2021招标师考试题库精选9辑
发布时间：2021-07-01
2021招标师考试题库精选9辑 第1辑
在相互关联的民事权利中，根据各权利的地位划分的民事权利类型包括()。
A、绝对权
B、人身权
C、从权利
D、财产权
E、主权利
B、人身权
C、从权利
D、财产权
E、主权利
答案：C,E
解析：
本题的考点为民事权利的类型。在相互关联的民事权利中，根据各权利的地位划分的民事权利类型包括主权利与从权利。
资格预审在一般情况下应采用（ ）。
A.有限数量制 B.审批制 C.随机抽取制 D.合格制
答案：D
解析：
资格预审的办法包括合格制和有限数量制，一般情况下应采用合格制，潜在投标 人过多的，可采用有限数量制。
已知某工程的双代号网络计划如图所示，下列说法正确的有()。
A、该计划的工期为12天
B、工作④一⑥最早开始时间为4天
C、关键线路为①一③一⑤一⑥
D、工作②一⑥为非关键工作
E、关键线路为①一②一④一⑥
B、工作④一⑥最早开始时间为4天
C、关键线路为①一③一⑤一⑥
D、工作②一⑥为非关键工作
E、关键线路为①一②一④一⑥
答案：A,D,E
解析：
A项，关键线路的长度即为该计划的工期，即2+6+4=12（天）；B项，工作④一⑥最早开始时间为②一④工作和①一③工作最早完成时间的最大值，即8天；CE两项，该双代号网络计划中，关键线路为①—②一④一⑥。D项，工作2-6不在关键线路上，因此为非关键工作。
下列工业产品节能、环保、质量认证中，属于企业自愿参加的有_认证。 ( )
A. I型环境标志 B. II型环境标志
C,节能标志 D.能源效率标识
E.质量管理体系
C,节能标志 D.能源效率标识
E.质量管理体系
答案：B,C
解析：
II型环境标志是一种以企业声明 为准绳的第三方评审体系。第三方认证机构对符合规则的企业颁发证书，表示产品符IS()《环 境管理、环境标志与自我环境声明》的标准，并签订标示转让合同，允许使用“ II型环境标志”。节能标志属于企业自由选择的认证标志，由中国节能产品认证中心发布，指产品的效率或能耗相当于或接近于国际先进水平。
管理者应该通过管理活动，把握人们投入组织活动过程中的种种需求，并建立一套有效的动力机制，使得个人动力与集体动力的方向尽可能一致。这体现了管理的()原则。
A、相对封闭
B、层级制
C、整体性优先
D、动力
B、层级制
C、整体性优先
D、动力
答案：D
解析：
基于系统性、人本主义和动态管理的三个特征，现代管理有12项原则。其中，动力原则是指管理者应该通过管理活动，把握人们投入组织活动过程中的种种需求，并建立一套有效的动力机制，使得个人动力与集体动力的方向尽可能一致。
某民营房地产开发企业投资的商品住宅项目，总建筑面积36万m2。招标人采用邀请招标方式进行施工总承包招标，共向A、B、C、D四家企业发出了招标文件，招标文件规定：“投标保证金为150万元人民币；采用固定总价合同；招标人和中标人在中标通知书发出后30日
内订立合同书，合同书订立后10日内，中标人进场施工并按合同价的10%提交履约保证金。"开标后，投标人A、B、C、D的投标报价分别为6300万元人民币、6150万元人民币、6100万元人民币和5850万元人民币。招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致。随后C企业将投标报价修改为5800万元人民币。评标委员会严格按照招标文件规定的评标标准和方法，经评审后推荐C企业作为排名第一的中标候选人。招标人遂向C企业发出了中标通知书，中标价格为5800万元人民币。
进场施工后，C企业一直未按招标文件规定向招标人提交履约保证金。招标人以C企业未能提交履约保证金为由单方解除了双方签订的施工总承包合同，并扣留了其投标保证金150万元人民币。
问题
1.该项目施工招标方式是否妥当？简要说明理由。
2.施工企业修改报价的行为是否妥当？简要说明理由。
3.该项目施工招标中标通知书上注明的进场开工时间与招标文件的规定是否允许不一致？简要说明理由。
4.该项目施工招标文件中有关投标保证金的规定是否妥当？简要说明理由。
5.该项目施工总承包合同是否有效？简要说明理由。
6.招标人对C企业投标保证金的处理是否妥当？简要说明理由。
7.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向何地法院提起诉讼？
内订立合同书，合同书订立后10日内，中标人进场施工并按合同价的10%提交履约保证金。"开标后，投标人A、B、C、D的投标报价分别为6300万元人民币、6150万元人民币、6100万元人民币和5850万元人民币。招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致。随后C企业将投标报价修改为5800万元人民币。评标委员会严格按照招标文件规定的评标标准和方法，经评审后推荐C企业作为排名第一的中标候选人。招标人遂向C企业发出了中标通知书，中标价格为5800万元人民币。
进场施工后，C企业一直未按招标文件规定向招标人提交履约保证金。招标人以C企业未能提交履约保证金为由单方解除了双方签订的施工总承包合同，并扣留了其投标保证金150万元人民币。
问题
1.该项目施工招标方式是否妥当？简要说明理由。
2.施工企业修改报价的行为是否妥当？简要说明理由。
3.该项目施工招标中标通知书上注明的进场开工时间与招标文件的规定是否允许不一致？简要说明理由。
4.该项目施工招标文件中有关投标保证金的规定是否妥当？简要说明理由。
5.该项目施工总承包合同是否有效？简要说明理由。
6.招标人对C企业投标保证金的处理是否妥当？简要说明理由。
7.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向何地法院提起诉讼？
答案：
解析：
1.该项目施工招标方式不妥当。
理由：不适宜公开招标的，经批准才可采用邀请招标。
2.施工企业修改报价的行为不妥当。
理由：招标人与投标人不得就实质性内容进行谈判。
3.该项目施工招标中标通知书上注明的进场开工时间与招标文件的规定允许不一致。
理由：可能会有客观原因的存在。
4.该项目施工招标文件中有关投标保证金的规定不妥当。
理由：投标保证金不得超过80万元人民币。
5.该项目施工总承包合同无效。
理由：开标后，招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致，随后C企业将投标报价修改，中标无效。
6.招标人对C企业投标保证金的处置妥当。
理由：拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。
7.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向施工行为地法院提起诉讼。
理由：不适宜公开招标的，经批准才可采用邀请招标。
2.施工企业修改报价的行为不妥当。
理由：招标人与投标人不得就实质性内容进行谈判。
3.该项目施工招标中标通知书上注明的进场开工时间与招标文件的规定允许不一致。
理由：可能会有客观原因的存在。
4.该项目施工招标文件中有关投标保证金的规定不妥当。
理由：投标保证金不得超过80万元人民币。
5.该项目施工总承包合同无效。
理由：开标后，招标人与C企业进行了多次谈判并达成一致，随后C企业将投标报价修改，中标无效。
6.招标人对C企业投标保证金的处置妥当。
理由：拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。
7.如合同没有约定争议解决条款，招标人要起诉施工企业，主张损害赔偿，应该向施工行为地法院提起诉讼。
投融资服务是一项高级服务活动，需要咨询人员全身心投入现场工作，并迅速提出解决方案，采用（ ）管理组织形式最能满足客户要求。
A.职能式 B.项目式 C.矩阵式 D.组合式
答案：B
解析：
【说明】根据最新版教材，该考点已删除。
目前施工图预算普遍采用的方法是( )。
A、工料单价法
B、综合单价法
C、对比分析法
D、查询核实法
B、综合单价法
C、对比分析法
D、查询核实法
答案：A
解析：
2021招标师考试题库精选9辑 第2辑
调解的特点有()。
A、以双方自愿为前提
B、应坚持合法性原则
C、应坚持程序性原则
D、具有高效性及解决纠纷的彻底性
E、双方应平等协商
B、应坚持合法性原则
