首页 → 招标师

2021招标师考试真题及答案8卷

发布时间：2021-07-03

2021招标师考试真题及答案8卷 第1卷

关于依法必须招标的工程建设项目，下列说法中正确的是（）。

A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同
B.评标和定标应当在开标日后30个工作日内完成
C.联合体中标的，各方不得组成新的联合体或参加其他联合体在其他项目中投标
D.招标人应当确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人
E.中标人的投标保证金应当留作履约保证金

答案：A,D
解析：

海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。

A、特别附加险
B、一般附加险
C、平安险
D、特殊附加险

答案：B
解析：
一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。

下列关于招标文件的澄清和修改的说法中，正确的是（ ）。



A.招标人和投标人均可要求对投标文件进行澄清和修改
B.工程建设项目招标人对招标文件的澄清和修改应在提交投标文件截止时间至少15 日前进行
C.政府采购项目招标人对招标文件的澄清和修改应在指定媒体上发布更正公告
D.机电产品国际招标项目招标人对招标文件的修改应当在开标日15日前进行
E.政府采购项目招标人对投标截止时间的修改至少应当在招标文件要求提交投标文件 截止时间3日前进行

答案：B,C,D,E
解析：
A项，《招标投标法实施条例》第52条规定，投标文件中有含义不明确的内容、 明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、 说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。而招标文件发出以后，无论出于何种 原因，招标人可以对发现的错误或遗漏，在规定时间内主动地或在潜在投标人提出问 题进行解答时，澄清或者修改，改正差错，避免损失。

甲、乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当采取的措施是（ ）。

A.不必通知乙，也不必经乙同意 B.应当通知乙，并经乙同意
C.应当通知乙，但不必经乙同意 D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙

答案：C
解析：
合同权利的转让也称为债权转让，是指债权人通过协议将合同的权利全部或者部分的转让给第三人。合同权利的转让可以分为全部转让或者部分转让。合同权利转让的生效，采用通知原则，即合同权利的转让需通知债务人，未经通知的，该转让对债务人不发生效力。原则上，以书面形式订立的合同的债权转让应当采用书面形式，并且该通知一般不得撤销，除非经受让人同意。

关于否决投标，下列说法不正确的是 （）

A.否决投标最终由招标人决定
B.被否决的投标经修改后不可以再次参加投标
C.投标人不足3个时可以依法否决投标
D.所有投标被否决后应当依法重新招标

答案：A
解析：
AD两项，《招标投标法》第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。B项，被否决投标的.不再参加投标文件的详细评审。C项，按照招标投标实施条例规定，投标人不足3个或所有的投标被否决等法定情况出现时，招标人应依法重新招标。

投标人参加工程建设项目施工投标应当具备的条件有 （ ）

A.具有独立订立合同的权利
B.在最近五年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题
C.暂时处于被责令停业的状况
D.具有履行合同的能力
E.法律、行政法规规定的其他资格条件

答案：A,D,E
解析：
《工程建设项目施工招标投标办 法》第20条规定了投标人参加工程建设项目施工投标应当具备5个条件：（1)具有独立订立合同的权利；（2)具有履行合同的能力，包括专业、 技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；（3) 没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（4)在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；（5)法律、行政法规规定的其他资格条件。

关于开标活动，下列说法错误的是 （）

A.开标由招标人主持，也可以委托招标代理机构主持
B.招标人可以委托公证机构对开标情况进行公证
C.开标时投标人必须参加
D.招标人可以邀请除投标人以外的其他方面相关人员参加开标

答案：C
解析：
《工程建设项目货物招标投标办法》第40条明确规定，投标人或其授权代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。招标人邀请所有投标人参加开标是法定的义务，投标人自主决定是否参加开标会是法定的权利。

根据国家发展和改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》，工程中标金额在500万~ 1000万元区间的，招标代理服务收费费率标准是（ ）。

A. 0.45% B. 0. 55% C. 0.7% D. 0.8%

答案：B
解析：
招标代理服务收费标准如表1所示。

2021招标师考试真题及答案8卷 第2卷

生产者、销售者在生产、销售产品时应注意的事项不包括()。

A、产品质量应当检验合格
B、产品必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求
C、不得进行重复抽查
D、推行企业质量体系认证制度

答案：C
解析：
生产者、销售者在生产、销售产品时应注意以下几点：①产品质量应当检验合格；②产品必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求；③推行企业质量体系认证制度。

