2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷

发布时间:2021-08-11
2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷

2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第1卷


分部工程观感质量的验收,由各方验收人员根据主观印象判断,按( )给出综合质量评价。
A.合格、基本合格、不合格
B.基本合格、合格、良好
C.优、良、中、差
D.好、一般、差

答案:D
解析:
关于观感质量的验收,往往难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由各个人的主观印象判断,因此检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论,而是综合给出质量评价。评价的结论为“好”、“一般”、“差”三种。


(2018年)某分项工程月计划工程量累计曲线如图所示,该工程1-4月份实际工程量分别为6万m3、7万m3、8万m3、15万m3,通过比较获得的正确结论是( )。

A.第1月实际工程量比计划工程量超额2万m3
B.第2月实际工程量比计划工程量超额2万m3
C.第3月实际工程量比计划工程量拖欠2万m3
D.4月底累计实际工程量比计划工程量拖欠2万m3

答案:D
解析:
本题考查的是S曲线比较法。选项A,第1月实际工程量比计划工程量拖欠2万m3;选项B,第2月实际工程量与计划工程量相同;选项C,第3月实际工程量比计划工程量拖欠9万m3。


某双代号网络图计划如图3—6所示,绘制错误的有()。

A.多个起点
B.多个终点
C.有循环回路
D.节点编号有误
E.从箭线上引出工作

答案:B,E
解析:
2020教材P37-43
选项B,有节点10和节点12两个终点节点。
选项E,节点6、节点10、节点12中间有箭线上引出箭线。


下列工作中,属于工程监理基本职责的是( )。

A.审查建设工程安全文明施工费的合理性
B.办理建设工程施工许可手续
C.组织论证建设工程设计质量标准
D.履行建设工程安全生产管理的法定职责

答案:D
解析:
本题考查的是建设工程监理涵义及性质。工程监理单位的基本职责是在建设单位委托授权范围内,通过合同管理和信息管理,以及协调工程建设相关方的关系,控制建设工程质量、造价和进度三大目标,即:“三控两管一协调”。此外,还需履行建设工程安全生产管理的法定职责。


在下图所示的双代号时标网络计划中,如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工,则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。

A.1
B.2
C.3
D.4

答案:C
解析:
考核时标网络计划中时间参数的判定。如果按原计划实行,施工机械闲置时间总共为4周。通过时间参数的计算,工作C的总时差为1周、自由时差为0周,工作E的总时差为2周,工作H的总时差为0周、自由时差为0周。三项工作共用一台机械且必须顺序施工,关键线路为A→D→H,对于工作H不可以提前开始也不可以推迟开始。对于工作C只可以晚开始1周,也就是在第2周开始工作,才不会影响其后工作G、J的完成。这样施工机械在现场最小闲置时间为4-1=3周。参见教材P63。


下列计算式中,对流水节拍的计算正确的是( )。

A.流水节拍=工程量/(每工日或每台班产量×施工班组人数或施工机械台班数)
B.流水节拍=工程量/工程分段个数
C.流水节拍=工程量/工程分包商个数
D.流水节拍=工程量/工程施工时间×单位施工费用

答案:A
解析:
本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。流水节拍=工程量/(每工日或每台班产量×施工班组人数或施工机械台班数)。


建筑工程管理(CM)方法的基本指导思想是( )。

A. 缩短工程项目的建设周期
B. 实现专业化生产
C. 降低工程成本
D. 平衡资源供应,提高工程质量

答案:A
解析:
2020版教材P115
本题考查的是CM基本指导思想。(CM)基本指导思想是缩短工程项目的建设周期,采用快速路径(Fast-Track)的生产组织方式.特别适用于那些实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂建设工程。


在PPP项目实施方案中,最核心的法律文件是()。

A.项目合同
B.股东合同
C.融资合同
D.工程承包合同

答案:A
解析:
2020版教材P52-63
本题考查的是项目融资的主要方式。项目合同是最核心的法律文件,项目边界条件是项目合同的核心内容。


监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是( )。

A、建立健全设计技术经济定额
B、编制切实可行的设计进度计划
C、推行限额设计管理模式
D、落实专门负责设计进度控制的人员

答案:D
解析:
本题考查的是监理单位的进度监控。总监理单位受业主的委托进行工程设计监理时,应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员,按合同要求对设计工作进度进行严格监控。参见教材P114。


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第2卷


《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同履行中,设计人的违约责任不包括( ) 。

A.设计错误
B.设计人延误完成设计任务
C.审批工作的延误
D.不可抗力事件的影响
E.因设计人原因要求解除合同

答案:C
解析:


