招标师历年真题解析6节 第1节
联合国国际贸易法委员会的特点有 （）
A.中立性B.普遍性
C.权威性 D.特殊性
E.针对性
答案：A,B,C
解析：
解析 联合国于1966年12月成立联合国国际贸易法委员会，希望它在减少或消除贸易障碍方面发挥积极的作用。联合国赋予贸法会的使命是促进国际贸易法逐步协调和统一。贸法会自此以其中立性、普遍性和权威性的特点成为联合国系统在国际贸易法领域的核心法律机构。
关于招标项目签订中标合同，下列说法正确的是（）。
A.无论何种招标项目，招标合同是由招标人和中标人签订的
B.合同可以在投标有效期结束后的任何时间签订
C.合同可以是书面形式，也可以是口头形式
D.中标人拒绝签订合同的，招标人可以取消中标资格
关于政府采购的特点，下列说法不正确的是（）。
A.政府采购资金来源的公共性
B.政府采购的强制性
C.政府采购的政策性
D.政府采购的商业性和盈利性
答案：D
解析：
解析政府采购具有公开造明、公平竞争、公 正和诚实信用的原则。政府采购的特点主要包括：（1）政府采购资来源的公共性；（2）政府采购的强制性；（3）政府采购的政策性；（4）政府采购的经济性和非盈利性。
关于投标文件送达，下列说法错误的是（）。
A.投标文件以邮寄方式送达的，送达时间应以收件邮局邮戳时间为准
B.投标人逾期送达投标文件的，招标人应当拒绝接收
C.投标人必须将投标文件送达到招标文件规定的指定地点
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收
公司清算期间，清算组可依法行使的职权包括()。
A、清理债权、债务
B、处理公司的清偿债务后的剩余财产
C、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单
D、处理与清算有关的公司未了结的业务
E、为提高经营业绩和偿债能力，扩大经营规模
答案：A,B,C,D
解析：
根据《公司法》的规定，清算组在清算期间，其职权包括：①清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；②通知、公告债权人；③处理与清算有关的公司未了结的业务；④清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；⑤清理债权、债务；⑥处理公司清偿债务后的剩余财产；⑦代表公司参与民事诉讼活动。
有关公司的清算要求，叙述错误的是()。
A、清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民法院确认
B、债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权
C、债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记
D、清算组应当自成立之日起14日内通知债权人，并于45日内在报纸上公告
答案：D
解析：
本题的考点为公司的清算要求。公司的清算要求包括：(1)清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权；(2)债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记；(3)在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿；(4)清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民法院确认。
招标师历年真题解析6节 第2节
根据《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号），招标代理服务费标准应包括 （）
A.招标文件编制费B.工程量清单编制费
C.工程标底编制费 D.招标控制价编制费
E.评标会议和专家费
答案：A,E
解析：
解析 招标代理服务收费标准为一次招标全流程的基准价格，但不含工程量清单、工程标底或工程招标控制价的编制费用。
A公司为修建一座综合楼，经过一系列的招标、投标，最后选定B公司作为承包方。并于201 3年8月10日签订了一份合同。合同约定：B公司于1 0月1 0日开始施工，施工前1个月内，A公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前1个月将工程的用电、用水等前期问题解决；工程造价800万元，A公司先行支付200万元的前期资金，余款在工程验收合格后由A公司一次性付清；B公司在20 14年1 2月20日前交楼；工程保修期为3年。
合同签订后，A公司依约将有关图纸、资料交给了建筑公司，用水问题也得到了解决，但直至1 1月20日，A公司仍未能解决工地用电问题。导致B公司被迫停工，造成了近5万元的损失。 2014年1 2月，工程的主体建筑基本完工。由于开工前延误工期，为了尽早交楼，B公司经A公司同意，将工程的室内装修工程分包给C公司，C公司又将该工程中门窗安装工程分包给了D公司。 A公司在工程验收时发现，该室内装修工程质量和门窗安装质量均没有达到合同约定的标准，双方因此发生纠纷。