C、应坚持程序性原则
D、具有高效性及解决纠纷的彻底性
E、双方应平等协商
答案：A,B,D
解析：
调解具有如下特点：①调解以双方自愿为前提；②调解应坚持合法性原则；③调解具有高效性及解决纠纷的彻底性。
对于采购规模大、专业广的招标采购项目，应根据实际情况合理划分标段的依据是（ ）。
A.招标采购的组织方式 B.招标采购涉及的合同类型
C.招标采购工作所需预算 D.招标采购工作面临的风险
C.招标采购工作所需预算 D.招标采购工作面临的风险
答案：B
解析：
当需采购的工程、货物类型多、技术要求高、施工承包商及供货商家专业划分细等，则应根据采购项目的实际情况，按照时间空间关系，采购的合同类型、供应商的专业能力及资质限制，市场供应条件等，合理地划分合同包、标段或合同组团，以此作为确定项目相关采购管理任务、制订招标采购工作计划、编制招标文件的重要依据。
工程总承包的主要方式包括()等。
A、设计采购施工/交钥匙总承包
B、采购一施工总承包
C、设计一施工总承包
D、设计施工/交钥匙总承包
E、采购施工/交钥匙总承包
B、采购一施工总承包
C、设计一施工总承包
D、设计施工/交钥匙总承包
E、采购施工/交钥匙总承包
答案：A,C
解析：
根据工程建设项目的类型、规模和项目业主发包的不同内容，工程总承包可采用设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包、设计一施工总承包(D—B)等方式。
合同的内容通常包括()。
A、首部条款
B、主干条款
C、正文部分条款
D、尾部条款
E、附加说明
B、主干条款
C、正文部分条款
D、尾部条款
E、附加说明
答案：A,C,D
解析：
订立国际买卖合同应当重视合同内容的完整性。合同的内容通常包括首部条款、正文部分条款和尾部条款三个部分。
某政府采购项目采用询价方式采购货物，下列做法中正确的有()。
A、询价小组由1名采购人代表和2名专家组成
B、询价小组从符合资格条件的候选供应商名单中确定4家参加询价
C、供应商提交报价文件，价格一次报出，不得更改
D、询价小组按各报价的性价比由高到低排序推荐成交候选人
E、询价的成交结果在财政部门指定的媒体公布
B、询价小组从符合资格条件的候选供应商名单中确定4家参加询价
C、供应商提交报价文件，价格一次报出，不得更改
D、询价小组按各报价的性价比由高到低排序推荐成交候选人
E、询价的成交结果在财政部门指定的媒体公布
答案：A,B,C,E
解析：
A项，组成询价小组的要求与竞争性谈判的谈判小组基本相同，即由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的2/3；B项，询价供应商数量不应少于3家；C项，询价是指采购人向供应商就拟采购货物发出询价通知书，供应商根据询价通知书的要求一次性报出不可更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式；E项，采购人确定成交供应商后2个工作日内，在指定媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书；D项，询价小组不得与供应商进行协商谈判，应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。
货物生产企业开发新产品的分类，可以分为全新产品、改进新产品、换代新产品和本企业新产品。其中，以()为多，是企业进行新产品开发的重点方向。
A、全新产品和改进新产品
B、换代新产品和改进新产品
C、改进新产品和本企业新产品
D、换代新产品和本企业新产品
B、换代新产品和改进新产品
C、改进新产品和本企业新产品
D、换代新产品和本企业新产品
答案：B
解析：
本题的考点为货物生产企业开发新产品的分类。货物生产企业开发新产品的分类，可以分为全新产品、改进新产品、换代新产品和本企业新产品。其中，以换代新产品和改进新产品为多，是企业进行新产品开发的重点方向。
科技咨询服务项目要实现的目标有()。
A、技术发展目标
B、技术咨询目标
C、技术创新目标
D、技术开发目标
E、技术服务目标
B、技术咨询目标
C、技术创新目标
D、技术开发目标
E、技术服务目标
答案：B,E
解析：
科技咨询服务项目是在既定的资源和要求的约束下，为实现技术咨询和技术服务目标而相互联系的一次性技术经济活动，分为技术咨询项目和技术服务项目。
政府采购中的（）均属于磋商。
A、公开招标
B、单一来源采购
C、询价采购
D、竞争性谈判
E、邀请招标
B、单一来源采购
C、询价采购
D、竞争性谈判
E、邀请招标
答案：B,D
解析：
本题的考点为磋商的类型。政府采购中的单一来源采购和竞争性谈判均属于磋商。
2021招标师考试题库精选9辑 第3辑
在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有()。
A、DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题
B、DAB的费用较低
C、DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性
D、DAB的裁决具有终局性，避免二次纠纷
E、DAB解决纠纷的周期较短
B、DAB的费用较低
C、DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性
D、DAB的裁决具有终局性，避免二次纠纷
E、DAB解决纠纷的周期较短
答案：A,B,E
解析：
本题的考点为采用DAB方式解决争端的优点。采用DAB方式解决争端的优点在于：(1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题；(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见；(3)周期短，可以及时解决争议；(4)DAB的费用较低；(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受；(6)由于DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。
关于著作权的保护期，下列说法不正确的是()。
A、作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年
B、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死后50年
C、法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年
D、作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护
B、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死后50年
C、法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年
D、作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护
答案：A
解析：
著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：①作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。②公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。③法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护。
海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。
A、特别附加险
B、一般附加险
C、平安险
D、特殊附加险
B、一般附加险
C、平安险
D、特殊附加险
答案：B
解析：
一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。
《建筑工程方案设计招标投标管理办法》规定，建筑工程方案设计投标文件一般包括( )。
A、商务文件和技术文件
B、设计文件和商务文件