较大质量事故应由( )组织调查。

A.项目法人组织调查
B.项目主管部门
C.省级水行政主管部门
D.水利部

答案:B
解析:
本题考查的是工程质量事故分析处理程序与方法。较大质量事故应由项目主管部门组织调查。


下列选项中,属于我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作的有()。

A.处理费用索赔
B.进行工程计量
C.审核竣工结算款
D.采取节约投资的奖励措施
E.严格审查施工组织设计

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P8-10
我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有:
(1)进行工程计量和付款签证;
(2)对完成工程量进行偏差分析;
(3)审核竣工结算款;
(4)处理施工单位提出的工程变更费用;
(5)处理费用索赔。


在施工进度计划的调整过程中,缩短某些工作持续时间时可以采取的其他配套措施是()。


A.增加工作面,组织更多的施工队伍

B.采用更先进的施工机械

C.实行包干奖励

D.改善劳动条件

答案:D
解析:
考点:施工进度计划的调整。缩短某些工作持续时间的其他配套措施包括:(1)改善外部配合条件;(2)改善劳动条件;(3)实施强有力的调度等。


在施工合同履行过程中,工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全,发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知,但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复,承包人应()

A、向工程师再次发出请求复工的通知
B、向发包人发出请求复工通知
C、继续等待工程师的复工指示
D、自行复工继续后续工程的施工

答案:D
解析:
如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可以自行复工。


根据《建筑法》,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起( )个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作,建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告。

A.6
B.3
C.2
D.1

答案:D
解析:
本题考查的是《建筑法》主要内容。在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告。


根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于竣工后试验,正确的是( )。

A.发包人将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人,发包人不得单独进行试验
B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供
C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行
D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验

答案:D
解析:
由于工程已由投入正式运行,发包人应将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可,A 错;所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供,B 错;竣工后试验是指工程竣工移交在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验,C 错。


以下影响工程质量的因素中,属于工程技术环境因素的有( )。

A.水文、气象
B.防护设施
C.工作面
D.通风照明和通信条件
E.工程地质

答案:A,E
解析:
2020版教材P3-4
本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素,包括工程技术环境,如工程地质、水文、气象等;工程作业环境,如施工环境作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等;工程管理环境,主要指工程实施的合同环境与管理关系的确定,组织体制及管理制度等;周边环境,如工程邻近的地下管线、建(构)筑物等。


工程计量的依据包括(  )。


A.质量合格证书

B.承包商填报的工程款支付申请

C.工程量清单前言

D.技术规范中的“计量支付”条款

E.设计图纸

答案:A,C,D,E
解析:
考点:工程计量的依据。工程计量依据主要有质量合格证书、工程量清单前言和技术规范中的“计量支付”条款、设计图纸。


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第3卷


下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有(  )。

A.检查确认分包工程的施工质量
B.确认分包人完成的工程量
C.向分包商发出变更指令
D.审查分包商的资质
E.对分包人使用的材料进行监督

答案:A,B,D,E
解析:
考点:施工分包合同概述。监理人接受发包人委托,仅对发包人与第三者订立合同的履行负责监督、协调和管理,因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分,仍需履行监督义务,包括对分包人的资质进行审查;对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督;确认完成的工程量等。


根据《标准施工招标文件》,下列评审工作中,不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是( )。

A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

答案:D
解析:
本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审三个方面。


下列关于施工段与专业队关系的叙述中,说法错误的有()。

A.施工段数目过多会降低施工速度
B.施工段数目过多会延长工期
C.施工段过少可能造成窝工
D.施工段的数目的确定与专业队数目没有关系

答案:D
解析:
2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多,会降低施工速度,延长工期;施工段过少,不利于充分利用工作面,可能造成窝工。


某常规投资方案,当贷款利率为12%时,净现值为150万元;当贷款利率为14%时,净现值为-100万元,则该方案财务内部收益率的取值范围为(  )。

A.<12%
B.12%~13%
C.13%~14%
D.>14%

答案:C
解析:
该方案财务内部收益率的取值范围为13%~14%。


某双代号网络计划中,工作A 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10 天和第天,其持续时间为5 天,工作A 有3 项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第天、第22 天和第26 天,则工作A 的自由时差为( )天。

A.4
B.7
C.11
D.15

答案:A
解析:


某分部工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作C 和I 的最迟完成时间分别为第( )天。

A.4 和11
B.4 和9
C.3 和11
D.3 和9

答案:B
解析:
本题考核的是双代号时标网络计划中时间参数的计算。工作的最迟完成时间等于本工作的最早完成时间与其总时差之和,工作C 的最迟完成时间=2+2=4,即工作C 的最迟完成时间为第4 天,工作I 的最迟完成时间=-8+1=9,即工作I 的最迟完成时间为第9 天。


