首页 → 招标师

2021招标师考试试题题库9辑

发布时间：2021-08-10
2021招标师考试试题题库9辑

2021招标师考试试题题库9辑 第1辑

某工程建设单位在开工前已投保“建筑工程一切险”。当工地发生意外事故造成（ ）的伤亡损失属于第三者保险责任。


A.建设单位工作人员 B.总包单位技术人员

C.分包单位合同制工人 D.工地外过路行人

答案：D
解析：
建筑工程一切险是承保以土木建筑为主体的各类工程在整个建筑期间因自然灾害和意外事故造成的物质损失，以及被保险人对第三者依法应承担的赔偿责任的险种，简称“建工险”。

某国有企业采用施工总承包模式实施改扩建工程，该项目总体管理方案应由（ ）制订。


A.施工总承包商 B.监理单位

C.政府投资主管部门 D.项目业主

答案：D
解析：
项目管理方案是为了实现项目管理目标而进行的项目管理规划，是在项目初期根据项目目标转换而来的定义明确、要求清晰、具有指导性的项目整体管理规划文件。在项目初期施工总承包商还没有介入，总体管理方案是由业主制订的。

为了达到招标采购信息管理的目的，采购信息管理的方法包括()。

A、了解供应商的信誉和经营能力
B、了解和掌握采购信息来源，对采购信息进行分类
C、掌握采购信息的基本流程
D、掌握采购信息管理的手段
E、建立采购信息管理系统

答案：B,D,E
解析：
为了达到招标采购信息管理的目的，采用的方法主要包括：①了解和掌握采购信息来源；②对采购信息进行分类；③掌握采购信息管理的手段（如计算机）；④掌握采购信息流程的不同环节；⑤建立采购信息管理系统。

评标活动应当保证严格保密，其保密内容主要包括()。

A、评标地点
B、评标时间
C、中标候选人的推荐情况
D、评标委员会成员名单
E、投标文件评审比较情况

答案：A,C,D,E
解析：
招标人或其委托的招标代理机构应当采取有效措施，确保评标工作不受外界干扰，保证评标活动严格保密，有关评标活动参与人员应当严格遵守保密规则，不得泄露与评标有关的任何情况。其保密内容主要包括：①评标地点和场所；②评标委员会成员名单；③投标文件评审比较情况；④中标候选人的推荐情况；⑤与评标有关的其他情况等。

下列情形中，不具备招标条件的是()。

A、发包人在进行工程发包时，先不对外公开进行招标，而是先邀请部分施工企业组织进行内部招标
B、发包人不委托招标代理机构组织招标而自己组织招标
C、招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，未在招标文件中如实载明
D、依法必须招标的项目，发包人先确定一家施工单位，且在该施工单位已进场施工之后，发包人再组织补办招标程序

答案：C
解析：
《招标投标法》第9条对组织招标的条件作出了规定，招标人必须在具备该条规定的招标条件的情况下才可以组织招标。具体包括两个条件，首先为招标项目应按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。其次为招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。A项属于“两次招标”的情形；B项属于“不具备自行招标条件的发包人自行组织招标”的情形；D项属于“补办招标手续”的情形。

下列关于资格预审的说法正确的是()。

A、采用资格预审的项目，招标人必须组建资格审查委员会审查资格预审申请文件
B、资格审查委员会可以要求申请人对资格预审申请文件中含义不明确的内容进行口头澄清
C、申请人在资格预审申请文件中的建造师执业资格证书彩色复印件不清晰，资格审查委员会可以要求申请人递交该证原件进行核验
D、申请人在资格预审申请文件中的营业执照过期，资格审查委员会可以要求申请人递交更新的营业执照副本原件并以此依据进行评审

答案：C
解析：
A项，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，由招标人依法组建的资格审查委员会进行资格审查；其他招标项目可由招标人自行进行资格审查。B项，在审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容、明显文字错误等进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。D项，详细审查时，要求营业执照的营业范围与招标项目一致，执照期限有效。

关于中标通知书发出后的法律效力，下列说法中不正确的是（ ）。



A.招标人与所有未中标的投标人自此不存在任何权利义务关系
B.招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任
C.中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任
D.中标人放弃中标项目，招标人可以没收其投标保证金

答案：A
解析：
根据《招标投标法》第45条规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。如果中标人放弃中标项目，招标人可以没收投标保证金，实质是双方约定投标人以这一方式承担违约责任。如果招标人有违法情况，损害中标人以外的其他投标人利益的，其他投标人也可以主张自己的权利，表明了双方并非自此不存在任何权利义务关系。

某机电产品国际招标项目采用综合评价法评标，评标结果如表1所示。评标委员会推荐的中标候选人应为（）。


A.投标人甲 B.投标人乙 C.投标人丙 D.投标人丁

答案：D
解析：
综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满足程度，按照统一的标准（分值或货币）量化后进行比较的评标方法。能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价因素的投标被确定为最优投标，其投标人被推荐为中标候选人。评标委员会根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。

2021招标师考试试题题库9辑 第2辑

以下关于货物招标的说法，正确的有 （）

A.单个货物规模大、技术含量高时，可将货物标包适当集中，发挥规模效益
B.单个货物规模小、技术含量相对较低时，每一标包内货物数量不宜多
C.零散的招标管理模式，组织管理相对灵活，标包划分具有较大的灵活性，采购成本相对较低
D.集中招标管理模式，具有采购数量巨大，能够发挥规模效益的特点，可吸引较多具备实力的投标人参与竞争
E.如果分包过小，则很难引起实力雄厚投标人的兴趣，只能有中小厂家参与竞争，导致投标人的整体水平不高

