监理工程师模拟试题8卷

《招标投标法》第三十七条规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

2020版教材P56-64
质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。

本题考查的是桥梁工程概述。高强度混凝土原材料的选用应符合下列规定：（1）水泥宜选用强度等级不低于52.5的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，不得使用立窑水泥。考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com （2）细集料还要宜选用质地坚硬、级配良好的中砂，细度模数应不小于2.6，含泥量应不大于1.5%；配制C70及以上等级混凝土时，含泥量应不大于1.0%，且不应有泥块存在，必要时应冲洗后使用。（3）粗集料宜选用质地坚硬、级配良好、无风化颗粒的碎石。

2020版教材P26-42
质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息：第一层次文件的信息为质量手册；第二层次文件的信息为程序文件；第三层次文件的信息为作业文件。

本题考核的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。工程施工质量验收时不符合要求的应按下列进行处理：(1)经返工或返修的检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；(5)经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。(6)工程质量控制资料应齐全完整。

考点: “国外项目许询机构在建设工程投资控制中的主要任务”。在初步设计阶段，根据建筑师、工程师草拟的图纸，制定建设投资分项初步概算。根据概算及建设程序，制定资金支出初步估算表，以保证投资得到最有效的运用，并可作为确定项目投资限额使用。因此，本题的正确答案为D。

设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。

1．对索赔要求的判定： (1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。
(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，造成B工作延误，由于B工作是非关键工作，而且已经对A工作补偿工期，B工作延误的15天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因未对乙公司造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。
(3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，故业主不对乙公司补偿。
(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。
2．工期和费用补偿的计算：
(1)甲公司应得到工期补偿为：
事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7天。
事件4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿5天。
工期补偿合计12天。
甲公司应得到费用补偿为：
事件1：7×6000=4．2(万元)。
事件2：5．0万元。
事件4：5×6000=3．0(万元)。
费用补偿合计12．2万元。
(2)因业主预制柱供应不及时，乙公司应得到工期补偿7天。
乙公司应得到费用补偿为：
事件1补偿：7×6000=4．2(万元)。
事件4罚款：5×6000=3．0(万元)。
费用补偿合计4．2-3．0=1．2(万元)。
3．工程价款的计算：
桩购置费用：800×950=76(万元)。
桩基础工程合同价款：800×9×180=129．6(万元)。
甲公司桩基础施工应得工程价款：129．6-76=53．6(万元)。
【命题点与拓展】
本案例第1、2题主要考查工期和费用的索赔问题。
常见的施工索赔内容有：
(1)承包人向发包人的索赔内容：不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，工程变更引起的索赔。工期延期的费用索赔，加速施工费用的索赔，发包人不正当地终止工程而引起的索赔，法律、货币及汇率变化引起的索赔，拖延支付工程款的索赔，业主风险导致的索赔，不可抗力引起的赔偿等。
(2)发包人向承包人的索赔内容。包括：工期延误索赔；质量不满足合同要求索赔；承包人不履行的保险费用索赔；对超额利润的索赔；发包人合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔等。
承包人费用索赔成立的条件(同时满足)：承包人在施工合同约定的期限内提出费用索赔；索赔事件是因非承包人原因造成的，不可抗力除外；索赔事件造成承包人直接经济损失。工期延期申请成立的条件(同时满足)：承包人在施工合同约定的期限内提出工程延期；因非承包人原因造成施工进度滞后；施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。
关键线路上工作持续时间的拖延，必然造成总工期的拖延，可提出工期索赔，而非关键线路上的工作在时差范围内的拖延如果不影响工期，则不应批准工期索赔的要求。
本案例第3题主要考查工程价款的计算。
综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润以及一定范围的风险费用。根据《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》规定，预制钢筋混凝土桩项目应以成品桩编制，应包括成品桩购置费，如果用现场预制桩，应包括现场预制桩的所有费用j所以本案例中桩基分项工程综合单价包括了业主提供预制桩的购置费用，在计算施工单位应得工程款时应减去该项费用。

考点: “时标网络计划的编制方法”。在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间。所以，选项C的叙述是正确的。以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画。所以，选项A的叙述是正确的。以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔(以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差。所以，选项B、E的叙述均是正确的。工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的自由时差为零，总时差不一定为零。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ABCE。