信用证是银行出具的一种有条件的付款保证，信用证业务的基本当事人有_认证。（ ）

A.议付行 B.保兑行
C.开证行 D.受益人
E.开证申请人

答案：C,D,E
解析：
信用证的基本当事人有3个：开证申请人、开证行和受益人。其他当事人主要有： 通知行、议付行、付款行、偿付行和保兑行。

某工程建设项目的资格预审文件根据《标准施工招标资格预审文件》（2007年版）编制，采用有限数量制评审。资格预审文件规定通过资格预审的申请人数量为7家，实际通过详细审查的申请人为3家。对此，下列做法中正确的是()。

A、重新组织资格预审
B、修改资格预审标准，重新评审
C、3家均通过资格预审，不再进行评分
D、以资格后审方式招标

答案：C
解析：
评审采用有限数量制的，通过详细审查的申请人超过3个但没有超过资格预审文件规定数量(N)的，不再进行评分，均通过资格预审；通过详细审查的申请人数量超过资格预审文件规定数量(N)的，资格审查委员会应按资格预审文件规定的评审因素和评分标准进行评审，并依据规定的评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序，确定资格预审文件规定数量(N)的申请人通过资格预审。

国内贸易运输的方式中，铁路运输的优点不包括()。

A、运行速度较快
B、安全性高，损耗率低
C、运输成本较低
D、运输能力大

答案：B
解析：
铁路运输是一种仅次于海洋运输的常见运输方式。海洋运输的进出口货物，也大多是靠铁路运输进行货物的集中和疏散的。铁路运输有许多优点，一般不受气候条件的影响，可保障全年的正常运输，而且运量较大，速度较快，有高度的连续性，运输过程中可能遭受的风险也较小。


某民营房地产开发企业投资的商品住宅项目，总建筑面积36万m2招标人采用邀请招标方式进行施工总承包招标，共向A、B、C、D4家企业发出了招标文件，招标文件规定：“投标保证金为150万元人民币；采用固定总价合同；招标人和中标人在中标通知书发出后30日内订立合同书，合同书订立后10日内，中标人进场施工并按合同价的10%提交履约保证金。”开标后，投标人A、B、C、D的投标报价分别为6300万元人民币、6150万元人民币、6100万元人民币和5850万元人民币。招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致。随后C企业将投标报价修改为5800万元人民币。评标委员会严格按照招标文件规定的评标标准和方法，经评审后推荐该C企业作为排名第一的中标候选人。招标人遂向C企业发出了中标通知书，中标价格为5800万元人民币。进场施工后，C企业一直未按招标文件规定向招标人提交履约保证金。招标人以C企业未能提交履约保证金为由单方解除了双方签订的施工总承包合同，并扣留了其投标保证金150方元人民币。


问题


1.该项目施工总承包合同是否有效？简要说明理由。


2.招标人对C企业投标保证金的处置是否妥当？简要说明理由。


3.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向何地法院提起诉讼？





答案：
解析：

1.该项目施工总承包合同无效。理由：开标后，招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致，随后C企业将投标报价修改，中标无效。


2.招标人对C企业投标保证金的处置妥当。理由：拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。


3.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向施工行为地法院提起诉讼。




下列各项不属于编制招标文件时应注意的问题的是()。

A、招标文件术语、合同条款等应规范统一
B、实质性要求和条件是招标文件重点应考虑的，并需采用醒目方式标明的内容
C、招标文件应充分考虑招标项目特点和管理需求
D、招标文件应标明相关的技术标准和要求

答案：D
解析：
投标文件格式的主要作用是为投标人编制投标文件提供固定的格式和编排顺序，以规范投标文件的编制，同时便于评标委员会评标。为确保招标文件的质量，编制招标文件时应注意：①招标文件应充分考虑招标项目特点和管理需求；②实质性要求和条件是招标文件重点应考虑的，并需采用醒目方式标明的内容；③防范招标文件中的违法、歧视性条款；④招标文件术语、合同条款等应规范统一。

下列关于项目融资合同文件体系的表述，错误的有()。

A、收益转让协议的目的是使贷款人获得收益权的抵押利益，使贷款人对项目现金收益拥有法律上的优先权
B、租赁协议，在BLT（建设一租赁一移交）或以融资租赁为基础的项目融资中承租人和出租人之间签订的租赁协议
C、投资协议是贷款人与项目公司之间就项目融资中贷款权利与义务关系达成一致而订立的协议，是项目融资过程中最重要的法律文件之一
D、特许经营协议指需要融资的项目已经获得东道主政府许可，其建设与经营具有合法性的重要标志