【问题】
1．对B公司的损失，A公司是否应承担赔偿责任？为什么？
2．B公司的分包行为是否有效？
3．C公司的分包行为是否有效？
4．室内工程不合格，谁应当向A公司承担赔偿责任？
5．对于不合格的室内工程，A公司可以采取哪些措施？
6．如果工程验收合格后，A公司经催告仍不按约定支付工程款，B公司可以怎么做？
答案：
解析：
1．(1)A公司应当承担赔偿责任。
(2)理由：依据法律规定，因发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料导致的工期延误，《2007版标准文件》通用合同条款作了规定，但为了充分保障合同当事人的工期利益，标准文件同时规定合同当事人可以在专用合同条款中增列因发包人原因导致工期延误的情形。因发包人原因导致工期延误的，工期可以顺延，发包人还可能需要向承包人支付因工期延误给其增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。
2．(1)B公司的分包行为有效。
(2)理由：因为该分包行为已经A公司同意。
3．(1)C公司的分包行为无效。
(2)理由：依据法律规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位，
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
4．(1)室内工程不合格，应当由B公司和C公司向A公司承担连带责任。
(2)理由：总承包人作为施工总承包合同和施工专业分包合同的当事人，一方面对发包人承担整个工程施工合同按期实现目标的义务，另一方面在施工专业分包合同中又负有妥善管理的责任。特别是对施工专业分包合同的管理，总承包人应当对专业分包人的施工进行监督和协调，并就专业分包工程与专业分包人一起向发包人承担连带责任。
5．A公司有权要求B公司和C公司无偿修理或者返工、改造，因修理等超过合同约定的期限的，A公司有权要求B公司和C公司承担违约责任。
6．B公司可以与A公司协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，并就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
根据《招标投标法》，下列关于招标的说法中，错误的是（ ）。
A.招标方式分为公开招标和邀请招标
B.履行审批手续的项目不一定需要招标
C.招标应当具备法定的条件方可进行
D.依法进行招标的项目必须委托招标
答案：D
解析：
招标组织形式分为委托招标和自行招标。依法必须招标的项目经批准后，招标人根据项目实际情况需要和自身条件，可以自主选择招标代理机构进行委托招标；如具备自行招标的能力，按规定向主管部门备案同意后，也可进行自行招标。
商务部通过()对机电产品国际招标投标活动实施过程监督。
A、“中国国际招标网”
B、“中国招标网”
C、“中华招标网”
D、“国际招标网”
答案：A
解析：
行政监督可以通过网上监督来实现，即政府有关部门利用网络技术对招标投标活动实施监督管理。如商务部就是通过“中国国际招标网”对机电产品国际招标投标活动实施过程监督的，机电产品国际招标的各项程序都需要在“中国国际招标网”上进行。
根据《政府采购法》的适用范围，下列说法中正确的是（ ）。
A.从地域方面，划定在中华人民共和国境内
B.从主体方面，划定在各级国家机关、事业单位、团体组织及国有企业
C.从资金方面，划定在政府性基金、国有企业基金、预算内资金和预算外资金
D.从调整对象方面，划定在依法制定的集中采购目录以内的货物和服务
答案：A
解析：
B项，从主体方面，适用范围划定在各级国家机关、事业单位和团体组织。C 项，从资金方面，适用范围划定在财政性资金。财政性资金包括预算资金、政府性基金和预算外资金。D项，从调整对象方面，是依法制定的集中采购目录以内的或者采 购限额标准以上的货物、工程和服务。
我国对外货物贸易适用的国际协定、条约或公约有（ ）。
A.《国际公路货物运输公约》 B.《联合运输单证统一规则》
C.《汉堡规则》 D.《统一跟单的若干法律规定的公约》
E.《国际贸易术语解释通则》
答案：A,D
解析：
国际贸易中的的国际协定、条约和公约主要集中在以下三个领域：①国际货物贸易领域的公约，主要包括《联合国国际货物销售合同公约》和《联合国国际货物买卖时效期限公约》；②国际货物运输领域的公约，主要包括《海牙规则》、《维斯比规则》、《汉堡规则》、《国际铁路货物运输公约》、《国际公路货物运输公约》和《联合国国际货物多式联运公约》等；③国际支付领域的公约，主要包括《统一汇票本票法公约》和《统一跟单的若干法律规定的公约》等。
招标师历年真题解析6节 第3节
下列关于工程总承包合同主体与客体的法律地位的说法中，错误的是()。
