2021招标师真题下载8章

发布时间:2021-06-29

2021招标师真题下载8章 第1章


发包人选择工程施工合同计价类型应考虑的因素有()。

A、项目规模和工期长短
B、项目的竞争情况
C、项目工程数量的明确程度
D、项目的发包人
E、项目准备时间的长短

答案:A,B,C,E
解析:
在选择合同计价类型时,发包人一般具有较大的主动权。发包人应当综合考虑项目内外环境、各种风险因素以及承包人的承受能力,本着合理分担、共享收益的原则,选择适宜的合同计价类型,而不应过度考虑自身利益和完全排除自身风险。发包人在选择合同计价类型时,应考虑以下因素:①项目规模和工期长短;②项目的竞争情况;③项目的复杂程度;④项目工程数量的明确程度;⑤项目准备时间的长短;⑥项目的外部环境因素。


关于租船订舱、报关、投保和装运,下列说法正确的有()。

A、卖方在负责安排货运的条件下,通常委托货运代理公司(即货代公司)向船公司或其代理人(即承运人)办理货物运输
B、卖方在出口货物装运前,应当向海关申报,只需交验报关单,接受海关对货物的查验
C、海关查验无误后,在单据上加盖放行章
D、卖方在装运前应当及时向保险公司办理投保手续,填制投保单
E、货物装运后,卖方应当按照合同规定及时向买方发出装船通知

答案:A,C,D,E
解析:
租船订舱、报关、投保和装运的内容如下:①租船订舱。卖方在负责安排货运的条件下,通常委托货运代理公司(即货代公司)向船公司或其代理人(即承运人)办理货物运输。②报关。卖方在出口货物装运前,应当向海关申报,交验有关单证,接受海关对货物的查验。除提交报关单(或电子数据报关单)外,还应提交装货单、装箱单、发票、商检证书及其他有关文件。海关查验无误后,在单据上加盖放行章。③投保。卖方在装运前应当及时向保险公司办理投保手续,填制投保单。保险公司受理后,即签发保险单或保险凭证。④装运。货物装运后,卖方应当按照合同规定及时向买方发出装船通知,以便买方安排付款、接货。


下列选项中,有关权利的质押规定,叙述错误的是()。

A、股票出质后,不得转让,但经出质人与质权人协商同意的可以转让
B、以有限责任公司的股份出质的,适用公司法股份转让的有关规定,质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效
C、出质人转让股票所得的价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存
D、以依法可以转让的股票出质的,出质人与质权人应当订立书面合同,并向证券登记机构办理出质登记,质押合同自登记7日之后起生效

答案:D
解析:
本题的考点为权利的质押。权利的质押规定包括:(1)以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的,应当在合同约定的期限内将权利凭证交付质权人。质押合同自权利凭证交付之日起生效;(2)以依法可以转让的股票出质的,出质人与质权人应当订立书面合同,并向证券登记机构办理出质登记。质押合同自登记之日起生效;(3)股票出质后,不得转让,但经出质人与质权人协商同意的可以转让。出质人转让股票所得的价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存;(4)以有限责任公司的股份出质的,适用公司法股份转让的有关规定。质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效。


下列费用中,属于建筑工程费的有()。

A、设备基础工程
B、场地平整工程
C、矿井开凿工程
D、照明的电缆、导线敷设工程
E、安装设备的管线敷设工程

答案:A,B,C,D
解析:
本题的考点为建筑工程费。建筑工程费指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用,如场地平整、厂房、仓库、电站、设备基础、工业窑炉、矿井开拓、露天剥离、桥梁、码头、堤坝、隧道、涵洞、铁路、公路、管线敷设、水库、水坝、灌区等项工程的费用。


下列各项不属于招标投标行政监督对象的是()。

A、招标人
B、投标人
C、招标代理机构
D、行业协会

答案:D
解析:
招标投标活动当事人包括招标人、投标人、招标代理机构等。《招标投标法》规定,招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。因此,招标投标活动的行政监督对象包括招标人、投标人、招标代理机构等。


