招标师考试题库精选7章 第1章
在评价分析时常用()来计算各种评价分析指标，以衡量投资方案的优劣。
A、等价计算法
B、收益评估法
C、资金时间价值量的计算法
D、有效期限法
答案：C
解析：
项目的建设单位在投资决策考虑到资金的时间价值，在评价分析时常用资金时间价值量的计算法来计算各种评价分析指标，以衡量投资方案的优劣。常用的方法有：动态投资回收期、净现值和净现值率、获利指数、内部收益率、年回收额等。
服务项目除了具有工程项目和货物采购项目所具有的一般属性之外，还具有的特点有()。
A、高智力性
B、临时的一次性
C、带有特定目的的唯一性
D、渐进并不断完善的周期性
E、项目的目标受整体目标约束
答案：A,E
解析：
服务项目除了具有工程项目和货物采购项目所具有的一般属性之外，还具有以下的特点：①服务项目的目标受整体项目目标约束。服务项目往往是一个整体项目中的子项目，因此服务项目的目标必须服从于整体项目的目标。②高智力性。服务项目是以知识运用为特征的服务，是以服务方的知识资源和人力资源作为主要服务主体。因而，在服务的计划和实施过程中，知识的转移和传播对于服务项目的成败起着至关重要的作用。
根据《合同法》，下列关于要约和承诺的说法中，正确的是()。
A、投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销
B、承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效
C、招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约
D、招标公告属于要约
答案：C
解析：
A项，要约的撤销是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。开标前投标文件并未生效，要约未生效，不存在撤销的问题。B项，承诺的迟延是指受要约人在承诺期限内发出承诺，但承诺因意外原因而超过承诺期限到达要约人的情形。这种情形下，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该未迟发但迟到的承诺有效。C项，承诺应当接受要约中提出的条件，若受要约人对要约的内容作出实质性变更的，将被视为新的要约。实质性变更，是指有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更。D项，《合同法》第15条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
招标采购的风险估计主要针对（ )。
A.预期发生的时间 B.可能的结果范围和危害程度
C.政策变化 D.风险事件发生的可能性大小
E. 一个风险因素所产生的风险事件的发生概率
答案：A,B,D,E
解析：
招标采购的风险估计主要针对以下几个方面：①风险事件发生的可能性大小;②可能的结果范围和危害程度；③预期发生的时间；④一个风险因素所产生的风险事件的发生概率等。
关于功能需求的相关内容，下列描述正确的有()。
A、功能需求一般包括使用条件、使用要求、技术标准这三个方面
B、使用条件即指商品使用的外部条件，既包括国家政策又包括商品的使用环境
C、使用要求即指商品及其伴随服务应满足哪些使用要求、具备哪些功能
D、技术标准即指重复性的技术事项在一定范围内的统一规定
E、商品及其伴随服务满足人们使用的属性称为功能
答案：B,C,D,E
解析：
A项，商品及其伴随服务满足人们使用的属性称为功能。商品及其服务功能是否满足需求是招标采购需要着重研究的内容。功能需求一般包括：①使用条件；②使用要求；③技术标准；④可靠性。
有关行政诉讼的证据规定，叙述错误的是()。
A、在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人可以自行向原告、第三人和证人收集证据
B、被告在作出行政行为时已经收集了证据，但因不可抗力等正当事由不能提供的，经人民法院准许，可以延期提供
C、被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据，但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外
D、被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件
答案：A
解析：
本题的考点为行政诉讼的证据规定。行政诉讼的证据规定包括：(1)被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件；(2)被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外；(3)在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据；(4)被告在作出行政行为时已经收集了证据，但因不可抗力等正当事由不能提供的，经人民法院准许，可以延期提供。
下列项目中，可以不进行招标的有（ ）。
A.承包商少于3家且不能形成有效竞争的建设项目
B.对建筑艺术造型有特殊设计要求的建设项目
C.主要施工技术采用特定专利的工程施工项目
D.施工企业自建自用的工程项目
E.已完工程主体加层的工程施工项目
答案：A,B,C
解析：
