首页 → 招标师

2021招标师考试答案8节

发布时间：2021-07-08

2021招标师考试答案8节 第1节

下列关于签订货物买卖合同时应注意的问题的说法中，错误的是()。

A、合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号
B、合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷
C、合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷
D、合同当事人不一定需要明确约定交付的时间、地点及方式

答案：D
解析：
签订货物买卖合同时应重点注意如下问题：①合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号等；标的物的数量、价款应当明确，包括计量单位，单价、总价及币种等。②合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷，如约定标的物附有说明书，则交付的标的物应符合说明书的质量要求。③合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷；未作约定的，应当按照通用的包装方式。④因合同履行期限关系着买受人合同目的的实现，也影响着出卖人延期供货违约责任的承担，为此，合同当事人应对合同履行期限作明确具体的约定。⑤因合同标的物的交付影响着货物所有权以及风险的转移，为此，合同当事人应明确约定交付的时间、地点及方式。

根据《招标投标法实施条例》，投标人认为评标结果损害其利益的，在法定的期限内应当（ ）。

A.向行政监督部门直接投诉
B.先向行政监督部门提出异议，后向招标人投诉
C.先向招标人提出异议，后向行政监督部门投诉
D.先向行政监督部门提出异议，后向行政监督部门投诉

答案：C
解析：
《招标投标法实施条例》第60条规定，对资格预审文件或招标文件、开标、评标结果三个方面提出异议是对其提出投诉的前置程序。《招标投标法实施条例》第54条规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

产品质量鉴定报告由()负责出具。

A、产品质量鉴定专家组
B、产品质量鉴定组织单位
C、产品质量技术监督部门
D、产品质量鉴定技术机构

答案：A
解析：
产品质量鉴定专家组负责制订产品质量鉴定实施方案，独立进行产品质量鉴定，并负责出具产品质量鉴定报告。

货物的售后服务通常包括()。

A、安装
B、维修
C、更换
D、保养
E、抱怨处理

答案：A,B,D,E
解析：
售后服务是货物的质量保障措施之一。货物的售后服务通常包括产品的安装、维修、保养、质保期内免费服务、备配件供应、抱怨处理和紧急要求等方面。

下列要求中，不属于《中国工程咨询业质量管理导则》中明确指出的各类工程咨询成果质量目示应达的要求是()。

A、最终结果的经济性
B、目标要求的全面性
C、评价标准的定量性
D、过程分解的充分性

答案：A
解析：
本题的考点为工程咨询服务项目质量管理的基本步骤——建立质量方针和质量目标。在《中国工程咨询业质量管理导则》中明确指出，各类工程咨询成果的质量目标应达到以下要求：(1)目标要求的全面性；(2)过程分解的充分性；(3)评价标准的定量性。

工程建设项目的质量目标是业主建设意图通过()提出的项目建设的基本目的。

A、项目策划和目标决策
B、项目控制和项目协调
C、项目组织和项目控制
D、项目策划和项目控制

答案：A
解析：
本题的考点为工程建设项目的质量目标。工程建设项目的质量目标是业主建设意图通过项目策划和目标决策提出的项目建设的基本目的。

根据《招标投标法实施条例》，关于资格审查，下列说法正确的有()。

A、招标人编制的资格预审文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定的，招标人应当在修改资格预审文件后重新招标
B、招标人终止招标的，招标人应当退还已收取的资格预审文件费用
C、资格预审申请人提交资格预审申请文件的时间，应当自资格预审文件停止发售之日起不少于5日
D、国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件
E、申请人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出

答案：A,B,D
解析：
C项，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。E项，申请人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停实施招标投标活动。

根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是（ ）。

A.标底只能作为评标的参考
B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布
C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件
D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

答案：A
解析：
《招标投标法实施条例》第50条规定，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

2021招标师考试答案8节 第2节

效率或能耗指标相当于国际先进水平或接近国际水平的国内先进水平的货物环保节能标志是( )。

A、"中国环境标志"
B、"Ⅱ型环境标志"
C、"节能标志"
D、"能源效率标识"

答案：C
解析：

项目管理可以有效地应用于招标采购管理的主要依据是（ ）。

A.采购管理属于项目管理的主要内容
B.招标采购工作具有项目的基本属性
C.招标采购的主要目标是价格目标
D.招标采购的工作重点是控制成本

答案：A
解析：
招标采购项目具有服务项目的一般特征，其管理属于服务项目管理：①采购管理是项目管理的重要组成部分。在项目管理的知识体系中，采购管理是项目管理中九大任务之一，采购管理是项目管理实施的重要环节。②招标采购工作具有项目的属性。 招标采购工作本身具有特定目标的唯一性、临时的一次性、不断完善的渐进性、风险与不确定性等项目属性；完成一次招标采购任务的生命周期可划分为开始、计划、执行和控制四个阶段，具备了项目管理的周期特征；整个管理过程同样涉及综合、范围、 时间、质量、费用、人力资源、沟通、风险，甚至也包括资源采购各方面的管理任务，符合项目管理的任务特征。招标采购工作本身就是项目工作行为，完全有理由把一次 招标采购工作视为一个“项目”进行管理。③招标采购项目管理的特点。