答案：C
解析：
项目融资合同文件体系的具体结构包括：①特许经营协议；②投资协议；③担保合同；④贷款协议；⑤租赁协议；⑥收益转让协议（托管协议）；⑦先期购买协议；⑧经营管理合同；⑨供货协议；⑩提货或付款协议。其中，投资协议是项目发起人和项目公司之间签订的协议，主要规定项目发起人向项目公司提供一定金额的财务支持，使项目公司具备足够的清偿债务的能力；贷款协议是贷款人与项目公司之间就项目融资中贷款权利与义务关系达成一致而订立的协议，是项目融资过程中最重要的法律文件之一。

关于主要贸易术语的对比，下列说法错误的有()。

A、EXW的交货地点是装运港口
B、FOB的风险转移界限为货物交到船上
C、CIP方式中，买方承担出口报关的责任、费用
D、CIP适用于任何运输方式
E、DDP方式中，买方承担进口报关的责任、费用

答案：A,C,E
解析：

2021招标师考试真题及答案8卷 第3卷

工程总承包是从事工程总承包的企业受()委托的承包。

A、发包人
B、委托人
C、客户
D、承包人

答案：A
解析：
工程总承包是指从事工程总承包的企业受发包人委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。

确定中标人的权利属于（ ）。



A.招标人 B.评标委员会
C.招标代理机构 D.行政监督机构

答案：A
解析：
根据《招标投标法》第40条规定，委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对特定招标项目的评标有特别规定的，从其规定。

招标采购过程中的技术知识包括()。

A、采购标的都有明确的技术属性，一般都用技术标准和条件衡量
B、采购行为属于技术活动
C、采购管理学知识包含技术部分
D、采购活动必须由专业技术人员参与
E、采购项目监控的技术应用

答案：A,B,D
解析：
招标采购中的技术知识包括：①采购标的都有明确的技术属性，一般都用技术标准和条件衡量；②采购行为属于技术活动，技术活动贯穿招标采购的全过程；③采购活动必须由专业技术人员参与，包括采购专家、技术专家、评标专家等。法律对于评标专家的专业技术能力都进行了严格的要求。

某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，向()申请行政复议。

A、市环保局
B、省建设厅
C、市人民政府
D、省人民政府

答案：C
解析：
行政复议的申请人认为招标投标监督机构的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。如果是对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

服务项目()的目的是制定出项目的预算，为项目的执行和控制确定基准。

A、范围计划
B、时间计划
C、成本计划
D、人力资源计划

答案：C
解析：
服务方案的内容主要有项目范围计划、组织和人力资源计划、时间计划、成本计划等。尽管服务项目的评审通常不以价格作为主要方式，但并不意味着服务项目的成本管理不重要。服务方也要经过严格的成本管理的程序，进行成本的估算、预算，并在项目执行的过程中严格的控制成本。

下列招标项目中，关于重新招标的做法，错误的是（?? ）。

A．依法必须招标的工程建设勘察设计项目，同意延长投标有效期的投标人为2人，应当重新招标
B．某依法必须进行招标的施工项目，所有投标均被否决的，应当重新招标
C．某机电产品国际招标项目，招标人的采购计划发生重大变更的，可以重新招标
D．某政府采购货物招标项目，投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足3家的，招标人应当重新招标

答案：D
解析：
《工程建设项目货物招标投标办法》第28条，《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第48条均规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。 P93《招标投标实施条例》规定，否决投标包括两种情况：一是否决其投标，即在评标过程中，如投标文件不符合法定要求或不能满足招标文件的实质性要求的，评标委员会可以决定对个别投标文件作否决其投标处理，也就是通常其他相关部门规定的废标。二是在评标过程中，因有效投标不足导致投标明显缺乏竞争、不能实现招标目的的，评标委员会可以依法否决所有投标。投标人不足3个或所有的投标被否决等法定情况出现时，招标人应依法重新招标。 在国际招标过程中，有下列情况之一的，经向相应的主管部门备案，招标人可以重新组织招标：②招标人的采购计划发生重大变更的； 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理： 1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

根据《招标投标法实施条例》第26条的规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算的 （ ）

A. 1% B. 2%
C. 3% D. 5%

答案：B
解析：
《招标投标法实施条例》第26条规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。


×工业厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高。故在施工招标文件中指出，承包商无须再考虑清除耕植土问题。某承包商通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与业主签订了固定总价合同。然而，承包商在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。