2020版教材P2
本题考查的是建设工程投资的特点，包括建设工程投资数额巨大；建设工程投资差异明显；建设工程投资需单独计算；建设工程投资确定依据复杂；建设工程投资确定层次繁多；建设工程投资需动态跟踪调整。

2020版教材P37-51
特别重大生产安全事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

本题考查建设工程合同管理的基本方法。(1)严格执行建设工程合同管理法律法规；(2)普及相关法律知识，培训合同管理人才；(3)设立合同管理机构，配备合同管理人员；(4)建立合同管理制度目标；(5)推行合同示范文本。

本题考查的是时间参数的计算及关键线路。事工作的时差，就是指工作的机动时间，在计划工期不变的条件下，有些工作的最早可能开始(或结束）的时间与最迟必须开始（或结束）时间是不同的，两者之间有一定的差值。

不可预见的物质条件
1、不可预见的物质条件给承包商造成的损失（施工成本增加、工期延误）应给予补偿，但承包商以往类似部分施工节约的成本也应在给予承包人的补偿中做适当的扣除，以此确定最终费用补偿额。
2、扣减施工节约成本有四个关键点需要注意：
（1）承包商未依据此条款提出索赔，工程师不得主动扣减以往承包人在有利条件下施工节约的成本；
（2）扣减以往节约成本部分是与本次索赔在施工性质、施工组织和方法类似部分，如果不类似的
施工部位节约的成本不涉及扣除；
（3）有利部分只涉及以往，以后可能节约的部分不能作为扣除的内容；
（4）以往类似部分施工节约成本的扣除金额，最多不能大于本次索赔对承包商损失应补偿的金额。

（二）代理的种类 代理包括委托代理和法定代理。 委托代理基于授权而产生 。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。 因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的 代理人等。 工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。 委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。

2020版教材P123-126
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；(2)对工程或其任何部分的功能要求；(3)对工程的工艺安排或要求；(4)试验和检验标准；(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料 。

本题考查的是施工进度管理。暂停施工并不是承包人的原因引起的，所以应当由发包人承担损失，工期顺延。

本题考查的是工程质量的概念。公路工程质量包括使用性能、耐久性能、安全性能、环境保护。

事故报告应当包括下列内容：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

考点:设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。

2020教材P83-89
根据多级网络计划系统的特点，编制时应遵循以下原则：(1)整体优化原则；(2) 连续均衡原则；(3) 简明适用原则。

本题考查的是监理规划主要内容。

合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

本题考核的是网络图的组成。双代号网络图又称箭线式网络图，它是以箭线及其两端节点的编号表示工作，同时，节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。

2020教材P111-113

考核索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。参见教材P110。

考点:建设工程监理招标方式和程序。采用邀请招标方式，建设单位不需要发布招标公告，也不进行资格预审(但可组织必要的资格审查)，使招标程序得到简化。这样，既可节约招标费用，又可缩短招标时间。邀请招标虽然能够邀请到有经验和资信可靠的工程监理单位投标，但由于限制了竞争范围，选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限，可能会失去技术和报价方面有竞争力的投标者，失去理想中标人，达不到预期竞争效果。

1．项目的复杂程度
2．工程设计工作的深度
3．工程施工的难易程度
4．工程进度要求的紧迫程度

本题考查的是目标控制。项目监理机构在建设工程施工阶段进度控制的主要任务是通过完善建设工程控制性进度计划、审查施工单位提交的进度计划、做好施工进度动态控制工作、协调各相关单位之间的关系、预防并处理好工期索赔，力求实际施工进度满足计划施工进度的要求。

2020版教材P26-42
质量管理体系的有效运行可以概括为全面贯彻、行为到位、适时管理、适中控制、有效识别、不断完善。

2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。空间参数包括工作面和施工段，选项A属于工艺参数，选项B属于时间参数。

2020版教材P20
本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书（或验收合格），或工程所有人实际占用（或使用）或接受该部分（或全部工程）之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

考点:建设工程监理投标工作内容。投标决策原则有：(1)充分衡量自身人员和技术实力能否满足工程项目要求，且要根据工程监理单位自身实力、经验和外部资源等因素来确定是否参与竞标；(2)充分考虑国家政策、建设单位信誉、招标条件、资金落实情况等，保证中标后工程项目能顺利实施；(3)集中优势力量参与一个较大工程监理投标；(4)对于竞争激烈、风险特别大或把握不大的工程项目，应主动放弃投标。

