2021招标师模拟试题7卷 第1卷
技贸方式下的货物贸易特点包括()。
A、必须以技术引进作为货物贸易的载体，两者不可脱节
B、一般是通过生产某一具有技术引进方暂时无技术能力生产的产品为技术引进的载体，对其中自身无技术能力制造的生产工艺设备及部品部件通过贸易方式予以进口
C、进行贸易的类型与规模满足实现产品整机生产的要求
D、引进技术、生产工艺设备及部品所生产的产品多为进口替代品，较易获得货物贸易的进口许可证
E、企业同时兼作产品的生产制造及货物的贸易
答案：A,B,C,D
解析：
技术贸易是把对外商品贸易与引进技术结合起来。技贸方式下的货物贸易特点有：①必须以技术引进作为货物贸易的载体，两者不可脱节；②一般是通过生产某一具有技术引进方暂时无技术能力生产的产品为技术引进的载体，对其中自身无技术能力制造的生产工艺设备及部品部件通过贸易方式予以进口；③进行贸易的类型与规模满足实现产品整机生产的要求；④引进技术、生产工艺设备及部品所生产的产品多为进口替代品，较易获得货物贸易的进口许可证。
服务计划的编制是咨询服务单位的一项重要的工作，其基础条件是( )。
A、服务采购方式已确定
B、履约保证金已缴纳
C、咨询服务合同已签订
D、服务项目策划书已编制完成
在企业的库存管理中，确定库存费用应考虑的因素包括()。
A、订货费用
B、短缺损失
C、运输费用
D、保管费用
E、物料价值
答案：A,B,D,E
解析：
库存管理的一项任务是降低库存费用。决定库存费用的因素主要有物料价值、订货费用、保管费用、短缺损失等四项。控制库存费用就是要权衡这些费用，通过出入动态管理的控制使总费用最低，达到降低库存费用的目的。
关于招标采购与项目合同的表述中，不正确的是()。
A、招标采购过程是按照委托人的要求确定中标人的活动
B、招标采购过程自身充满不确定性的风险，而且是对未来项目实施风险的预防性安排
C、合同是预防和规避风险的唯一手段
D、项目合同管理的目的是招标人通过在项目合同的制定和实施过程中所进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目各参与方、各环节相互衔接、密切配合，以确保项目各项目标最终得以实现
答案：C
解析：
本题的考点为招标采购与项目合同。招标采购过程是按照委托人的要求确定中标人的活动，不仅其自身充满不确定性的风险，而且是对未来项目实施风险的预防性安排。招标活动形成的项目合同是其具体的采购成果，是项目风险管理的重要手段，合同管理贯穿项目的全过程。合同是预防和规避风险的重要手段，项目合同管理的目的是招标人通过在项目合同的制定和实施过程中所进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目各参与方、各环节相互衔接、密切配合，以确保项目各项目标最终得以实现。
某工程建设项目施工招标，投资估算1亿元。评标过程中，评标委员会的下列做法不正确的是（）。
A.甲投标人报价为10万元，认定其投标无效
B.乙投标人未按招标文件要求披露其涉及的一起金额为100万元的诉讼案件，否决其投标
C.认定招标文件的评审标准明显违法，决定停止评标，建议重新招标
D.推荐2名中标候选人，因两个投标人的综合评分最高且相同，决定并列第一，由招标人任选其中一个中标
关于仲裁协议的效力，正确的表述是()。
A、对双方当事人均有约束力
B、可以排除法院管辖
C、对法院不具有约束力
D、不服仲裁结果可以起诉
E、有仲裁协议的合同纠纷案件法院不予受理
答案：A,B,E
解析：
本题的考点为仲裁协议的法律效力。仲裁协议的法律效力体现在：(1)对当事人的法律效力。仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。(2)对法院的约束力。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。(3)对仲裁机构的法律效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得对争议案件的管辖权。(4)仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
根据《工程建设项目施工招标投标办法》及《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，投标有效期应从()起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止之日
B.投标函标明的签章日期
C.投标保证金提交之日
D.确定中标结果之日
2021招标师模拟试题7卷 第2卷
采购人向供应商或承包人就采购的工程、货物或服务询问价格，确定选择交易对象及交易条件的采购方式是()。
A、询价
B、比选
C、磋商
D、订单
答案：A
解析：
按照选择交易主体的方式划分，采购可以分为招标、询价、订单、磋商、竞买、比选等。其中，询价是指采购人向供应商或承包人就采购的工程、货物或服务询问价格，确定选择交易对象及交易条件的采购方式。
关于国际贸易术语与合同性质的关系，下列说法不正确的是()。
A、国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素
B、国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素
C、一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定
D、支付条件可作为确定合同性质的决定因素
答案：B
解析：