问题


1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应如何处理？


2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，接到业主方就上述情况提出的设计变更图纸之后，承包商应如何处理？


3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，变更的范围有哪些？




答案：
解析：

1.在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，及时通知甲方，要求对地质资料重新勘察并对原设计进行变更。


2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，接到业主方就上述情况提出的设计变更图纸之后，承包商处理如下：


(1)应组织相关人员学习和研究变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不妥之处，应主动与业主方沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后，或确认设计变更图纸不需要修改之后，研究制定实施措施和方案并报业主方审批。


(2)在合同约定的时间内，一般为接到变更图纸的14d内，向业主提出变更工程价款和工期顺延的报告。


(3)业主方应在收到书面报告后的14d内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，应进一步与甲方就变更价款协商，协商一致后，修改合同。若协商不一致，按工程承包合同争议的处理方式解决。


3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，变更的范围有：


(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；


(2)取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；


(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；


(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸；


(5)改变工程的时间安排或实施顺序。


2021招标师考试真题及答案8卷 第4卷

下列关于招标人自行招标的说法中，不符合《工程建设项目自行招标试行办法》规定的是()。

A、招标人应当具备编制招标文件和组织评标的能力
B、自行招标应当向有关行政监督部门备案
C、一次核准自行招标手续只适用于一个工程建设项目
D、招标人应当在发出中标通知书后的15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

答案：D
解析：
D项，《工程建设项目自行招标试行办法》规定，依法必须招标的项目，招标人在确定中标人的15日内应该将项目招标投标情况书面报告提交招标投标有关行政监督部门。

标的属性的质量控制不包括()。

A、工程招标采购质量控制
B、货物招标采购质量控制
C、服务招标采购质量控制
D、招标过程质量控制

答案：D
解析：
标的属性的质量控制主要包括以下三个方面的内容：①工程招标采购质量控制；②货物招标采购质量控制；③服务招标采购质量控制。

下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是()。

A、固定单价合同
B、成本加固定费用合同
C、固定总价合同
D、最大成本加费用合同

答案：C
解析：
本题的考点为承包人承担风险最大的合同类型。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险。

某依法必须招标的机电产品国际招标项目，评标委员会组成为：招标人代表1人，招标机构代表1人，技术、经济方面的专家5人。关于该项目评标委员会成员的组成，下列说法正确的是()。

A、不应包括招标机构代表
B、不应包括招标人代表
C、评标委会员组成符合相关法律规定
D、技术、经济方面的专家所占比例过低

答案：C
解析：

关于传统的企业M形组织的表述中，不正确的是()。

A、M形组织设立了专业性强的分部，分部可按需要分为产品型、地区型和顾客型等类型
B、M形组织最大特点是权力集中，信息以纵向传递为主
C、M形组织改善了激励机制，有利于激发创新活力
D、有利于发挥企业整体实力优势

答案：B
解析：
本题的考点为传统的企业组织的基本形式。传统的企业组织的基本形式有U形组织和M形组织。M形组织设立了专业性强的分部，分部可按需要分为产品型、地区型和顾客型等类型。分部是一个相对完整的系统，避免了多种业务的互相干扰，因而在一定程度上具有小企业灵活性的优点。M形组织改善了激励机制，有利于激发创新活力。同时，又保持企业高层（总部）对各分部和职能部门的管理与协调能力，有利于发挥企业整体实力优势。

编制工程建设项目施工招标文件时，下列确定评标基准价的方法符合相关规定的是（ ）


A.经评审后的投标价为B1、B2、B3……Bn，设定相对应有权数为a1、a2、a3……an（a1 +a2+a3……an=100%），评标基准价A0=∑Biai
B.对经评审后的投标价Bi进行算术平均，得出平均值A1，标底为A2，评标基准价A0=A1×80%+A2×20%
C.高出标底的投标为废标，其他经评审后的投标价B1进行算术平均，算术平均值为评标基准价
D.经评审的最低有效价格为评标基准价
E.对经评审后的投标价B1进行算术平均，得出平均值A1，以A1下浮2%作为评标基准价

答案：D,E
解析：
常用的确定评标基准价的方法有以下几种：（1）以所有评标价格最低值为评标基准价；（2）以所有评标价格平均值为评标基准价；（3）对所有评标价格平均值调整一定额度为评标基准价。以所有评标价格最低值为评标基准价的价格评分方法称为低价优先方法。政府采购货物和服务招标项目和机电产品国际招标项目采用综合评估法评标时，规定必须采用低价优先方法。

