21年招标师真题下载8篇 第1篇
招标采购的分权中，()在采购权的结构上就已经体现出了分散化采购的特征。
A、集权模式
B、分权模式
C、形式分权
D、实质分权
答案：C
解析：
招标采购中的分权主要可以分为形式上的分权与实质上的分权两种类型。其中，形式分权，即在采购权的结构上就已经体现出了分散化采购的特征。下级部门可以直接根据采购权限，自行发起招标采购。
下列各项属于招标代理合同的委托范围的有 （）
A.招标前期准备策划 B.组织投标人踏勘现场、答疑、组织开标
C.评标 D.配合监督部门调查违法行为
E.协助招标人拟定和签订中标合同
答案：A,B,D,E
解析：
解析 除ABDE四项外，招标委托代理服务的范围还包括：（1）协助招标人组织资格评审、确定投标人名单；（2）编制发售招标文件；（3）配合招标人组建评标委员会；（4）协助评标委员会完成评标与评标报告、确定中标候选人并办理公示；（5）协助招标人定标并向中标人发出中标通知书；（6）招标人委托的其他服务工作。
下列各项不属于工程建设项目的是()。
A、构筑物
B、勘察设计
C、建筑物
D、管道安装工程的改建
答案：B
解析：
工程建设项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中工程是指各类建设工程，包括建筑物、构筑物以及设备、管道安装工程的新建、改建、扩建及其相关的装修、修缮等。
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。
业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人，A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%.
问题
1．业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
2．该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
答案：
解析：
业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。
（1）“业主提出招标公告只在本市日报上发布”的要求不正确。理由：按照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，招标人采用公开招标方式的应当发布招标公告，必须进行招标项目的招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。
（2）“业主要求采用邀请招标”不正确。
理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。
（3）“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”的要求不正确。理由：资质审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械和财务状况等。
2．（1）该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
（2）合同价格应为8000万元。
下列各项中，属于无效民事法律行为的有()。
A、无民事行为能力人实施的
B、违反法律的
C、违反社会公共利益的
D、限制行为能力人接受赠与的
E、以合法形式掩盖非法目的的
答案：A,B,C,E
解析：
根据《民法通则》第58条和《合同法》第52条的规定，民事行为无效的原因主要有两种：①行为能力欠缺，包括行为人无行为能力，或者限制行为能力人实施了超出其行为能力范围的行为。②行为内容违法，具体包括以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。
21年招标师真题下载8篇 第2篇
以下招标采购风险中，属于外部风险的是（ ）风险。
A.经济 B.决策 C.合同 D.管理
答案：A
解析：
招标采购过程包括招标准备、招标实施、开标与评标、定标与备案、合同签订与备案等五个阶段。总结起来存在的主要风险可归纳为内部风险和外部风险，其中内部风险主要是指人为风险和管理风险，外部风险主要是指经济风险、政策风险。
下列对于措施项目费的调整的说法正确的有()。
A、承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认
B、安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整
C、按总价（或系数）计算的措施项目费，实际发生变化的措施项目调整，并按相关述分部分项工程费的调整方法确定单价
D、采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整。
E、按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整
答案：A,B,D,E
解析：