根据《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定，需要审批的工程建设项目，有下列情形之一的，经审批部门批准，可以不进行施工招标：①涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；④施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；⑤在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；⑥法律、行政法规规定的其他情形。此外，法律规定，承包商、供应商或者服务提供者少于3家，不能形成有效竞争的，也可以不进行施工招标。
工程咨询合同的特点有()。
A、合同标的的特殊性
B、工程咨询的人身属性特点
C、咨询工作服务的单一性
D、咨询人需要具备相应的专业知识和能力
E、智力成果特点
答案：A,B,D,E
解析：
工程咨询合同具有以下特点：①工程咨询的人身属性特点；②咨询人需要具备相应的专业知识和能力；③智力成果特点。另外，结合具体的咨询合同，例如项目前期咨询合同，还具有以下特点：①合同主体的专业性；②合同标的的特殊性；③合同服务方式的特殊性。C项，咨询工作服务具有综合性，不是单一性。
一般情况下合同生效的标志是()。
A、要约发出时
B、要约到达时
C、承诺发出时
D、承诺到达时
答案：D
解析：
本题的考点为合同的生效。合同的订立要经过两个必要的程序，即要约与承诺。承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。承诺到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。承诺生效则合同成立。
招标师考试题库精选7章 第2章
卖方将货物运至出口国装运港船上，并支付抵达目的港的运费和最低保险费，这种国际贸易价格术语是（）。
A.CIF B.FC
A C.FOB D.DDP
答案：A
解析：
成本保险费加运费C1F（指定目的港），是指卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货，货物在装运港装完成交货义务时，货物的损失或灭失的风险由卖方转移给买方。卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用，并且承担办理水上运输保险的费用。
建造管理模式（CM）的技术基础是（ ）。
A.自上而下估计法 B.关键路径法
C.线性顺序法 D.快速路径法
答案：D
解析：
建造管理模式（CM）将全部工程按专业分割为若干子项工程，并对有关子项工程采取依次性发包，其技术基础是快速路径法。快速路径法是指考虑到了项目扩大初步设计或施工图设计过程在技术上的可分割性，即设计子过程是可以分步骤实施的过程，造成相应工程的采购与施工也是可以分步骤实施的。
在设计概算审查中不常用的方法是( )。
A、对比分析法
B、联合会审法
C、查询核实法
D、分组计算审查法
下列行为中，属于不正当竞争的是()。
A、低于成本价销售鲜活产品
B、商场为了促销，在成本价以上将商品打折出售
C、企业经营不善，因为歇业而降价销售产品
D、商场抽奖式的有奖销售，最高奖的金额达到10000元
答案：D
解析：
有奖销售是经营都常用的竞争策略之一，有奖销售分为抽奖式有奖销售和附赠式有奖销售。有奖销售不能妨碍竞争和经济秩序的稳定，否则即为不正当有奖销售。不正当有奖销售主要包括以下几种形式：①采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；②利用有奖销售的手段推销质次价高的商品；③抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过5000元。D项为不正当有奖销售，即构成不正当竞争。ABC三项均属于低价倾销的例外情形，不属于不正当竞争。
某基础设施特许经营项目融资招标，评标因素包括了项目资产转让价格、资产转让和特许经营协议响应方案、融资方案、运营维护和移交方案。这种特许经营项目的融资模式简称为（）。
A. BT
B. B0T
C. T0T
D. B00
基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目进行()时，必须进行招标。
A、施工
B、监理
C、成本预算
D、勘察
E、环境影响评价
答案：A,B,D
解析：
在《招标投标法》中，强制招标的范围着眼于“工程建设项目”。《招标投标法》第三条规定，中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：①基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款等援助资金的项目。
根据《政府采购法》，下列采购活动中，不属于政府采购管理范围的是（ ）。
A.某国家部委使用财政资金40万元采购《集中采购目录》以外的专用仪器5台
B.某国家部委使用财政资金5万元采购《集中采购目录》以内的计算机3台
C.某事业单位使用财政资金100万元从国外聘请技术咨询专家
D.某国家部委办公楼使用财政资金70万元采购《集中采购目录》以外的家具
答案：A
解析：
《政府集中采购目录》的采购项目实行集中采购，无论金额大小都属于政府采购的范围。《政府集中采购目录》之外的采购项目，达到采购限额标准的，实行分散采购；没有达到政府采购限额标准的，采购人可以采用《政府采购法》以外的其他采购方式。《政府采购法》实施以来，国务院办公厅公布的中央预算单位政府采购管辖的最低限额标准为：货物和服务单项或批量为50万元，工程为60万元；公开招标限额标准为：货物和服务单项或批量为120万元，工程为200万元。
对财政部已对外提出且外方未提出异议的项目，中央项目单位向()提交项目资金申请报告。
A、国家发展改革委