某项目有甲、乙、丙、丁 4家单位投标。投标过程中下列情形可以被认定为投标人相互串通投标的是（）。

A.四家单位商定由甲中标，甲按合同价提取10%的金额作为配合费支付给其他三家单位
B.甲和乙属于同一集团公司，甲为提高乙的中标概率，主动退出投标
C.甲和乙属于某一集团公司，按照集团要求，甲和乙相互配合以提高中标机会
D.开标时，工作人员发现甲的开标一览表封在乙的投标文件中
E.乙、丙、丁三个单位同属于一个协会，协会要求三个单位不能低于成本进行恶性竞争，应当根据自身实力合理确定投标价格

答案：A,C,D
解析：

关于投标保证金，下列说法中，正确的有()。

A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金
B、投标保证金是投标文件的有效组成部分
C、投标保证金的担保形式应在招标文件中事先约定
D、投标保证金金额一般由双方约定
E、投标保证金应当在投标截止时间之前送达

答案：A,B,C
解析：
A项，投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金，未按照招标文件规定提交投标保证金的投标文件将被否决或作不利于该投标人的量化（根据招标文件规定）。B项，招标文件中要求投标人递交投标保证金的，投标保证金是投标文件的组成部分。C项，投标保证金的形式应符合招标文件的规定。常用的投标担保形式包括银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。D项，投标保证金的金额应符合招标文件的规定，不得低于招标文件规定的金额。E项，一般情况下，投标人应当在招标文件规定的截止时间前向招标人提交投标保证金。招标文件如没有特别规定，投标人也可将投标保证金连同投标文件一并提交。

2021招标师考试真题及答案8卷 第5卷

以下属于项目招标采购内部风险的有（）

A.决策风险
B.道德风险
C.合同风险
D.经济风险
E.供应商风险

答案：A,B,C
解析：
招标采购过程包括招标准备、招标实施、开标与评标、定标与备案、合同签订与备案五个阶段。存在的主要风险可分为内部风险和外部风险。内部风险主要是指人为风险和管理风险，主要包括：（1）招标采购过程管理风险； （2）合同风险；（3）决策风险；（4）道德风险。外部风险主要是指经济风险、政策风险，主要包括：（1）供应商风险；（2）经济风险；（3）政策风险。

通常情况下，包装费用应由()承担。

A、买受人
B、出卖人
C、协议共同承担
D、按比例承担

答案：B
解析：
异地交货的合同必然存在运输及包装问题。包装不善可能导致货物受损，包装条款应规定货物安全交付买受人。除国家另有特殊规定外，包装费用应当由出卖人承担，不应另向买受人收取包装费用。

在货物运抵目的港和/或现场后，买方应向中华人民共和国出人境检验检疫局申请对货物的质量、规格等进行检验，出具交货后检验证书，如检验检疫局发现质量、规格等有与合同规定不一致的地方，买方有权在货物到达现场后_____日内向卖方提出索赔。 （ ）


A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

答案：C
解析：
货物运抵目的港和/或现场后，买方应向中华人民共和国国家出入境检验检疫局申请对货物的质量、规格、数量等进行检验，并出具交货后检验证书。如果检验检疫局发现质量、规格、数量等有与合同规定不一致的地方，买方有权在货物到达现场后90日内向卖方提出索赔。 如果在合同条款规定的保证期内，根据检验检疫 局的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

下列机构中，属于招标投标行政监督主体的是（?? ）。

A.人民法院??
B.发展改革部门
C.公证机构????
D.集中采购机构

答案：B
解析：
国家发展改革委也是重要的招标投标行政监督部门。

()是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。

A、暂列金额
B、暂估价
C、计日工
D、分部分项工程费

答案：C
解析：
计日工是承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按施工承包合同中规定的综合单价计价的一种方式。计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计日工适用的零星项目或工作一般是指合同规定之外的或因变更产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作。

某招标单位认为招标监督管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。

A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判
B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告
C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚
D、法院可以直接判决减少部分罚款金额

答案：D
解析：
《行政诉讼法》第77条规定，行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，人民法院可以判决变更。人民法院判决变更，不得加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的除外。

_又称甘特图，是一个二维平面图，横维表示进度或活动时间，纵维表示工作内容。（)

A.项目图 B.横道图
C.纵道图 D.树形图

答案：B
解析：
横道图又称甘特图，是以二维平面图为特征的管理工具，横维表示进度或活动起始时间和活动过程，纵维表示工作内容。

某投标人在签订国内货物中标合同时，对于备品备件的数量与招标人出现争议。招标文件要求的备品备件数量是3套，而该投标文件的备品备件数量是2套，并在评标时澄清，属于投标人遗漏。下列做法不妥的是 （）