法律规范按内容不同分类可分为()。

A、强制性规范
B、义务性规范
C、确定性规范
D、授权性规范
E、任意性规范

答案：B,D
解析：
本题的考点为法律规范的种类。法律规范按内容不同分类可分为：授权性规范、义务性规范。

某工程中有1种设备须从国外进口。招标文件中规定投标者必须对其作出详细报价。进口关税税率为25%，消费税税率为20%，进口增值税税率为17%，国内运输费为40万元，国内运输保险费率为完税后货价的0.2%。该设备投标价CIF为1600万元。
问题：
根据以上条件计算该设备的评标价。（计算过程和结果以万元为单位，保留2位小数）

答案：
解析：
国外货物评标价格=CIF价+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+其他杂费+供货范围调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额。
（1）进口关税= CIF价×进口关税税率=1600×25%=400万元；
消费税=（CIF价＋关税）×消费税税率/（1－消费税税率）=（1600+400）×20%/（1－20%）=500万元；
进口增值税=（CIF价+进口关税+消费税）×增值税税率=（1600+400+500）×17%=425万元；
进口环节税=进口关税+进口增值税+消费税=400+425+500=1325万元。
（2）国内运输保险费=（CIF价+进口环节税）×国内运输保险费率=（1600+1325）×0.2%=5. 85万元。
则该设备的评标价格=1600+1325+40+5.85=2970.85万元。

市场通过()直接调节生产和需求。

A、价格信号
B、市场潜力
C、竞争程度
D、货币政策

答案：A
解析：
市场通过价格信号直接调节生产和需求，在各个部门、各个企业之间分配资源，通过竞争把资源分配到效益好的企业，保证了产品的生产量和产品结构不断适应变化着的需求量和需求结构。从而使得分散的决策机构能够使生产者和消费者对市场供求做出灵敏的反应，较好地实现供求平衡，实现资源配置的优化。

行政处罚的种类包括()。

A、没收违法所得
B、责令停产停业
C、行政拘留
D、撤职
E、开除

答案：A,B,C
解析：
行政责任包括行政处分和行政处罚。违反行政纪律，依法应当给予警告、记过、降级、降职、撤职、开除六种行政处分形式。行政处罚的种类有：①警告；②罚款；③没收违法所得、没收非法财物；④责令停产停业；⑤暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；⑥行政拘留；⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。DE两项属于行政处分。

下列关于设计咨询合同重点条款的说法中，错误的是()。

A、设计咨询人必须公正诚信地从事咨询工作，对咨询报告的客观性和准确性负责
B、委托人不得授意咨询人提出不真实的咨询意见
C、检查可行性研究报告批复意见执行情况是可行性研究阶段设计咨询合同的主要服务内容
D、设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准的，设计咨询人负责提出改正意见

答案：C
解析：
在初步设计阶段，设计咨询合同主要服务内容包括：①检查可行性研究报告批复意见执行情况；②局部方案比选；③特殊工点技术措施；④工程数量等。

根据国家相关法律规定，下列关于投标保证金的说法正确的是()。

A、投标保证金只能以保函形式提交
B、授标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定
C、投标保证金自中标通知书到达中标人之日生效
D、投标保证金即定金

答案：B
解析：
A项，投标保证金形式一般有银行电汇、银行汇票、银行保函、信用证、支票、第三方担保等。C项，投标保证金的有效期应与投标有效期一致或大于投标有效期，而投标有效期从投标截止之日起算。D项，定金是指合同当事人双方为了保证债务的订立、生效或者履行，约定在合同订立前后、合同履行之前，由当事人一方先行支付给对方一定数额的金钱（包括货币或者其替代物）作为担保。投标保证金是投标人向招标人提供的投标担保，主要目的是约束和规范投标人的投标行为。因此，两者是有区别的。

2021招标师考试答案8节 第3节

关于投标函，下列说法正确的有()。

A、投标函是投标人为响应招标文件相关要求所作的总体响应
B、投标函一般位于投标文件末尾
C、投标函的格式一般由投标人自行决定
D、投标人提交的投标函内容、格式需严格按照招标文件提供的统一格式编写，不得随意增减内容
E、投标函不属于合同文件

答案：A,D
解析：
B项，投标函一般位于投标文件的首页，是投标文件的纲领性核心要件；C项，投标人编写投标函时，其内容、格式必须严格按照招标文件提供的统一格式编写，不得随意增减内容。投标函的格式应符合招标文件的规定；E项，投标人中标的，其提交的投标函附录和投标函是合同文件的组成部分。