答案：D,E
解析：
解析 货物采购标包划分考虑的主要因素有：（1）法规因素。（2）管理模式。货物招标管理模式可分为集中和零散两种情况。集中招标管理模式在政府采购和大型企业集团中较多应用。集中招标管理模式，将分散的货物采购在集中、统一的平台实施招标，具有采购数量巨大，能够发挥规模效益的特点，可吸引较多具备实力的投标人参与竞争，标包划分具有较大的灵活性。零散的招标管理模式多见于中小型工程建设项目和企事业单位的采购，采购规模小，组织管理相对灵活，但标包划分灵活性低，采购成本相对较高。（3）管理力量。（4）货物功能配套与技术关联。（5）货物种类与规模。不同种类的货物一般由不同资格能力的企业生产或供应，故应划分为不同的标包。货物规模对标包划分的影响可考虑两种情况：①单个货物规模大、技术含量高时，每一标包内货物数量不宜多，如单个货物规模大，标包内数量又集中，只有实力雄厚的投标人才能投标，而一些有一定竞争力的中小投标人则无力投标，会造成投标人数量减少，降低竞争力，从而可能会引起投标报价增加。②单个货物规模小、技术含量相对较低时，可将货物标包适当集中，发挥规模效益。如果分包过小，则很难引起实力雄厚投标人的兴趣，只能有中小厂家参与竞争，导致投标人的整体水平不高。（6）生产供应周期、效益。

根据《工程咨询成果质量评价办法》的规定，建设项目的必要性及利用现有基础的可能性论证、经济规模论证、优化结构论证、提高技术水平论证、合理布局论证属于工业建设项目可行性研究报告的质量目标体系中的()子目标。

A、贯彻宏观调控政策
B、市场调查分析
C、多方案比选
D、经济分析

答案：A
解析：
本题的考点为确定实现质量目标必需的过程及必需的资源。在《工程咨询成果质量评价办法》中，规定工业建设项目可行性研究报告的质量目标体系如下：(1)贯彻宏观调控政策子目标。建设项目的必要性及利用现有基础的可能性论证、经济规模论证、优化结构论证、提高技术水平论证、合理布局论证等。(2)市场调查分析子目标。对产品和原材料供求历史及现状调查、市场影响因素调查分析、市场预测和预测方法选择、产品规模合理性论证、制定营销战略等。(3)多方案比选子目标。包括厂址和外部配套条件论证、技术方案比选，实施方案比选等。(4)经济分析子目标。投资估算编制的准确性、产品成本估算依据可靠性、销售收入估算可靠性、效益估算可靠性、资金落实论证情况等。(5)风险分析子目标。经营风险分析、管理风险分析（包括对主要经营人员的资历和能力的分析）、财务及金融风险分析、政策风险分析等。(6)生态环境影响论证子目标。环境影响评价、制定环境治理措施、节能、节水、节约土地和安全、消防、职业卫生等论证情况。

进口设备货价通常是指进口设备的()。

A、出厂价
B、离岸价
C、抵岸价
D、到岸价

答案：B
解析：
本题的考点为进口设备货价。进口设备货价通常是指进口设备的离岸价(FOB)。

下列关于投标有效期的说法中，错误的是 （ ）

A.拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金
B.投标有效期从投标人递交投标文件之日起计算
C投标有效期内，投标文件对投标人有法律约束力
D.投标有效期的设定应保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同

答案：B
解析：
《工程建设项目施工招标投标办法》第29条和《工程建设项目货物招标投标办法》第28 条均规定.招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从招标文件规定的提交投标文件戴止之日起计算。

投资决策服务各阶段的研究重点具有差异性，可行性研究阶段的研究重点主要体现在()。

A、可行性研究的真实可靠程度
B、组织可行性
C、经济可行性
D、技术可行性
E、风险因素及其对策

答案：B,C,D,E
解析：
本题的考点为投资决策服务的阶段性差异。投资决策服务各阶段的研究重点具有差异性，可行性研究阶段的研究重点包括：投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、环境可行性、风险因素及其对策。可行性研究的真实可靠程度属于项目评估阶段的研究重点。

某工程设备安装调试投产后，遭遇百年不遇的洪水，设备被水浸泡损坏，用户要求厂家修理，这属于售后服务中的()服务。

A、质保期内免费服务
B、安装、调试和保养
C、投诉处理
D、紧急需求

答案：D
解析：
货物的售后服务通常包括产品的安装、维修、保养、质保期内免费服务、备配件供应、抱怨处理和紧急要求等方面，是生产制造企业产品质量保证的重要环节。其中，紧急需求包括用户的特殊要求（如功能、结构的变更）和因意外原因遇到困难时提供的紧急支援。特殊要求主要是用户在使用中要求对外观、功能或者结构进行变更等；意外原因包括地震、水灾导致的产品破坏，特殊情况下的现场保护等。紧急需求的处理费用往往须由用户承担。

从规划的流程看，下列不属于招标采购合同规划的内容的是()。

A、项目前期调研
B、合同解除
C、合同体系设计
D、合同签订

答案：B
解析：
从规划的流程看，招标采购合同规划的内容应涵盖项目前期调研、合同目标确定、合同体系设计、合同签订、合同履行以及跟踪评估的全过程。具体而言，招标采购合同规划的内容包括：①工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析；②初步合同规划；③工作分解；④合同数量及种类规划；⑤合同体系确立；⑥合同要素确定；⑦合同订立及履行规划；⑧合同动态跟踪评估规划等。

关于施工监理合同中“监理工作范围”条款，下列说法不正确的是（ ）。

A.监理工作范围一般应与工程项目总概算、单位工程概算所覆盖的工程范围相一致

B.在监理合同中，应明确约定监理人员执行咨询、监理工作的进度、质量要求以及委托方的相关责任

C.监理人不得参与可能与委托人利益冲突的任何活动

D.监理工作范围一般应与工程分包合同所覆盖的范围相一致

答案：D
解析：
施工监理合同中“监理工作范围”条款，一般应与工程项目总概算、单位工程概算所覆盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、单项工程承包所覆盖的范围相一致。

2021招标师考试试题题库9辑 第3辑

关于我国招标投标制度的现状，下列叙述有误的是（ ）。

A.招标投标法律体系已完善 B.建立了符合国情的监管体制
C.招标投标市场迅速发展 D.采购质量和资金使用效率明显提高

答案：A
解析：
我国招标投标制度的现状可概括为以下五点：①招标投标法律体系基本形成;
②建立了符合国情的监管体制；③招标投标市场迅速发展；④采购质和资金使用效率 明显提高；⑤企业竞争能力不断增强。