B、财政部
C、信息部
D、金融部
答案：A
解析：
对财政部已对外提出且外方未提出异议的项目，地方项目单位经省级发展改革部门，按照国家发展改革委办公厅《关于进一步改进外国政府贷款项目前期工作和加强实施监管的通知》中列明的资金申请报告通用大纲的规定，向国家发展改革委提交项目资金申请报告；中央项目单位向国家发展改革委提交项目资金申请报告。
以下关于货物招标的说法正确的有 （）
A.相同条件下，产品的质量是决定中标的主要因素
B.相同条件下，产品的使用功能是决定中标的主要因素
C.相同条件下，产品的价格是决定中标的主要因素，价格越低越好
D.相同条件下，产品的价格是决定中标的主要因素，但也并非价格越低越好
E.货物招标采购应全面比较货物产品的价格、使用功能、质量标准、技术工艺、售后服务等因素
答案：D,E
解析：
解析 货物招标：招标采购各种原材料、机电设备、产品等商品以及可能附带的配套服务，既包括构成工程的货物，也包括一般生产资料、生活消费品、药品、办公用品等。货物招标采购应全面比较货物产品的价格、使用功能、质量标准、技术工艺、售后服务等因素。相同条件下，产品的价格是决定中标的主要因素，但也并非价格越低越好，招标人更需要选择性价比高的产品。
招标师考试题库精选7章 第3章
关于工程建设项目现场进度计划体系中的第二级计划——专业工程进度计划的说法，正确的是 （）
A.第二级计划主要用于施工阶段总体工程进度的控制
B.第二级计划是各专业分包单位的操作性计划
C.第二级计划一般采用滚动式编制
D.第二级计划是项目短期周期综合进度计划的编制基础
答案：B
解析：
二级计划的用途为：（1)专业分包方在二级计划内将提出开展该项工程所需的技术基础与前置条件要求，如机电工程只能在已完成结构工程验收的楼面开工，这将成为总承包方编制下一级计划即三级计划，安排各专业分包工程之间施工工序衔接的重要技术依据。（2)专业分包方可在计划中清晰地表述本专业工程内各道工序之间的衔接与流水关系，包括对楼层占用的流动方向等，使总承包方向其提供现场场地与共享资源时找到基础依据。（3)通过对投标文件中所附专业分包工程进度计划的审阅，使业主和总承包方了解参加投标单位编制进度计划的水平，判断其进度管理等基本能力，有助于选择管理能力强的投标人中标，为项目总体进度管理的顺利推行创造条件。（4)二级计划可以作为约束专业分包方或专业承包方在其工期内分阶段实现形象进度、完成相应细化的进度管理目标的依据性文件。A项，属于一级计划；D项，属于三级计划。
甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。
A、发出
B、撤回
C、撤销
D、变更
答案：C
解析：
要约的撤回，是指要约人在要约发生法律效力之前取消要约的意思表示。要约的撤销，是指要约人在要约发生法律效力之后，要约人撤销已发生法律效力的要约的意思表示。题中，甲企业的信函到达了乙企业，要约已经生效，此时通知信函作废的行为属于要约的撤销。
关于职能式管理组织方式的特点，叙述正确的有( )。
A、上级对下级的管理是直接的
B、职能机构的管理水平较高
C、关系单一，决策迅速
D、整个机构内体系复杂，多头负责
E、特别适用于公司承担专业性强却单一的合同业务或任务
答案：B,D
解析：
A项，上级对下级的管理需通过其幕僚，即职能机构完成，这些职能机构往往成为一层事业部式的管理组织;C项，整个机构内体系复杂，多头负责，较难在专业间协调，决策缓慢。
原告：某省B建筑公司被告：某省A房地产公司2012年11月22日某省A房地产公司就一住宅建设项目进行公开招标，该省B建筑公司与其他3家建筑公司共同参加了投标，结果由B建筑公司中标。2012年12月14日，A房地产公司就该项工程建设项目向B建筑公司发出中标通知书，其中载明：工程建筑面积74781m2，中标价格8000万元人民币，要求于12月25日签订工程承包合同，12月28日开工。
中标通知书发出后，B建筑公司按A房地产公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签订施工承包工程合同，A房地产公司也就同意了这个意见。之后，B建筑公司进入了施工现场，平整了场地，将打桩桩架运人现场，并配合A房地产公司在12月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是，工程开工后，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。A房地产公司要求B建筑公司将工程中的一个专项工程分包给自己信赖的C公司，而B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。2013年3月1日，A房地产公司明确函告B建筑公司：将“另行落实施工队伍。”无可奈何的B建筑公司只得诉至工程所在地中级人民法院。
在法庭上B建筑公司指出，A房地产公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按招标投标文件和《施工合同示范文本》的有关规定，签订工程承包合同是A房地产公司的法定义务。因此，B建筑公司要求A房地产公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。但A房地产公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力，且双方的合同尚未签订，因此双方还不存在合同上的权利义务关系，A房地产公司有权另行确定合同相对人。
问题
1.投标行为的法律性质是什么？说明理由。
2.发出中标通知书这一行为的法律性质是什么？说明理由。