本题的考点为国际贸易术语与合同性质的关系。国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素，一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定。虽然贸易术语是确定买卖合同性质的重要因素，但它并不是决定合同性质唯一的因素，确定买卖合同的性质，还应看买卖合同中的其他条件是如何规定的。例如，交易双方约定使用CIF术语，但同时也约定：“以货物到达目的港作为支付货款的前提条件。"按此条件签订的合同，就不是装运合同，而应当是到达合同，因为在这里支付条件是确定合同性质的决定因素。
招标文件关于投标资格条件的要求中，要求投标人具备的条件包括()。
A、招标文件要求的资质或资格
B、相应的工作经验与业绩证明
C、自身能力、优势和特长
D、相应的人力、物力和财力
E、法律法规或招标文件规定的其他条件
答案：A,B,D,E
解析：
投标人应当仔细阅读招标文件关于投标资格条件的要求，对照分析自身资格条件。通常情况下，投标人应当具备下列条件：①招标文件要求的资质或资格；②相应的工作经验与业绩证明；③相应的人力、物力和财力；④法律法规或招标文件规定的其他条件。
关于招标投标行业自律的方式，下列表述错误的是()。
A、结合行业实际情况宣传贯彻国家法律政策，制定和实施行业自律规则、行为规范
B、组织开展企业和个人从业资格管理及素质培训教育
C、着重宏观、整体层面，主要对市场主体共性和突出的行为实施约束
D、激励诚信守法，惩处违规失信，从而倡导、培育全行业诚信守法
答案：C
解析：
C项，招标投标行政监督着重宏观、整体层面，主要对市场主体共性和突出的行为实施约束；而行业自律是将政府宏观监督层面落实到企业、个人微观监督层面，针对所有企业及其从业人员的具体职业行为产生监督约束。
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。
业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人，A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%.
问题
1．业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
2．该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
答案：
解析：
业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。
（1）“业主提出招标公告只在本市日报上发布”的要求不正确。理由：按照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，招标人采用公开招标方式的应当发布招标公告，必须进行招标项目的招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。
（2）“业主要求采用邀请招标”不正确。
理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。
（3）“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”的要求不正确。理由：资质审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械和财务状况等。
2．（1）该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
（2）合同价格应为8000万元。
工业项目的项目建议书一般包括()。
A、初步结论和建议
B、能源、交通及其他建设条件的初步分析
C、项目的可行性分析
D、项目建设的必要性和依据
E、经济和社会效果的初步估计
答案：A,B,D,E
解析：
工业项目的项目建议书一般包括：①项目建设的必要性和依据；②产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；③能源、交通及其他建设条件的初步分析；④主要工艺技术方案设想；⑤投资估算和资金筹措设想；⑥经济和社会效果的初步估计；⑦初步结论和建议。
"交钥匙"模式、BOT模式、PPP模式都是( )载体派生性的工程项目管理模式。
A、EPC
B、CM
C、D+M
D、DBB
2021招标师模拟试题7卷 第3卷
一般而言，未能按时交付的原因包括()。
A、采购部门与用户部门关于交付时间有各自不同的理解
B、供应商出现了某些意外情况
C、紧急状况、意外状况的出现，让采购无法保证及时交付
D、采购的迟延交付
E、供应商在参与招标采购的过程中，为了中标而报出了其无法实现的交付日期
答案：A,B,C,E
解析：
按时交付是采购的重要目标。迟来的交付实际上意味着采购的失败，会减缓现金循环利用速度，并降低组织的效率或利润率。一般而言未能按时交付的情况往往是由以下原因造成的：①采购部门与用户部门关于交付时间有各自不同的理解；②供应商出现了某些意外情况，使其无法实现按时交付；③供应商在参与招标采购的过程中，为了中标而报出了其无法实现的交付日期；④紧急状况、意外状况的出现，让采购无法保证及时交付。
为降低生产成本，某火力发电企业进军煤炭行业，自主供应原材料。该企业采取的企业战略是（ ）。
A.前向一体化战略
B.后向一体化战略
C.转向战略
D.差异化战略
答案：B
解析：
本日考查后向一体化战略概念。后向一体化战略是指通过资产纽带或契约方式，企业与输入端企业联合形成一个统一的经济组织，从而达到降低交易费用及其他成本、提高经济效益的战略。参考教材P18.