根据是否要求受益人提供单据，信用证可分为()。

A、跟单信用证
B、不可撤销信用证
C、光票信用证
D、保兑信用证
E、可转让信用证

答案：A,C
解析：
以信用证项下的汇票是否附有装运单据，信用证可分为跟单信用证和光票信用证。

计划阶段融资咨询需要考虑的内容不包括()。

A、项目的资金来源是否可靠
B、外部环境中是否存在投资机会
C、项目的债务清偿能力
D、项目的财务管理制度是否健全

答案：B
解析：
计划阶段融资咨询应考虑的内容包括：①项目的资金来源是否可靠；②资金数量能否满足项目的需要；③财务杠杆的选用是否恰当，项目的债务清偿能力，能否全部偿还贷款的本息和其他债务；④项目的财务管理制度是否健全；⑤股东的权益投资能否收回，股东能够获得的投资回报等。

()是实施特许经营项目的纲领性文件。

A、项目经济技术
B、项目实施方案
C、政府承诺条款
D、合同文本

答案：B
解析：
合同准备及签约管理包括项目经济技术论证、项目实施方案编制、合同授予方式选择、特许经营者条件设置以及合同签约管理。其中，项目实施方案是实施特许经营项目的纲领性文件。

_情况，必须采用国际竞争性招标。 （）

A.对于世行贷款项目，单个土建合同金额超过500万美元
B.对于亚行贷款项目，单个土建合同金额超过1000万美元
C.对于世行贷款项目，货物合同金额超过20万美元
D.对于亚行贷款项目，咨询顾问合同金额超过10万美元

答案：B
解析：
解析 国际竞争性招标的适用条件：对于世行贷款项目，单个土建合同金额超过2000万美元、货物合同金额超过50万美元、咨询顾问合同金额超过20万美元时必须采用国际竞争性招标。对于亚行贷款项目，单个土建合同金额超过1000万美元、货物合同金额超过100万美元、咨询顾问合同金额超过20万美元时必须采用国际竞争性招标。

根据《物权法》的相关规定，抵押权自登记时生效的情形包括()。

A、建筑物和其他土地附着物
B、生产设备
C、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权
D、建设用地使用权
E、交通运输工具

答案：A,C,D
解析：
根据《物权法》第187条、188条、189条的规定，抵押权生效的情形分为以下两种：①抵押权自登记时生效：建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权以及正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立；②抵押权自抵押合同生效时生效：生产设备、原材料、半成品、产品、正在建造的船舶和航空器以及交通运输工具抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人；企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押的，应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

下列不属于工程建设项目专业咨询人员主要风险种类的是()。

A、行为责任风险
B、工作技能风险
C、技术资源风险
D、财务风险

答案：D
解析：
本题的考点为工程建设项目专业咨询人员的风险种类。工程建设项目专业咨询人员风险主要有：行为责任风险、工作技能风险、技术资源风险、职业道德风险等。工程建设项目风险中，常见的业主风险有：决策风险、财务风险、技术风险、经济风险、不可抗力风险、管理失误风险、政治法律风险、组织风险等。

根据相关法律规定，采购及合同授予方式包括()。

A、公开招标
B、竞争性谈判
C、公平性磋商
D、邀请招标
E、单一来源采购

答案：A,B,D,E
解析：
根据《政府采购法》及相关规章制度的规定，采购及合同授予方式包括公开招标、竞争性谈判、邀请招标、竞争性磋商和单一来源采购等。

2021招标师考试试题题库9辑 第4辑

工程建设项目招标投标时，行政监督部门负责投诉处理的工作人员应当主动回避的有()。

A、近亲属是投诉人
B、近亲属是被投诉人
C、与被投诉人有利害关系，但对投诉事项公正处理不会产生影响
D、近亲属是被投诉人的主要负责人
E、在前两年，本人曾经在被投诉人单位担任普通管理职务

答案：A,B,D
解析：
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定，行政监督部门负责投诉处理的工作人员，有下列情形之一的，应当主动回避：①近亲属是被投诉人、投诉人，或者是被投诉人、投诉人的主要负责人的；②在近三年内本人曾经在被投诉人单位担任高级管理职务的；③与被投诉人、投诉人有其他利害关系，可能影响对投诉事项公正处理的。

根据《招标投标法》的规定，允许个人投标参加投标的项目为 （ ）

A.勘察项目 B设计项目
C.监理项目 D.科研项目

答案：D
解析：
《招标投标法》规定，投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用本法有关投标人的规定。

项目管理可以有效地应用于招标采购管理的主要依据是()。

A、采购管理属于项目管理的主要内容
B、招标采购工作具有项目的基本属性
C、招标采购的主要目标是价格目标
D、招标采购的工作重点是控制成本

答案：A
解析：
在项目管理的知识体系中，采购管理是项目管理的任务之一，是项目管理实施的关键环节和重要组成部分。采购管理是为整体项目管理服务的，其内容几乎涉及整体项目管理的各个方面，和整体项目管理的其他各项任务有着密不可分的联系，且互相作用、互相影响、互为交集。采购管理输出结果应是整体项目管理总体成果的一个部分，与整体项目管理的目标一致。

()不属于威廉姆森认为的交易成本的存在所取决的因素。

A、机会主义
B、资产专用性
C、受到限制的理性思考
D、人的本性

答案：D
解析：
交易成本在本质上是专业化与劳动分工的费用。威廉姆森认为，交易成本的存在取决于三个因素：受到限制的理性思考、机会主义以及资产专用性。机会主义描述了“狡诈地追求理论的利己主义”。资产专用性是指耐用人力资产或事物资产在何种程度上被锁定而投入的特定贸易关系，因而也就是在何种程度上他们在可供选择的经济活动中所具有的价值。资产专用性的高水平意味着双边垄断的存在。受到限制的理性思考是指人的有限理性，人的智力资源是稀缺的，人的认识是有局限的。

关于工程施工项目招标文件标准文本的适用，下列说法正确的是( )。

　　A. 依法必须进行招标的项目编制招标文件，可以使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
　　B. 依法必须进行招标的项目编制资格预审文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
　　C. 所有工程建设施工项目的招标文件，都应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
　　D. 招标人可以自行决定是否使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本