按照采购主体划分的采购方式不包括()。

A、工程采购
B、企业采购
C、个人采购
D、政府采购

答案:A
解析:
本题的考点为采购方式的划分。采购按照采购主体划分,可以分为政府采购、企业采购和个人采购。


2021招标师真题下载8章 第2章


工程施工项目投标文件的内容不包括()。

A、技术性能参数的详细描述
B、投标函及投标函附录
C、施工组织设计
D、已标价的工程量清单

答案:A
解析:
根据《标准施工招标文件》(2007年版)的规定,工程施工项目投标文件一般包括下列内容:①投标函及投标函附录;②法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;③联合体协议书(如有);④投标保证金;⑤已标价的工程量清单;⑥施工组织设计;⑦项目管理机构;⑧拟分包项目情况表;⑨资格审查资料(资格后审项目);⑩招标文件规定的其他材料。


工程咨询()是一般意义上的质量管理的核心内容。

A、成果质量评价
B、过程质量评价
C、产品质量评价
D、服务质量评价

答案:A
解析:
工程咨询成果质量评价是一般意义上的质量管理的核心内容。如果对工作成果质量的高低没有一个全面的衡量标准和办法,质量管理将失去目标,这样的质量管理是难以收到实际效果的。


招标投标制度的下列规定中,为保护投标人权利的有( )。

A.投标有效期 B.投标保证金
C.开标时投标文件密封检査 D.邀请投标人参加开标
E.招标文件公布评标因素和标准

答案:C,D,E
解析:
AB两项是为了保护招标人的权利。


当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,()。

A、只能向原审法院申请再审
B、只能向上一级法院申请再审
C、可以向原审法院申请再审
D、可以向上一级法院申请再审
E、应同时向原审法院和下一级法院申请再审

答案:C,D
解析:
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向原审人民法院或者上一级人民法院申请再审,但不停止判决、裁定的执行。


在代理制度中,由他人以自己的名义代为民事法律行为,并承受法律后果的人,称()。

A、再代理人
B、第三人
C、代理人
D、被代理人

答案:D
解析:
代理是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。


现代工程建设项目内部不可或缺的参与方不包括 ()

A.业主B.设计方
C.施工方 D.物业管理方

答案:D
解析:
解析 工程建设项目的内部参与方主要有业主、设计方、施工方,对大型或复杂工程还包括管理咨询方,上述四方构成了现代工程建设项目内部不可或缺的四个参与方。


2021招标师真题下载8章 第3章


按有关规定,下列采购方式中,可以进行多次报价竞争的采购方式是( )。

A.询价 B.竞价
C.单一来源采购 D.竞争性谈判
E.邀请招标

答案:B,D
解析:
B项,竞价是指供应商或承包人按照采购人规定的方式和期限相继提交更低出价,采购人从中选择交易对象的采购方式。D项,竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于3家的供应商或承包人谈判,商定价格、条件和合同条款,签订合同的采购方式。A项,询价是采购人从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商,向其发出询价通知书让其报价,最后从中确定成交供应商的采购方式;C项,单一来源采购是指采购人直接与唯一的供应商进行谈判,签订合同的采购方式。E项,邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请3家以上供应商,并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。ACE三项均只进行一次报价竞争。


服务评标一般宜采用 ()

A.综合评分法B.综合评估法
C.最低评标价法 D.经评审的最低投标价法

答案:B
解析:
解析 服务评标一般宜采用综合评估法。除特许经营权项目融资招标对投标人的财务状况和融资能力要求较高的项目外,一般服务评标的详细评审主要注重对投标人技术服务方案的科学合理性、服务技术管理能力水平和以往的业绩和信誉,而对投标报价的评分权重一般比工程、货物要小得多。


服务项目的初步计划是咨询服务单位在初步了解客户的需求后,根据自己的理解与服务设想编拟并提交给业主的工作规划,其作用有( )。

A.使咨询服务单位梳理服务项目的需求
B.使客户反思自身的服务需求
C.明确咨询服务组织岗位职责
D.明确双方执行服务合同的细则
E.约束双方在执行服务合同时的行为