A、工程总承包合同的承包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人
B、作为建设工程的发包人应具有合法性，才能成为法律意义上的发包人
C、承揽工程总承包业务的企业必须依法设立，并持有国家认可的相应资质证书
D、工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目，工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等全过程或若干阶段的工程承包
答案：A
解析：
A项，工程总承包合同的发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，发包人有时称建设单位、业主或项目法人。工程总承包合同的承包人是被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
工程咨询企业资质等级为( )。
A、一级、二级、三级
B、甲级、乙级、丙级
C、一级、二级、三级、四级
D、甲级、乙级、丙级、丁级
答案：B
解析：
工程设计、施工和咨询单位资质等级划分比较容易混淆，工程咨询企业资质等级只分为甲、乙、丙三个等级。
某技术复杂，招标金额为1000万元的政府采购货物招标项目，其评标委员会的组成正确的是()。
A、招标人代表1人，专家4人
B、招标人代表2人，专家3人
C、招标人代表2人，专家5人
D、招标人代表1人，专家6人
根据《招标投标法》的规定，下列关于投标文件的修改与撤回的表述中不正确的是( )。
A、投标文件的撤回是指投标人收回全部投标文件
B、投标文件的修改或撤回必须在投标文件递交截止时间之前进行
C、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前，可以修改或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人
D、投标截止时间之后至投标有效期满之前，投标人对投标文件的任何修改，招标人应予以接受
答案：D
解析：
投标截止时间之后至投标有效期满之前，投标人对投标文件的任何补充、修改，招标人不予接受，撤回投标文件的还将被没收投标保证金。
业主面临的财务风险主要来自()。
A、国家政策变化
B、客观环境
C、自身原因
D、承包商
E、自然因素
答案：A,C,D
解析：
业主面临的财务风险主要来自国家政策变化、自身原因和承包商三个方面，施工阶段的财务风险主要是工程预付款环节、工程价款结算环节、款项支付环节和国家财政政策方面的风险。
以下不是货物的特性的是 （）
A.货物产品的多样性B.货物的技术性
C.货物来源的广泛性 D.货物的复杂性
答案：D
解析：
解析 货物与工程的最大区别在于它的可移动性，并具有以下一般特征：（1）货物产品的多样性；（2）货物的技术性；（3）货物来源的广泛性。
招标师历年真题解析6节 第4节
根据国务院有关部门制定的条款规定，货物招标项目资格预审文件的内容一般不包括( )。
A、资格预审邀请书
B、申请人须知
C、资格预审申请文件格式
D、资格审查标准和方法
在招标投标活动中，当事人申请行政复议救济的期限为()。
A、自具体行政行为做出之日起60日
B、自知道或者应当知道具体行政行为之日起60日
C、自具体行政行为做出之日起2个月
D、自知道或者应当知道具体行政行为之日起2个月
答案：B
解析：
救济有明确的申请、起诉、受理、处理期限，如申请行政复议期限，为自知道或者应当知道具体行政行为之日起60日。
在衡量项目质量的指标中，表述咨询服务的过程是否遵循项目内在客观规律，输出的成果是否真实精准的是( )。
A、可靠性
B、科学性
C、适用性
D、先进性
答案：B
解析：
衡量项目质量的指标主要有四个：①全面性;②科学性;③先进性;④适用性。其中，科学性即咨询服务的过程是否遵循了项目内在的客观规律，输出的成果是否真实精准。
2013年6月5日，被申请人向申请人发盘出售10000t菜籽粕，质量标准为：油蛋白在38%以上，水分在12.5%以下，单价FOB中国张家港78美元/吨。2013年6月7日，申请人接受被申请人的发盘，并要求被申请人将合同和信用证条款传真给申请人。被申请人于2013年6月9日将已盖有公章的《售货合约》传真给了申请人。申请人收到被申请人传真的《售货合约》后，删除了原合约上“不接受超过20年船龄的船舶”的要求，并将“运费已付”修改成“运费按租船合同支付”，委托意大利米兰公司签字盖章后于2013年6月9日当天传真给被申请人。
2013年6月14日，被申请人传真给申请人香港办事处，称申请人单方面修改合同，被申请人不能予以确认，将暂缓执行合同，并要求申请人暂缓开出信用证。2013年6月22日，被申请人向申请人发函称，双方已达成的合同为无效合同，申请人所开出的信用证只能作废。
同日，申请人回函给被申请人向被申请人解释，由于合同为FOB条件，对船龄与运费支付事宜的修改将不会对被申请人履行合同产生任何影响。申请人同时告知被申请人，申请人已将合同项下的货物转卖给了意大利的下手买家，并提醒被申请人，被申请人如不履行交货义务将构成违约。如被申请人拒绝交货，申请人只能通过购买替代货物向下家买方履约。