关于招标采购评价的方法，下列说法正确的有()。
A、常见的评价方法有打分法、层次分析法、因果分析法等
B、评价方法的应用总体上应该是定量分析与定性分析相结合
C、坚持效益监测评价分析与服务项目决策、实施管理分析相结合的原则
D、需要重视招标方案效果评价
E、需要重视招标工作计划实施效果评价
答案：B,C,D,E
解析：
A项，常见的评价方法有打分法、比较评估法、因果分析法等。@##
无处分权的人处分他人财产，订立合同后取得处分权的，该合同效力状态为（ ）。
A.有效 B.无效
C.效力待定 D.可变更或可撤销
答案：A
解析：
《合同法》第51条规定，无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。
为使招标控制价与投标报价所包含的内容一致，编制招标控制价应（ ）。
A.以投标人企业定额为主要编制依据
B.在综合单价中包括要求投标人所承担风险而产生的风险费用
C.以投标人的施工组织设计为编制参考
D.在措施项目清单中不列安全文明施工费
答案：B
解析：
为使最高投标限价（招标控制价）与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
某工程总承包项目招标应该具备的基本条件有（ ）。
A.工程施工图设计已经完成
B.招标项目所需的资金已经落实
C.委托招标代理合同已经签订
D.完成依法规定的审批、核准或备案手续
E.投标资格审查已经完成
答案：B,D
解析：
项目招标的共同条件一般包括：①项目招标人应当符合相应的资格条件；②根据项目本身的性质、特点应当满足项目招标和组织实施必需的资金、技术条件、管理机构和力量、项目实施计划和法律法规规定的其他条件；③项目招标的内容、范围、条件、招标方式和组织形式已经有关项目审批部门或招标投标监督部门核准，并完成法律、法规、规章规定的项目规划、审批、核准或备案等实施程序。
下列各项不属于招标投标有形市场的是()。
A、地方人民政府组建的发包承包交易中心
B、住房与城乡建设
C、商务部的中国国际招标网
D、交通运输
答案：C
解析：
招标投标市场有两种表现形态：①有形市场，如住房与城乡建设、交通运输、水利、铁道等行政主管部门，以及地方人民政府组建的发包承包交易中心、公共资源交易中心，或是招标人在其招标文件规定的交易场所等；②无形市场，即利用互联网技术在网上进行的交易，如商务部的中国国际招标网，以及一些地方人民政府组建的公共资源网上交易平台等。
2021招标师模拟试题7卷 第4卷
国家实现市场价格总水平调控目标可采用()方面的政策和措施。
A、货币
B、财政
C、投资
D、进出口
E、市场调节
答案：A,B,C,D
解析：
价格总水平是指在一定时期内全社会所有商品和服务价格的加权平均水平。《价格法》规定，国家根据国民经济发展的需要和社会承受能力，确定市场价格总水平调控目标，列入国民经济和社会发展计划，并综合运用货币、财政、投资、进出口等方面的政策和措施予以实现。价格总水平调控是指国家通过经济、法律和行政手段，对价格总水平的变动进行直接或者间接的干预和约束，以保证价格总水平调控目标的实现。
依法必须招标的工程建设项目，所有投标被否决后，招标人应()。
A、协商确定中标候选人
B、要求所有的投标人修改投标文件，再次投标
C、从投标人中指定中标人
D、依法重新招标
答案：D
解析：
《招标投标法》第四十二条规定，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，否决所有投标与《政府采购法》中的废标作用相同。除了采购任务取消的情形外，采购人宣布废标后应重新组织招标或依法变更采购方式。
下列主体中，可以成为依法必须施工招标项目投标人的有()。
A、公司
B、分公司
C、子公司
D、某工程项目经理部
E、自然人
答案：A,C,E
解析：
《招标投标法》第二十五条规定，投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法必须进行招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用本法有关投标人的规定。投标人分为三类：①法人；②其他组织；③具有完全民事行为能力的个人，亦称自然人。其中，其他组织是指合法成立、有一定组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，如依法登记领取营业执照的合伙组织、企业的分支机构等。
对于使用国外贷款资金的机电产品国际招标项目，投标截止时投标人少于3个的，应（ ）。
A.报主管部门同意后重新招标
B.直接进入两家开标或直接采购程序
C.由招标机构发布开标时间变更公告
D.修改招标人文件降低投标人资格要求后重新招标
答案：B
解析：
《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》第10条规定，对于国外贷款项目，当投标截止时间到达时，投标人少于3个的可直接进入两家开标或直接采购程序；招标机构应当于开标当日在招标网上递交“两家开标备案申请”（投标人为两个） 或“直接采购备案申请”（投标人为一个），招标网将生成备案复函。