A.以招标文件要求为准，签订合同时备品备件数量按3套确定
B.以投标文件为准，签订合同时备品备件按2套确定
C.签订合同时备品备件数量按2套确定，后再协商增加备品备件数量
D.中标候选人坚持以2套备件备品为准，招标人取消其中标资格
E.重新招标

答案：A,D,E
解析：
货物合同协议的签订内容与工程施工合同协议基本相似。工程施工合同协议是根据招标人与中标人按照招标投标及中标结果形成的合同关系，为按约定完成招标工程建设项目，明确双方责任、权利、义务关系而签订的合同协议书。签订协议时，双方在不改变招标投标实质性内容条件下，对非实质性差异的内容可以通过协商取得一致意见。D选项不准确。

2021招标师考试真题及答案8卷 第6卷

.缺陷责任期自实际竣工日期起计算，实际竣工日期以工程接收证书中载明的日期为准。 缺陷责任期最长不超过（ ）年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

答案：B
解析：
缺陷责任期自实际竣工日期起计算，实际竣工日期以工程接收证书中载明的日 期为准。在全部工程竣工前，发包人提前接收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期 自接收确认的完工之日起计算。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工 程设备不能按原定目标使用而需要再次检査、检验和修复的，发包人有权要求承包人 相应延长缺陷责任期。缺陷责任期最长不超过2年。

人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循的原则不包括()。

A、由专业领域内的调解机构调解员或当事人自行选定专家
B、在当事人自愿、平等的基础上进行调解
C、不违背法律、法规和国家政策
D、尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利

答案：A
解析：
人民调解委员会调解民间纠纷，应当遵循下列原则：①在当事人自愿、平等的基础上进行调解；②不违背法律、法规和国家政策；③尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。

某大型工程项目，采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。
　　开标后发现：
　　（1）A投标人的投标报价为3200万元，是最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。
　　（2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%.
　　（3）C投标人提交的银行投标保函有效期为70d.
　　（4）D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。
　　（5）E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。
　　（6）F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
问题
1．分析A.B.C.D.E投标人的投标文件是否有效？说明理由。
2．F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？

答案：
解析：
（1）A投标人的投标文件有效。
（2）B投标人的投标文件（或原投标文件）有效。但补充说明无效，因开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。
（3）C投标人的投标文件无效，因投标保函的有效期应超过投标有效期30d（或28d）
（4）D投标人的投标文件有效。
（5）E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议。
2．F投标人的投标文件有效。
对于F投标人在开标后第二天撤回其投标文件，招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。

物流服务项目的服务方式是()。

A、在既定的资源和要求约束下，为实现技术开发、技术咨询和技术服务目标而相互联系的一次性技术经济活动
B、没有实物资产形成的服务方式
C、在规定的时间内，运用科学技术、经济管理、法律、商务等多方面的知识和信息，为经济建设的投资决策和融资提供智力服务的服务方式
D、向工程建设项目的内部参与方提供高智商的劳务或智力成果的服务方式

答案：B
解析：
物流服务项目是指为了提供某种物流服务所进行的一次性活动。物流服务项目没有实物资产形成，而是利用物流资产提供相关的物流服务。A项属于科技研发与咨询服务项目的服务方式；C项属于投融资服务项目的服务方式；D项属于工程咨询服务项目的服务方式。

某施工承包合同为固定总价合同，一般可以调整价格的情况有（）。

A.主材价格发生变化
B.工程设计变更
C.税率调整
D.人工费上涨
E.中标工程量与设计图纸不一致的调整

答案：B,C
解析：

关于货物生产进度控制的表述中，不正确的是()。

A、生产进度控制贯穿整个广义的生产过程
B、生产进度控制从生产准备开始到产成品报交入库为止
C、为了保证生产任务的如期完成，必须编制相应的生产进度计划
D、进度计划的执行过程中不但要有效控制，而且要采集所有真实的执行数据，作为调改进度计划和评价管理业绩的依据

答案：A
解析：
本题的考点为货物生产进度的控制。生产进度控制贯穿整个狭义的生产过程，从生产准备开始到产成品报交入库为止。为了保证生产任务的如期完成，必须编制相应的生产进度计划，进度计划的执行过程中不但要有效控制，而且要采集所有真实的执行数据，作为调改进度计划和评价管理业绩的依据。生产进度计划与控制能力关系到企业是否能够按照合约规定交货，进而决定了企业在市场上的声誉。