在该函中，申请人要求被申请人在2013年6月23日的工作时间内向申请人确认被申请人将履行合同。2013年6月23日，被申请人向申请人回函坚持声称双方所达成的合同无效以及船龄及预付运费直接影响被申请人的装船，并声称由于合同本身并未生效，该合同项下的义务和责任都只能作废。
申请人已就从被申请人处所购买的7000吨货物与意大利的另一家××公司达成了转卖协议，申请人为履行与意大利买方的合同，不得不以每吨98.50美元的高价从新加坡的××公司处购买7350吨的替代货物。为此，申请人多支付了150675.00美元的货款。因此，申请人遂于2014年7月23日对被申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。
问题
1.申请人和被申请人之间合同是否已经成立？说明理由。
2.被申请人是否应承担违约责任？
答案：
解析：
1.申请人与被申请人就购销菜籽粕事宜已经通过要约和承诺达成一致。尽管申请人在双方所签订的合同中作出了部分修改，但由于双方商定的是FOB价格条件，按此国际贸易术语，租船定舱和支付运费均系买方即申请人的责任，且货物在装运港越过船舷后风险即转移到买方，这些都与作为卖方的被申请人没有直接关系，所以，上述那些修改并不对被申请人的利益有任何影响，所修改之处不构成相关法律规定的在实质上变更被申请人要约的条件。何况被申请人作为要约人也未立即对申请人所作出的变更向申请人提出反对，直至2013年6月14日被申请人才针对申请人修改的部分提出异议。因此，被申请人所提出的异议已经构成了相关法律所规定的迟延，双方合同已经成立。
2.被申请人应承担违约责任。由于被申请人在此情况下无理拒绝履行合同，致使申请人不得不高价购买替代货物，被申请人已经构成违约，应承担违约责任。
体现了项目管理方案作用的内在本质的项目管理方案特点是()。
A、指令性
B、预见性
C、针对性
D、操作性
答案：A
解析：
本题的考点为项目管理方案的特点。管理方案一经确定和批准，在其所指向的范围内就具有了指令作用，项目的相关方都必须按方案要求开展工作。指令性体现了项目管理方案作用的内在本质。
在政府采购招标投标活动中，投诉人提起的投诉应当符合的条件有()。
A、同一投诉事项已经财政部门投诉处理
B、投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商
C、提起投诉前已依法进行质疑
D、在投诉有效期限内提起投诉
E、投诉书内容符合本办法的规定
答案：B,C,D,E
解析：
根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定，投诉人提起投诉应当符合下列条件：①投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；②提起投诉前已依法进行质疑，不得超出已质疑事项的范围；③投诉书内容符合相关规定；④在投诉有效期限内提起投诉；⑤属于本财政部门管辖；⑥同一投诉事项未经财政部门投诉处理；⑦国务院财政部门规定的其他条件。
招标师历年真题解析6节 第5节
关于工程建设项目全过程管理，下列说法正确的有()。
A、施工阶段一般是指从项目开工直至工业或工艺处理设备完成安装，具备进行试车条件的过程
B、非工业项目包括立项决策阶段、设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和质保责任阶段
C、设计阶段的范围包括国内所称的初步设计及施工图设计
D、立项决策阶段是指自提出项目投资概念后到项目建议书获得批复的过程
E、项目竣工投入使用，工程实体进入运行管理状态，将完全脱离原工程建设的项目管理状态，不再具有原项目的属性
答案：A,C,D
解析：
B项，非工业项目不存在动用前准备阶段，因此也将非工业类型项目的生命周期划分为五个阶段。E项，项目竣工投入使用，工程实体进入运行管理状态，将脱离原工程建设的项目管理状态，但运行阶段的质保过程仍具有原项目的属性，是工程建设项目生命周期的一部分。在此阶段，业主和承包商一方面办理工程竣工验收移交手续，另一方面采取相关措施确保承包商在工程质保期履行保修责任。
招标采购项目风险管理的内容包括()。
A、招标采购的风险识别
B、招标采购风险预防实施
C、招标采购风险预防计划
D、招标采购的风险评估
E、招标采购风险的监控
答案：A,D,E
解析：
招标采购项目风险管理的内容主要包括：①招标采购风险规划；②招标采购风险识别；③招标采购风险评估（定性分析和定量分析）；④招标采购风险应对；⑤招标采购风险监控。
有下列()情形的，行政机关可以撤销行政许可。
A、行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的
B、行政机关工作人员违反法定程序作出准予行政许可决定的
C、因不可抗力导致行政许可事项无法实施的