答案:A,B
解析:
服务项目初步计划的作用有:①让咨询服务单位对服务项目的需求进行初步的梳理,再根据自己的专业知识与技能对如何满足客户的需求作出工作周期、费用、运用方法、交付成果等方面的规划;②使客户对自己提出的服务需求进行反思,并对咨询服务单位为满足客户需求提供的各种规划和设想有所了解,并确定可否认同或如何修改,以便双方就委托服务项目进入实质性的合同洽谈。
【说明】根据最新版考试教材,该考点已删除。


根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于委托任务范围的设计变更的说法中,正确的是( )。

A.发包人有权自行修改设计文件
B.经过批准的设计文件不得变更
C.设计变更经发包人批准后由原设计单位修改
D.经过修改的设计文件应按设计管理程序经有关部门审批后使用

答案:D
解析:
A项,发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件;BC两项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。


根据《合同法》,合同被人民法院撤销之后,合同的效力()。

A、自撤销时无效
B、自订立时无效
C、自履行时无效
D、已履行的部分有效

答案:B
解析:
可撤销合同在没有被撤销之前仍然是有效的,其与无效合同在合同被确认无效或者被撤销后,都自始没有法律约束力。


下列各项属于非咨询服务采购的是()。

A、土建施工
B、工程服务
C、机构改革建议
D、财务服务

答案:A
解析:
世行和亚行把服务分为咨询服务和非咨询服务两类。咨询服务是知识性和咨询性的服务,以咨询者的智能为主,如项目评估等;非咨询服务指其他以物质方面占主导地位的服务,如运营和维护、测量、勘探钻井、航空摄影和卫星遥测等以可以计量的实物产出为基础的服务,计量这些服务的标准可以明确定义和一致性地运用。


2021招标师真题下载8章 第4章


押题考前联网自动更新,暂无试题

答案:B
解析:


下列行为中,不属于招标采购中的不正当竞争行为的有()。

A、投标者之间约定部分投标人放弃投标或者中标
B、投标人之间约定中标人
C、不同投标人委托不同单位办理投标事宜
D、招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

答案:C
解析:
在招标投标活动中,串通投标是最常见的不正当竞争行为。根据我国《反不正当竞争法》第15条的规定,其表现形式有以下两种:①投标者相互之间串通投标,抬高标价或者压低标价;②投标者和招标者相互勾结,以排挤竞争对手的公平竞争。C项为正常的招标投标活动。


项目施工单位在不同的承包方式下,施工单位或工程总承包方介入的阶段各不相同。下列说法错误的有()。

A、在国内施工总承包的方式下,施工单位在中标后照图施工,介入的是项目的施工阶段
B、在国外施工总承包方式下,施工单位介入了项目的施工图设计阶段
C、在国外施工总承包方式下,施工单位介入的是项目的施工阶段
D、在EPC工程总承包方式下,EPC工程总承包方介入的是项目建造的全过程
E、在EPC工程总承包方式下,EPC工程总承包方介入的是项目的施工阶段

答案:C,E
解析:
在国内施工总承包、国外施工总承包和EPC/P&D+B工程总承包三种方式下,施工单位介入的阶段分别是:①在国内施工总承包方式下,项目业主以施工图纸作为招标图纸,施工方在中标后照图施工,介入的只是项目的施工阶段;②在国外施工总承包方式下,业主以相当于初步设计或扩大初步设计的图纸招标,施工单位在中标并签约后需自己出施工图并向监理报批,而后再照图施工,施工单位就已介入了项目的施工图设计阶段;③在工程总承包(EPC/P&D+B)方式下,EPC工程总承包方所介入的是项目建造期的全过程。


编制服务计划的前提条件包括( )。

A、确定提供咨询服务的方法
B、分两阶段编制的服务计划
C、确定提供服务的范围
D、控制项目进度,提高效率
E、服务项目规划

答案:A,C,E
解析:


现代项目管理起源于()。

A、日本
B、英国
C、德国
D、美国

答案:D
解析:
现代项目管理1960年代起源于美国,在此之前对项目进行的管理一直未形成科学的管理方法和明确的标准,人们在管理项目时仅是凭借个人的经验和直觉。


招标投标活动禁止投标人以不正当竞争行为破坏招标投标活动的公正性,损害国家、社会及他人的合法权益。根据《招标投标法》的规定,此类行为主要包括( )。

A、以高于成本的报价竞标
B、以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标
C、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标
D、与招标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益
E、投标人之间相互串通投标报价,排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益