选项A错误，正确表述为处置施工质量问题、质量缺陷、质量事故；选项B错误，正确表述为查验施工单位报送的施工测量放线成果.选项D错误，正确表述为，组织工程竣工预验收。

考点:工程建设程序。施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括：(1)是否符合工程建设强制性标准；(2)地基基础和主体结构的安全性；(3)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；(4)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。勘察阶段不可能提交设计资料。

划分施工段的目的就是为了组织流水施工。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施34．的组织方式。流水节拍决定着单位时间的资源供应量。施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性。由于一项建设工程往往包含有许多流水组，故流水施工工期一般不是整个工程的总工期。

2020版教材P5-6
在建设工程管理中，建设单位自始至终是建设工程管理的主导者和责任人，其主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。

　1.事件1中，钢筋混凝土质量问题因果分析图如图2-3所示：

2.项目监理机构接到事故调查报告后对该事故的处理程序应为：
　　①首先要求施工单位提出事故处理方案，经建设、设计、监理单位审查同意并共同签认后，由施工单位执行；
　　②监督检查施工单位按签认的处理方案进行返修、加固处理；
　　③检查验收事故处理后的工程质量；
　　④工程质量满足要求后，签发《工程复工令》。

本题考查的是监理试验室。驻地试验室应按公路工程丙级监理企业的要求配备试验检测设备。

考点:见证取样。见证取样涉及三方行为：施工方，见证方，试验方。

考点:变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。参见教材 P120。

本题考核的是横道图工程进度计划存在的缺点。利用横道图表示工程进度计划，存在下列缺点：(1)不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，因而在计划执行过程中，当某些工作的进度由于某种原因提前或拖延时，不便于分析其对其他工作及总工期的影响程度，不利于建设工程进度的动态控制；(2)不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，也就无法反映出整个工程项目的关键所在，因而不便于进度控制人员抓住主要矛盾；(3)不能反映出工作所具有的机动时间，看不到计划的潜力所在，无法进行最合理的组织和指挥；(4)不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本。

分项工程，是分部工程的组成部分。可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

2020版教材P109-122
本题考查的是监理规划主要内容。工程造价控制的经济措施：包括及时进行计划费用与实际费用的分析比较；对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合规规定予以奖励。

对于有紧后工作的工作，M 工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值15 天，M 工作的最迟开始时间=15-4=11（天）。

考核《合同法》主要内容。下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

考点: “单代号搭接网络计划的关键工作”。在单代号搭接网络中，可以利用相邻两项工作间的时间间隔来判定关键线路。即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。关键线路上的工作即为关键工作，关键工作的总时差最小。所以，工作B、D为关键工作。因此，本题的正确答案为C。

本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故的一般处理原则是：正确确定事故性质，是表面性还是实质性、是结构性还是一般性、是迫切性还是可缓性；正确确定处理范围，除直接发生部位，还应检查处理事故相邻影响作用范围的结构部位或构件。选项BCD属于基本要求。

排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。选项B，因果分析图是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的有效工具；选项C，直方图是用以描述质量分布状态的一种分析法；选项D，控制图是描述生产过程中产品质量波动状态的图形。

本题考查的是工程延期的控制。发生工程延期事件，不仅影响工程的进展，而且会给业主带来损失。因此，监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生：(1)选择合适的时机下达工程开工令；(2)提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责；(3)妥善处理工程延期事件。

2020版教材P 20
建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件
①已经办理建筑工程用地批准手续;
②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;
③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;
④已经确定建筑施工企业;
⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;
⑥有保证工程质量和安全的具体措施。

本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。参见教材P6。

《建设工程质量管理条例》第三十四条规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。

2020版教材P112-119
本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见，并应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

通常的开标地点比如公开招标的相对比较大的项目肯定要到建设行政主管部门，比如招标局。但是，如果是邀请招标或者现在有很多项目是可以自主招标的，就不需要，可以由业主或者代理机构选择位置。

考核施工方案审查。内容性审查应重点审查施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性；现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系，是否明确工程质量要求及目标，是否健全了质量保证体系组织机构及岗位职责、是否配备了相应的质量管理人员；是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序等；施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准等，特别是与工程建设强制性标准的符合性。选项AB属于程序性审查的内容。参见教材P112。