答案：
解析：
1.投标行为的法律性质是要约。原因在于，招标行为符合要约的概念和条件。投标的内容具体明确，因为投标意味着对招标文件的接受，再加上投标文件的内容，可以确定合同的全部内容，因此，投标行为将使合同内容具体确定。同时，投标人表明一旦中标，将受投标文件约束，表现为中标后将按照投标文件订立合同，且往往以投标保证金作为保证，因此，也符合“表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束？这一条件。
2.发出中标通知书这一行为的法律性质是承诺。由于投标人投标的过程为要约，那么招标人在对各投标人的投标文件进行严格评审，确定某一投标人为中标人之后，向其发出的中标通知书即为对投标人要约的承诺。因为中标通知书的发出意味着招标人接受了投标人的投标文件，即中标通知书是受要约人（招标人）同意要约（投标文件）的意思表示。而投标文件又意味着对招标文件的接受，两者的内容构成了明确具体的合同内容。
传统 的 介入项目是从参加施工投标开始的，而其正式的进度管理工作一般开始于签署施工承包合同之日。 （ ）
A.设计方 B.施工方
C.承包方 D.咨询方
答案：B
解析：
传统的施工方介入项目是从参加施工投标开始的，而其正式的进度管理工作一般开始于签署施工承包合同之日。
下列不属于交易平台的数据处理功能的是()。
A、在线完成招标投标全部交易过程
B、整合链接各级人民政府及其部门平台网站信息
C、生成和对接有关招标投标交易信息
D、交换和发布有关招标投标交易信息
答案：B
解析：
交易平台是以数据电文形式完成招标投标交易活动，并通过对接公共服务平台，实现交易信息交互共享和支持行政监督的交易信息载体的基础设施。交易平台应当具有在线完成招标投标全部交易过程以及能够编辑、生成、对接、交换和发布有关招标投标交易信息的数据处理功能。B项属于公共服务平台的功能。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标委员会对投标文件进行审查时，确定供应商是否具备投标资格的活动是()。
A、资格性审查
B、符合性审查
C、技术性评标
D、商务性评标
答案：A
解析：
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十四条规定，政府采购货物和服务招标项目的初步评审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查是指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
招标采购评价的()是评价成败的关键环节。
A、结论的扩散
B、反馈机制
C、手段
D、方法
E、内容
答案：A,B,C,D
解析：
招标采购评价的最主要特点是具有反馈特性，评价结果需要反馈到决策部门，作为新项目的招标方案和计划的基础，以及调整招标方案和计划的依据，这是评价的最终目的。因此，招标采购评价的结论的扩散以及反馈机制、手段和方法成为招标采购评价成败的关键环节。
关于药品集中采购机构及其职责分工，下列说法不正确的是 （）
A.卫生行政部门负责对医疗机构执行集中采购结果和履行采购合同情况进行监督检查
B.价格管理部门主要负责零售价格审核和价格执行的监督
C.纠风、监察部门负责对不正当竞争行为的检查
D.食品药品监督管理部门负责药品生产经营企业资质审核
答案：C
解析：
C项，纠风、监察部门主要负责对采购工作中违纪违规行为的处理；工商行政管理部门负责对不正当竞争行为的检查。
招标师考试题库精选7章 第4章
下列图示方法中，可用来表达进度计划的有（ ）。
A.排列图 B.横道图 C.时标网络图 D.里程碑图
E.流程图
答案：B,C,D
解析：
进度计划的常用表示方法包括里程碑图（Milestone Charts）、横道图（GarnitCharts，又称“甘特图”）和时标网络图等。
咨询机构为客户提供咨询服务时，评价其采用的方法是否有效的主要标准是（ ）。
A.方法的创新水平 B.方法的理论水平
C.咨询机构的收益水平 D.客户的收益水平
答案：D
解析：
确定提供咨询服务的方法，解决客户企业存在问题的方法是咨询服务企业的“资本”，应具有如下特征：①方法要有对项目的适应力，并获得持续均衡的改进与发展；②要不断地研发新的管理方法，使之与管理及技术的发展同步；③方法是实战型的，而不应是纯理论的；④由方法构成的咨询建议应是切实可行的解决方案，而不是作出鉴定和审定；⑤决定性的成果是为客户带来实在的收益。
【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。
为项目设定什么管理目标并突出哪些重点要遵从考虑（ ）。
A.发起人决策项目启动的非市场竞争因素
B.各项指标参数如何确定
C.时间
D.成本
E.基于发起人的市场竞争因素
答案：A,B,E
解析：
为项目设定什么管理目标并突出哪些重点要遵从如下考虑：①基于发起人的市场竞争因素。②发起人决策项目启动的非市场竞争因素。其中哪些需要纳入项目管理目标，这一点对于由政府或公共部门投资项目的目标管理则至关重要。③确定各项指标参数。项目管理目标必须以经济、技术、管理的量化指标作出表达才能确定，所以制定管理目标时要尽量避免抽象、笼统和含糊其辞。
货物投标文件中必须有投标一览表，其作用与工程投标文件中的投标函附录相类似c 投标一览表的主要内容包括（ ）。
A.货物名称 B_投标报价 C.工程预付款 D.投标保证金
E.项目负责人
答案：A,B,D
解析：
货物投标文件中必须有投标一览表，其作用与工程投标文件中的投标函附录相 类似。投标一览表主要内容包括货物名称、数量、规格和型号、制造商名称、投标报 价、投标保证金、交货期等。