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并可按照下列规定来调整措施项目费：①安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整；②采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，并按前述分部分项工程费的调整方法确定单价；③按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以前述承包人报价浮动率计算。
按《招标投标法》规定，工程施工招标项目资格预审文件内容一般包括( )。
A、资格预审公告
B、申请人须知
C、资格预审申请文件格式
D、资格预审结果的通知方式
E、资格预审文件的澄清与修改
当事人对科技咨询服务项目中新技术成果的归属问题进行约定时，应遵循()的原则。
A、权利对等
B、费用互惠
C、风险承担对等
D、使用权利对等
E、交换期限对等
答案：A,B,D,E
解析：
当事人在对科技咨询服务项目中新技术成果的归属问题进行约定时应遵循互利原则，即权利对等、费用互惠、使用权利对等、交换期限对等。
根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜必须具备的条件有（）。
A.具有与招标项目相适应的注册资金
B.具备编制招标文件的能力
C.具有自行建设的专家库
D.具备组织评标的能力
E.具有法人资格
21年招标师真题下载8篇 第3篇
招标采购项目评价的原则中，()应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。
A、现实性
B、公正性和独立性
C、透明性
D、可信性
答案：B
解析：
本题的考点为招标采购项目评价的原则。招标采购项目评价的原则：(1)现实性；(2)公正性与独立性；(3)可信性；(4)全面性；(5)透明性；(6)反馈性。其中，公正性和独立性应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。
已知某工程的双代号网络计划如图所示，下列说法正确的有()。
A、该计划的工期为12天
B、工作④一⑥最早开始时间为4天
C、关键线路为①一③一⑤一⑥
D、工作②一⑥为非关键工作
E、关键线路为①一②一④一⑥
答案：A,D,E
解析：
A项，关键线路的长度即为该计划的工期，即2+6+4=12（天）；B项，工作④一⑥最早开始时间为②一④工作和①一③工作最早完成时间的最大值，即8天；CE两项，该双代号网络计划中，关键线路为①—②一④一⑥。D项，工作2-6不在关键线路上，因此为非关键工作。
下列影响服务采购策略制定的因素中，属于量化指标的是()。
A、服务价格
B、服务需求
C、履行期限
D、服务人员素质
E、服务方法
答案：A,C
解析：
A项，服务价格表现在投标人提交的投标函及投标函附录中，是一种量化指标。B项，服务需求，即需要服务者提供哪些服务，一般没有量化的技术标准，属于非量化指标。C项，服务履行期限，即服务期，体现在招标文件和投标人提交的投标函中，是一种量化指标。DE两项，服务人员素质和服务方法属于服务履约能力，一般是非量化指标。
财政部指定的政府采购信息披露媒体是（ ）。
A.《中国日报》 B.《经济日报》
C.中央政府采购网 D.《中国财经报》
答案：D
解析：
财政部依法指定全国政府采购信息的发布媒介是《中国财经报》、《中国政府采购网》和《中国政府采购》杂志。
货物采购成本分析方法中，()得出的目标价或估价不能保证准确性，除非用来比较的原始价格是合理的。
A、比价
B、核价
C、差异分析
D、零基准分析
答案：C
解析：
货物采购成本分析方法有：①比价；②差异分析；③核价；④零基准分析；⑤成本建模。其中，差异分析得出的目标价或估价不能保证准确性，除非用来比较的原始价格是合理的。
21年招标师真题下载8篇 第4篇
资格预审的申请文件中，法定代表人身份证明的内容包括()。
A、企业利润
B、经营期限
C、申请人名称
D、单位性质
E、法定代表人姓名
答案：B,C,D,E
解析：
法定代表人身份证明是指申请人出具的用于证明法定代表人合法身份的证明。内容包括：申请人名称、单位性质、成立时间、经营期限，法定代表人姓名、性别、年龄、职务等。
关于政府采购工程，下列说法正确的是()。
A、政府采购工程合同适用《合同法》，并应当按照平等、自愿的原则订立合同
B、财政部门负责对政府采购工程建设活动的全过程监督
C、政府采购工程建设施工项目招标投标时，不再适用《政府采购法》
D、政府采购施工项目均应采用公开招标方式
答案：A
解析：
A项，政府采购合同适用《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定，合同应采用书面形式。BC两项，政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的适用《招标投标法》及其实施条例，由有关行政监督部门对招标投标实施监督，预算执行情况和政府采购政策执行情况由财政部门实施监督；采用其他方式采购的适用《政府采购法》及其实施条例，由财政部门实施监督。D项，政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价和国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标是政府采购的主要方式。