按照采购()原则要求，招标采购中产生的文件与资料，应当依法保存。

A、公平
B、合法
C、公正
D、公开
E、公义

答案：A,C,D
解析：
按照采购“公平、公开、公正”的原则要求，招标采购中产生的文件与资料，应当依法保存，以备监督检查、处理纠纷、履行合同和进行评估时使用。

工程建设项目勘察、设计质量控制的方法有()。

A、科学策划项目勘察、设计实施方案
B、合理选择勘察、设计供方单位
C、控制勘察、设计过程和设计深度
D、验收勘察成果、组织设计方案评审和施工图图纸会审
E、确保勘察、设计方案满足建设单位提出的各项功能要求

答案：A,B,C,D
解析：
工程建设项目勘察、设计质量控制既是建设单位项目质量管理的重要内容，也是保证施工质量的重要条件，应系统实施相应的控制方法。具体包括：①科学策划项目勘察、设计实施方案；②组织勘察、设计招标活动；③合理选择勘察、设计供方单位；④协调勘察、设计过程；⑤控制勘察、设计过程和设计深度；⑥验收勘察成果、组织设计方案评审和施工图图纸会审；⑦控制设计变更质量。E项属于工程建设项目勘察、设计质量控制的内容。

PEST是一种从政治、经济、社会、技术等四个方面分析项目外部环境的方法，常用于项目风险管理的_过程。 （）

A.风险识别 B.风险估计 C.风险评价 D.风险处置

答案：A
解析：
工程建设项目风险识别是风险分析的基础，其目的是减少工程建设项目构成的不确定性。风险识别的关键是确保风险识别结果的充分性，常用的识别方法有：PEST分析；故障树法；专家调查法;幕景分析法等。

开发研究的主要特征是以( )为目的，将基础研究和应用研究与市场需求和具体的产品联系起来。

A、控制
B、生产
C、交换
D、开发

答案：B
解析：

根据《招标投标法》公开原则的要求，招标投标活动必须具有高度的()。

A、清晰度
B、透明度
C、准确度
D、程序性

答案：B
解析：
公开原则即“信息透明”，要求招标投标活动必须具有高度的透明度，招标程序、投标人的资格条件、评标标准、评标办法、中标结果等信息都要公开，使每个投标人能够及时获得有关信息，从而平等的参与投标竞争，依法维护自身的合法权益。同时将招标投标活动置于公开透明的环境中，也为当事人和社会各界的监督提供了重要条件。从这个意义上讲，公开是公平、公正的基础和前提。

为了能够遏制评标专家的寻租行为，可以采取的措施有()。

A、建立科学合理的评标专家诚信评价体系
B、建立问责机制
C、建立定期培训制度
D、建立评标过程中异常评分应对机制
E、建立完善统一的电子化政府采购系统

答案：A,B,C,D
解析：
为了能够遏制评标专家的寻租行为，可以采取以下的一些举措：①建立科学合理的评标专家诚信评价体系；②建立问责机制；③建立定期培训制度；④建立评标过程中异常评分应对机制；⑤加强评标现场纪律管理；⑥建立评标质量考核制度。

在民事诉讼中，举证责任的分配应遵循()原则。

A、原告承担举证责任
B、被告承担举证责任
C、谁主张，谁举证
D、原告与被告共同承担举证责任

答案：C
解析：
当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。此即是对“谁主张，谁举证”原则的描述。

2021招标师考试答案8节 第4节

工程建设领域的咨询合同主要包括()。

A、项目前期咨询合同
B、招标合同
C、设计咨询合同
D、项目管理咨询合同
E、监理合同

答案：A,C,D
解析：
工程咨询是知识密集型的高级智力服务活动，咨询人员包括建筑师、建造师、造价工程师、会计师或其他具有专门知识的人员。工程咨询合同是委托人与专业咨询人就咨询事项签订的书面合同。工程建设领域的咨询合同主要包括：①项目前期咨询合同；②工程造价咨询合同；③设计咨询合同；④项目管理咨询合同；⑤法律咨询合同等。

关于技术合同风险责任认定的表述中，不正确的是()。

A、该课题本身在国内外现有技术水平下是否具有足够难度是认定研究开发失败是否为风险时应考虑的因素
B、对该课题所属领域专家来说，该开发失败是否属于合理的失败是认定研究开发失败是否为风险时应考虑的因素
C、当事人一方发现有风险可能致使研究开发工作失败或部分失败的情形时，应采取适当措施以减少损失，并及时通知相对方
D、仅在委托开发合同中，当事人没有及时通知并采取适当措施时，应当承担违约责任，承担扩大部分的损失