关于建设工程监理的说法,正确的是(  )。


A.建设工程监理的行为主体包括监理企业、建设单位和施工单位

B.监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果

C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可

D.建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同

答案:B
解析:
考点:“监理的概念要点”。《中华人民共和国建筑法》明确规定,实行监理的建设工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理企业实施监理。建设工程监理只能由具有相应资质的工程监理企业来开展,建设工程监理的行为主体是工程监理企业,这是我国建设工程监理制度的一项重要的规定。所以,选项A的叙述是不正确的。《中华人民共和国建筑法》明确规定,建设单位与其委托的工程监理企业应当订立书面建设工程委托监理合同。也就是说,建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。工程监理企业应根据委托监理合同和有关建设工程合同的规定实施监理。选项C中,建设工程监理的实施只需要建设单位的委托而不需要施工单位的认可。所以,选项C的叙述是不正确的。工程监理企业在委托监理的工程中拥有一定的管理权限,能够开展管理活动,是建设单位授权的结果。工程监理企业对哪些单位的哪些建设行为实施监理要根据有关建设工程合同的规定。所以,选项B的叙述是正确的。建设工程监理的依据包括:①工程建设文件;②有关的法律、法规、规章和标准、规范;③建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。所以,选项D的叙述是不正确的。因此,本题的正确答案为B。


在设计施工总承包模式下,设计施工总承包合同的价格清单包括( )。
 

A.设计的费用
B.施工的费用
C.索赔的费用
D.试运行阶段的费用
E.缺陷责任期阶段的费用

答案:A,B,D,E
解析:
知识点:设计施工总承包合同合同文件。价格清单费用的总和为签约合同价,所以不包括索赔的费用。2020版教材P123。


根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是()。

A、由承包人提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验
B、由设备制造商提供设备合格证明,并对设备质量进行到货检验
C、承包人应在设备到货时与发包人共同核验
D、承包人应在设备到货时与工程师共同核验

答案:D
解析:
本题考查的是对材料和设备的质量控制。承包人采购的材料设备到货:(1)承包人负责采购材料设备的,应按照合同专用条款及设计要求和有关标准采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。(2)承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。(3)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延。


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第4卷


(  )是政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的有效手段。


A.监理工程师执业资格考试

B.监理工程师注册

C.监理工程师继续教育

D.监理工程师备案登记

答案:B
解析:
本题考查重点是“监理工程师注册”。监理工程师注册是政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的有效手段。取得监理工程师资格证书的人员,经过注册方能以注册监理工程师的名义执业。监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩,按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别,按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册。因此,本题的正确答案为B。


编制资金使用计划过程中最重要的步骤,就是项目投资( )。

A.目标的整合
B.目标的合成
C.目标的确定
D.目标的分解

答案:D
解析:
2020教材P155-159
编制资金使用计划过程中最重要的步骤,就是项目投资目标的分解。根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。


某施工单位承包某工程项目,甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有:(1)建筑安装工程造价660万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重为60%。(2)工程预付款为建筑安装工程造价的20%。工程实施后,工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款,竣工前全部扣清。(3)工程进度款逐月计算。(4)工程保修金为建筑安装工程造价的3%,竣工结算月一次扣留。(5)材料和设备价差调整按规定进行(按有关规定上半年材料和设备价差上调10%,在6月份一次调增)。
【问题】工程各月实际完成产值见表1-20。该工程的工程预付款、起扣点为多少?

答案:
解析:
(3)工程预付款:660万元×20%=132万元;起扣点:660万元-132万元÷60%=440万元。


(2018年真题)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013,符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案,需报(  )审核确认。

A.建设单位
B.施工单位
C.项目监理机构
D.设计单位

答案:C
解析:
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,符合有关条件时,可按相关专业验收规范的规定适当调整抽样复验、 试验数量,调整后的抽样复验、试验方案应由施工单位编制,并报监理单位审核确认。
(5)当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时,应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制
定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。


按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()

A、留置该工程
B、与发包人协议将该工程折价
C、自行将该工程折价
D、申请人民法院将该工程依法拍卖
E、优先受偿该工程拍卖的价款

答案:B,D,E
解析:
发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。


工程质量会受到各种因素的影响,下列属于系统性因素的有( )。

A、设计计算允许误差
B、机械设备过度磨损
C、设计中的安全系数小,但在允许范围内
D、施工虽然按规程进行,但规程已更改
E、生产工人未遵守操作规程

答案:B,D,E
解析:
本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。当影响质量的4M1E因素发生了较大变化,如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料质量规格有显著差异等情况发生时,没有及时排除,生产过程则不正常,产品质量数据就会离散过大或与质量标准有较大偏离,表现为异常波动,次品、废品产生。这就是产生质量问题的系统性原因或异常原因。