答案：B
解析：
参见教材P51

某合资品牌汽车由于存在设计缺陷，厂家开展大规模召回，这属于产品售后服务中的_措施。 （）

A.维修 B.保养
C.质保期内免费服务 D.紧急需求

答案：C
解析：
c 质保期内免费服务表现为：通常因产品的设计、制造、装配及原材料缺陷等因素引起的质量缺陷或损坏，生产企业应当提供免费的维修或者更换备配件。生产企业可以承诺提供其他的免费服务，如免费保养、免费上门访问等。大多数以购买、交货时间为质量保证期的起点。发生大规模产品缺陷而由生产制造企业开展的产品召回亦属于此项服务

建设工程具有周期长、争议多、纠纷复杂的特点，因此在争议解决过程中，各方当事人往往愿意主动选用的有效方式是()。

A、诉讼
B、调解
C、仲裁
D、协商

答案：B
解析：
目前在建设工程领域可以适用的调解机构有行政机关下属的具有调解职能的机构、行业协会调解机构、仲裁机构的调解中心、有专业声望的调解员等。由于建设工程纠纷具有较强的专业性，也较为复杂，因此，承发包双方选择专业的建筑工程纠纷调解机构处理纠纷，不仅有利于及时高效的化解矛盾，而且有利于使纠纷得到专业的、公正的且双方都信服的调解结果。

根据《政府采购评审专家管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，下列关于不得担任评标委员会成员的情况的表述，不正确的是 （）

A.招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标
B.采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标
C.采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标
D.评审专家原则上在1年之内不得连续2次参加政府采购评审工作

答案：D
解析：
根据《政府采购评审专家管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，不得担任评标委员会成员的情况有：（1）招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标；（2）采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标；（3）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标；（4）评审专家原则上在一年之内不得连续3次参加政府采购评审工作；（5）评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。

2021招标师考试试题题库9辑 第5辑

电子采购有助于在采购过程中()。

A、提高反馈性、提高可信性
B、提高独立性、提高公正性
C、提高全面性、加强公众信任
D、加强公众信任、提高透明度

答案：D
解析：
本题的考点为电子采购的作用。电子采购有助于在采购过程中加强公众信任和提高透明度。

招标文件发出后，某潜在投标人认为“投标人须知”中“投标文件须加盖密封章”的要求不够明确，要求招标人进行澄清。对此，招标人应该（ ）。



A.核实情况，认为“密封章”表述已经很明确，不予澄清
B.向该潜在投标人当面澄清
C.向该潜在投标人进行书面澄清
D.向所有购买招标文件的潜在投标人进行书面澄清

答案：D
解析：
投标人在投标过程中应该注意：①当投标人对招标文件有疑问时，可以要求招标人对招标文件予以澄清；②招标人可以主动修改招标文件；③招标人对巳发出的招标文件进行必要的澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件接受人，但不指明澄清问题的来源。招标文件的澄清与修改构成招标文件的组成部分。

被告行政机关拒绝履行判决、裁定的，关于第一审法院可以采取的措施，下列说法不正确的是()。

A、对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，直接从该行政机关的账户内划拨
B、在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处以罚款
C、向该行政机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议
D、拒不履行判决、裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任

答案：A
解析：
行政机关拒绝履行判决、裁定、调解书的，第一审法院可以采取以下措施：①对应当归还的罚款或者应当给付的款额，通知银行从该行政机关的账户内划拨；②在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关负责人按日处50元至100元的罚款；③将行政机关拒绝履行的情况予以公告；④向监察机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议，接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院；⑤拒不履行判决、裁定、调解书，社会影响恶劣的，可以对该行政机关直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以拘留；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。


某工程施工项目采用资格预审方式招标，并采用经评审的最低投标价法进行评标。共有3个投标人进行投标，且3个投标人均通过了初步评审，评标委员会对经算术性修正后的投标报价进行详细评审。招标文件规定工期为30个月，工期每提前1个月给招标人带来的预期效益为50万元，每拖延1个月给招标人带来的损失为400万元。


招标人提供一临时用地500亩，临时用地每亩用地费为6000元，评标价的折算考虑以下两个因素：(1)投标人所报的租用临时用地的数量；(2)提前竣工的效益。


投标人A：算术性修正后的投标报价为6000万元，提出需要临时用地400亩，承诺的工期为28个月。投标人B：算术性修正后的投标报价为5500万元，提出需要临时用地500亩，承诺的工期为29个月。投标人C：算术性修正后的投标报价为5000万元，提出需要临时用地550亩，承诺的工期为32个月。


【问题】


评标委员会应推荐哪个投标人为第一中标候选人？



答案：
解析：

(1)临时用地因素的调整：投标人A：（400-500）*6000=-600000（元）；投标人B：（500-500）*6000=0（元）；投标人C：（550-500）*6000=300000（元）。


(2)提前竣工因素的调整：投标人A:(28-30)*500000=-1000000（元）；投标人B:(29-30)*500000=-500000（元）；投标人C:(32-30)*4000000=8000000（元）。


(3)评标价格比较表如表6-20所示。



综上所述，投标人B经评审的投标价最低，评标委员会应推荐其为第一中标候选人。




某施工项目网络进度计划见下图，在施工过程中，由于业主提出工程变更，造成工作④—⑤工程量增加，持续时间由6天增加到9天,承包商因此事件应获得的工期补偿是_____天。()

A.0 B.1 C.2 D.3

答案：D
解析：
工期索赔一般是指承包商依据合同对于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。本题中业主设计变更导致工程延误或工程量增加，可以采用直接法，直接法：如果某干预事件直接发生在关键路径（④→⑤）上，造成总工期的延误，可以直接将该干预事件的实际干扰时间(延误时间）作为工期索赔值。

取得劳务分包资质的建筑业企业可以承接()。

A、施工总承包企业分包的劳务作业
B、项目业主依法发包的专业工程
C、专业承包企业分包的劳务作业
D、施工总承包企业分包的专业工程
E、可对所承接的专业工程全部自行施工