答案：D
解析：
本题的考点为技术合同风险责任的认定。在认定研究开发失败是否为风险时，一般应考虑以下因素：(1)该课题本身在国内外现有技术水平下是否具有足够难度；(2)对该课题所属领域专家来说，该开发失败是否属于合理的失败；(3)当事人在研究开发工作中是否付出了主观努力。当事人一方发现有风险可能致使研究开发工作失败或部分失败的情形时，应采取适当措施以减少损失，并及时通知相对方，让相对人知道研究开发工作发生的情形，以决定是否变更或解除合同，并采取其他减少损失的措施。在实践中，无论委托开发还是合作开发，该通知人一般为实际从事开发工作的人。如果该当事人没有及时通知并采取适当措施，就要承担违约责任，承担扩大部分的损失。

根据《招标投标法》的规定，下列主体中，可以作为工程建设项目招标人的是()。

A、股份制公司
B、自然人
C、国家机关
D、司法机关
E、社会团体

答案：A,C,D,E
解析：
《招标投标法》第八条规定，招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。招标人分为两类：①法人，是指具有独立的民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织；②其他组织，是指合法成立、有一定组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。自然人不属于招标人范畴。

根据《建设项目经济评价方法与参数》，对于政府投资的非经营性项目，其经济评价的内容有（ ）。

A.盈利能力评价 B.偿债能力评价

C.财务生存能力评价 D.国民经济评价

E.社会评价

答案：C,D
解析：
工程建设项目经济评价包括：①财务评价，是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的赢利能力、清偿能力和财务生存能力，从而评价建设项目在财务上的可行性。对经营性项目主要评价项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，对经营性项目可以只评价项目的财务生存能力。②国民经济评价，又称经济分析，是在合理配置社会资源的前提下，从国民经济整体效益的角度，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的经济影响，从而评价项目在宏观经济上的合理性。

关于招标投标争议行政诉讼中的举证责任，下列说法正确的是()。

A、谁主张，谁举证
B、被告对其做出的具体行政行为负有举证责任
C、原告不承担举证责任
D、诉讼过程中，被告可以补充收集证据

答案：B
解析：
招标投标行政诉讼中，被告对做出的行政行为负有举证责任，应当提供做出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。行政诉讼中规定的被告负举证责任，与一般诉讼中“谁主张、谁举证”的原则不同。原因在于：行政机关应当依法行政，负有证明自己行政行为合法的责任，且行政机关的举证能力比民事主体强。在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

下列情形中，能够导致委托代理关系终止的有()。

A、代理期间届满
B、代理人死亡
C、被代理人取消委托
D、被代理人失踪
E、代理人丧失民事行为能力

答案：A,B,C,E
解析：
委托代理关系可因下列原因终止：①代理期间届满或者代理事项完成；②被代理人取消委托或者代理人辞去委托；③代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；④作为被代理人或者代理人的法人终止。

沟通计划的内容包括()。

A、需要提供的信息
B、提供信息的来源
C、传递信息的方式
D、信息的主要类型
E、提供信息的时间和方法

答案：A,B,C,E
解析：
招标采购沟通计划应包括的内容有：①需要提供的信息；②提供信息的来源；③提供信息的时间和方式；④收集信息的方式和方法；⑤传递信息的方式；⑥沟通信息。

《招标投标法》第6条规定：“依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标活动。”该规定体现了《招标投标法》的（）原则。

A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用

答案：B
解析：
《招标投标法》在总则第5条明确规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。其中，公平原则即“机会均等”，要求招标人一视同仁地给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利并履行相应的义务，不歧视或者排斥任何一个投标人。

2021招标师考试答案8节 第5节

关于引起工程索赔的原因，下列说法不正确的是()。

A、工程合同方面
B、意外风险
C、当事人不依法履行施工合同导致的违约
D、可预见性因素

答案：D
解析：
引起工程索赔的原因非常复杂，大致包括：①合同一方违约引发的索赔；②合同文件错误；③施工外部环境变化；④其他原因引起的索赔。

下列关于竞争法的特点的说法正确的有()。

A、其适用对象具有多样性，主要适用于经营者，也适用于部分管理机关
B、其调整方法具有单向性，用命令和服从的方法调整竞争关系
C、其法律内容具有交叉性，与其他法律相互交叉与渗透
D、其法律责任具有综合性，包括民事责任、行政责任和刑事责任
E、其法律规范仅限于《反不正当竞争法》和《反垄断法》