根据《合同法》，合同被人民法院撤销之后，合同的效力()。
A、自撤销时无效
B、自订立时无效
C、自履行时无效
D、已履行的部分有效
答案：B
解析：
可撤销合同在没有被撤销之前仍然是有效的，其与无效合同在合同被确认无效或者被撤销后，都自始没有法律约束力。
敏感性分析属于投资项目经济评价中的不确定性分析，其主要目的是 （ ）
A.说明项目是否具有满意的经济效益
B.计算项目的盈亏平衡点
C.确定项目不确定性因素发生变化的概率
D.分析项目不确定性因素变化对项目评价指标的影响
答案：D
解析：
敏感性分析是通过计算项目涉及的各种不确定性因素对项目效益的影响程度，寻找敏感因素，估计项目可能存在的风险。
某事业单位使用财政资金采购5套应急系统软件，经批准采用竞争性谈判方式进行采购。下列关于本次采购做法中，不正确的是()。
A、由该事业单位从符合相应资格条件的供应商名单中确定3家供应商参加谈判
B、由该事业单位代表1人和在财政部门设立的专家库中随机抽取的专家2人，共3人组成谈判小组
C、在竞争性谈判过程中，谈判小组修改了谈判文件的实质性内容，并将其书面通知所有参加谈判的供应商
D、在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，该事业单位应确定报价最低的供应商为成交供应商
答案：A
解析：
邀请供应商有公开邀请、从供应商库中选取、推荐和直接邀请四种方式。从供应商库中选取当中，A项，如果省级以上财政部门建立了供应商库，采购人可以从供应商库中选取参加谈判的供应商，向被选取的供应商发出谈判文件。选取方式应为随机抽取方式，不得指定。邀请参加谈判的供应商数量不应少于3家。对于公开招标项目由于投标人只有两家或评审中实质性响应的投标人只有两家，经财政部门同意改为竞争性谈判方式采购的，可以只邀请这两家供应商参加谈判。
2021招标师模拟试题7卷 第5卷
下列关于设计咨询合同重点条款的说法中，错误的是()。
A、设计咨询人必须公正诚信地从事咨询工作，对咨询报告的客观性和准确性负责
B、委托人不得授意咨询人提出不真实的咨询意见
C、检查可行性研究报告批复意见执行情况是可行性研究阶段设计咨询合同的主要服务内容
D、设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准的，设计咨询人负责提出改正意见
答案：C
解析：
在初步设计阶段，设计咨询合同主要服务内容包括：①检查可行性研究报告批复意见执行情况；②局部方案比选；③特殊工点技术措施；④工程数量等。
工程保险的理赔原则包括()。
A、重合同、守信用
B、实事求是
C、主动、迅速、准确、合理
D、近因
E、平等互利
答案：A,B,C,D
解析：
工程保险的理赔原则主要有：①重合同、守信用。保险合同是保险双方权利义务的依据。双方均应遵守合同约定，保证合同严格顺利实现。②实事求是。在理赔工作中，要认真勘查现场，注意在事实调查的基础上，一方面坚持按保险合同办事，另一方面要具体情况具体分析，灵活处理赔案。③主动、迅速、准确、合理。这一原则是衡量和检验保险理赔工作质量的标准，是保险企业信誉的集中表现。④近因。即按照造成保险标的的损失的有效原因来判断理赔责任。
对于实行核准制的企业投资项目，项目核准机构的部分工作内容包括：①委托评估；②受理申报；③核准决定；④征求公众意见和专家评议。上述工作正确的顺序是（ ）。
A.①②④③ B.②①④③ C.②④①③ D.①②③④
答案：B
解析：
《企业投资项目核准暂行办法》规定的核准程序主要包括：①编制项目申请报告；②申报；③受理；④委托评估；⑤行业主管部门审核;⑥征求公众意见和专家评议；⑦核准期限；⑧核准决定；⑨对核准决定异议的处理。
因故不能按期开工超过()个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A、3
B、6
C、9
D、12
答案：B
解析：
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对于非专门面向中小企业的采购项目，采购人应当在招标文件中，作出在评标时对小型和微型企业产品的价格给予( )的扣除规定。
A. 5%～10% B. 6%～10%
C. 5%～15% D. 6%～12%
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），不属于设计变更范围的是（）。
A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B、改变工程质量等级要求
C、增减合同中约定的工程量
D、改变工程施工时间和顺序
答案：B
解析：
本题的考点为工程设计变更。工程设计变更包括：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
至投标截止时间，提交投标文件的投标人少于()个的，不得开标，招标人应将接收的投标文件原封退回投标人。
A、2
B、3
C、4
D、5
答案：B
解析：