依据《标准施工招标资格预审文件》（2007年版），下列关于资格预审文件澄清的说法中，不正确的是()。
A、在申请人须知前附表规定的时间前，申请人可以以书面形式要求招标人对资格预审文件进行澄清
B、在申请人须知前附表规定的时间前，招标人应以书面形式将澄清内容发给提出澄清要求的申请人
C、申请人收到澄清后，应在申请人须知前附表规定的时间内，以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清
D、在申请人须知前附表中规定的时间前，招标人可以以书面形式通知申请人，对资格预审文件进行补充、修改
答案：B
解析：
资格预审文件的澄清包括：①申请人通过仔细阅读和研究资格预审文件，对不明白、不理解的意思表达，模棱两可或错误的表述，或遗漏的事项，可以向招标人提出澄清要求，但澄清要求应当在资格预审文件规定的时间前，以书面形式发送给招标人；②招标人认真研究收到的所有澄清问题后，应在规定时间前以书面形式将资格预审澄清文件发放给所有获取资格预审文件的申请人，但不指明澄清问题的来源；③申请人应在收到澄清文件后，在规定的时间内以书面形式向招标人确认已经收到。
根据《建筑法》，关于建设工程的施工许可，下列说法错误的是（?? ）。
A.施工许可证的颁发部门为工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
B.建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的50%
C.招标人可以在没有获得施工许可证的条件下，由总监理工程师发出开工通知书
D.取得规划许可证是申请领取施工许可证应当具备的条件之一
答案：C
解析：
建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。 在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
建设工程项目决策分析的主要内容有 （）
A.确定投资目标
B.议定工程投资的设计和技术方案
C.预测风险
D.投资决策
E.项目融资和编制资金计划
答案：A,B,C,D
解析：
建设工程项目决策分析一般应包括：（1）确定投资目标；（2）议定工程投资的设计与技术方案；（3）预测风险；（4）投资决策；（5）反馈调整决策方案。
21年招标师真题下载8篇 第5篇
招标采购工作里程碑计划是以招标工作中重要事件的完成或开始作为基准所形成的( )计划。
A、工作目标
B、管理方案
C、采购项目
D、管理组织
工作分解结构可以从多种角度进行，其中不包括()。
A、按产品的物理结构分解
B、按最小合同单元分解
C、按照项目的实施过程分解
D、按照项目的地域分布分解
答案：B
解析：
工作分解结构可以从多种角度进行，通常包括：①按产品的物理结构分解；②按产品或项目的功能分解；③按照项目的实施过程分解；④按照项目的地域分布分解；⑤按照项目的各个目标分解；⑥按建设单位的管理部门分解；⑦按实施主体的管理职能分解等。
由于招标采购活动的成本中大部分属于人力资源费用，对于招标代理机构而言，其成本控制的关键是 （）
A.执行严格的法定程序 B.组建合理、高效的招标工作团队
C.建设并完善市场信息库 D.厉行节约，减少额外费用开支
答案：B
解析：
招标采购项目成本是指招标采购服务工作所发生的费用，与一般的工程建设项目的成本不同，其费用组成主要由人力资源费、市场调研费、资料费、开标的场所租用费、专家评审费、办公及设施费、企业管理费与税金等组成，其中人力资源费及人力资源相关的费用占据相当大的比例，所以合理地组建招标工作团队及确定适当的组织模式是招标采购项目成本控制的关键。
根据《招标投标法》的规定，下列关于招标人的说法中，正确的是（ ）。
A.招标人必须是法人 B.招标人可以按照约定程序进行招标
C.招标人可以是其他组织 D.招标人提出招标项目的资金必须落实
答案：C
解析：
根据《招标投标法》第8条规定，招标人是提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。第9条第2款规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。此外，招标程序属于法定的程序，招标人不得 通过约定的方式予以改变。
商务部《机电产品国际招标投标实施办法》规定，一般项目均应采用_评标。（）
A.综合评分法
B.综合评价法
C.最低评标价法
D.经评审的最低投标价法
答案：C
解析：
解析 机电产品国际招标评标采用最低评标价法和综合评价法两种方法。这两种评标方法都属于综合评估法。商务部《机电产品国际招标投标实施办法》规定，一般项目均应采用最低评标价法评标。属于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型成套设备招标项目可以考虑使用综合评价法（即综合评分法），但须根据商务部《机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行）》报商务部备案后实施。
21年招标师真题下载8篇 第6篇
国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内有偿让给土地使用者的行为是（?? ）。
A.土地使用权出让???