答案：A,C,D
解析：
B项，竞争法的调整方法具有复杂性。调整方法是特殊法律部门特殊原则的集中体现。民事法律关系中，民事主体的法律地位是平等的，不允许任何一方享有凌驾于他方之上的特权，因此，民法的调整方法只能是自愿和平等；行政法是规制行政管理活动的法律规范，其调整方法是当事人的命令与服从。竞争法调整的对象包括了竞争关系和竞争管理关系两个方面，既包括平等主体之间的竞争关系，又包括不平等主体之间的竞争管理关系，所以竞争法既用自愿平等的方法调整着横向的关系，又用命令和服从的方法调整着纵向和竞争管理关系。E项，在我国，狭义的竞争法包括《反不正当竞争法》和《反垄断法》，广义的竞争法除了《反不正当竞争法》和《反垄断法》外，还包括其他法律中规范正常的竞争秩序的法律规范。

货物与工程的最显著区别在于货物具有()。

A、产品的多样性
B、技术性
C、来源的广泛性
D、可移动性

答案：D
解析：
工程建设项目具有唯一性、一次性、产品固定性、建设要素流动性、系统性、风险性等特征。货物与工程的最大区别在于它的可移动性，货物具有的特征包括：①货物产品的多样性；②货物的技术性；③货物来源的广泛性。


某工程项目，在监理招标中，有A、B、C、D、E等监理单位参与投标，在资格预审中，建设单位以A投标人为非工程所在地单位为由取消其投标资格，其他投标人均通过资格预审。经详细评审，建设单位与D投标单位就监理酬金的比例进行了协商，在原比例的基础上降低了10%。建设单位最终确定D单位中标，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。


【问题】


指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处。



答案：
解析：

建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处主要有：


(1)不妥之处：建设单位以A投标人为非工程所在地单位为由取消其投标资格。理由：招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。其中，公平原则要求招标人在招标投标各程序环节中一视同仁地给予潜在投标人或者投标人平等竞争的机会，并使其享有同等的权利和义务。例如，招标人不得在资格预审文件和招标文件中含有倾向性内容或者以不合理的条件限制和排斥潜在投标人；不得对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准，依法必须进行招标的项目不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为评标加分条件或者中标条件等。本题中，该工程项目招标不得以地域限制为由拒绝潜在投标人参与投标。


(2)不妥之处：建设单位与D投标单位就监理酬金的比例进行了协商，在原比例的基础上降低了10%。理由：招标投标双方不得在招标投标过程中协商谈判和随意修改招标项目需求、交易规则以及合同价格、质量标准、进度等实质内容。招标要约邀请、投标要约和中标承诺只有一次机会，这是保证招标投标双方公平和投标人之间公平竞争的基本要求。


(3)不妥之处：在监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同。理由：根据规定，建设单位和监理单位应于监理中标通知书发出之日起30日内，依据中标通知书、招标、投标文件中的合同构成文件签订合同协议书。



合同目标管理可以分为()。

A、合同交底管理
B、投资总额控制管理
C、质量安全目标管理
D、重点要素管理
E、时间管理

答案：B,C,E
解析：
合同目标管理应将合同整体目标逐级分解，转换为具体的权利义务，通过权利义务的实现达成合同目标，权利义务的设置应注意与招标采购人的项目目标管理相衔接，环环相扣，形成协调统一的权利义务体系。根据不同角度，合同目标管理可以分为：①投资总额控制管理；②质量安全目标管理；③时间管理等。根据合同的不同特征及具体合同情况，还涉及其他特定目标的管理。

根据《民事诉讼法》的有关规定，合同当事人可以在书面协议中选择()的人民法院管辖。

A、标的物交割地
B、合同履行地
C、合同签订地
D、原告住所地
E、被告住所地

答案：B,C,D,E
解析：
地域管辖是指同级人民法院在受理第一审招标投标争议的权限分工。如果招标投标争议发生时，合同已经成立，如已经发出中标通知书，则按照合同争议确定地域管辖。对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。我国的民事诉讼法也允许合同当事人在书面协议中选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。

下列规章及规范性文件中，属于规范服务类招标投标的有（ ）。



A.《工程建设项目施工招标投标办法》
B.《机电产品国际招标投标实施办法》
C.《公路工程施工监理招标投标管理办法》
D.《科技项目招标投标管理暂行办法》
E.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

答案：C,D,E
解析：
招标投标的规章以及规范性文件，按照性质可以分为工程、货物、服务三大类，《工程建设项目施工招标投标办法》属于工程类，《机电产品国际招标投标实施办法》属于货物类。

对于招标投标争议的行政诉讼，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，认定原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，应当()。

A、判决驳回诉讼请求
B、判决败诉
C、依法改判
D、裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

答案：D
解析：
人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：①原判决、裁定认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决或者裁定驳回上诉，维持原判决、裁定；②原判决、裁定认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，依法改判、撤销或者变更；③原判决认定基本事实不清，证据不足，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；④原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件做出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。