答案：A,C
解析：
建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质三个序列。取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或施工劳务企业。取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业依法分包的专业工程和发包单位依法发包的专业工程。取得施工劳务资质的企业（以下简称施工劳务企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

招标师合同管理的目标主要表现在()。

A、确保规范化的招标投标工作
B、编制高质量的招标文件
C、建立合同检查和奖惩制度
D、协助签订高质量的招标采购合同
E、监督和反馈合同履约情况

答案：A,B,D,E
解析：
招标师的工作质量和水平，不仅关系到整个招标投标活动的质量和水平，而且还严重影响招标合同订立和履行的质量和水平，以及整个项目目标的实现。招标师合同管理的目标主要表现在：①确保规范化的招标投标工作；②制定高水平的合同规划方案、构建科学合理的合同结构体系；③编制高质量的招标文件；④协助签订高质量的招标采购合同；⑤监督和反馈合同履约情况。c项，建立合同检查和奖惩制度是合同当事人的合同管理目标。

采用项目式组织方式进行多个项目管理的缺点是（ ）。


A.相同岗位重复设置 B.部门与人员责权不明
C.体系复杂，多头负责 D.项目人员受双重领导

答案：A
解析：
项目式组织方式的缺点有：①项目的某专业或业务管理水平往往取决于相应岗位个人的水平，可能拖累整体管理水平；②在不同阶段某一岗位工作任务不均衡时，易造成人浮于事或不能满足管理需求；③项目团队成员在项目后期没有归属感，可能影响工作情绪或发生短期行为；④对项目的上一级组织系统而言，如属下设有多个类似项目都采用这一管理组织方式，将产生相同岗位的重复设置，不但造成资源浪费，还难以提高专业水平。

2021招标师考试试题题库9辑 第6辑

设计施工一体化工程承包模式相对于工程设计、施工、设备采购分别承包模式具有优势特点，因此，这类工程承包模式更适合于()项目。

A、发包人的专业管理能力较强的
B、工期短、规模小、通用性强、简单的
C、招标人不提供施工图纸，只提供基本工艺设计方案的
D、发包人对施工工期和成本控制整体要求高、难度大的
E、发包人对工程施工图设计控制较少的

答案：C,E
解析：
设计施工一体化工程承包方式一般适用于工程建设项目规模大、专业技术性强、管理协调工作复杂、发包人对设计施工的管理力量薄弱，且愿意将大部分工作内容交给同一个承包人的情况。设计施工一体化工程承包方式与施工承包方式的最大区别是招标人不再提供工程设计图纸，只提供基本的工程方案（初步）设计/工艺方案设计作为招标条件，而将此后的工程设计与施工责任及相应风险转移给一个总承包人。这种工程承包方式有利于工程设计与施工之间的衔接配合，可以避免相互脱节而引起的差错、遗漏、变更、返工及纠纷；可以合理组织分段设计与施工，缩短建设工期。但招标人对工程设计细节和施工的调控影响力较小，所以通过招标选择同时具有设计和施工专业素质以及综合协调管理水平较高的工程总承包人，并合理清晰界定相关责任、风险显得至关重要。

澄清和修改的内容可能影响资格预审申请文件的.招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少_日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 （ )

A. 3 B. 5 C 7 D. 10

答案：A
解析：
澄清和修改的内容可能影响资格预审 申请文件的.招标人应当在提交资格预审申请文件载止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人：不足3日的.招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

投融资服务项目咨询机构提供的合同管理服务主要在于前期管理，包括()。

A、协助业主促使改制招商实施方案的批准
B、协助业主设计合同体系方案
C、协助业主与投资人进行合同谈判
D、协助业主与投资人签订合同
E、协助业主完成签订合同的工作

答案：B,C,D
解析：
在投融资咨询服务合同中，有时会将协助业主进行投融资方面的合同管理作为一项任务交付给咨询机构。咨询机构提供的合同管理服务主要在于前期管理，包括：①协助业主设计合同体系方案；②协助业主与投资人进行合同谈判；③协助业主与投资人签订合同。

关于国际贸易术语与合同性质的关系，下列说法不正确的是()。

A、国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素
B、国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素
C、一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定
D、支付条件可作为确定合同性质的决定因素

答案：B
解析：
本题的考点为国际贸易术语与合同性质的关系。国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素，一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定。虽然贸易术语是确定买卖合同性质的重要因素，但它并不是决定合同性质唯一的因素，确定买卖合同的性质，还应看买卖合同中的其他条件是如何规定的。例如，交易双方约定使用CIF术语，但同时也约定：“以货物到达目的港作为支付货款的前提条件。"按此条件签订的合同，就不是装运合同，而应当是到达合同，因为在这里支付条件是确定合同性质的决定因素。

根据《机电产品国际招标投标实施办法》，下列应当进行国际招标的是（ ）。

A.供产品维修用的部件 B.产品生产用的样品样机
C.供生产配套用的零件 D.旧机电产品

答案：B
解析：
《机电产品国际招标投标实施办法》第9条规定，对必须进行国际招标的机电产品中，属下列情况之一的，可以不进行国际招标：①国（境）外赠送或无偿援助的机电产品；②供生产配套用的零件及部件；③旧机电产品；④一次采购产品合同估算价格在100万元人民币以下的；⑤外商投资企业投资总额内进口的机电产品；⑥供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机；⑦国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品；⑧产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品；⑨供生产企业生产需要的专用模具；⑩供产品维修用的零件及部件；?根据法律、行政法规的规定，其他不适宜进行国际招标采购的机电产品。

工程建设项目常见的风险中不属于承包商风险的是()。

A、分包或转包的风险
B、报价失误风险
C、合同条款的风险
D、组织风险

答案：D
解析：
本题的考点为工程建设项目风险中，常见的承包商风险。承包商风险主要包括：投标决策阶段的风险，如信息缺失风险、中介与代理带给承包商的风险、报价失误风险、合作风险等；签约和履约阶段的风险，如合同条款的风险、工程管理的风险、合同管理的风险、物资供应的风险、成本管理的风险、业主履行合同能力的风险、分包或转包的风险、不可抗力造成的风险等；工程验收与交付阶段的风险，如竣工验收的风险、竣工验收资料管理的风险。工程建设项目风险中，常见的业主风险有：决策风险、财务风险、技术风险、经济风险、不可抗力风险、管理失误风险、政治法律风险、组织风险等。