B.土地使用权转让???
C.土地使用权划拨????
D.土地使用权交换
答案：A
解析：
国家按照所有权与使用权分离的原则加强土地使用权的管理，而土地使用权出让和土地使用权转让两者是有区别的。按照《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的定义，土地使用权出让是指国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让与土地使用者，并由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。土地使用权转让是指土地使用者将土地使用权再转移的行为，包括出售、交换和赠与。两者的区别是从国家手中得到土地使用权的为土地使用权出让，从其他企业或单位手中获得土地使用权的为土地使用权转让。
下列关于招标人自行招标的说法中，不符合《工程建设项目自行招标试行办法》规定的是()。
A.招标人应当具备编制招标文件和组织评标的能力
B.自行招标应当向有关行政监督部门备案
C. 一次核准自行招标手续只适用于一个工程建设项目
D.招标人应当在发出中标通知书后的15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况 的书面报告
答案：D
解析：
按《工程建设项目自行招标试行办法》规定，招标人自行招标的，应当自确定中 标人之日起15日内，向国家发展改革委提交招标投标情况的书面报告。
项目在计算期内净现金流量累计等于零时的折现率称为()。
A、财务净现值率
B、总投资收益率
C、利息备付率
D、财务内部收益率
答案：D
解析：
本题的考点为财务内部收益率的概念。项目在计算期内净现金流量累计等于零时的折现率称为财务内部收益率。
采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购()的采购活动的全过程。
A、资金流动
B、资金结算
C、物资流动
D、信息流动
答案：B
解析：
采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购资金结算的采购活动的全过程，对采购过程中资金流动、物资流动、信息流动和人员流动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对采购活动执行过程的科学管理。
关于政府采购货物和服务招标投标活动中的质疑，下列说法正确的有()。
A、可以进行招标投标质疑的内容主要有三个方面、招标文件、招标过程和评标结果
B、投标供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起10个工作日内提出质疑
C、投标供应商有权提出质疑
D、被质疑人可以是招标人
E、被质疑人可以是招标代理机构
答案：A,C,D,E
解析：
A项，招标投标活动中的异议，在政府采购活动中称为质疑，是指投标人或者其他利害关系人认为资格预审文件、招标文件、开标、评标结果等招标投标活动不符合招标投标法律法规有关规定，使自己的权益受到损害的，向招标人或招标代理机构提出疑问主张权利的行为。B项，《政府采购法》规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。CDE三项，政府采购活动的质疑当事人包括质疑人和被质疑人。质疑人是供应商，被质疑人是采购人或采购代理机构。
21年招标师真题下载8篇 第7篇
可调单价合同可以根据实际情况和合同约定，对_进行调整。 （）
A.合同单价 B.预算工程量
C.实际工程量 D.工程条件
E.总价
答案：A,E
解析：
对于可调单价合同，招标文件确定的合同单价，如在工程实施过程中发生约定的要素价格变化，在工程结算时，根据实际情况和合同约定的条件、因素和办法对合同单价和总价进行调整，确定实际合同结算价格。
下列项目招标属于工程建设项目招标范围的有()。
A、某医院就门诊大楼施工进行招标
B、某科学技术馆就馆内的装饰装修进行招标
C、某公路工程的监理招标
D、某高校教学楼的设计招标
E、某污水处理厂改造项目的电气设备招标
答案：A,B
解析：
工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中工程是指各类建设工程，包括建筑物、构筑物以及设备、管道安装工程的新建、改建、扩建及其相关的装修、修缮等。货物招标采购各种原材料、机电设备、产品等商品以及可能附带的配套服务，既包括构成工程的货物，也包括一般生产资料、生活消费品、药品、办公用品等。服务招标采购指工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等，包括与工程建设项目有关的投融资、项目前期评估咨询、勘察设计、工程监理、项目管理服务等。