答案:B,C,D,E
解析:


2021招标师真题下载8章 第5章


某外立面装饰工程招标,业主委托某招标代理机构采用资格后审的方式进行公开招标。招标代理机构在指定的媒介上发布了该项目的招标公告,其载明的事项是:工程建设项目名称,项目审批、核准或备案机关名称及批准文件编号;招标人、项目业主名称;阐明该项目已具备招标条件;招标文件获取的时间、方式、地点、价格;公告发布媒体;招标代理机构的联系方式。


问题:


该招标公告载明的事项是否完全?若不完全,请予以补充。


答案:
解析:

招标公告载明的事项并不完整,还应包括:


①工程建设项目概况与招标范围;


②项目资金来源和出资比例;


③投标人资格要求;


④投标文件递交的截止时间、地点。


标的物合同履行阶段项目跟踪应注意()。

A、应用先进的IT技术
B、信息的标准化和报表的规范化
C、项目跟踪的及时性
D、项目跟踪的经济性
E、项目跟踪和信息管理的总体规划相协调

答案:A,B,C,E
解析:
本题的考点为项目跟踪方法选择的注意事项。项目跟踪过程中可以应用的管理方法和手段比较多,在选择采用的方法时,应注意以下几点:(1)项目跟踪和信息管理的总体规划相协调。实践中,大量的项目跟踪活动不完善,或信息收集和信息管理不协调,使项目跟踪和信息管理的效率比较低,使项目管理的整体绩效不高。(2)项目跟踪的及时性。实践中,及时收集信息,可以防止有用信息的丢失或扭曲,应注意根据信息的紧迫程度、重要程度等进行分类,确定跟踪的强度和报告的频率。(3)信息的标准化和报表的规范化。对应项目的管理和信息管理的需要,要对信息进行专门的设计,如代码设计等,另外就是报表的规范设计,也非常重要。信息的标准化和报表的规范化,可以大大提高项目跟踪和信息管理的效率。(4)应用先进的IT技术。尤其是对于大型复杂的项目,一方面工期较长,跟踪时间长,信息量大;另一方面项目的空间跨度大,交通成本高。采用大型的数据库管理技术、网络数据交换技术等,可以提高进展跟踪和信息管理的效率。


企业生产采购的原材料及半成品采购顺序取决于()。

A、用户的实际需求时间
B、市场需求量
C、生产计划
D、进度要求
E、货物的用途

答案:C,D
解析:
货物招标批次和招标时间顺序安排主要取决于货物的用途。最终消费产品的货物采购主要取决于用户的实际需求时间。企业生产采购的原材料及半成品采购顺序取决于生产计划和进度要求。


根据有关规定,投标人的下列违法行为,将不会导致中标无效的是 ( )

A.标人相互串通投标或者与招标人串通投标的
B.投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
C.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的
D.中标人将中标项目肢解后分别转让给他人的

答案:D
解析:
根据《招标投标法实施条例》的规定,投标人的下列违法行为,将导致中标无效投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的;(2)投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的,中标人将中标项目肢解后分别转让给他人的,将导致该转让无效,并不必然导致中标无效。



某市中小学校的运动场地改造项目招标中,人造草皮及沥青混凝土等重要材料包含在整个改造工程的总包中,没有单列出并实行集中采购,由中标的总包单位自行组织采购。采购结果使有些学校在使用过程中不久便出现了草丝断裂或草皮褪色等情况,从而影响整个改造工程质量。2009年,该区政府有关部门决定将工程材料(人造草坪和沥青混凝土)列入单项,作为政府采购源头性项目进行试点。


2009年4月,采购中心对该市社发局学校运动场地改造工程中的重要材料——人造草皮作为集中采购试点项目。该项目财政核定金额约4600万元,其中,人造草皮800万元,占到整个项目的17%左右。2009年4月21日发出采购信息,随后依法成立了谈判小组,共有七家来自江苏、北京、广州等地人造草皮生产商报名。2009年4月27日发出谈判文件,2009年5月10日谈判小组与各报价供应商进行了谈判,同时对供应商提供的材料样品进行了评审,最终推荐了3家产品质量好、价格优惠的供应商作为成交单位。


【问题】


1.人造草皮招标采购属于货物采购,货物与工程比较,有哪些特征?