项目式组织方式的优点有()。

A、团队成员工作目标单一，专注性强
B、管理层次简单，决策迅速
C、项目经理全权负责，关系单一
D、岗位具有相对独立性，节约资源
E、项目团队内部沟通顺畅，决策迅速

答案：A,B,C,E
解析：
项目式组织的优点包括：①团队成员工作目标比较单一；②项目管理层次相对简单，指令一致，使项目管理的决策速度及响应速度变得快捷；③项目管理相对简单，对项目费用、质量及进度等的控制更加容易进行；④项目团队内部容易沟通；⑤项目团队的整体性和各类人才的紧密配合，更适用于规模较大、技术复杂的项目。

对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以采用的方法有 （ )

A.邀请招标 B.两阶段招标程序
C.询价 D.竞争性谈判

答案：B
解析：
按照招标投标法实施条例 ，第30条规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目.招标人可以分两阶段进行招标第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交一带报价的技术建议.招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求.编制招标文件。第二阶段.招标人向第一阶段搓交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标

2021招标师考试真题及答案8卷 第7卷

国有土地使用权出让合同自出让人和受让人双方()起生效。

A、登记之日
B、签订之日
C、公证之日
D、批准之日

答案：B
解析：
根据现行法律政策规定，出让方案未经市、县人民政府批准，市、县国土资源管理部门不得签订出让合同，更不能出让土地。2008年《国有建设用地使用权出让合同》示范文本第41条规定，出让合同自出让人和受让人双方签订之日起生效。

下列各项影响货物采购策略制定的因素中，属于非量化指标的是()。

A、货物价格
B、美观需求
C、履行期限
D、销售业绩

答案：B
解析：
基本功能和扩展功能以外的一些需求，如美观需求等，与采购人审美观有关，可能没有统一的技术指标或参数衡量，属于非量化指标。

下列各项属于路面施工的有()。

A、石方施工
B、备料
C、路床施工
D、防护施工
E、路容整修

答案：B,C,E
解析：
道路工程施工技术包括：①路基施工，包括路基土、石方施工，路基整修，路基排水及防护施工等；②路面施工，包括备料、路床施工、路面基层施工、路面面层施工、路容整修等；③筑路机械，常用的筑路机械包括土石方施工机械、压实机械和路面施工机械。

项目综合管理是项目管理的重要任务之一，项目综合管理的工作内容包括 （ ）

A.确定项目团队组织形式 B.控制项目整体变更 C.防止项目范围蔓延 D.汇总项目分项计划 E.监测项目各项工作过程

答案：B,D,E
解析：
项目综合管理主要包括以下过程：
(1)项目综合计划的制定。综合计划的形式是将各个单项管理工作任务汇总为一体的计划。
(2)项目综合计划的实施控制。包括监测、评价各工作过程执行情况。（3)项目综合计划的整体变更控制。

根据《招标投标法实施条例》，下列属于可以不进行招标的情形有（）。

A.使用不可替代的专利技术生产的大型发电机组
B.某房屋建筑工程施工总承包二级资质施工企业自行建设其45层办公大楼
C.某公路工程总承包特级施工企业在某高速公路特许经营项目中标，自行对该高速公路进行施工
D.某特殊通信设备需要原中标供应商在缺陷责任期后继续提供售后服务
E.技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的

答案：A,B,C,D
解析：


某单位有两个工程建设项目分别进行招标。两个项目的特点见表4-3。



【问题】


1.根据每个项目的特点，为每个项目分别选择一种适宜的评标方法（有关评标办法表示如下：A：综合评估法；B：经评审的最低投标价法）。


2.分别说明所选评标方法的特点，从下列给定评标方法的特点中选择：A：容易诱发投标人低价恶性竞争；B：评标专家对评标的主观影响大；C：不利于采用先进的技术方案；D：容易出现串标围标；E：评标标准比较客观；F：投标人资格不需要审查；G：评标中需要对技术因素进行评分或价格折算；H：评标价需要考虑投标价格中的缺漏项。作答要求：在专用答题卡表格相应栏目内，选择问题中表示评标方法及其特点的字母用2B铅笔涂黑，见表4-4。





答案：
解析：

填涂评标方法及其特点如表4-5所示。



关于工程总承包合同的分包管理，下列说法正确的有()。

A、承包人可以按照法律规定和专用条款约定，将总承包范围的有关工作事项进行分包
B、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
C、分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应
D、承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。发包人可以向分包人支付款项
E、分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人无义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应