下列服务招标项目中，投标人报价越高对招标人越有利的是（）。

A. 工程施工监理招标
B.设计标准确定的初步设计招标
C.服务价格固定的T0T项目招标
D.资产转让价格固定的T0T项目招标

答案：C
解析：

关于数据电文形式的法律效力，下列理解正确的有()。

A、电子招标投标活动形成的数据电文在满足《电子签名法》关于数据电文原件真实及可靠签名等前提下，与纸质文件具有同等的法律效力
B、数据电文形式完成的电子招标投标程序与纸质形式的招标投标程序具有同等法律效力
C、数据电文形式完成的电子招标投标程序比纸质形式的招标投标程序的法律效力低
D、当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以纸质文件为准
E、当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以数据电文为准

答案：A,B,E
解析：
数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等的法律效力，主要包含如下三层含义：①电子招标投标活动形成的数据电文在满足《电子签名法》关于数据电文原件真实及可靠签名等前提下，与纸质文件具有同等的法律效力；②数据电文形式完成的电子招标投标程序与纸质形式的招标投标程序具有同等法律效力；③同时使用数据电文和纸质文件的效力优先规定，当纸质文件与数据电文不一致时，除招标文件特别约定外，以数据电文为准。

2021招标师考试试题题库9辑 第7辑

下列各项中，能够准确描述一个完整的项目管理过程组的是()。

A、启动过程—规划过程—执行过程—监控过程—收尾过程
B、规划过程—启动过程—执行过程—监控过程—收尾过程
C、启动过程—规划过程—监控过程—执行过程—收尾过程
D、启动过程—监控过程—规划过程—执行过程—收尾过程

答案：A
解析：
在项目生命周期的每个阶段中都需要开展项目管理工作，都需要建立至少一个完整的项目管理过程组。项目管理是通过合理运用与整合各个项目管理过程组来实现的。根据逻辑关系，一个完整的项目管理过程组包含以下五个管理过程：①启动过程；②规划过程；③执行过程；④监控过程；⑤收尾过程。

在采购个人咨询专家的程序中，当咨询顾问招标结束后，银行或借款人将与中标的咨询顾问签订合同，其中，（ ）合同广泛用于复杂的研究、施工监理、顾问性服务以大多数的培训任务。

A.以时间为基础的 B.总价固定支付
C.百分比 D.不定期服务

答案：A
解析：
咨询顾问招标结束后，银行或借款人将与中标的咨询顾问签订合同，世行、亚行咨询服务的合同有总价包干合同和以时间为基础的合同。以时间为基础的合同广泛使用于复杂的研究、施工监理，顾问性服务，以及绝大多数的培训任务。

下列各项不属于工程项目竣工决算内容的是()。

A、竣工决算报告情况说明书
B、竣工财务决算报表
C、工程造价比较分析报告
D、工程竣工计划对比分析报告

答案：D
解析：
竣工决算是建设项目全部竣工验收合格后，项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件。其内容主要包括：①竣工决算报告情况说明书；②竣工财务决算报表；③工程竣工图；④工程造价比较分析报告。

()是实施社会监督的基础和前提条件。

A、当事人监督
B、行政监督
C、信息公开
D、司法监督

答案：C
解析：
信息公开是实施社会监督的基础和前提条件，保障社会公众对依法必须招标项目的招标投标活动信息必要和充分的知情权，才能依法履行监督权。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），对材料设备的检验或试验，正确的做法是()。

A、发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验，费用由发包入负责
B、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由发包人负责
C、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责
D、承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验，费用由承包人负责
E、承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责

答案：B,E
解析：
本题的考点为材料设备供应。发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。承包人供应的材料设备使用前，承包人应按照工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

下列关于招标采购战略管理的说法错误的是()。

A、战略管理一般分为战略分析、战略选择与战略实施三个步骤
B、战略管理的任务在于通过战略制定、战略实施和日常管理，实现组织的战略目标
C、战略不仅涉及战略的制定和规划，而且也包含着将制定出的战略付诸实施的管理，它是静态的、一次性的管理
D、战略管理是需要根据外部环境的变化、企业内部条件的改变，以及战略执行结果的反馈信息等，而重复进行新一轮战略管理的过程，是不间断的管理

答案：C
解析：
C项，战略不仅涉及战略的制定和规划，而且也包含着将制定出的战略付诸实施的管理，它不是静态的、一次性的管理，而是循环的、往复的、全过程的动态管理过程。

施工合同管理中，利用合同的正当手段防范风险、维护自身的正当利益的是施工合同的( )管理。

A、合同
B、计划
C、财务
D、成本

答案：A
解析：

《招标投标法》规定，对招标文件的澄清与修改，应当注意( )。

A、招标人有权对招标文件进行澄清与修改
B、招标文件进行澄清与修改的范围以及方法
C、对招标文件进行澄清与修改内容的限制要求
D、澄清与修改的时限
E、澄清或修改的内容应为招标文件的组成部分

答案：A,D,E
解析：

2021招标师考试试题题库9辑 第8辑

利用外国政府贷款的项目，评委会应在评标工作完成后( )个工作日内，向地方财政部门报送评审委员会组成情况、评标过程、对各采购代理公司打分的详细情况及评标结果。

A、5
B、7
C、10
D、15

答案：A
解析：

目前，我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行()。

A、审查
B、检查
C、结汇
D、核销

答案：D
解析：
卖方在办理货物出口以及制单结汇后，还应根据国家有关政策或规定及时办理外汇核销及出口退税等手续。

关于招标采购实施过程的描述，正确的有( )。

A、资格预审不合格的投标人不得参加评标
B、招标人可单独组织有潜力的投标人进行现场勘察
C、投标预备会所作解答的内容为招标文件的组成部分
D、中标人确定后，招标人应将中标结果通知所有的投标人
E、招标人和中标人订立书面合同后，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