D、行政机关工作人员对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的.
E、超越法定职权作出准予行政许可决定
答案：A,B,D,E
解析：
有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：①行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的；②超越法定职权作出准予行政许可决定的；③违反法定程序作出准予行政许可决定的；④对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的；依法可以撤销行政许可的其他情形。撤销行政许可使被许可人的合法权益受到损害的，行政机关应当依法给予赔偿。此外，被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。C项属于注销行政许可的情形。
有关行政许可的申请规定的规定，叙述错误的是()。
A、申请人必须自行提出行政许可申请，不可以委托代理人
B、申请书需要采用格式文本的，行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本
C、申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容
D、公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请
答案：A
解析：
本题的考点为行政许可的申请。行政许可的申请规定：(1)公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请。申请书需要采用格式文本的，行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本。申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容；(2)申请人可以委托代理人提出行政许可申请。
下列关于托收的表述中，正确的有()。
A、托收可以分为跟单托收和光票托收
B、国际贸易中多为使用的托收方式是光票托收
C、承兑交单可能造成出口方银货两空
D、付款交单分为即期付款和远期付款交单
E、付款交单和承兑交单是光票托收的两种付款方式
答案：A,C,D
解析：
根据委托人签发的汇票是否附有单据，托收分为跟单托收和光票托收。在国际贸易中，货款的收取大多采用跟单托收，在跟单托收的情况下，按照货物单据和货款的支付是否同时进行，即向进口人交单条件的不同，又分为付款交单和承兑交单两种。①付款交单(D/P)，是指出口人的交单以进口人的付款为条件，即出口人发货后，取得装运单据，委托银行办理托收，并指示银行只有在进口人付清货款后，才能把商业单据交给进口人。在付款交单情况下，如按付款时间的不同，又可细分为即期付款和远期付款交单。②承兑交单(D/A)，是指出口人的交单以进口人在汇票上承兑为条件。即出口人在装运货物后开具远期汇票，连同商业单据，通过银行向进口人提示，进口人承兑汇票后，代收银行即将商业单据交给进口人，在汇票到期时，进口人履行付款义务。一旦进口人到期不付款，出口人就有可能蒙受货物与货款两空的损失。因此，承兑交单对出口人风险较大。
制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，应当建立听证会制度，由政府价格主管部门主持，征求消费者、经营者和有关方面的意见，论证其()。
A、可行性
B、规范性
C、技术性
D、必要性
E、指导性
答案：A,D
解析：
本题的考点为政府的定价行为。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，应当建立听证会制度，由政府价格主管部门主持，征求消费者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性、可行性。
招标师历年真题解析6节 第6节
某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同，工程未进行投保。
在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。
(1)遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
(2)给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。
(4)施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。
(5)因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。
(6)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。