答案：A,B,C
解析：
D项，承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。E项，在工程总承包合同的分包管理中，分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

甲在成衣店加工服装一套。取货时，因带钱不够支付加工费，征得成衣店同意将手表留下，约定交费后取回手表。成衣店对手表享有()。

A、留置权
B、抵押权
C、质权
D、典权

答案：C
解析：
质权，是指债务人或者第三人将其动产或财产权利证书转移给债权人占有，以之作为债务的担保，债务人不履行债务时，债权人有权就该动产或财产权利的价值优先受偿的权利。本题中，甲为担保加工费的支付，将手表交给成衣店，约定交费后取回手表，构成质押。

2021招标师考试真题及答案8卷 第8卷

项目团队的组建一般应具有的特性包括()。

A、目的性
B、整体性
C、临时性
D、协同性
E、开放性

答案：A,C,D,E
解析：
项目管理中十分强调项目团队的组织和建设，以便确保项目团队能够独立地完成项目的工作。项目团队的组建一般应具有下列特性：①目的性；②临时性；③协同性；④开放性。

下列各项中，影响产品维护和停工持续时间内所发生成本的指标是()。

A、性能
B、可维护性
C、可靠性
D、适用性

答案：C
解析：
可靠性质量指标反映产品在一段时间内运行和发生故障的可能性，它将影响产品维护和停工持续时间内所发生的成本。

工程保险的基本原则包括()。

A、保险利益原则
B、损害补偿原则
C、近因原则
D、被保险人利益最大化原则
E、最大诚信原则

答案：A,B,C,E
解析：
本题的考点为工程保险原则。工程保险的四项基本原则是保险利益原则、损害补偿原则、近因原则和最大诚信原则。

关于货物售后服务质量保障——质保期内免费服务的表述中，不正确的是()。

A、通常因产品的设计、制造、装配及原材料缺陷等因素引起的质量缺陷或损坏，生产企业应当提供免费的维修或者更换备配件
B、生产企业可以承诺提供相关的免费服务，如免费保养、免费上门访问等
C、所有货物均以购买时间为质量保证期的起点
D、发生大规模产品缺陷而由生产制造企业开展的产品召回亦属于此项服务

答案：C
解析：
本题的考点为售后服务的质量保障——质保期内免费服务。通常因产品的设计、制造、装配及原材料缺陷等因素引起的质量缺陷或损坏，生产企业应当提供免费的维修或者更换备配件。生产企业可以承诺提供其他的免费服务，如免费保养、免费上门访问等。大多数以购买、交货时间为质量保证期的起点。发生大规模产品缺陷而由生产制造企业开展的产品召回亦属于此项服务。

关于有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，下列说法中不正确的是()。

A、2个以上股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例
B、2个以上股东行使优先购买权，协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权
C、应当经其他股东过半数同意
D、其他股东半数以上不同意转让的，不能转让

答案：D
解析：
基于有限责任公司资合兼人合的特点，股东之间的人身信用程度较高。因此，股东向外转让股权受到了严格的限制。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。2个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

在货物研究与开发方式中，在()的实施过程中企业的研发能力有一定提高。

A、独立研究开发方式
B、技术引进开发方式
C、共同研究开发方式
D、委托研究开发方式

答案：B
解析：
技术引进方式即部分或全部依靠外来技术进行开发。这种方式的优点是风险小、见效快，在技术引进的过程中，亦使企业的研发能力有一定提高。缺点是企业未来可能会受到一定的经营限制。

工程建设货物项目的投标文件的基本内容有()。

A、投标函
B、投标一览表
C、施工组织设计
D、有关资格证明文件
E、技术性能参数的详细描述

答案：A,B,D,E
解析：
根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定.工程货物招标项目的投标文件一般包括：①投标函；②投标一览表；③技术性能参数的详细描述；④商务和技术偏差表；⑤投标保证金；⑥有关资格证明文件（资格后审项目）；⑦招标文件要求的其他内容。

根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，下列情形中无需招标人重新招标的是( )。

A、资格预审合格的潜在投标人不足3个的
B、在投标截止时间前提交投标文件的投标人仅有5个的
C、所有投标均被作废标处理或被否决的
D、评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的

答案：B
解析：

上一篇：2021招标师考试题库精选5篇

下一篇：2021招标师考试真题及答案7卷

相关文章
热门文章
推荐文章