指出本案中招标文件和评标工作存在的缺陷，提出改进的建议。
问题：
1.本案中，中标人和招标人的意见哪一个比较正确？说明理由。
2.指出本案中招标文件和评标工作存在的缺陷，提出改进的建议。
答案：
解析：
问题：
1.本案中，中标人和招标人的意见哪一个比较正确？说明理由。
答：（1）本案中，中标人的意见比较正确。
（2）理由：投标人须知不是合同文件的组成部分，合同条款、设计图纸、巳标价工程量清单等合同文件中均没有涉及该项费用。实际施工和计算工程变更的工程量均以合同文件的设计图纸所标示的内容为准。
2.指出本案中招标文件和评标工作存在的缺陷，提出改进的建议。
答：（1）本案中，招标文件和评标工作存在的缺陷是：
招标文件的投标人须知中明确施工现场原有排污管道的移位处理费用由承包人负责，评标时也视同包括了该项费用。
（2）改进的建议具体如下：
投标人须知是招标投标活动应遵循的程序规则和对编制、递交投标等投标活动的要求，但投标人须知不是合同文件的组成部分，因此投标人须知中对合同执行有实质性影响的内容应在构成合同文件组成部分的合同条款、技术标准与要求、工程量清单等文件中界定。
1.本案中，中标人和招标人的意见哪一个比较正确？说明理由。
答：（1）本案中，中标人的意见比较正确。
（2）理由：投标人须知不是合同文件的组成部分，合同条款、设计图纸、巳标价工程量清单等合同文件中均没有涉及该项费用。实际施工和计算工程变更的工程量均以合同文件的设计图纸所标示的内容为准。
2.指出本案中招标文件和评标工作存在的缺陷，提出改进的建议。
答：（1）本案中，招标文件和评标工作存在的缺陷是：
招标文件的投标人须知中明确施工现场原有排污管道的移位处理费用由承包人负责，评标时也视同包括了该项费用。
（2）改进的建议具体如下：
投标人须知是招标投标活动应遵循的程序规则和对编制、递交投标等投标活动的要求，但投标人须知不是合同文件的组成部分，因此投标人须知中对合同执行有实质性影响的内容应在构成合同文件组成部分的合同条款、技术标准与要求、工程量清单等文件中界定。
在投标文件格式中，（ ）是指投标人按照招标文件的条件和要求，向招标人提交的 有关报价、质量目标等承诺和说明的函件。
A.投标函及附录
B.法定代表人身份证明或授权委托书
C.联合体协议书
D.投标报价文件
B.法定代表人身份证明或授权委托书
C.联合体协议书
D.投标报价文件
答案：A
解析：
投标函及其附录是指投标人按照招标文件的条件和要求，向招标人提交的有关 投标报价、工期、质量目标等要约主要内容的函件，是投标人为响应招标文件相关要 求所做的概括性核心函件，一般位于投标文件的首要部分，其内容、格式必须符合招 标文件的规定。
下列不属于影响工程咨询服务项目进度的常见因素是()。
A、计划变更调整
B、相关法律法规制度的修订与变更
C、项目状态信息
D、工程咨询服务项目实现的条件
B、相关法律法规制度的修订与变更
C、项目状态信息
D、工程咨询服务项目实现的条件
答案：B
解析：
本题的考点为影响工程咨询服务项目进度的常见因素。工程咨询服务项目影响进度的因素很多，如人为因素、技术因素、资金因素、环境因素等，其中人为因素是最重要的因素，技术因素归根到底也是人的因素。常见的影响因素有：(1)工程咨询服务项目实现的条件；(2)项目参与者的行为；(3)不可预见事件；(4)项目状态信息；(5)计划变更调整。
招标项目合同签订前，通常不允许招标人和中标候选人双方进行进一步谈判的内容是（）
A.签订合同的份数 B.合同争议解决由诉讼改为仲裁
C.合同预付款比例 D.履约保证金由支票改为保函
C.合同预付款比例 D.履约保证金由支票改为保函
答案：C
解析：
招标投标及其签订合同全过程中各当事人应当始终坚持公开、公平、公正和诚实信用的基本原则，并应按照法律程序完成选择交易主体和订立合同，这与一般合同订立中应遵守的自治、自愿和自由协商的原则有所不同。按照特别法优先于一般法的原则，以招标方式订立合同的，交易双方应遵守《招标投标法》的特别规定。特别是在招标人发出中标通知书以后，招标人和中标人订立书面合同时，均不得自行更改价格、质量、工期和付款等中标合同的实质内容。
某施工企业和某建设单位于2013年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2015年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至()。