C、设计文件和资格证明文件
D、技术文件和资格证明文件
B、设计文件和商务文件
C、设计文件和资格证明文件
D、技术文件和资格证明文件
答案：A
解析：
关于范围管理重点关注的内容，下列说法不正确的是()。
A、选择适合的项目，是确定服务范围的基础
B、识别客户的主要需求，是确定服务范围的根本
C、明确服务范围，是做好范围管理的前提
D、确定项目的目标，是控制范围变更的有效手段
B、识别客户的主要需求，是确定服务范围的根本
C、明确服务范围，是做好范围管理的前提
D、确定项目的目标，是控制范围变更的有效手段
答案：D
解析：
范围管理的关键是识别哪些工作应该包括在项目之内，哪些工作不应该包括在项目之内，并在项目实施过程中进行控制，以防止范围蔓延。防止范围蔓延，是控制范围变更的有效手段。范围管理一般重点关注的内容包括：①选择适合的项目，是确定服务范围的基础；②识别客户的主要需求，是确定服务范围的根本；③明确服务范围，是做好范围管理的前提；④防止范围蔓延，是控制范围变更的有效手段。
支付担保的形式有（ ）。
A.银行保函 B.质押
C.履约保证金 D.担保公司担保
E.留置
C.履约保证金 D.担保公司担保
E.留置
答案：A,B,C,D
解析：
支付担保是指应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。支付担保形式有银行保函、履约保证金、担保公司担保、抵押或者质押。发包人的支付担保应是金额担保；实行履约金分段滚动担保。担保额度为工程总额的20% ~25%。
项目质量管理过程中，编制质量计划的主要目的是()。
A、分析和判断影响质量的主次关系
B、确定项目应达到的质量标准
C、建立质量缺陷的应急响应体系
D、组建项目策划团队
B、确定项目应达到的质量标准
C、建立质量缺陷的应急响应体系
D、组建项目策划团队
答案：B
解析：
编制质量计划旨在识别项目及其产品的质量要求和／或标准，并书面描述项目将如何达到这些要求和／或标准的过程。
某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：
（1）成立该工程招标领导机构；
（2）委托招标代理机构代理招标；
（3）发出投标邀请书；
（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人；
（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件；
（6）召开投标预备会；
（7）招标文件的澄清与修改；
（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；
（9）召开开标会议，审查投标书；
（10）组织评标；
（11）与合格的投标者进行质疑澄清；
（12）决定中标单位；
（13）发出中标通知书；
（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。
问题：
1.指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。
2.该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：
（1）其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（2）其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（3）开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。
指明以上处理是否正确，并说明原因。
3.假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C3家投标单位投标方案的有关参数，见表1。
若基准折现率为10%，且已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对3个投标方案的优劣进行排序（小数点后保留两位）。
4.建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点？
（1）成立该工程招标领导机构；
（2）委托招标代理机构代理招标；
（3）发出投标邀请书；
（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人；
（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件；
（6）召开投标预备会；
（7）招标文件的澄清与修改；
（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；
（9）召开开标会议，审查投标书；
（10）组织评标；
（11）与合格的投标者进行质疑澄清；
（12）决定中标单位；
（13）发出中标通知书；
（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。
问题：
1.指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。
2.该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：
（1）其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（2）其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理。
（3）开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。
指明以上处理是否正确，并说明原因。
3.假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C3家投标单位投标方案的有关参数，见表1。
若基准折现率为10%，且已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对3个投标方案的优劣进行排序（小数点后保留两位）。
4.建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点？
答案：
解析：
1.上述招标程序中的不妥和不完善之处有：第（3）条发出招标邀请书不妥，应为发布（或刊登）招标通告（或公告）。第（4）条将资格预审结果仅通知合格的申请投标人不妥，资格预审的结果应通知到所有投标人。第（6）条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。第（8）条制定标底和评标、定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。
2.第（1）条的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；第（2）条的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；第（3）条的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。
4.固定总价合同的特点包括：（1）便于业主（或建设单位）投资的控制；（2）对承包人来说要承担较大的风险（或发包人承担的风险较小）；（3）应在合同中确定一个完成项目总价；（4）有利于在评标时确定报价最低的承包商。
2.第（1）条的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章；第（2）条的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件；第（3）条的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。
4.固定总价合同的特点包括：（1）便于业主（或建设单位）投资的控制；（2）对承包人来说要承担较大的风险（或发包人承担的风险较小）；（3）应在合同中确定一个完成项目总价；（4）有利于在评标时确定报价最低的承包商。
2021招标师考试题库精选9辑 第4辑