下列关于政府采购活动的说法正确的是 （）
A.政府采购项目在公示评标结果后，因采购计划发生变更，可以宣布废标
B.政府采购合同不得终止
C.政府采购项目宣布废标后，应当发布废标公告
D.政府采购项目必须公平对待不同规模的供应商企业
答案：B
解析：
《政府采购法》第50条规定，政府采购合同不得擅自变更、中止或者终止合同。
涵洞按构造形式不同，分为()。
A、盖板涵
B、明涵
C、拱涵
D、箱涵
E、石涵
答案：A,C,D
解析：
涵洞由洞身、洞口、基础和附属工程组成，分类如下：①按构造形式不同，分为圆管涵、拱涵、盖板涵、箱涵等；②按洞顶填土情况不同，分为明涵和暗涵；③按建筑材料不同，分为砖涵、石涵、混凝土涵及钢筋混凝土涵等；④按水力性能不同，分为无压力式涵洞、半压力式涵洞、压力式涵洞。涵洞的附属工程包括锥体护坡、河床铺砌、路基边坡铺砌及人工水道等。
买卖双方对()的约定是确定运输费用由谁负担的依据。
A、交付时间
B、交付地点
C、交付方式
D、包装条款
答案：B
解析：
交付地点是指出卖人交付货物或买受人提取货物的地点。双方对交付地点的约定具有重要意义，是确定货物验收地点的依据，也是运输费用由谁负担的依据，又是确定货物所有权和风险转移的依据。
采购工程设计服务时常采用百分比合同形式，该类合同的主要优点是 （ ）
A.有利于设计方控制工程造价 B.有利于设计方优化设计方案
C.有利于激励设计方实现服务目标 D.有利于简化合同管理
答案：D
解析：
百分比合同直接将付给服务方的费用与项目建设估算成本联系起来，或与所采购或检验的货物的成本联系起来。此类合同最大的缺点是不能激励服务方进行方案的优化.例如工程设计服务项目中，在百分比合同下，设计费用通常是估算价格的百分比。这样的合同支付条件不利于设计方优化设计方案，控制工程造价。但是由于百分比合同的管理比较容易，在现实中还是被广泛应用。
根据我国相关法律，下列知识产权中，保护期限最短的是（ ）。
A.作者的署名权
B.作者的发表权
C.实用新型专利权
D.发明专利权
答案：C
解析：
实用新型专利权的保护期为10年，是最短的。参见教材P172.
招标师考试题库精选7章 第5章
华南招标有限公司受该市第一高级中学的委托，以公开招标的方式采购多媒体移动电 教设备及实验室设备。华南招标有限公司在当地政府规定的招标信息网上发布了招标公告。 评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。
项目施工招标信息发布以后，共有11家潜在的投标人报名参加投标。中学领导认为报 名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，避免招标人和投标人不必要的资源浪费，要 求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
在开标前该公司组建了评标委员会。评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关 业务的代表和技术、经济等专家组成，成员人数为10人。
1.什么是委托代理招标？
2.华南招标有限公司对投标人可采取的资格审查方式有哪些？
3.该招标案例中的评标委员会成员组成是否符合规定？
答案：
解析：
1.什么是委托代理招标？
答：委托代理招标，是指招标人不具备自行组织招标的能力条件时，委托招标代理机构办理招标事宜。即招标人应该根据招标项目的行业和专业类型、规模标准，选择具有相 应资格的招标代理机构，委托其代理招标采购业务。招标代理机构是依法成立，具有相应 招标代理资格条件，且不得与政府行政机关存在隶属关系或者其他利益关系，按照招标人 委托代理的范围、权限和要求，依法提供招标代理的相关咨询服务，并收取相应服务费用 的专业化、社会化中介组织，属于企业法人。
2.华南招标有限公司对投标人可采取的资格审査方式有哪些？
答：华南招标有限公司对投标人的资格审査可分为资格预审和资格后审两种。
(1)资格预审
资格预审是指招标人在投标前按照有关规定程序和要求公布资格预审公告和资格预审 文件，对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的申请人组织资格审査，确定合格投 标人的方法。
(2)资格后审
资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审査的方法。采用资格后审办法的，按规定要求发布招标公告，并根据招标文件中规定的资格审查方法、因素和标准，在 评标时审查确认满足投标资格条件的投标人。
3.该招标案例中的评标委员会成员组成是否符合规定？
答：该招标案例中的评标委员会成员组成不符合规定。评标委员会由招标人及其招标 代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数 应为5人以上单数。案例中，评标委员会成员人数为10人，不符合单数规定。
某工程施工招标，招标代理机构负责在开标现场接收投标文件。在下列情形中，招标代理机构可以拒绝接收投标文件的是()。
A、投标人的名称与资格预审时不一致的
B、投标人表示不参加开标会议的
C、提交投标文件截止时间前，投标人被举报有串标行为的
D、投标文件未按招标文件规定要求密封的
答案：D
解析：
《招标投标法实施条例》规定的投标文件拒收情形有以下三种：①实行资格预审的招标项目，未通过资格预审的申请人提交的投标文件；②逾期送达的投标文件，即在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件；③未按招标文件要求密封的投标文件。采用电子招标投标的，投标人未按规定加密的电子投标文件会被电子招标投标交易平台拒收。