问题
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求应如何处理？
答案：
解析：
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行的工作如下：(1)审核承包人的索赔申请；(2)进行调查、取证；(3)判定索赔成立的原则，审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(4)分清责任，认可合理索赔；(5)与承包人协商补偿额；(6)提出自己的索赔处理决定；(7)签发索赔报告，并将处理意见抄送发包人；(8)若批准额度超过工程师权限，应报请发包人批准。
2.不可抗力发生风险承担的原则如下：
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
(2)承包人、发包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；
(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；
(5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担；
(6)不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期，发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。
对施工单位提出的要求处理如下：
(1)遭受暴风雨袭击造成的经济损失由双方分别承担，工期予以顺延；
(2)工程修复、重建的18万元工程款由业主支付；
(3)施工单位人员受伤医疗费与补偿金3万元由施工单位支付；
(4)施工单位在进场的在使用机械、设备受到损坏及停工损失、窝工费由施工单位承担；
(5)暴风雨造成现场停工8d工期予以顺延；
(6)工程所需清理费用由业主支付。
相比于分散采购模式，集中采购具有的优势有()。
A、有利于发挥规模采购优势
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求
答案：A,B,C,D
解析：
相比于分散采购模式，集中采购具有以下明显优势：①有利于发挥规模采购优势；②有利于规范采购行为；③有利于优化供应链管理；④有利于推进采购标准化和信息化；⑤有利于提高货物和服务质量。E项，集中采购执行统一采购标准，按批次组织采购时间相对固化，有时难以满足部分采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求。
从风险管理的角度，投标担保属于风险应对措施中的（ ）。
A.风险转移 B.风险自留 C.风险控制 D.风险回避
答案：A
解析：
风险转移可以将招标人无法规避的风险，部分转移给投标人或其他方，共同承担风险。常用的风险应对措施包括：①履约担保；②投标担保；③保证保险。其中，投标担保可以有效控制招标采购中投标人或中标人中途撤标的风险，是转移违规行为风险、保证招标人招标活动成功进行的有效方式，通常采用交保证金的方式。
关于编制设计招标文件，下列说法不正确的是（ ）。
A.自发出招标文件至投标截止时间不少于20天
B.招标文件一般规定，当中、英文的意思表达不一致时应以中文为准
C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于30天
D.应遵循“专业性、准确性、全面性、灵活性”的原则
答案：C
解析：
C项，2008年3月份原建设部出台的《建筑工程方案设计招标投标管理办法》(建市[2008] 63号)规定，大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于40天。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中，属于规费的有()。
A、工程排污费
B、安全施工费
C、环境保护费
D、住房公积金
E、劳动保护费
答案：A,D
解析：
本题的考点为规费的组成。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括：社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）；住房公积金；工程排污费。
根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，对无法精确拟定其技术规格的货物，招标人可以()。
A、不招标
B、直接采购
C、采用两阶段招标程序
D、邀请招标
答案：C
解析：
两阶段招标主要适用于招标人无法自行精确拟定特许经营项目实施方案核心需求目标、经营边界条件、提供产品或者服务成果标准和项目建设技术经济标准要求的项目，通过第一阶段向潜在投标人征询项目商务经营和项目建设技术方案的建议，编制形成项目特许经营招标的实施方案。