2021招标师考试答案8节 第6节

在政府采购活动中，财政部门收到投诉书后，应当在()个工作日内进行审查。

A、4
B、5
C、9
D、15

答案：B
解析：
《政府采购供应商投诉处理办法》规定，财政部门收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，对不符合投诉条件的，分别按规定予以处理。

下列各项不属于施工监理的工作内容是 （）

A.协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购
B.施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和资源控制
C.参与工程竣工预验收，签署建设工程监理意见
D.知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护

答案：B
解析：
解析 施工监理的工作内容主要包括：（1）协助业主选择承包人，配合业主组织工程设计、施工、材料设备等招标采购；（2）技术监督和检查，检查工程设计、材料和设备质量，对操作或施工质量的监理检查等；（3）施工管理，包括质量控制、成本控制、进度和安全控制等；（4）协调管理，处理施工阶段的各种现场糾纷和签证工作；（5）知识产权管理，根据合同规定保证相关方知识产权得到保护；（6）参与工程竣工预验收，签署建设工程监理意见；（7）信息资料管理，建设工程监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理资料。

某省政府公布的政府采购限额标准为30万元，货物公开招标限额标准为100万元。该省某预算单位拟采购一台水下机器人，采购预算为50万元。水下机器人技术复杂，采购人不能准确提出技术要求。最适合该项目的采购方式是（ ）。



A.公开招标 B.邀请招标
C.竞争性谈判 D.询价

答案：C
解析：
当出现以下情况之一时，采购人可以采用竞争性谈判方式采购：①招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；②技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格和具体要求的；③采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；④不能事先计算出价格总额的。

在工程量清单的清单计价表格中，暂列金额属于()的内容。

A、措施项目清单
B、其他项目清单
C、规费项目清单
D、税金项目清单

答案：B
解析：
其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单内容以外，因招标人的特殊要求而发生与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响其他项目清单的具体内容。其他项目清单包括：①暂列金额；②暂估价（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价）；③计日工；④总承包服务费等。

从业主工程管理的角度出发，施工过程管理中的技术协调的重点，主要是()。

A、技术强度协调
B、技术水平协调
C、技术难度协调
D、技术信息协调

答案：D
解析：
技术管理直接关系施工过程的内在品质。“协调”是施工过程技术管理的一项重要内容。协调的内容不单单是纯技术方面，还包括组织关系、资源供求、信息交换等方面。从业主工程管理的角度出发，施工过程管理中的技术协调的重点，主要是技术信息协调。

关于标底及投标限价的编制，下列说法正确的是 （ ）

A. 一个招标项目可以有两个标底供招标人选择
B.招标人应当编制标底
C招标人应当规定最低投标限价
D.接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标

答案：D
解析：
A项.一个招标项目只能有一个标底， 分标段招标的.按标段编制标底。B项招标人可以自行决定是否编制标底.招标项目可以不设标底.进行无标底招标,C项.按照《招标投标法实施条例 ',第27条规定.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。

我国招标投标法规定，开标时间应为 （）

A.提交投标文件截止同一时间 B.提交投标文件截止时间的次日
C.提交投标文件截止时间的7日后 D.其他约定时间

答案：A
解析：
《招标投标法》第34条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

FIDIC《施工合同条件》（新红皮书）适用于()模式。

A、设计一招标一施工模式(DBB)
B、建造管理模式(CM)
C、管理承包模式(MC)
D、工程设计采购建造模式(EPC)

答案：A
解析：
设计一招标一施工模式(DBB)工作界面清晰，特别适用于项目各个阶段需要严格逐步审批的情况。如政府投资的公共工程、国际金融机构资助的工程以及世行、亚行等国际多边援助银行资助的工程多采用此模式。而采用FIDIC施工合同条件（即红皮书）与FIDIC施工合同条件一多边援助银行协调版（即粉皮书）的工程项目管理基础也是这一模式。

2021招标师考试答案8节 第7节

下列关于项目进度管理体系中三级计划间关系的说法错误的是()。

A、一、二、三级计划间是对应的
B、二级计划与一级计划是对应的
C、三级计划与二级计划是对应的
D、三级计划与一级计划间不存在联系

答案：D
解析：
项目管理体系中一、二、三级计划间的对应，二级计划与一级计划是对应，而三级计划与二级计划及一级计划也是对应的。进度管理体系中的各类计划尽管编制方不同，目的与作用不同，但因都是基于一个共同的进度平台而编制，所以主要的时间节点完全相互对应。

假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。

　　A.10%
　　B.40%
　　C.60%
　　D.167%

答案：C
解析：
本题考查标准离差率的计算。参加教材P203。

招标人和中标人订立合同的期限应当自中标通知书()之日起算。

A、发出
B、到达
C、签收
D、制定

答案：A
解析：
招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权利和义务。即订立合同的期限从中标通知书发出之日起计算。