潜在投标人在购买招标文件时就提交了投标保证金，但在投标文件提交截止时间前没有提交投标文件，投标人将承担的后果是()。
A、投标保证金被没收
B、被记入违约黑名单
C、不承担法律责任
D、造成本次招标失败的，应当赔偿招标人损失
B、被记入违约黑名单
C、不承担法律责任
D、造成本次招标失败的，应当赔偿招标人损失
答案：C
解析：
招标文件中对投标文件的递交的时间、地点等提出具体要求，并明确逾期递交的投标文件将被拒收。投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标文件中要求投标人递交投标保证金的，投标保证金是投标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金递交给招标人，或按规定将投标保证金汇入招标人指定银行账户。投标有效期是投标文件从投标截止之日起保持约束力的期限。根据相关法律规定，招标人应在投标有效期内作出承诺。投标保证金的有效期应与投标有效期一致或大于投票有效期。本题中，潜在投标人没有按时提交投标文件，投标无效，提交的投标保证金也未生效，不承担法律责任。
在投标文件格式中，_既是投标文件重要技术文件，又是编制投标报价的基础。（）
A.投标函及其附录 B.技术、服务和管理方案
C.投标报价文件 D.联合体协议书
C.投标报价文件 D.联合体协议书
答案：B
解析：
解析 工程施工组织设计、供货组织方案及技术建议书通称为技术、服务和管理方案，既是投标文件重要技术文件，又是编制投标报价的基袖，同时，是反映投标企业技术和管理水平的重要标志。
根据《公司法》，应当设立独立董事的公司是()。
A、有限责任公司
B、国有独资公司
C、一人公司
D、上市公司
B、国有独资公司
C、一人公司
D、上市公司
答案：D
解析：
上市公司是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。
以下不属于对自然人的民事行为能力分类的是()。
A、完全民事行为能力
B、限制民事行为能力
C、无民事行为能力
D、非民事行为能力
B、限制民事行为能力
C、无民事行为能力
D、非民事行为能力
答案：D
解析：
《民法通则》以自然人的年龄与精神状态为标准，将自然人的行为能力划分为三类，即完全民事行为能力、限制民事行为能力和无民事行为能力。
货物的生产工艺管理是指对企业生产工艺准备活动进行的组织、协调和控制，其主要任务是在保证()条件要求下，使产品能以最经济合理的方法制造出来。
A、产品设计和质量
B、产品成本和质量
C、产品质量和工艺
D、产品质量和工期
B、产品成本和质量
C、产品质量和工艺
D、产品质量和工期
答案：A
解析：
本题的考点为货物的生产工艺管理。货物的生产工艺管理是指对企业生产工艺准备活动进行的组织、协调和控制，其主要任务是在保证产品设计和质量条件要求下，使产品能以最经济合理的方法制造出来。
根据相关法律规定，下列建设工程项目实行强制监理的有()。
A、项目总投资额在3000万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目
B、建筑面积在5万平方米以下的住宅建设工程
C、使用国外政府及其机构贷款资金的项目
D、项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全基础设施项目，以及学校、影剧院、体育场馆项目
E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目
B、建筑面积在5万平方米以下的住宅建设工程
C、使用国外政府及其机构贷款资金的项目
D、项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全基础设施项目，以及学校、影剧院、体育场馆项目
E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目
答案：A,C,D,E
解析：
根据相关法律法规以及《建设工程监理范围和规模标准规定》的规定，有五类建设工程项目实行强制监理，包括：①国家重点建设工程；②大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：a.供水、供电、供气、供热等市政工程项目；b.科技、教育、文化等项目；c.体育、旅游、商业等项目；d.卫生、社会福利等项目；e.其他公用事业项目；③成片开发建设的住宅小区工程；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程项目；⑤国家规定必须实行监理的其他工程。B项，根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。
下列各项属于招标代理服务的业务范围的有()。
A、评标
B、组织潜在投标人踏勘现场、答疑、组织开标
C、招标前期准备策划
D、配合监督部门调查违法行为
E、协助招标人拟定和签订中标合同
B、组织潜在投标人踏勘现场、答疑、组织开标
C、招标前期准备策划
D、配合监督部门调查违法行为
E、协助招标人拟定和签订中标合同
答案：B,C,D,E
解析：
招标代理服务的业务范围包括下列全部或部分工作内容：①策划和制订招标方案或协助办理相关核准手续，包括编制发售资格预审公告和资格预审文件、协助招标人组织资格评审，编制发售招标文件；②组织潜在投标人踏勘现场和答疑、发澄清文件、组织开标；③配合招标人组建评标委员会、协助评标委员会完成评标与评标报告、协助评标委员会推荐中标候选人并办理中标候选人公示；④协助招标人定标、发出中标通知书并办理中标结果公告、协助招标人签订中标合同；⑤协助招标人向招标投标监督部门办理有关招标投标情况报告；⑥处理投标人和其他利害关系人提出的异议，配合监督部门调查违法行为；⑦招标人委托的其他咨询服务工作。
施工准备阶段，施工单位应负责的活动包括()。
A、聘任项目经理
B、设立项目经理部
C、完成施工图纸的内部审查与外部审查
D、编制并完善施工组织设计及质量计划
E、施工现场准备
B、设立项目经理部
C、完成施工图纸的内部审查与外部审查
D、编制并完善施工组织设计及质量计划
E、施工现场准备
答案：A,B,D,E
解析：
在施工准备阶段施工单位应负责：①聘任项目经理，签署项目管理责任及授权书，实行项目经理责任制；②设立项目经理部，根据施工项目的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质、地域范围，确定项目经理部的组织形式及人员分配等；③编制并完善施工组织设计及质量计划；④编制施工项目管理规划及规章制度；⑤施工现场准备；⑥施工队伍的“人、料、机”到位；⑦编写开工申请报告，上报审批。
2021招标师考试题库精选9辑 第5辑
目前国内关于产品环境保护节能的标志中，( )是国家强制企业执行的。
A、节能标志
B、中国环境标志
C、能源效率标识
D、Ⅱ型环境标志
B、中国环境标志
C、能源效率标识
D、Ⅱ型环境标志
答案：C
解析：
环保节能标志是货物本身环保水平的重要特征。目前国内关于产品环保节能的标志有四类，除了能源效率标识为国家强制企业执行外，其余的标志都属于企业的自选项目。
服务项目管理是指针对特定目标，在一定进度和时间范围内，通过预算、投资、方案、管理、实施等手段提供一次性高智能劳务的过程，主要包括( )等要素。
A、费用
B、组织结构
C、范围
D、时间进度
E、设计
B、组织结构
C、范围
D、时间进度
E、设计
答案：A,B,C,D
解析：
建设工程保险的责任范围主要包括()。
A、军事行动
B、自然事件
C、意外事故
D、人为风险
E、第三者责任部分的保险责任
B、自然事件
C、意外事故
D、人为风险
E、第三者责任部分的保险责任
答案：B,C,D,E
解析：
建设工程保险的责任范围，主要包括如下四个方面：①自然事件；②意外事故；③人为风险；④第三者责任部分的保险责任。第三者责任部分的保险责任包括在保险期间因建筑工地发生意外事故造成工地及邻近地区第三者人身伤亡和财产损失中依法应由被保险人承担的赔偿责任，以及事先经保险人书面同意的被保险人因此而支付的诉讼费用和其他费用。
关于物流服务项目质量评价指标的含义，下列说法错误的有()。
A、库存货物缺短缺率是指某批货物短缺的数量与该批货物总量的比值