()是服务方利用自己的知识和专业技能，通过需求调研、方案选择和指导方案实施等活动，实现客户的特定需求过程。
A、服务
B、服务项目
C、项目咨询
D、项目管理
答案：B
解析：
服务项目是服务方利用自己的知识和专业技能，通过需求调研、方案选择和指导方案实施等活动，实现委托方的特定需求过程。委托人在服务项目提供过程中，需要对服务方进行选择；对服务进度、成本进行监督；最后对提交的可交付成果进行验收，从而实现对服务项目的业主方管理。
住房和城乡建设部的规章与某省政府的规章关于工程施工招标的规定有冲突时，应()。
A.优先适用住房和城乡建设部的规章
B.优先适用某省政府的规章
C.在各自权限范围内适用
D.由国务院裁决如何适用
答案：D
解析：
在招标投标活动中遇到规定不一致的情况时，依据《立法法》的有关规定，应当按照一定的原则处理，其中部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
在投标文件格式中，（ ）既是投标文件重要技术文件，又是编制投标报价的基础。
A.投标函及其附录 B.技术、服务和管理方案
C-投标报价文件 D.联合体协议书
答案：B
解析：
工程施工组织设计、供货组织方案及技术建议书通称为技术、服务和管理方案， 既是投标文件重要技术文件，又是编制投标报价的基础，同时，是反映投标企业技术 和管理水平的重要标志。
人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月内审结，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月，还需要延长的，报请上级人民法院批准。
A、10
B、8
C、12
D、6
答案：D
解析：
本题的考点为民事诉讼开庭审理的规定。人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。
根据《招标投标法》的规定，下列主体中，可以作为工程建设项目招标人的是()。
A、股份制公司
B、自然人
C、国家机关
D、司法机关
E、社会团体
答案：A,C,D,E
解析：
《招标投标法》第八条规定，招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。招标人分为两类：①法人，是指具有独立的民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织；②其他组织，是指合法成立、有一定组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。自然人不属于招标人范畴。
下列工作内容中，属于招标师职业范围的是()。
A、处理投诉
B、编写评标报告
C、配合招标采购合同结算和验收
D、编制项目质量验收标准
答案：C
解析：
招标师是指经考试取得招标师职业资格证书，并依法注册后，从事招标活动的专业技术人员。招标师的执业范围包括：①策划招标方案，组织实施和指导管理招标全过程，处理异议，协助解决争议。具体包括编制招标公告或资格预审公告、招标文件及资格预审文件，招标文件澄清修改（其中技术规范、工程量清单以其他专业技术人员为主编制）、中标结果公示或者公告、中标通知书等；组织投标资格审查、现场踏勘、开标、评标活动；受理对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的异议答复等；协助招标人解决招标采购活动及其合同履行中的争议纠纷等。②招标活动的咨询和培训。③协助订立和管理招标合同。具体包括协助招标人参与合同的谈判和签订，配合招标采购合同管理、结算和验收。④国家规定的其他招标采购业务。
施工图预算编制的方法有（）
A.工料单价法 B.预算单价法
C.综合吨位指标法 D.综合单价法
E.扩大单价法
答案：A,D
解析：
施工图预算的编制方法有工料单价法和综合单价法。
招标师考试题库精选7章 第6章
投融资服务项目生命周期的策划阶段的工作内容不包括()。
A、了解业主需求
B、明确研究范围
C、进行财务测算分析
D、制订整体工作计划
答案：C
解析：
投融资服务项目生命周期的策划阶段的主要工作内容有：①了解业主需求；②明确研究范围；③制订项目管理方案；④制订整体工作计划。C项属于实施阶段的主要工作内容。
按照项目生命周期的四阶段划分方式，某工业项目的厂房初步设计在项目 的_阶段完成。 （ ）
A.启动 B.计划
C.执行与控制 D.收尾
答案：B
解析：
在计划阶段要由新成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念作出具体研究和策划，制定项目的各项基本目标，再由项目发起人或投资人对此审核论证、完成认定。
投资决策服务需要解决的问题主要集中在项目的()阶段。
A、开始
B、计划
C、执行
D、控制
答案：A
解析：
本题的考点为投融资服务的工作内容。投资决策服务需要解决的问题主要集中在项目的开始阶段，其工作内容主要包括投资机会研究、项目建议书、项目可行性研究和项目评估及决策等。
工程施工招标，招标人接收投标人递交的投标文件时，应当()。
A、查验投标文件的包装密封和标识并详细记录查验情况
B、详细记录投标文件送达人、送达时间和份数
C、当场拒绝逾期送达和密封不符合要求的投标文件
D、确认投标保证金是否满足招标文件要求
E、不查验投标文件的密封、标识，留待开标时查验
答案：A,B,C
解析：