投标截止后，招标人应当确认成功提交投标文件的投标人数量。投标人少于3个的，不得开标，招标人应将接收的投标文件原封退回投标人，依法必须进行招标的项目，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新组织招标。
2021招标师模拟试题7卷 第6卷
某项目进行现金流量分析时，设定的基准收益率为8%，经测算,项目的内部收益率为9%，若重新设定基准收益率为10%，则该项目的内部收益率应为（）
A.8% B.9% C.10% D.11%
答案：B
解析：
内部收益率是一个被广泛采用的投资方案评价指标，是指投资方案在其寿命期内使净现值等于零的利率。内部收益率的计算一般可采用插值的方法。若计算出的IRR(内部收益率）大于项目的基准收益率，说明投资方案的投资收益高于期望的最低收益水平。若IRR小于基准收益率，则说明投资方案不能满足期望的收益水平。内部收益率与基准收益率无关。
依据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以()后撤离现场。
A、经安全管理人员同意
B、采取可能的应急措施
C、经现场负责人同意
D、经单位负责人批准
答案：B
解析：
《安全生产法》第52条规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
关于工程建设项目施工质量计划的说法，错误的是 （）
A.施工质量计划应由建设单位编制
B.施工质量计划是技术交底的依据
C.施工质量计划是质量策划的标志性成果
D.施工质量计划的基本要求可包含在施工组织设计中
答案：D
解析：
质量保证金即从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用条款的预定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，若承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金额，并有权延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
《标准设计施工总承包招标文件》的专用合同条款是合同双方当事人通过谈判和协商，对通用合同条款进行的()的条款。
A、补充
B、特化
C、修改
D、备注
E、完善
答案：A,C,E
解析：
专用合同条款是合同双方当事人根据工程项目的具体情况和特点，通过谈判和协商，对通用合同条款的补充、修改和完善的条款。
根据《评标委员会和评标办法暂行规定》的相关规定，必须招标项目的招标人在()情形下应当依法重新招标。
A、有效投标不足的
B、投标文件未密封的
C、评标中，所有投标被否决的
D、投标人少于5个的
答案：C
解析：
根据《评标委员会和评标办法暂行规定》相关规定，招标人应当重新招标的情形包括：①资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定和公开、公平、公正及诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，应当修改资格预审文件或者招标文件并重新招标；②所有投标被否决的，应当依法重新招标；③招标投标活动违反《招标投标法》有关规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。
政府制定价格的基本程序包括()。
A、相关主体定价申请或政府直接定价
B、初步审议
C、集体审议
D、举行价格听证会
E、与行业组织协商
答案：A,B,C,D
解析：
制定政府定价、政府指导价应当依法进行，严格按照法定程序。政府定价的程序依次是：①相关主体定价申请或政府直接定价；②有定价权的政府部门初步审议；③列入听证目录的商品和服务举行价格听证会；④集体审议；⑤申请批准；⑥在媒体和指定期刊上公布；⑦定期监测与跟踪调查。
服务项目招标采购的流程中，刊登广告的下一程序是()。
A、建议书的评审
B、准备短名单
C、谈判和授予合同
D、准备并发出建议书征询文件
答案：B
解析：
本题的考点为服务项目招标采购的流程。服务项目招标采购的流程：(1)编制任务大纲；(2)估算咨询费用；(3)刊登广告；(4)准备短名单；(5)准备并发出建议书征询文件；(6)接收建议书；(7)建议书的评审；(8)谈判和授予合同。
2021招标师模拟试题7卷 第7卷
关于监理企业的资质管理，下列说法正确的是( )。
A、资质类型有综合资质、专业资质
B、专业资质分为甲级、乙级、丙级三种
C、房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级
D、事务所资质不分级别
E、按事务所资质标准要求，合伙人中有3名以上注册监理工程师，合伙人均有5年以上从事建设工程监理的工作经历
如允许投标人通过邮购方式获取招标文件，招标人应在招标公告内明确告知在收到投标人介绍信和邮购款后 （）
A.约定日期内寄达B.约定日期内寄送
C.约定日期后寄达 D.约定日期前寄达
答案：B
解析：