A、2015年5月10日
B、2015年9月10日
C、2016年9月10日
D、2017年9月10日
B、2015年9月10日
C、2016年9月10日
D、2017年9月10日
答案：D
解析：
《民法通则》第135条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外。一般而言，诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，期限为两年。
常见的交易成本中，监督交易对象是否依照契约内容进行交易的成本称为()。
A、监督成本
B、履约成本
C、救济成本
D、缔约成本
B、履约成本
C、救济成本
D、缔约成本
答案：A
解析：
本题的考点为监督成本的概念。监督成本是监督交易对象是否依照契约内容进行交易的成本。
下列关于勘察设计合同的签订程序的说法，正确的是()。
A、勘察设计合同必须由双方法人代表在合同文本上签字，合同生效
B、勘察设计合同可由指定的代理人在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效
C、勘察设计合同可由双方法人代表在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效
D、建设工程勘察设计发包可实行直接发包
B、勘察设计合同可由指定的代理人在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效
C、勘察设计合同可由双方法人代表在合同文本上签字，加盖各自公章，合同生效
D、建设工程勘察设计发包可实行直接发包
答案：D
解析：
勘察设计合同的当事人双方进行协商，就合同的各项条款取得一致意见。合同双方法人代表或其指定的代理人在合同文本上签字，并加盖各自单位公章，合同生效。根据《建设工程勘察设计管理条例》第12条规定，建设工程勘察设计发包依法实行招标发包或直接发包。
合同拟定的工作人员应当具备的条件包括()。
A、了解相关市场环境
B、文字能力强、沟通能力良好
C、熟悉招标人内部管理现状、管理水平及职责分工
D、精通具体交易活动，了解具体交易活动的特征，并具有相关经历经验
E、了解相关法律法规
B、文字能力强、沟通能力良好
C、熟悉招标人内部管理现状、管理水平及职责分工
D、精通具体交易活动，了解具体交易活动的特征，并具有相关经历经验
E、了解相关法律法规
答案：A,B,C,D
解析：
合同拟定的工作人员组成，其知识结构、项目经验以及对具体交易活动的认知水平，直接关系着合同文本的质量。招标人在确定人员时，应结合具体交易活动的特点及自身人才储备情况，从招标人内部选任合适人员，或邀请第三方专业机构加入团队，如招标代理机构、律师事务所等。通常而言，理想的团队成员应当具备以下条件：①熟悉招标人内部管理现状、管理水平及职责分工；②精通具体交易活动，了解具体交易活动的特征，并具有相关经历经验；③了解相关市场环境；④熟悉相关法律法规；⑤文字能力强、沟通能力良好。
21年招标师经典例题9篇 第9篇
下列关于工程咨询服务项目质量管理基本步骤的表述中，正确的有()。
A、确定委托方和利益相关方的要求一建立质量方针和质量目标
B、确定实现质量目标必需的过程及必需的资源一确定委托方和利益相关方的要求
C、规定测量每个过程有效性的方法一测量（评价）每个过程
D、建立和应用持续改进的过程一规定测量每个过程有效性的方法
E、建立质量方针和质量目标一确定实现质量目标必需的过程及必需的资源
B、确定实现质量目标必需的过程及必需的资源一确定委托方和利益相关方的要求
C、规定测量每个过程有效性的方法一测量（评价）每个过程
D、建立和应用持续改进的过程一规定测量每个过程有效性的方法
E、建立质量方针和质量目标一确定实现质量目标必需的过程及必需的资源
答案：A,C,E
解析：
本题的考点为工程咨询服务项目质量管理的基本步骤。工程咨询服务项目质量管理的基本步骤如下：(1)确定委托方和利益相关方的要求；(2)建立质量方针和质量目标；(3)确定实现质量目标必需的过程及必需的资源；(4)规定测量每个过程有效性的方法；(5)测量（评价）每个过程；(6)建立和应用持续改进的过程。