B、仓库吞吐能力利用率是指一定时期仓库实际吞吐量与仓库设计吞吐量的比值
C、服务水平指标是指按时交货次数与总交货次数的比值
D、运输车辆实载率是指运输车辆实际装载量与车辆装载能力的比值
E、货运事故频率是指运输事故次数与百万运输周转量的比值
B、仓库吞吐能力利用率是指一定时期仓库实际吞吐量与仓库设计吞吐量的比值
C、服务水平指标是指按时交货次数与总交货次数的比值
D、运输车辆实载率是指运输车辆实际装载量与车辆装载能力的比值
E、货运事故频率是指运输事故次数与百万运输周转量的比值
答案：C,D
解析：
C项，服务水平指标是指满足要求次数与用户要求次数的比值，准时交货率是指按时交货次数与总交货次数的比值；D项，运输车辆实载率是指运输实际周转量与运输能力的比值，运输车辆满载率是指运输车辆实际装载量与车辆装载能力的比值。
下列属于国际咨询工程师联合会(FIDIC)发行的标准文本的组成部分的有()。
A、协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、特殊条款
E、附加条款
B、通用条款
C、专用条款
D、特殊条款
E、附加条款
答案：A,B,D,E
解析：
国际咨询工程师联合会(FIDIC)1998年发行了第三版《客户／咨询工程师服务协议书范本／Client/ConsultantModelServiceAgreement》（白皮书），是适用于国际工程和国内工程的投资前研究、设计、施工监理和项目管理的咨询服务合同。该标准文本由三个部分组成：协议书、协议书标准条件（通用条款）和特殊应用条件（特殊条款）。《特殊应用条件》是针对具体的服务，拟定的专门性的内容。它包括两个部分：第一部分是与《标准条件》中的一些条款相对应的具体规定，由条款的相应顺序编号相联系；第二部分是附加条款。
对于法定商检的商品，其进出口商品检验检疫的项目有（ ）。
A.数量检验 B.包装材料检验
C.完税证明检验 D.价格检验
E.标识检验
C.完税证明检验 D.价格检验
E.标识检验
答案：A,B,E
解析：
进出口商品检验检疫的主要项目包括：①商品的质量检验，这是检验工作的主要项目，包括外观质量、内在质量、特定质量检验；②数量和质量检验；③标识检验；④包装检验；⑤动植物检疫检验；⑥卫生检疫；⑦进出口商品残损鉴定等。
关于工程施工项目招标文件标准文本的适用，下列说法正确的是（）。
A.依法必须进行招标的项目编制招标文件，可以使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
B.依法必须进行招标的项目编制资格预审文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
C.所有工程建设施工项目的招标文件，都应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.招标人可以自行决定是否使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
B.依法必须进行招标的项目编制资格预审文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
C.所有工程建设施工项目的招标文件，都应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.招标人可以自行决定是否使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
答案：B
解析：
下列各项不属于招标投标有形市场的是()。
A、地方人民政府组建的发包承包交易中心
B、住房与城乡建设
C、商务部的中国国际招标网
D、交通运输
B、住房与城乡建设
C、商务部的中国国际招标网
D、交通运输
答案：C
解析：
招标投标市场有两种表现形态：①有形市场，如住房与城乡建设、交通运输、水利、铁道等行政主管部门，以及地方人民政府组建的发包承包交易中心、公共资源交易中心，或是招标人在其招标文件规定的交易场所等；②无形市场，即利用互联网技术在网上进行的交易，如商务部的中国国际招标网，以及一些地方人民政府组建的公共资源网上交易平台等。
2021招标师考试题库精选9辑 第6辑
关于仲裁审理制度的说法，正确的有()。
A、仲裁案件的审理以开庭审理为原则，以书面审理为补充
B、是否开庭审理可由双方当事人协商确定
C、仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充
D、涉及国家秘密的案件不应当开庭审理
E、当事人有充分的自由选择商定审理是否公开，不受限制
B、是否开庭审理可由双方当事人协商确定
C、仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充
D、涉及国家秘密的案件不应当开庭审理
E、当事人有充分的自由选择商定审理是否公开，不受限制
答案：A,B
解析：
本题的考点为仲裁审理的方式。仲裁审理的方式可以分为开庭审理和书面审理两种。所谓开庭审理，是指在仲裁庭的主持下，在双方当事人和其他仲裁参与人的参加下，按照法定程序，对案件进行审理并作出裁决的方式。开庭审理是仲裁审理的主要方式。开庭审理不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。书面审理是指在双方当事人及其他仲裁参与人不到庭参加审理的情况下，仲裁庭根据当事人提供的仲裁申请书、答辩书以及其他书面材料作出裁决的过程。书面审理是开庭审理的必要补充。
下列关于项目管理咨询合同的服务期延长条款的说法中，正确的有()。
A、工期顺延必然会导致项目管理企业服务期相应延长
B、因委托人原因造成服务期顺延的需增加服务费用
C、因项目管理企业原因造成的服务期顺延则不应增加服务费用
D、无论是何种原因造成服务期顺延，均不应该增加服务费用
E、因项目管理企业原因给委托人造成损失的，需赔偿委托人的损失
B、因委托人原因造成服务期顺延的需增加服务费用
C、因项目管理企业原因造成的服务期顺延则不应增加服务费用
D、无论是何种原因造成服务期顺延，均不应该增加服务费用
E、因项目管理企业原因给委托人造成损失的，需赔偿委托人的损失
答案：B,C,E
解析：
A项，项目管理咨询合同服务期限与工期息息相关，工期顺延大多数会导致项目管理企业服务期相应延长。D项，一般情形下，因委托人原因造成服务期顺延的需增加服务费用；因项目管理企业原因造成的服务期顺延则不应增加服务费用，给委托人造成损失的，还需赔偿委托人的损失。
某企业拟建造一大型健身娱乐中心，总用地面积为18023m2，建筑面积为14325m2，该企业拟采用公开招标方式确定该项目工程施工监理人。招标人委托某代理机构实施招标活动，于2012年5月16日在《中国建设报》、《中国采购与招标网》发布了招标公告。资格预审申请截止时间前，共有6家单位购买了招标文件，并提交了资格申请文件，经过审查，确定曱、乙、丙、丁四家单位符合要求，招标人向四家单位发出了资格预审合格通知书，邀请四家监理单位投标。四家投标人在规定的期限内递交了投标文件，并按照规定缴纳了投标保证金。
6月25日，招标人进行开标，并邀请了监管部门人员现场监督，发现甲监理单位的投标文件没有按照规定密封。6月26日，招标人从评标专家库中随机抽取了5名经济、技术专家，与2名投标人代表共同组成评标委员会进行评标。评标采取综合评估法，最终确定丙监理单位为第一中标候选人。三日后，招标人根据专家委员会的意见确定丙单位为中标人，丙履行了公告手续，公告期满，招标人向丙单位发出了中标通知书，并通知了其他投标人，同时将投标保证金退回给了投标人。
7月16日，招标人与丙监理单位按照招标文件和其投标文件签订了工程监理委托合同协议书，丙监理单位按照规定缴纳了履约保证金。该监理人按照其投标文件中配备的人财物组建了项目监理部，并在7月25日进驻施工现场。
1.在开标阶段，招标人发现甲监理单位的投标文件的密封不符合规定时，应当如何处理？
2.评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人可否自行确定中标人？
3.如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，应当如何处理？
4.丙监理单位如果在履行合同过程中出现了违约行为的，建设单位可以采取什么措施救济?