解析 资格预审文件/招标文件获取的方式、地点：一般要求持单位介绍信到指定地点购买；采用电子招标投标的，可以直接从网上下载，无需单位介绍信；为方便弄地投标人参与投标，一般也可以通过邮购方式获取文件，此时招标人应在公告内明确告知在收到投标人介绍信和邮购款（含手续费）后的约定日期内寄送。应注意，前述约定的日期是指招标人寄送文件的日期，而不是寄达的日期，招标人不承担邮件延误或遗失的责任。
某大型工程项目的业主于2010年2月15日发布了该项目施工招标公告，3月1日向通过资格审查的施工单位发售招标文件，并规定3月18日11：00为投标截止时间。开标时，招标人宣布了评标标准，并授权评标委员会直接确定中标人。
问题：
(1)简述开标的含义及一般程序。
(2)该项目的施工招标在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定?请逐一说明。
答案：
解析：
(1)开标是招标人在投标截止时间的同一时间，依据招标文件规定的开标地点组织公开开标，公布投标人名称、投标报价以及招标文件约定的其他唱标内容。它是招投标活动的一项重要程序。
招标人应按照招标文件规定的程序开标。一般开标的程序是：
①宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员，并宣布开标纪律;
②招标人根据招标文件的约定，在开标前依次验证投标人代表的被授权身份;
③投标人代表检查、确认投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查、确认并公证;
④公布于投标截止时间前递交投标文件的投标人、投标标段、递交时间，并按招标文件规定，宣布开标次序，公布标底;
⑤开标人依开标次序，当众拆封投标文件，并由唱标人公布投标人名称、投标标段、投标保证金的递交情况、投标总报价等主要内容，投标人代表确认开标结果;
⑥投标人代表、招标人代表、唱标、监标和记录等有关人员在开标记录上签字确认。
(2)投标截止时间过短(从3月1日到3月18日，18天的时间)，按相关规定，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日时，最短不得少于20天。
财政部门对政府采购评审专家实行()。
A、统一条件
B、统一管理
C、分级管理
D、资源共享
E、随机选取
答案：A,C,D,E
解析：
财政部联合监察部于2003年制定了《政府采购评审专家管理办法》，具体规定了财政部门对政府采购评审专家实行“统一条件，分级管理，资源共享，随机选取、管用分离”的管理办法，建立专家库维护管理与抽取使用相互制约的管理制度。
关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素，下列说法正确的是()。
A、特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素
B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素
C、争议解决方法属于一般的合同要素
D、施工合同中的变更属于一般的合同要素
答案：C
解析：
合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，如当事人的名称或姓名及住所、标的、违约责任、争议解决方法等。特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。如施工合同中的变更、索赔等要素。
在管理承包模式（MC）中，业主要求管理承包商提出保证最大工程费用。关于实际工程费用的说法，正确的是（ ）。
A.超支部分由管理承包商承担，结余部分归业主所有
B.超支部分由业主承担，结余部分归管理承包商所有
C.超支部分由管理承包商承担，结余部分由管理承包商与业主分成
D.超支部分由业主承担，结余部分由管理承包商与业主分成
答案：C
解析：
一般来讲，业主均要求管理承包商（MC）提出保证最大工程费用，作为MC的承包基数，投资一旦超支则由MC承担，如有结余则与业主分成。
根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定，财政部门作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，投诉处理决定书应当包括()等内容。
A、作出处理决定的日期
B、被投诉人的答辩及请求
C、委托代理人的姓名、职业、住址、联系方式
D、告知投诉人行政复议申请权
E、处理决定的具体内容及事实根据和法律依据
答案：A,C,D,E
解析：
《政府采购供应商投诉处理办法》规定，财政部门作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖印章，并应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。投诉处理决定书应当包括下列主要内容：①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、住所等；②委托代理人办理的，代理人的姓名、职业、住址、联系方式等；③处理决定的具体内容及事实根据和法律依据；④告知投诉人行政复议申请权和诉讼权利；⑤作出处理决定的日期。