投标文件接收过程应该注意的几点问题包括：①投标人提交投标文件的方式可以是直接送达，即投标人派授权代表直接将投标文件按规定的时间和地点送达。投标人应谨慎使用邮寄方式送达投标文件。投标人采用邮寄方式提交投标文件的，投标文件的送达时间应以招标人实际收到时间为准，而不是以“邮戳为准”。②当投标人采用直接送达方式提交投标文件时，招标人应安排专人在招标文件指定地点接收投标文件（包括投标保证金），并详细记录投标文件送达人、送达时间、份数、包装密封、标识等查验情况，经投标人确认后，向其出具接收投标文件和投标保证金的凭证。③在投标截止时间前，投标人书面通知招标人撤回其投标的，招标人应核实撤回投标书面通知的真实性。招标人应在接受撤回投标书面通知书及投标人授权代表身份证明并经核实后，将投标文件退回该投标人。
招标采购项目信息发布的内容包括( )。
A、资格预审的内容
B、招标文件的内容
C、中标信息发布
D、公开招标信息
E、信息变更公告
中国工程咨询协会在2000年颁发了《工程咨询成果质量评价办法》，规定了对各类工程咨询成果都要开展()等不同层次的评价。
A、过程质量评价
B、成果评价
C、服务评价
D、阶段性评价
E、实施结果评价
答案：B,D,E
解析：
为了促进质量管理的实效，中国工程咨询协会在2000年颁发了《工程咨询成果质量评价办法》，规定了对各类工程咨询成果都要开展阶段性评价、成果评价和实施结果评价等三个不同层次的评价。
关于合同争议的类型，下列说法正确的有()。
A、合同争议的分类标准包括争议内容的不同，以及争议是否具有涉外因素两种
B、涉外因素包括两个方面，即合同主体一方是外国的公民，或者合同标的位于国外，也可以是前述两项全部均涉外等
C、合同争议中经常同时出现数项争议内容，如同时出现效力争议、价款争议、其他履行争议等
D、根据争议是否具有涉外因素，可以将合同争议分为国内合同争议和涉外合同争议两类
E、解决涉外合同争议时，通常涉及法律适用问题、合同语言问题、解决纠纷管辖地问题等与一般国内合同争议不同的问题
答案：A,C,D,E
解析：
B项，涉外合同争议因具有涉外因素，解决纠纷时较国内合同更加复杂。涉外因素包括三个方面，即合同主体一方是外国的公民、法人或其他组织，或者合同法律关系发生在国外，或者合同标的位于国外，也可以是前述三项全部均涉外等。
标底的编制依据包括 （）
A.招标控制价B.工程量清单计价规范
C.设计文件 D.市场价格信息
E.投标人的施工组织设计
答案：B,C,D
解析：
解析 工程标底价格一般依据工程招标文件的发包内容范围和工程量清单，参照现行有关工程消耗定额和人工、材料、机械等要素的市场平均价格，结合常规施工组织设计方案编制。各类工程建设项目标底编制的主要强制性、指导性或参考性依据包括：（1）各行业建设工程工程量清单计价规范；（2）国家或省级行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；（3）建设工程设计文件及相关资料；（4）招标文件的工程量清单及有关要求；（5）工程建设项目相关标准、规范、技术资料；（6）工程造价管理机构或物价部门发布的工程造价信息或市场价格信息；（7）其他相关资料。
甲乙双方签订买卖合同的情形是：2015年6月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；6月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同寄还甲，6月30日甲收到该合同书；合同书约定合同于2015年7月10日生效，则该合同成立的时间是()。
A、2015年6月10日
B、2015年6月20日
C、2015年6月30日
D、2015年7月10日
答案：B
解析：
当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。
招标师考试题库精选7章 第7章
关于申请竣工验收申请报告的条件，下列说法正确的有()。
A、已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件
B、除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验大部分已完成，并符合合同要求
C、监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
D、已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
E、监理人要求提交的竣工验收资料清单
答案：A,C,D,E
解析：
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：①除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；②已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；③已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；④监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；⑤监理人要求提交的竣工验收资料清单。
根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列选项中，可以不进行施工招标的是(
A.地震灾区恢复重建项目
B.施工企业自行投资开发的商品房项目，该施工企业资质等级符合工程要求的
C.某特级施工企业承建的大型商场竣工验收后追加的人口围栏
D.涉及国家秘密不适合公开招标的项目