答案：C,D,E
解析：

根据合同计价方式划分，项目合同类型可以分为()。

A、总价合同
B、成本加酬金合同
C、总包合同
D、单价合同
E、分包合同

答案：A,B,D
解析：
根据合同计价方式划分，项目合同类型通常有总价合同、单价合同和其他价格形式合同，其中，其他价格形式合同包括成本加酬金合同以及合同当事人约定的其他计价形式。CE两项，按合同签约各方的承包关系划分，项目合同类型可以分为总包合同和分包合同。


2012年5月13日A房地产公司与B施工企业签订了《建设工程施工合同》，约定发生争议由C仲裁委员会裁决。2013年4月9日，B施工企业开始进场施工02013年11月该工程经县建设局办理公开招标投标手续，11月21日经县建设工程招标投标管理站备案，发出中标通知书，在没有B施工企业报价的情况下，确定B施工企业为A房地产公司开发的“城东2号住宅楼”中标人，建设规模为5723m。中标标价为人民币240万元，420元／m2，11月21日14：00前到A房地产公司与该公司签订施工合同。双方一直没有按中标通知书重新签订施工合同。A房地产公司从2013年9月至2014年3月给B施工企业拨付工程款共计1500000.00元。


2013年11月28日，B施工企业承建的城东2号住宅楼工程通过了竣工验收。B施工企业退出施工现场后于2014年5月23日向A房地产公司送交《建筑工程结算书》，该结算以双方2012年5月13日订立的《建设工程施工合同》为依据，扣减甩项项目，增加新增项目，结算价为2776068.25元。然而A房地产公司在审查B施工企业《建筑工程结算书》时有异议，认为双方应当以中标通知书价格为基准（扣减甩项项目，增加新增项目），则结算价为2076503元。A房地产公司向县人民法院提起了诉讼，B施工企业向C仲裁委员会申请仲裁。


问题


1.2012年5月13日A房地产公司与B施工企业签订的《建设工程施工合同》是否有效？本案中标通知书由县招标投标管理站发出是否正确？说明理由。


2.如果最终无法协商一致，应当以何种方式作为解决合同争议？说明理由。




答案：
解析：

1.2012年5月13日A房地产公司与B施工企业签订的《建设工程施工合同》无效。理由：按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定，商品住宅属于必须招标的项目，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的，必须进行招标。因此，2012年5月13日A房地产公司与B施工企业签订了《建设工程施工合同》，承包的施工项目属于依法必须招标的项目。但双方在签订合同时尚未进行公开招标，违反了《招标投标法》第3条规定，订立的合同无效；同时，其第45条规定，应由招标人向中标人发出中标通知书，故招标投标管理站发出不正确。


2.如果最终无法协商一致，应当以仲裁作为解决争议的最终方式。理由是：虽然双方签订的《建设工程施工合同》无效，但双方约定的仲裁条款是有效的，《合同法》第57条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。《仲裁法》第19条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。《仲裁法》第17条规定了仲裁协议无效的情形：有下列情形之一的，仲裁协议无效：(1)约定的仲裁事项越出法律规定的仲裁范围的：(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立仲裁协议的；(3)一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议的。仲裁协议的订立无上述情况，则不论双方订立的建设工程合同是否有效，仲裁协议仍然有效。双方约定以仲裁作为解决争议的方式，则排除了法院对争议的管辖，当事人只能以仲裁作为解决争议的最终方式。C仲裁委员会应当受理仲裁，县人民法院则应当不予受理。


工程监理评标在详细评审时重点考核的内容包括 （）

A.监理大纲的科学可行，
B.对工程重点难点的认识
C.类似项目监理经验
D.拟投入试验检测仪器设备及其应用能力的评审
E.实际投入现场监理单位人员的素质

答案：A,C,D,E
解析：
解析 工程监理评标在详细评审时重点考核的内容包括：（1）投标人的监理大纲的科学可行性；（2）类似项目监理经验；（3）总监理工程师资历；（4）现场监理机构的整体实力；（5）拟投入试验检测仪器设备及其应用能力。

在招标采购风险中，()等都属于对称信息条件下的风险。

A、利率风险
B、汇率风险
C、政治风险
D、经济风险
E、项目相关方行为风险

答案：A,B,C,D
解析：
本题的考点为招标采购风险的种类。在经济交易行为中，根据交易双方在信息占有方面的地位不同，可以将不完备信息状态区分为信息对称和信息不对称两种情况。在招标采购风险中，利率风险、汇率风险、政治风险等都属于对称信息条件下的风险。正常情况下交易双方都不可确切预知未来市场价格的变动情况从而占据优势，而只能根据公开的信息和市场供求状况作出预测，因而信息是对称的。信息不对称条件下的风险指的是项目各相关方行为决策所引起的风险，即项目相关方行为风险。

下列关于开标程序顺序的表述，正确的是 ( )

A.密封情况检查一公证一拆封一唱标
B.密封情况检查一拆封一唱标一记录并存档
C.密封情况检查一拆封一公证一唱标
D.密封情况检查一拆封一公证一记录并存档

答案：B
解析：
根据《招标投标法》的规定，开标程序的顺序为：（1)密封情况检查；（2)拆封；（3)唱标; (4)记录并存档。

2021招标师考试试题题库9辑 第9辑

资格后审是在_后，对投标人的资格审查。 （）

A.定标 B.评标
C.开标 D.发布招标公告

答案：C
解析：
解析 资格后审是在开标后对投标人进行的资格审查。采用资格后审方式时，招标人应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。对资格后审不合格的投标人，评标委员会应否决其投标。

根据国家有关职业病的法律规定，下列关于职业病的处理要求，说法正确的有( )。

A、职工被确诊患有职业病后，其所在单位应根据职业病诊断机构的意见，安排其医治或疗养
B、在医治或疗养后被确认不宜继续从事原有害作业或工作的，应自确认之日起的3个月内将其调离原工作岗位，另行安排工作
C、患有职业病的职工变动工作单位时，其职业病待遇应由原单位负责
D、新发生的职业病不论与现工作有无关系，其职业病待遇由新单位负责
E、劳动合同制工人解除劳动合同后，在待业期间新发现的职业病，其职业病待遇由原终止或解除劳动合同单位负责