2.学校人造草皮采购,成交后的支付方式有哪些?


3.人造草皮采购过程中,供应商供货能力、行为等均会带来的采购风险,该市可采取的规避方式有哪些?


答案:
解析:

1.货物与工程的最大区别在于它的可移动性,并具有以下一般特征:


(1)货物产品的多样性。货物种类繁多。工程使用的材料主要有:钢材、水泥、木材、炸药、油料、涂料、沥青、砂石料、装饰材料等众多种类;生产资料、办公用品、生活消费品等门类庞杂;机电设备规格、型号繁多。工程设备包括永久设备和施工设备,按产品标准分类有两类:一类是具有国家产品标准的设备,另一类是不具有国家产品标准的非标设备。工程设备投资占工程建设项目投资比例一般可以达到30%~70%。


(2)货物的技术性。货物中的机电设备大都属于技术密集型产品。而且货物的性能、质量更多地取决于货物生产工艺设备的技术先进性,随着科学技术的发展,货物的科技含量越来越高,随之对货物采购人员的技术知识要求也日益提高。


(3)货物来源的广泛性。货物的多样性决定许多货物可能在国际市场采购,由此需要采购人员掌握一定的外贸知识乃至国际贸易管理经验。


2.货物招标采购过程中,国内贸易经常采用的支付方式有电汇付款、汇票付款、支票付款、现金付款等。


3.货物采购的风险控制是货物招标采购管理的重要内容。由于供应商供货能力、行为带来的风险,招标人主要采取两种方式规避:


(1)对投标人进行严格的资格审查,要求投标人提供一系列的技术、经济等资格信誉资料帮助招标人分析判别其履约能力;


(2)在招标文件中提出要求条件,让投标人作出响应。



关于保险合同重点条款,下列说法错误的是()。

A、在不记名式货物运输保险合同中,保险单无须记明投保人的姓名,随保险标的物的转移而一并同时转让第三人
B、人身保险中的保险标的是各种财产本身或其有关的利益或责任
C、保险金额是指保险人计算保险费的根据和承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额
D、保险金额不应超过保险财产的价格

答案:B
解析:
B项,财产保险中的保险标的是各种财产本身或其有关的利益或责任;人身保险中的保险标的是人的身体、生命等。


2021招标师真题下载8章 第6章


下列关于违约责任承担方式的说法,正确的是()。

A、继续履行不属于违约责任的形式
B、采取补救措施后,守约方无权要求违约方再承担其他形式的违约责任
C、违约责任中的赔偿损失具有惩罚性
D、定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的百分之二十

答案:D
解析:
A项,《合同法》第107条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。B项,对于能够采取补救措施的情况,守约方可以要求违约方采取补救措施,但这一方式不影响守约方要求违约方用其他形式承担违约责任。C项,违约金具有补偿性,约定的违约金视为违约的损害赔偿,违约金的数额与损失赔偿额应大体相当。


关于仲裁协议的效力,正确的表述是()。

A、对双方当事人均有约束力
B、可以排除法院管辖
C、对法院不具有约束力
D、不服仲裁结果可以起诉
E、有仲裁协议的合同纠纷案件法院不予受理

答案:A,B,E
解析:
本题的考点为仲裁协议的法律效力。仲裁协议的法律效力体现在:(1)对当事人的法律效力。仲裁协议合法有效,即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后,一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁,而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。(2)对法院的约束力。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。《仲裁法》规定,当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外。(3)对仲裁机构的法律效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提,是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议,仲裁委员会就不能获得对争议案件的管辖权。(4)仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立后未生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力。