6月25日，招标人进行开标，并邀请了监管部门人员现场监督，发现甲监理单位的投标文件没有按照规定密封。6月26日，招标人从评标专家库中随机抽取了5名经济、技术专家，与2名投标人代表共同组成评标委员会进行评标。评标采取综合评估法，最终确定丙监理单位为第一中标候选人。三日后，招标人根据专家委员会的意见确定丙单位为中标人，丙履行了公告手续，公告期满，招标人向丙单位发出了中标通知书，并通知了其他投标人，同时将投标保证金退回给了投标人。
7月16日，招标人与丙监理单位按照招标文件和其投标文件签订了工程监理委托合同协议书，丙监理单位按照规定缴纳了履约保证金。该监理人按照其投标文件中配备的人财物组建了项目监理部，并在7月25日进驻施工现场。
1.在开标阶段，招标人发现甲监理单位的投标文件的密封不符合规定时，应当如何处理？
2.评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人可否自行确定中标人？
3.如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，应当如何处理？
4.丙监理单位如果在履行合同过程中出现了违约行为的，建设单位可以采取什么措施救济?
答案：
解析：
1.根据《招标投标法实施条例》第36条规定，不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。
2.（1）评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人不可以自行确定中标人。
（2）理由：《招标投标法》第40条规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。
3. （1）如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，招标人可以重新招标。
（2）理由：《招标投标法》第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
4.《招标投标法实施条例》第74条规定，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投际保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之+以下的罚款。
据此，如果丙监理单位违约的，建设单位可以采取以下措施进行救济：
（1）没收其履约保证金；
（2）请求对方赔偿损害。
2.（1）评标委员会向招标人推荐中标候选人后，招标人不可以自行确定中标人。
（2）理由：《招标投标法》第40条规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。
3. （1）如果评标委员会认为乙、丙、丁三个单位均不符合招标要求，招标人可以重新招标。
（2）理由：《招标投标法》第42条规定，评标委员会经评审，认为新有投标都不符合招标文件要求的，可以否决新有投标。依法必须进行招标的项目的新有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
4.《招标投标法实施条例》第74条规定，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投际保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之+以下的罚款。
据此，如果丙监理单位违约的，建设单位可以采取以下措施进行救济：
（1）没收其履约保证金；
（2）请求对方赔偿损害。
下列关于《招标投标法》适用范围的说法中，正确的是()。
A、适用于我国境内进行的招标投标活动
B、在香港、澳门地区也适用
C、只适用于我国境内进行的工程建设项目的招标投标活动
D、使用国际组织贷款的项目也必须适用
B、在香港、澳门地区也适用
C、只适用于我国境内进行的工程建设项目的招标投标活动
D、使用国际组织贷款的项目也必须适用
答案：A
解析：
AC两项，《招标投标法》第2条规定，在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。即《招标投标法》适用于在我国境内进行的各类招标投标活动，这是《招标投标法》的空间效力。B项，“我国境内”包括我国全部领域范围，但依据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》和《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》的规定，并不包括实行“一国两制”的香港、澳门地区。D项，按照《招标投标法》第67条规定，使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同规定的，可以适用其规定。但违背我国的社会公共利益的除外。
.特许经营项目融资招标的主要评价因素不包括（ ）。
A.投标报价 B.技术和管理方案
C.项目协议响应方案 D.参考资料
C.项目协议响应方案 D.参考资料
答案：D
解析：
根据目前的实践，对于特许经营项目融资招标，典型的评标方法有综合评估法 和栅栏评标法。特许经营项目融资招标主要评标因素包括：①投标报价；②技术和管 理方案；③融资方案；④项目协议响应方案等。
固定总价合同适用于 （）
A.规模较小，技术比较简单，工期较短的工程
B.规模较大，技术比较复杂，工期较长的工程
C.人工、材料、机械市场价格可能发生较大变化的工程
D.工程范围难以界定的工程
B.规模较大，技术比较复杂，工期较长的工程
C.人工、材料、机械市场价格可能发生较大变化的工程
D.工程范围难以界定的工程
答案：A
解析：
固定总价合同是指合同的工程数量、单价及合同总价固定不变，由承包人包干，除非发生合同内容范围和工程设计变更及约定外的风险。这种合同计价方式一般适用于工程规模较小、技术比较简单、工期较短，且核定合同价格时已经具备完整、详细的工程设计文件和必需的施工技术管理条件的工程建设项目。
下列各项属于评标工作一般程序的有()。
A、初步评审
B、中间评审
C、详细评审
D、投标文件的澄清
E、评标结果
B、中间评审
C、详细评审
D、投标文件的澄清
E、评标结果
答案：A,C,D,E
解析：
评标工作的一般程序包括：①初步评审；②详细评审；③投标文件的澄清、说明；④评标结果。
招标文件中应对投标保证金的()作出相应规定。
A、形式
B、金额
C、有效期
D、币种
E、提交时间
B、金额
C、有效期
D、币种
E、提交时间
答案：A,B,C,E
解析：
投标保证金是投标人向招标人提供的投标担保，主要目的是约束和规范投标人的投标行为。招标人可根据项目和市场的实际情况决定是否要求投标人提交投标保证金。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在招标文件中对投标保证金的形式、金额、有效期和提交时间等作出具体规定。
2021招标师考试题库精选9辑 第7辑
有关申请行政复议的规定，叙述错误的是()。
A、对两个或者两个以上行政机关以共同的名义作出的具体行政行为不服的，向国务院部门申请行政复议
B、对政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规或者规章规定，以自己的名义作出的具体行政行为不服的，向设立该派出机构的部门或者该部门的本级地方人民政府申请行政复议
C、对县级以上地方人民政府依法设立的派出机关的具体行政行为不服的，向设立该派出机关的人民政府申请行政复议
D、对法律、法规授权的组织的具体行政行为不服的，分别向直接管理该组织的地方人民政府、地方人民政府工作部门或者国务院部门申请行政复议
B、对政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规或者规章规定，以自己的名义作出的具体行政行为不服的，向设立该派出机构的部门或者该部门的本级地方人民政府申请行政复议
C、对县级以上地方人民政府依法设立的派出机关的具体行政行为不服的，向设立该派出机关的人民政府申请行政复议