工程监理单位勘察质量管理的主要工作
(1)协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。
(2)审查勘察单位提交的勘察方案。(3)检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况。(4)检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检査。(5)审查勘察单位提交的勘察成果报告。参见教材 P173-174。

本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。勘察阶段不可能提交设计资料。

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；。（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

本题考查的是安全生产的监理行为。根据国务院《建设工程安全生产管理条例》与住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，工程施工阶段监理单位安全生产的监理行为准则如下：（5）监理单位法定代表人和项目总监理工程师应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。

2.开工3个月后施工单位每月应获得的工程款如下：第1个月：30+54×1/2=57（万元）。第2个月：54×1/2+30×1/3+84×1/3=65（万元）。第3个月：30×1/3+84×1/3+300+21=359（万元）。

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任。

1.属于发包人开工准备工作条件的是：③、④。
除此之外，发包人开工准备工作条件还包括：首批开工项目施工图纸的提供、施工合同约定应由发包人负责的道路、供电、供水、通信及其他条件和资源的提供情况。

2.还应补充以下监理制度：原材料、中间产品和工程设备报验制度，工程计量付款签证制度，工程建设标准强制性条文（水利工程部分）符合性审核制度，工程验收制度。
3. 对存在严重问题或隐患的施工设备，应及时书面督促承包人限时更换。对承包人进场施工设备的检查应包括数量、规格、生产能力、完好率及设备配套的情况是否符合施工合同的要求，是否满足工程开工及随后施工的需要。
4. 主要技术人员包括：主要管理人员、技术人员指项目经理、技术负责人、施工现场负责人，及造价、地质、测量、检测、安全、金属结构、机电设备、电气等人员。特种作业人员主要包括电工、电焊工、架子工、塔吊司机、塔吊司索工、塔吊信号工、爆破工等。
5. 不妥之处：承包人拒绝提供临时工程图纸。理由：承包人提供的施工图纸，监理人应按施工合同约定进行核查。

本题考查的是施工合同标准文本。履约担保和预付款担保采用的都是无条件担保方式。参见教材P76。

1．(1)要求建设单位另行支付工程保护措施费不合理，因为该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用）；(2)要求建设单位另行支付安全防护费不合理，因为该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用）。

2．(1)全费用综合单价（也可合并计算）：①分项直接费=400元/m³②间接费=①*10%=400*10%=40（元/m³）③利润=(①+②)*5%=(400+40)*5%=22（元/m³）④税金=(①+②+③)*3. 41%=(400+40+22)*3.41% =15. 75（元/m³)⑤全费用综合单价=①+②+③+④=400+40+22+15. 75=477. 75(元/m³)或①分项直接费=400*3000=1200000（元）②间接费=①*10% =1200000*1 0%=120000（元）③利润=(①+②)*5%=(1200000+120000)*5%=66000（元）④税金=(①+②+③)*3.4 1%=(1200000+ 120000+66000)*3.41%=47263（元）⑤全费用综合单价=(①+②+③+④)÷3000=(1200000+120000+66000+47263)÷3000=477. 75（元/m³）(2)工程变更后增加的款额=477. 75*3000 -1433250=143. 33（万元）

3．(1)该工程合同总价=90+25+200+240+380+320+100+240+140=1735（万元）(2)增加N工作后的工程造价=1735+143. 33=1878. 33（万元）

4．(1)H工作第6月工程进度款=240万元(2)I工作第7月工程进度款=1 40万元(3)N工作第5月工程进度款=143.33万元（或直接填在表中，见表4-20）

5．工程预付款=1 7 3 5*25%=347（万元）第1月：工程进度款=1 70万元＜1735*10%=173.5（万元），本月不扣预付款。本月结算款1 70万元。第2月：工程进度款1 45万元累计工程进度款145+170=315＞173.5，本月开始扣预付款。本月结算款=145 - 145*30%=101.5（万元）。3月：工程进度款7 5 0万元本月结算款=750-750*30%=525（万元）4月：工程进度款2 90万元累计扣回预付款金额=145*30% +750*30%=43. 5+225=268.5（万元）预付款未扣部分=347-268.5=78.5（万元）2 90*30%=87＞ 78.5，本月实际扣预付款金额为78.5万元。本月结算款=290-78. 5=211.5（万元）