为了达到招标采购信息管理的目的,采购信息管理的方法包括()。

A、了解供应商的信誉和经营能力
B、了解和掌握采购信息来源,对采购信息进行分类
C、掌握采购信息的基本流程
D、掌握采购信息管理的手段
E、建立采购信息管理系统

答案:B,D,E
解析:
为了达到招标采购信息管理的目的,采用的方法主要包括:①了解和掌握采购信息来源;②对采购信息进行分类;③掌握采购信息管理的手段(如计算机);④掌握采购信息流程的不同环节;⑤建立采购信息管理系统。


某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法,通过公开招标, 确定了中标人。招标投标文件中有关资料如下:
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项,工程量分别为4500m3和3200m3。清 单报价中甲项综合单价为1240元/m3,乙项综合单价为985元/m3。
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项 工程量清单计价合计为基数,费率为3. 8%。
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项,暂定费用为3万元。
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价 合计之和为基数,规费费率为4%,税金率为3. 41%。
在中标通知书发出以后,招标投标双方按规定及时签订了合同,有关条款如下:
(1)施工工期自2012年3月I日开始,工期4个月。
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计,于开工前7天支付,在最 后两个月平均扣回。
(3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%,其余部分在各月工程款支付时平 均支付。
(4)零星工作费于最后一个月按实结算。
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时,超出部分的工程量单 价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时,全部工程量的单价调价系数为1.08。
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。
承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量,见表3-1(单位:m2)。

施工过程中发生了以下事件:
(1)5月份由于不可抗力影响,现场材料(乙方供应)损失1万元;施工机械被损坏,损失1. 5万元。
(2)实际发生零星工作费用3. 5万元。

1.计算材料预付款、措施项目清单计价合计和预付措施费金额。
2.什么是分部分项工程量清单项目的综合单价?分部分项工程量清单表中一般有哪几部分内容?建筑工程预算中的“四统一”是指什么?
3.合同当事人能否约定不可抗力的范围?案例中因不可抗力发生的费用损失由谁承担?
4.列式计算5月份应支付承包商的工程款。
5.列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。
(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数。)

答案:
解析:
1.计算材料预付款、措施项目清单计价合计和预付措施费金额。
答:(1)材料预付款、措施项目清单计价合计 甲分项工程量清单计价=4500 x1240 = 558 (万元)。
乙分项工程量清单计价=3200 X 985 = 315. 2(万元)。
分部分项工程量清单计价合计=558 +315. 2 =873. 2(万元)。
材料预付款= 873. 2 X 20% = 174. 64(万元)。
措施项目清单计价合计=873. 2 X 3. 8% = 33. 18 (万元)。
其他项目清单计价合计=3 (万元)。
工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计的三项合计之 和=873. 2 +33. 18 +3 = 909. 38(万元)。
(2)计算预付措施费金额
预付措施费金额=33. 18 x(1 +4%) (1 +3.41%) X 50% =17.84(万元)。
2.什么是分部分项工程量清单项目的综合单价?分部分项工程量清单表中一般有哪几 部分内容?建筑工程预算中的“四统一”是指什么?
答:(1)分部分项工程量清单项目的综合单价的定义
完成工程量清单中的一个规定单位计量项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、 管理费与利润,以及一定范围内的风险费用的价格总和定义为该清单项目的综合单价。
(2)工程量清单表中的内容
工程量清单表中的内容有:序号、编码、子目名称、项目特征描述、计量单位、工程 量、综合单价、合价与备注等内容。
(3)“四统一”的含义
“四统一”原则是指,项目编码统一、项目名称统一、计量单位统一和计算规则统一。
3.合同当事人能否约定不可抗力的范围?案例中因不可抗力发生的费用损失由谁 承担?
答:(1)关于不可抗力的范围,《合同法》仅概括表述,未做列举,可由合同当事人在 合同订立时具体约定。
(2)根据规定,发生不可抗力时,已完工程、施工设施和甲乙双方已购材料、设备的损 失由甲方承担;乙方的施工机械设备及停工等损失,由乙方承担。所以,现场材料损失的1万元由甲方承担;施工机械损坏损失的1. 5万元由乙方承担。
4.列式计算5月份应支付承包商的工程款。
答:5月份应支付承包商的工程款
根据背景材料可知,5月份的综合单价不作调整。
5月份甲分项工程工程量价款= 1100 x 1240 x (1+4%) (1 +3.41%) =146.69(万元)。
5月份乙分项工程工程量价款= 1100 X985 X (1 +4%) (1 +3.41%) =116. 53(万元)。
5月份应支付措施费=17. 84/4 =4. 46(万元)。
5月份承包商实际完成的工程款=146. 69 + 116. 53 +4. 46 =267. 68 (万元)。
5月份承包商的索赔款=I万元。
5月份应支付承包商的工程款=267. 68 X (1-5%) -174.64 x1/2 + 1 =167.98(万元)。 5.列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数。)
答:6月份承包商实际完成工程的工程款
6月份甲分项工程累计完成工程量=900 + 1200 +1100+ 850 = 4050m3。
6月份甲分项工程累计完成工程量比清单工程量的降低额=4500 - 4050 = 450m3。
6月份甲分项工程的累计完成工程量降低额为清单工程量的10% ,未超过10%以上, 因此,甲分项工程的单价不应进行调整。
6月份甲分项工程量价款=850 X 1240 X (1 +4%) (1 +3.41%) =113. 35(万元)。
6月份乙分项工程累计完成工程量=700 + 1000 + 1100 + 1000 = 3800m3。
6月份乙分项工程累计完成工程量比清单工程量的增加额=3800-3200 =600m3。
6月份乙分项工程的累计完成工程量增加额占清单工程量的比例:(600/3200) X 100% =18. 75% > 10%,超出部分的单价应进行调整。
超过清单工程量10%的工程量=3800 -3200 X (1 + 10% ) =280m3。
这部分工程量的综合单价=985 xO.9 =886. 5(元/m3)。
6 月份乙分项工程量价款=[(1000 -280) X985 +280 x886. 5] (1+4%) (1+3.41%)= 102. 97(万元)。
6月份应支付措施费=17. 84/4 =4. 46 (万元)。
6月份应支付零星工作费=3. 5 X (1 +4%) (1 +3.41%) =3.76(万元)。
6月份承包商实际完成工程的工程款=113. 35 + 102. 97 +4. 46+3. 76 =224. 54(万元)。