D、对法律、法规授权的组织的具体行政行为不服的，分别向直接管理该组织的地方人民政府、地方人民政府工作部门或者国务院部门申请行政复议
答案：A
解析：
本题的考点为申请行政复议的规定。申请行政复议的规定包括：(1)对县级以上地方人民政府依法设立的派出机关的具体行政行为不服的，向设立该派出机关的人民政府申请行政复议；(2)对政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规或者规章规定，以自己的名义作出的具体行政行为不服的，向设立该派出机构的部门或者该部门的本级地方人民政府申请行政复议；(3)对法律、法规授权的组织的具体行政行为不服的，分别向直接管理该组织的地方人民政府、地方人民政府工作部门或者国务院部门申请行政复议；(4)对两个或者两个以上行政机关以共同的名义作出的具体行政行为不服的，向其共同上一级行政机关申请行政复议。
建筑法的基本原则包括()。
A、建筑活动应当坚持质量、安全和效益相统一的原则
B、国家扶持建筑业的发展的原则
C、建筑活动遵守法律、法规的原则
D、建筑活动的分散管理原则
E、建筑活动的统一监督管理原则
B、国家扶持建筑业的发展的原则
C、建筑活动遵守法律、法规的原则
D、建筑活动的分散管理原则
E、建筑活动的统一监督管理原则
答案：A,B,C,E
解析：
建筑法的基本原则，即在从事建筑活动，实施建筑活动管理过程中，必须遵循的行为准则。其包括：①建筑活动应当坚持质量、安全和效益相统一的原则；②国家扶持建筑业的发展的原则；③建筑活动遵守法律、法规的原则；④建筑活动的统一监督管理原则。
根据《民事诉讼法》的相关规定，()属于人民法院的判决书的内容。
A、诉讼请求
B、争议的事实和理由
C、判决适用的法律依据
D、判决结果和诉讼费用的负担
E、起诉的期间和起诉的法院
B、争议的事实和理由
C、判决适用的法律依据
D、判决结果和诉讼费用的负担
E、起诉的期间和起诉的法院
答案：A,B,C,D
解析：
《民事诉讼法》规定，判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：①案由、诉讼请求、争议的事实和理由；②判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；③判决结果和诉讼费用的负担；④上诉期间和上诉的法院。
下列各项不属于规范我国境内招标采购活动的法律的是()。
A、《政府采购法》
B、《建筑安装工程招标投标试行办法》
C、《招标投标法》
D、《建筑法》
B、《建筑安装工程招标投标试行办法》
C、《招标投标法》
D、《建筑法》
答案：B
解析：
AC两项，《招标投标法》和《政府采购法》是规范我国境内招标采购活动的两大基本法律；D项，《建筑法》在法律层面上对建筑工程实行招标发包进行了规范，属于规范招标采购活动的法律。B项，《建筑安装工程招标投标试行办法》属于部门规章。
根据《政府采购法》，下列采购活动中，不属于政府采购管理范围的是（ ）。
A.某国家部委使用财政资金40万元采购《集中采购目录》以外的专用仪器5台
B.某国家部委使用财政资金5万元采购《集中采购目录》以内的计算机3台
C.某事业单位使用财政资金100万元从国外聘请技术咨询专家
D.某国家部委办公楼使用财政资金70万元采购《集中采购目录》以外的家具
B.某国家部委使用财政资金5万元采购《集中采购目录》以内的计算机3台
C.某事业单位使用财政资金100万元从国外聘请技术咨询专家
D.某国家部委办公楼使用财政资金70万元采购《集中采购目录》以外的家具
答案：A
解析：
《政府集中采购目录》的采购项目实行集中采购，无论金额大小都属于政府采购的范围。《政府集中采购目录》之外的采购项目，达到采购限额标准的，实行分散采购；没有达到政府采购限额标准的，采购人可以采用《政府采购法》以外的其他采购方式。《政府采购法》实施以来，国务院办公厅公布的中央预算单位政府采购管辖的最低限额标准为：货物和服务单项或批量为50万元，工程为60万元；公开招标限额标准为：货物和服务单项或批量为120万元，工程为200万元。
下列各项中，不属于招标代理合同的工作范围和职权管理的是()。
A、工作交底
B、资源配置
C、明确人员与授权
D、工作任务分解
B、资源配置
C、明确人员与授权
D、工作任务分解
答案：B
解析：
招标代理合同的工作范围和职权管理包括三个方面：①工作交底；②明确人员与授权；③工作任务分解。
施工图工料单价法编制预算，若以直接费为基础计算取费，其计费基础是( )。
A、直接工程费+措施费
B、直接工程费
C、材料费+机械费+人工费
D、以上均不是
B、直接工程费
C、材料费+机械费+人工费
D、以上均不是
答案：A
解析：
《政府采购法》规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使其权益受到损害时，投标人应当在知道或者应知其权益受到损害之日起（ ）个工作日内提出质疑。
A. 5 B. 7 C. 14 D. 15
答案：B
解析：
根据《政府采购法》规定，投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使其权益受到损害的，应当在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。
2021招标师考试题库精选9辑 第8辑
通常而言，特许经营项目建设及运营条款应包括的内容有()。
A、特许经营项目设计要求、建造标准
B、特许经营项目融资条款
C、特许经营项目风险转移条款
D、特许经营项目运营安全及技术要求
E、特许经营期内的风险分担
B、特许经营项目融资条款
C、特许经营项目风险转移条款
D、特许经营项目运营安全及技术要求
E、特许经营期内的风险分担
答案：A,B,D,E
解析：
特许经营项目建设及运营条款至少应包括项目设计、施工、融资、运营、维护等相关事项，该条款是特许经营合同的核心条款之一。通常而言，建设及运营条款应包括以下内容：①特许经营项目设计要求、建造标准；②特许经营项目融资条款；③特许经营期内，特许经营项目运营维护方式及费用承担；④特许经营项目运营安全及技术要求；⑤运营报告、财务报告、环境监测报告等要求；⑥项目运营和维护严重不符合要求时，特许经营权授予方选择自行或指定第三方运营和维护的权利；⑦特许经营期内的风险分担；⑧与项目建设及运营相关的其他事项。
在招标采购项目转移的方法中，转移违规行为风险、保证招标人招标活动成功进行的有效方式是()。
A、履约担保
B、保证保险
C、投标担保
D、合同担保
B、保证保险
C、投标担保
D、合同担保
答案：C
解析：
通过投标担保可以有效控制招标采购中投标人开标后撤标的风险，是转移违规行为风险、保证招标人招标活动成功进行的有效方式。
依据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况()。
A、作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字
B、口头告知被检查单位，责令立即整改
C、作出书面记录，并由安全管理部门负责人签字
D、作出书面记录，并由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字
B、口头告知被检查单位，责令立即整改
C、作出书面记录，并由安全管理部门负责人签字
D、作出书面记录，并由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字
答案：A
解析：
《安全生产法》第65条规定，安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
某公司拓展手机的功能，作为新型手机推向市场，这种创新属于（ ）。
A.原始创新
B.集成创新
C.根本性创新
D.产品创新
B.集成创新
C.根本性创新
D.产品创新
答案：D
解析：
本题考查产品创新。产品创新是建立在产品整体概念基础上以市场为导向的系统工程，是功能创新、形式创新、服务创新多维交织的组合创新。参见教材P135.