货物FOB价格为250000美元，国际运费为1150美元，运输保险费为100美元，该货物进口关税率为10%，进口增值税率为17%，消费税率为0，该货物的进口环节税是 美元。（）
A.71750 B.72108.75 C.46771.25 D.25125
答案：B
解析：
进口环节税包括进口关税、进口增值税、消费税。CFI=250000+1150+100=251250美元，进口关税=251250×10%=25125美元，进口增值税=（251250+25125+0）×17%=46983.75美元，进口环节税=25125+0+46983.75=72108.75美元。
资格后审一般在评标过程中的()阶段进行。
A、初步评审
B、详细评审
C、澄清
D、评审
答案：A
解析：
采用资格后审办法的，资格后审是评标工作的一项重要内容。因此，对投标人资格要求的审查内容、标准和方法、程序等内容均在招标文件中规定，并由评标委员会在初步评审阶段进行评审。
机电产品国际招标项目采用综合评价法进行评标的，应当对每一项评价内容赋予相应的权重，其中价格权重不得低于( )。
A、30%
B、45%
C、50%
D、60%
21年招标师真题下载8篇 第8篇
下列有关勘察、设计和监理招标标段划分的说法正确的有()。
A、勘察项目一般不再划分标段
B、设计项目按照设计深度要求划分标段
C、监理招标项目的标段划分要结合施工标段的范围和特点
D、工程监理标段范围不能大于施工标段划分的范围
E、招标人不得通过细分标段、化整为零的方式规避招标
答案：A,B,C,E
解析：
D项，工程监理标段范围不能小于施工标段划分的范围，即不能出现一个施工标段由两个或两个以上监理单位同时监理的情况（特殊专业工程监理除外）；同时不同监理标段之间的工作范围要界定清晰、相互衔接，防止工作范围和责任交叉或空缺。项目发包人单位需要做好不同监理单位之间的协调管理。
光明公司与新胜建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人在合同中不能约定选择作为合同纠纷的管辖法院的是()。
A、光明公司住所地人民法院
B、建筑材料买卖合同履行地人民法院
C、建筑材料买卖合同签订地人民法院
D、建筑材料买卖合同纠纷发生地法院
答案：D
解析：
对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。我国的民事诉讼法也允许合同当事人在书面协议中选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。D项，买卖合同纠纷发生地法院不属于当事人可以书面约定管辖的法院。
下列主体中，可以成为依法必须施工招标项目投标人的有（ ）。
A.公司 B.分公司
C.子公司 D.某工程项目经理部
E.自然人
答案：A,B,C,E
解析：
投标人分为三类：①法人；②其他组织；③具有完全民事行为能力的个人，亦称自然人。《工程建设项目施工招标投标办法》第20条规定了投标人参加工程建设项目施工投标应当具备5个条件：①具有独立订立合同的权利；②具有履行合同的能力；③没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；④在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；⑤法律、行政法规规定的其他资格条件。
下列不属于世行、亚行货物招标的标准招标文件的是（）。
A.普通货物采购标准招标文件
B.小工程的标准招标文件
C成套设备设计、供货与安装招标文件
D.卫生行业的招标文件
答案：B
解析：
世行、亚行货物招标的标准招标文件有普通货物采购标准招标文件，成套设备设计、供货与安装招标文件，计算机信息系统招标文件和卫生行业的招标文件等。世行、亚行贷款项目货物招标招标文件的报价表分为国内供货的报价表和国外供货的报价表。世行、亚行贷款项目工程招标的标准招标文件有国际招标的标准文件和小工程的标准招标文件。
根据规定，下列各项不能成为投标人的是()。
A、14岁以下的未成年人
B、合伙组织
C、19周岁的大学生
D、子公司
答案：A
解析：
根据《招标投标法》，投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人分为三类：①法人；②其他组织；③具有完全民事行为能力的个人，亦称自然人。