下列关于定金的说法,错误的是()。

A、定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保
B、定金罚则既是担保规则,也是违约责任的一种承担方式
C、给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金
D、收受定金的一方不履行约定的债务的,应当返还定金

答案:D
解析:
定金,是指合同当事人为了确保合同的履行,依照法律规定或合同约定,由一方按合同标的额的一定比例预先给付对方的金钱。《合同法》第115条规定,当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。


下列关于工程设计采购建造模式(EPC)的说法,错误的是()。

A、EPC合同通常应为总价包干合同
B、EPC模式是诸多派生性工程项目综合管理模式的载体。
C、EPC模式在国内国外的运用基本相同,所不同的只是其中招标图纸达到的设计深度
D、EPC模式只适用于工程建设项目总承包的层面

答案:D
解析:
EPC模式主要适用于工程建设项目总承包的层面,国家标准《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005中定义“工程总承包即EPC总承包”,但EPC模式同样适用于一些不处在项目的总承包层面、但采用设计施工一体化承包方式的专业工程,或可以明确为专业的设计施工一体化分包工程。


2021招标师真题下载8章 第7章


下列属于仲裁协议必须包括的内容是()。

A.选定的仲裁规则
B.选定的仲裁委员会
C. 选定的仲裁员
D.选定的仲裁地点

答案:B
解析:


依据《安全生产法》的规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,可以()后撤离现场。

A、经安全管理人员同意
B、采取可能的应急措施
C、经现场负责人同意
D、经单位负责人批准

答案:B
解析:
《安全生产法》第52条规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。


某工程施工招标,由评标委员会负责资格审査,这种资格审查方法属于( )。

A.资格预审合格制 B.资格预审有限数量制
C.资格后审并实施合格性评审 D.资格后审并实施有限数量评审

答案:C
解析:
资格后审是在开标后对投标人进行的资格审査。采用资格后审方式时,招标人应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审査,对资格后审不合格的投标人,评标委员会应否决其投标。资格预审是由招标人或者由其组织的资格审査委员会负责审査。