招标采购质量管理的管理要素包括()。

A、质量控制
B、团队建设
C、管理方案
D、技术文件
E、质量验收

答案：A,C,D,E
解析：
招标采购质量管理的管理要素包括：①管理方案；②质量保证；③质量控制；④质量验收；⑤质量记录。B项属于人力资源的管理要素。

施工准备阶段，施工单位应负责的活动包括()。

A、聘任项目经理
B、设立项目经理部
C、完成施工图纸的内部审查与外部审查
D、编制并完善施工组织设计及质量计划
E、施工现场准备

答案：A,B,D,E
解析：
在施工准备阶段施工单位应负责：①聘任项目经理，签署项目管理责任及授权书，实行项目经理责任制；②设立项目经理部，根据施工项目的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质、地域范围，确定项目经理部的组织形式及人员分配等；③编制并完善施工组织设计及质量计划；④编制施工项目管理规划及规章制度；⑤施工现场准备；⑥施工队伍的“人、料、机”到位；⑦编写开工申请报告，上报审批。

项目风险管理工作过程中，()旨在确定如何计划和实施风险识别、分析、评价、应对和控制等项目风险管理的具体活动。

A、风险识别
B、风险检测与控制
C、风险定性分析
D、风险管理规划

答案：D
解析：
本题的考点为风险管理规划。风险管理规划旨在确定如何计划和实施风险识别、分析、评价、应对和控制等项目风险管理的具体活动。

关于管道运输的特点，下列说法正确的有()。

A、能耗小，在各种运输方式中是最低的
B、安全可靠，无污染，成本低
C、受气候影响大，送达货物的可靠性低
D、专用性强，只能运输石油、天然气及固体料浆（如煤炭等）
E、可以实现封闭运输，损耗少

答案：A,B,D,E
解析：
本题的考点为管道运输的特点。管道运输的优点是：(1)输送量大；(2)工程投资小、占地少；(3)能耗小，在各种运输方式中是最低的；(4)安全可靠，无污染，成本低；(5)不受气候影响，可以全天候运输，送达货物的可靠性高；(6)可以实现封闭运输，损耗少。管道运输的缺点是：专用性强，只能运输石油、天然气及固体料浆。

根据《立法法》，下列对同一事项规定不一致的情况中，由国务院裁决的是（ ）。


A.法律之间的不一致
B.部门规章之间的不一致
C.地方性法规与部门规章之间的不一致
D.行政法规与部门规章之间的不一致

答案：B
解析：
在招标投标活动中遇到规定不。一致的情况时，依据《立法法》的有关规定，应当按照如下原则处理:①法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决；②地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决；③地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决；④部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

2021招标师考试答案8节 第8节

执法人员当场作出行政处罚决定的，应当()。

A、向当事人出示执法身份证件
B、填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书
C、执法人员不得少于两人
D、全面、客观、公正地调查，收集有关证据
E、将行政处罚决定书当场交付当事人

答案：A,B,E
解析：
对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法身份证件，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书。行政处罚决定书应当当场交付当事人。

合同交底在招标采购合同管理中的作用主要体现在()。

A、有助于规范合同各方管理行为，促进工程项目目标的实现
B、合同交底是项目管理人员理解工作职责的需要
C、有利于及时发现合同隐藏的问题，事先控制合同风险
D、有助于落实招标采购合同管理体系
E、有利于优化资源配置，节约项目总体投资成本

答案：A,B,C,D
解析：
合同交底在招标采购合同管理中的作用主要体现在：①合同交底有助于规范合同各方管理行为，促进工程项目目标的实现；②合同交底是项目管理人员理解工作职责的需要；③合同交底有利于及时发现合同隐藏的问题，事先控制合同风险；④合同交底有助于落实招标采购合同管理体系。E项，属于招标采购合同信息管理的主要作用。

下列各项中，不属于设计变更范围的有()。

A、对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整
B、发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验
C、其他超出合同约定的设计事项
D、新增加的施工障碍处理
E、对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整

答案：B,D
解析：
设计变更范围包括：①对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模，或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；②对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；③对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；④对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；⑥其他超出合同约定的设计事项；⑦上述变更所需的附加工作。B项，发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验和新增加的施工障碍处理，属于采购变更范围，不属于设计变更范围。D项，新增加的施工障碍处理，属于施工变更范围，不属于设计变更范围。