()负责从事中央投资项目招标机构资格的认定工作。
A、国家发改委
B、商务部
C、城乡建设部
D、卫生部
B、商务部
C、城乡建设部
D、卫生部
答案：A
解析：
某工程建设项目招标，某投标人参加开标的代表未取得法定代表人授权，招标文件对此又未作规定，在此情况下（）。
A.该投标应为无效标
B.该投标文件的有效性不受影响
C.该投标文件应不予开标
D. 应要求投标人补充递交授权书
B.该投标文件的有效性不受影响
C.该投标文件应不予开标
D. 应要求投标人补充递交授权书
答案：B
解析：
工程建设项目设计概算的编制形式包括()。
A、分部分项工程概算
B、专业工程概算
C、单位工程概算
D、单项工程综合概算
E、工程建设项目总概算
B、专业工程概算
C、单位工程概算
D、单项工程综合概算
E、工程建设项目总概算
答案：C,D,E
解析：
设计概算是指在投资估算的控制下，由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明，利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标预算定额、各项费用定额和有关取费标准（指标）、建设地区自然、技术经济条件和设备材料预算价格等资料，按照设计要求，对建设项目从筹建至竣工交付使用所需的全部费用进行的预计。设计概算的成果文件称作设计概算书，也简称为设计概算。设计概算编制采用单位工程概算、单项工程综合概算和工程建设项目总概算等三级概算编制形式。
机电产品国际招标项目评标时，投标人投标报价中有缺漏项的，须将（ ）计入评标总价。
A.其他有效报价中该项的最高价 B.其他有效报价中该项的平均价
C.其他有效报价中该项的最低价 D.权威部门发布的该项的参考价
C.其他有效报价中该项的最低价 D.权威部门发布的该项的参考价
答案：A
解析：
《机电产品国际招标投标实施办法》第38条规定，采用最低评标价法评标的，投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时须将其他有效标中该项的最高价计人其评标总价。
刑罚分为主刑和附加刑两大类，其中主刑包括()。
A、死刑
B、拘役
C、没收财产
D、罚金
E、剥夺政治权利
B、拘役
C、没收财产
D、罚金
E、剥夺政治权利
答案：A,B
解析：
刑罚分为主刑和附加刑两大类，其中，主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。
下列关于不确定性分析的说法正确的是 （）
A.不确定性分析是为了估计项目可能存在的风险，因此要在项目的初步方案决定之前进行
B.盈亏平衡点越高，表明项目对产品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也就越强
C.敏感性分析的两类主要指标是敏感度系数和临界点
D.临界点越高，说明影响因素对项目的影响越大
B.盈亏平衡点越高，表明项目对产品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也就越强
C.敏感性分析的两类主要指标是敏感度系数和临界点
D.临界点越高，说明影响因素对项目的影响越大
答案：C
解析：
解析 项目经济评价中各项教据的预测、估算过程中有一定的不确定性，为分析其对评价指标计算及评价结论的影响，估计项目所可能存在的风险，需在项目的初步方案确定后对其进行不确定性分析。不确定性分析的目的是找出对项目效益具有较大影响的不确定因素，并确定其敏感程度，从而为项目的风险分析提供基础和依据。不确定性分析包括盈亏平衡分析和敏感性分析。盈亏平衡点越低，表明项目对产品数量变化的适应能力越强，项目的抗风险能力也就越强。敏感性分析的两类主要指标是敏感度系数和临界点。临界点越低，说明影响因素对项目的影响越大。
危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力()后方可任职。
A、认可
B、评估合格
C、审查合格
D、考核合格
B、评估合格
C、审查合格
D、考核合格
答案：D
解析：
《安全生产法》第24条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
下一篇：2021招标师每日一练9节
热门文章