答案：A,C,D,E
解析：

项目的试运行及质量保修管理期间，人员培训应考虑()。

A、制订培训计划
B、确定培训对象与培训目的
C、人员培训的原则
D、培训地点
E、培训通过标准

答案：A,B,C,D
解析：
项目的试运行及质量保修管理期间，人员培训应考虑如下步骤及因素：①制订培训计划。②确定培训对象与培训目的，培训对象包括生产管理人员和技术人员、各生产岗位的操作人员、大型设备的维修人员等。培训的目的是使经过培训的人员都能上岗胜任所要承担的工作，熟悉企业制度、工作程序、操作规程，掌握应有的技术。③人员培训的原则。要注重实用、高效、经济、便利及理论培训与实际操作相结合的原则。④培训地点。根据工程项目生产工艺的复杂程度、生产装备技术含量、主体备是否从国外引进等因素，合理确定培训地点。

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。

A、6月4日
B、6月9日
C、7月19日
D、7月24日

答案：D
解析：
行政复议的申请人认为招标投标监督机构的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。题中，该施工单位5月25日收到处罚决定，可以推定其5月25日知道该具体行政行为。故其申请行政复议的最后期限为7月24日。

关于投标保证金的退还，下列说法中正确的有()。

A、工程建设项目，招标人应在中标通知书发出后5个工作日内退还中标人的投标保证金
B、工程建设项目，招标人应在与中标人签订合同后5个工作日内退还未中标人的投标保证金
C、机电产品国际招标项目，招标人应在合同签订后15日内原额退还未中标的投标人的投标保证金
D、机电产品国际招标项目，招标人应在中标人按照招标文件规定签订合同、交纳了履约保证金和招标服务费后退还中标人的投标保证金
E、政府采购项目，招标采购单位逾期退还投标保证金的，应当退还投标保证金本金并按商业银行同期存款利率上浮20%后的利率支付资金占用费

答案：B,D,E
解析：
ABC三项，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。D项，机电产品国际招标项目，投标人在投标有效期内撤销投标、中标后未在规定期限内签订合同或提交履约保证金、未按规定交纳招标服务费的，投标保证金不予退还。反之，应该退还。E项，政府采购货物和服务招标项目，采购人应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，如采购人逾期退还投标保证金，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

管理咨询方根据业主委托方式选择介入工程建设项目的时机。“建造全过程管理”是指管理咨询方在()阶段即介入项目管理。

A、项目建议书
B、设计与计划
C、施工
D、可行性研究

答案：B
解析：
业主在项目的工程设计与计划阶段才委托管理咨询单位介入项目管理，承担项目工程设计管理与预控计划的编制工作，并延续至项目的竣工及保修责任期，因管理咨询单位在此情况下介入了四阶段表达方式所述“工程设计与计划阶段”和“施工阶段”或三阶段表达方式所述项目“建造期”或“建设期”的完全管理，管理咨询单位所承担的管理被国际工程管理界称为“建造全过程管理”。


2013年，国内某进出口公司（以下简称“卖方”）与香港某投资有限公司（以下简称“买方”）在北京签订了一份CNFCANADA，总价款为2000000加元的买卖食品罐头合同，装运期：2014年1月～10月；目的港：加拿大；支付方式：不可撤销、可转让、可分割见票30d内付款的信用证，开证期为每一期装船期前30d，货物标纸底版由买方负责提供。合同签订后，卖方即安排工厂投入生产，并于2013年12月及2014年年初，多次传真催乙公司开证和提交其要求的包装需用的商标纸标纸底版，但买方开证推迟，信用证规定：交货期：2014年2月13日以前，但买方迟迟未提供标纸底版快邮卖方。


之后卖方多次传真要求对方提供包装商标纸底版，因交货期限已迟延因此要求对方修改信用证，但买方多次表示其客户加拿大P公司对货物交货期延长等不满，未修改信用证但口头保证接受不符点并不断催促卖方发货及相应单据至其客户，卖方发货后，对方通知卖方其客户P公司以不符L/C之要求拒绝提货，后虽经多方协商但未果，卖方被迫将货款转售德国汉堡，因减价、换标、运费及其他共损失28万美元。此外，由于买方解除合同，造成卖方已生产的货物处理损失近20万美元。


问题


1.买方是否有权拒付？买方是否有权拒收货物？


2.转售货物的损失应由谁承担？说明理由。


3.买方是否有权解除本合同？说明理由。



答案：
解析：

1.买方在本案中已丧失拒付权。买方无权拒收货物，加拿大P公司同样无权拒收货物。


2.本案货物被迫转售德国客户，造成差价，费用损失28万美元，此责理应由买方公司承担。


理由：首先，P公司拒付的主因是主要单据有不符点，而该不符点均得到买方的确认接受，其无权再以该不符点为由拒付；其次，在买方付款前，卖方已于3月16日将单据放行给买方，而买方在3月5日承诺将按D/P30d方式付款，也即远期付款交单，到期买方即有义务付款，而不论其是否已将货物转售；第三，由于P公司的拒付、拒收，货被迫转售由此产生了换标、转运费用、合同降价等损失都是因买方行为造成，如果买方不承诺接受不符点，卖方不会发货，也就不会产生运费，同时，货贬值损失显然也是买方的不当拒付行为导致。至于因P公司无权拒收而造成的损失应由买方向P公司索赔。


3.买方无权解除本合同。


理由：本案合同是由多批货物组成，各批货均是相互独立，互不相干的，因此一批货的履行违约，并不赋予对方解除合同的权利。



管理咨询单位的项目诉求与管理目标包括()。

A、准确详尽的设计任务书
B、明确及时的指令
C、报酬合理
D、获取信息及时准确
E、决策迅速

答案：C,D,E
解析：
管理咨询单位的项目诉求与管理目标包括报酬合理、业主信任、获取信息及时准确、决策迅速。

上一篇：2021招标师真题下载8节

下一篇：2021招标师真题下载6卷

相关文章
热门文章
推荐文章