某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖；若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件；采用固定总价合同，每月工程款在下月末支付；工期不得超过12 个月，提前竣工奖为30万元/月，在竣工结算时支付。
承包商C准备参与该工程的投标。经造价工程师估算，总成本为1000万元，其中材料费占60%。
预计在该工程施工过程中，建筑材料涨价10%的概率为0.3，涨价5%的概率为0.5，不涨价的概率为0.2。
假定每月完成的工程量相等，月利率按1%计算。
问题：
1.该项目的招标活动中有哪些不妥之处？逐一说明理由。
2.按预计发生的总成本计算，若希望中标后能实现3%的期望利润，不含税报价应为多少？该报价按承包商原估算总成本计算的利润率为多少？
3.若承包商C以1100万元的报价中标，合同工期为11个月，合同工期内不考虑物价变化，承包商C工程款的现值为多少？
4.若承包商C每月采取加速施工措施，可使工期缩短1个月，每月底需额外增加费用4万元，合同工期内不考虑物价变化，则承包商C工程款的现值为多少？承包商C是否应采取加速施工措施？（问题3和问题4的计算结果，均保留两位小数。）

答案：
解析：
1.对该项目的招标活动中不妥之处及理由具体分析如下：
(1)不妥之处：招标公告中规定投标人近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖。
理由：获该项目所在省优质工程奖属于以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。
(2)不妥之处：联合体中标，招标人与该联合体的牵头人订立合同。
理由：《招标投标法》第31条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。
(3)不妥之处：开标前投标人可修改或撤回文件。
理由：在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
2.预计材料费=1000 x 60% =600（万元）。
材料费的期望值=600 x [(1 +10%) x0.3 + (1 +5%) x0.5 +0.2] =633（万元）。
实现3%的期望利润的不含税报价= (1000 -600+633) x(1+3%) = 1063. 99（万元）。该报价按承包商原估算总成本计算的利润率=(1063. 99- 1000)/1000 =6. 399%。
3.每月承包商：应得的工程款=1100 ÷11 =100（万元）。



4.工期缩短1个月，每月应得的工程款= 1100/(11-1) =110（万元）。

根据提单上有无对货物外表状况的不良批注，海运提单分为()。

A、清洁提单
B、不清洁提单
C、记名提单
D、不记名提单
E、指示提单

答案：A,B
解析：
海运提单的种类很多，从不同的角度可以分为以下几种：①根据货物是否已装船分为已装船提单和备运提单；②根据提单上对货物外表状况有无不良批注分为清洁提单和不清洁提单；③根据收货人抬头不同分为记名提单、不记名提单和指示提单；④根据运输方式不同分为直达提单、转船提单和联运提单；⑤根据船舶营运方式的不同，可分为班轮提单和租船提单；⑥根据提单内容的繁简分为全式提单和略式（或简式）提单；⑦根据提单使用效力，可分为正本提单和副本提单；⑧其他种类提单，如集装箱提单、舱面提单和过期提单。

控制库存的方法不包括()。

A、科学地评估需求，做出理性的采购
B、招标采购中经济订货批量
C、设计减少订货成本、组织成本以及前置期的方法，取得合适的库存量
D、安排货品的及时交付，不能为了防止需求增加而进行储存

答案：B
解析：
控制库存、防止库存不断增加，一直是库存管理的重要内容。通常可以采取如下的一些方法来控制库存：①科学地评估需求，做出理性的采购；②设计减少订货成本、组织成本以及前置期的方法，取得合适的库存量；③安排货品的及时交付，不能为了防止需求增加而进行储存。

关于三级计划，下列说法不正确的是 （）

A.二级计划是项目短周期工程综合进度计划
B.三级计划是完全的执行性计划
C.三级计划的编制与检查落实一般与项目总承包方组织的生产调度会结合进行
D.三级计划一般由分包方的专业计划工程师编制即可，无需总承包方认可

答案：D
解析：
解析 三级计划一般由总承包方的专业计划工程师运用必要管理软件按短周期滚动编制。

下列各项中，无资格参加投标的包括()。

A、在工程建设项目货物招标时，甲公司和乙公司同属于F公司的下属公司
B、G是甲公司和丙公司的法定代表人，两家公司在同一货物招标中同时投标
C、在机电产品国际招标时，H公司是该项目招标代理机构的子公司
D、丙公司委托了I代理商投标一项工程建设货物招标
E、在工程建设项目施工招标时，J公司是该招标项目的前期设计单位

答案：A,B,C,E
解析：
根据《工程建设项目货物招标投标办法》第三十二条的规定，在工程建设项目货物招标时，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。A项，甲和乙公司同属于F公司的下属公司，属于母公司及其控股公司的关系，不得同时投标。B项，甲丙两个公司的法定代表人为同一人，不能同时投标。C项，根据《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》第三十二条的规定，在机电产品国际招标时，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织不得参加投标。H公司是该项目招标代理机构的子公司，与招标人存在着利害关系，其标为废标。E项，根据《工程建设项目施工招标投标办法》第三十五条的规定，为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标。J公司是该招标项目的前期设计单位，无资格参加投标。

上一篇：2021招标师历年真题和解答6篇

下一篇：2021招标师考试答案9章

相关文章
热门文章
推荐文章