答案：C
解析：
《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定，需要审批的工程建设项目， 有下列情形之一的，经审批部门批准，可以不进行施工招标：①涉及国家安全、国家 秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民 工的；③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；④施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；⑤在建工程追加的附属小型工程或者主体加 层工程，原中标人仍具备承包能力的；⑥法律、行政法规规定的其他情形。
关于工程建设项目直接参与方，下列说法正确的有()。
A、设计工作，包括其中的工程设计工作在国际上普遍被视为是一种咨询服务
B、业主是工程建设项目的投资人或投资人专门为项目设立的独立法人
C、管理咨询单位在建设规模大，技术构成复杂的工程建设项目中，承担着本来由业主实施的大量管理工作
D、狭义的施工单位是指承担项目产品建造责任的施工承包单位
E、业主只能与单一施工单位就项目的全部施工任务与责任签订施工总承包合同
答案：A,B,C,D
解析：
E项，在对项目承担承包责任的范围层面讲，业主可与某一施工单位就项目的全部施工任务与责任签订施工总承包合同，也可与多个施工/供货单位分别签订承担项目某一部分施工任务与责任的施工/供货承包合同。
下列关于工程建设项目招标投标活动投诉处理的说法中，错误的是( ）。
A.行政监督部门应当拒绝受理投诉事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的投诉
B.行政监督部门询问相关人员时，只能由两名执法人员进行，并做笔录，交被调查人签字确认
C.投诉处理过程中，行政监督部门应当在必要时通知投诉人和被投诉人进行质证
D.行政监督部门准予投标人撤回的投诉，投诉人可以不同的事实和理由再次提出投诉
答案：B
解析：
B项，行政监督部门可以对相关人员进行询问，但应当由两名以上行政执法人员进行，并做笔录，交被调査人签字确认。
施工组织设计除采用文字表述外，还应按照招标文件规定的格式编 ______写等。 （ ）
A.投入本标段的主要施工设备表
B.施工图纸
C.劳动力计划表
D.计划开、竣工日期
E.和施工进度网络图
答案：A,C,D,E
解析：
施工组织设计除采用文字表述外， 还应按照招标文件规定的格式编写：（1）拟投入本标段的主要施工设备表；（2）拟配备本标段的试验和检测仪器设备表；（3）劳动力计划表；（40计划开、竣工日期；（5）施工进度网络图；（6）施工总平面图；（7）临时用地表。
利用海洋运输货物的缺点包括()。
A、成本较高
B、运送速度慢
C、受自然条件影响较大
D、环境复杂
E、安全性较低
答案：B,C,D
解析：
在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式。与其他运输方式相比，海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点，但也存在不足之处，例如，海洋环境复杂，气象多变。船舶在航行途中随时都有遇上狂风、巨浪、暴风、雷电、海啸等人力难以抗拒的海洋自然灾害袭击的可能，遇险的可能性比陆路、江河运输要大；同时，海上运输还存在着社会风险，如受战争、罢工、贸易禁运等因素的影响。此外，海洋运输的速度也相对较慢。
下列各项中，不属于投资体制改革原则的是（ ）。
A.公平原则 B.效益原则
C.适度与国际接轨原则 D.市场取向原则
答案：A
解析：
根据行政审批制度改革的要求，为建立与社会主义市场经济体制相适应的新型的投资体制，投资体制改革体现的原则有：①效益原则；②市场取向原则；③适度与国际接轨原则。
甲乙双方的合同纠纷于2013年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。
A、该调解书自2013年7月5日产生法律效力
B、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
C、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
D、该调解书自2013年7月6日产生法律效力
答案：D
解析：
本题的考点为仲裁中的调解。根据《仲裁法》的有关规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。由此判定选项A是不正确的，而选项D是正确的。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时做出裁决。由此判定选项B是不正确的。申请人签收调解书后，申请人也不可以撤回仲裁申请，由此判定选项C是不正确的。
负责世界银行、亚洲开发银行贷款、担保和联合融资的对外谈判与磋商业务的机构是()。
A、财政部
B、交通部
C、铁路部
D、商务部
答案：A
解析：
按照《国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法》和《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》规定，财政部负责管理和协调外国政府贷款（含日本国际协力银行不附带条件贷款、联合融资贷款）的对外磋商、谈判与签约业务，拟订相关政策和制度，并对贷款使用与偿还进行监督与管理；负责世界银行、亚洲开发银行贷款、担保和联合融资的对外谈判与磋商业务。