采用信用证支付方式时,基本当事人不包括( )。

A、议付银行
B、受益人
C、开证申请人
D、开证银行

答案:A
解析:


工程建设项目按其立项的基本性质可划分为新建项目、()等六类。

A、改建项目
B、分项工程
C、迁建项目
D、单位工程
E、建设项目

答案:A,C
解析:
工程建设项目按其立项的基本性质可划分为六类:①新建项目;②改建项目;③扩建项目;④复建项目;⑤迁建项目;⑥修缮保护项目。按项目建设的管理层级分类,一般可分为五类:①建设项目;②单项工程;③单位工程;④分部工程;⑤分项工程。


关于建设工程施工合同效力,下列说法错误的是(?? )。

A.施工合同无效,工程经竣工验收合格的,发包人可不支付工程价款
B.依法必须招标的建设工程没有经过招标,所签署的施工合同是无效合同
C.承包人违法分包工程的,分包合同无效
D.承包人超越资质等级签订的施工合同无效

答案:A
解析:
P198《合同法》第53条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。因违反法律、行政法规等有关发包承包的强制性规定,导致建设工程合同无效的情形有:一是承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的,建设工程施工合同无效。二是承包人非法转包、违法分包建设工程的,转包合同及分包合同无效


2021招标师真题下载8章 第8章


法定代理终止的原因有()。

A、被代理人恢复民事行为能力
B、代理人死亡
C、被代理人死亡
D、代理人丧失民事行为能力
E、发生自然灾害

答案:A,B,C
解析:
指定代理或法定代理可因下列原因终止:①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或者代理人死亡;③指定代理的人民法院或者指定单位撤销指定;④监护关系消灭。


根据项目管理生命周期理论,项目的生命周期可以划分为()。

A、启动阶段—决策—结束
B、启动阶段—执行—控制—结束
C、启动阶段—规划决策—执行控制—收尾
D、开始阶段—计划—执行—控制—结束
E、启动阶段—策划—论证—细节设计—组织生产—收尾

答案:C,E
解析:
生命周期的阶段可以由项目执行机构的控制需要决定,但一般具有一定的规律可以遵循,一个典型项目的生命周期可以概括为若干阶段,如图所示。


某工程总承包项目招标应该具备的基本条件有()。

A、工程施工图设计已经完成
B、招标项目所需的资金已经落实
C、委托招标代理合同已经签订
D、完成依法规定的审批、核准或备案手续
E、投标资格审查已经完成

答案:B,D
解析:
各类项目实施招标应具备以下基本条件:①招标人已经依法成立;②国家实行立项审批、核准的依法必须招标的项目,招标人应当先行履行项目审批、核准以及招标范围、招标方式和招标组织形式的审批、核准手续;③项目资金或资金来源已经落实。A项是工程施工招标应当具备的特别条件;CE两项,相关法规没有作要求。


关于国有土地使用权的出让,下列说法错误的是()。

A、国有土地使用权出让,应当签订书面出让合同
B、国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订
C、以出让方式出让土地使用权的,只能采取拍卖、招标的方式
D、国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种

答案:C
解析:
《城市房地产管理法》第15条规定,国有土地使用权出让,应当签订书面出让合同;国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订。根据法律规定,国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种,其中以出让方式出让土地使用权的,可以采取拍卖、招标或者协议的方式。《城市房地产管理法》第13条规定,土地使用权出让,可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。


勘察工作外业结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分率,提交勘察成果资料后( )天内,发包人应一次付清全部勘察费用。

A、5
B、10
C、15
D、20

答案:B
解析:


PEST是一种从政治、经济、社会、技术等四个方面分析项目外部环境的方法,常用于项目风险管理的()过程。

A、风险识别
B、风险估计
C、风险评价
D、风险处置

答案:A
解析:
风险识别是风险分析的基础,其目的是减少工程建设项目构成的不确定性。风险识别的关键是确保风险识别结果的充分性,常用的识别方法有PEST分析、故障树法、专家调查法、幕景分析方法等。AB两项,工程担保和工程保险都属于转移风险;C项,工程担保是将风险转移给第三方的途径,工程保险是借助第三方来转移风险。