核燃料出现之后产生了核辐射风险属于工程建设项目风险中的（）风险。
A、组织
B、技术
C、社会
D、自然
B、技术
C、社会
D、自然
答案：B
解析：
本题的考点为工程建设项目风险的分类。从产生风险的原因及其性质，风险可分为以下几类：(1)自然风险；(2)政治风险；(3)经济风险；(4)技术风险；(5)信用风险；(6)社会风险；(7)组织风险；(8)行为风险。其中，技术风险是指伴随科学技术的发展而带来的风险。例如，核燃料出现之后产生了核辐射风险，由于海洋石油开采技术的发展而产生的钻井平台在风暴袭击下翻沉的风险。
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的相关规定，中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，( )或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。
A、无正当理由不与招标人签订合同的
B、在签订合同时向招标人提出附加条件的
C、中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金的
D、更改合同实质性内容的
E、拒绝履行合同义务的
B、在签订合同时向招标人提出附加条件的
C、中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金的
D、更改合同实质性内容的
E、拒绝履行合同义务的
答案：A,B,D
解析：
买方办理好租船订舱等事项后，应将()等通知卖方备货装船。
A、航线
B、船名
C、船期
D、船公司
E、到港口
B、船名
C、船期
D、船公司
E、到港口
答案：B,C
解析：
买方依据合同负责租船订舱时，通常委托货代向船公司或其代理人办理。办妥后，应按照规定的期限将船名、船期等通知卖方备货装船；卖方在装船后也应及时向买方发出装船通知，以便买方办理保险和接货。
某物流服务项目采用即时配送方式，要求运输方式机动灵活，实现“门到门”直达服务，该项目宜选择（ ）运输方式。
A.铁路 B.航空 C.管道 D.公路
答案：D
解析：
公路货物运输的主要优点有：①公路运输网覆盖面广、密度大，运输车辆机动灵活，对时间、货运量的适应性强；②可实现“门到门”直达运输平均运距是最短的；③中、短途运输时，因为中途不需要倒运、转乘，在途时间较短，运送速度较快；④获取车辆以及驾驶人员较为方便。
2021招标师考试题库精选9辑 第9辑
下列行为中，表明投标人已参与投标竞争的是()。
A、资格预审通过
B、购买招标文件
C、编写投标文件
D、正式提出合同要约
B、购买招标文件
C、编写投标文件
D、正式提出合同要约
答案：D
解析：
法人或其他组织对特定招标项目有兴趣，愿意参加竞争，并按合法途径获取招标文件。但这时候还不是投标人，只是潜在投标人。潜在投标人按照招标文件的规定，在规定时间和地点提交投标文件，对订立合同正式提出要约。响应招标的潜在投标人成功提交投标文件后，即成为投标人。
下列关于招标公告发布媒介的说法中，不符合《招标公告发布暂行办法》规定的是()。
A、依法必须招标项目的招标公告应当在国家指定的媒介上发布
B、两个以上媒介发布同一招标项目的招标公告的内容应相同
C、指定媒介发布机电产品国际招标公告的，不得收取费用
D、指定报纸在发布招标公告的同时应如实抄送《中国采购与招标网》
B、两个以上媒介发布同一招标项目的招标公告的内容应相同
C、指定媒介发布机电产品国际招标公告的，不得收取费用
D、指定报纸在发布招标公告的同时应如实抄送《中国采购与招标网》
答案：C
解析：
管理咨询单位的项目诉求与管理目标包括()。
A、准确详尽的设计任务书
B、明确及时的指令
C、报酬合理
D、获取信息及时准确
E、决策迅速
B、明确及时的指令
C、报酬合理
D、获取信息及时准确
E、决策迅速
答案：C,D,E
解析：
管理咨询单位的项目诉求与管理目标包括报酬合理、业主信任、获取信息及时准确、决策迅速。
工程投标文件 由_组成。 （）
A.投标函及投标函附录 B.投标保证金
C.施工组织设计 D.法定代表人身份证明或授权委托书
E.商务和技术偏差表
C.施工组织设计 D.法定代表人身份证明或授权委托书
E.商务和技术偏差表
答案：A,B,C,D
解析：
解析 工程投标文件一般包括：（1）投标函及投标函附录；（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金；（5）已标价的工程量清单；（6）施工组织设计；（7）资格后审证明文件或资格预审更新资料。E项属于货物投标文件。
相比于分散采购模式，集中采购具有的优势有()。
A、有利于发挥规模采购优势
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求
答案：A,B,C,D
解析：
相比于分散采购模式，集中采购具有以下明显优势：①有利于发挥规模采购优势；②有利于规范采购行为；③有利于优化供应链管理；④有利于推进采购标准化和信息化；⑤有利于提高货物和服务质量。E项，集中采购执行统一采购标准，按批次组织采购时间相对固化，有时难以满足部分采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求。
下列关于投标保证金的表述，正确的是()。
A、招标文件规定投标保证金为80万元，投标人提交了60万元的投标保证金
B、投标担保形式包括银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。
C、以银行保函形式提交投标保证金时，银行保函的格式和内容可以与招标文件规定的不一致
D、投标人可将投标保证金连同投标文件一并提交。
B、投标担保形式包括银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。
C、以银行保函形式提交投标保证金时，银行保函的格式和内容可以与招标文件规定的不一致
D、投标人可将投标保证金连同投标文件一并提交。
答案：B
解析：
A项，投标保证金的金额应符合招标文件的规定，不得低于招标文件规定的金额。B项，投标保证金的形式应符合招标文件的规定。常用的投标担保形式包括银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是招标人认可的其他合法担保形式。C项，以银行保函形式提交投标保证金时，银行保函的格式和内容应符合招标文件规定，如果与招标文件规定格式不一致时，应提前征得招标人同意，否则投标文件可能将被否决或作不利于该投标人的量化（根据招标文件规定）。D项，招标文件如没有特别规定，投标人也可将投标保证金连同投标文件一并提交。
国内货物买卖合同中，合同双方通常约定的价款支付方式包括()。
A、现金
B、汇票
C、本票
D、电汇
E、支票
B、汇票
C、本票
D、电汇
E、支票
答案：B,C,D,E
解析：
国内货物买卖合同中，正文部分条款中的价款条款规定了价款的支付方式，即合同双方通常约定的支付方式有电汇、支票、汇票、本票等。
汇付的支付方式有信汇、票汇和()。
A、代汇
B、网汇
C、电汇
D、托收
B、网汇
C、电汇
D、托收
答案：C
解析：
汇付与托收都是国际贸易中经常采用的支付方式。汇付方式可分信汇、电汇和票汇三种。
上一篇：2021招标师每日一练8章
下一篇：2021招标师真题下载8章
热门文章