下列选项中,可以作为资格预审申请人的是(  )。

A.与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的
B.与本标段的监理人相互控股或参股的
C.与本标段的代建人相互任职或工作的
D.本标段的设计人

答案:D
解析:
考点:申请人须知。拒绝作为资格预审申请人的情况,包括:与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;为本标段前期准备提供过设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的等12种情况的单位。


根据相关规定,通常情况下,施工方案应经()审批签字后提交项目监理机构。

A、项目负责人
B、项目技术负责人
C、施工单位负责人
D、施工单位技术负责人

答案:D
解析:
程序性审查
应重点审查施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定,通常情况下,施工方案应由项目技术负责人组织编制,并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时,应检查施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全,重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。@##


()是投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。

A.隐蔽工程验收
B.工程预验收
C.竣工结算
D.工程竣工验收

答案:D
解析:
考点:工程建设程序。工程竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。工程竣工验收合格后,建设工程方可投入使用。


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第5卷


对于需增设技术设计阶段的工程项目,为保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般不单独招标发包的是(  )。

A.初步设计
B.施工图设计
C.全过程设计
D.技术设计

答案:A
解析:
考点:工程设计招标概述。为了保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标。


下列组织形式特点中,属于矩阵制监理组织形式特点的是( )。

A、具有较大的机动性和适应性,纵横向协调工作量大
B、直线领导,但职能部门与指挥部门易产生矛盾
C、权力集中,组织机构简单,隶属关系明确
D、信息传递路线长,不利于信息相互沟通

答案:A
解析:
[考点]项目监理机构组织形式。矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性,将上下左右集权与分权实行最优结合,有利于解决复杂问题,有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现象,产生矛盾。参见教材P112。


某人在银行存款,存款利率为6%,按复利计息。若10年内每年年初存款2000元,第10年年末本利和为(  )。


A.20000元

B.21200元

C.26362元

D.27943元

答案:D
解析:
考点:资金时间价值的计算。F=2000×(F/A,6%0,10)×(F/P,6%,1)=2000×13.181×1.06=27943元。


某高速公路一座跨线桥全长77.32m,上部构造为(20+32+20)m预应力混凝土现浇箱梁。施工单位拟采用满布支架法进行施工,支架最高点离地面为10.5m。
  事件1:2011年7月15日,驻地监理工程师在审查该桥施工方案时,要求施工单位对支架施工单独编制专项安全施工方案,并组织专家对方案进行论证审查后再报送驻地办。
  事件2:由于时间仓促,临近雨季,施工单位随即于7月16日开始支架施工。他们将另一项目中的支架施工方案(此方案支架最高点离地面为7.3m)仅修改了相关数据,但未进行专门验算,就于7月18日邀请三位专家进行了论证。专家提出应加强支架基础临时排水等五个问题。施工单位技术员根据自己记录的专家发言对方案进行了修改。项目经理审查后立即报送驻地监理工程师。驻地监理工程师审查后,于当日同意按此方案实施。
  问题:
  1.针对以上事件,请分析驻地监理工程师的处理方式是否正确,并说明理由。
2.驻地监理工程师在审查专项安全施工方案时应注意哪些问题?

答案:
解析:
1.事件1中,监理工程师要求施工单位对支架施工方法单独编制专项安全施工方案,并组织专家对方案进行论证审查后再报,是正确的。因支架施工属于危险性较大的分项工程,应单独编制专项安全施工方案,并经专家进行论证后再报。事件2中,施工单位7月16日开始支架施工时,尚未编制专项安全施工方案和报审,而监理工程师未下达暂时停工指令,不妥,应立即下达暂时停工令,要求施工单位停止施工,待方案批准后按批准方案施工。
  另外,驻地监理工程师审查后即同意方案实施不妥。因为该方案未按本工程具体情况编制,只是将另一项目的支架施工方案(比本桥支架低了3m多)修改了相关数据,但未进行验算;只经过3位(应为5位)专家论证,且无专家书面审查意见;该方案无施工单位技术负责人签认,无专业监理工程师审查意见,不符合程序性要求。
2.监理工程师在审批该桥支架施工方案时应注意:
  (1)施工单位应当分别编写各危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案,并在施工前办理监理报审。
  (2)监理工程师应按下列方法支持审查:
  ①程序性审查,专项安全施工方案须经专家论证、审查的,是否执行,是否经施工单位技术负责人签认。不符合程序的应退回。
  ②符合性审查,专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定并附有安全验算的结果,须经专家论证,审查的项目应附有专家审查的书面报告,专项安全施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。
  ③针对性审查,专项安全施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式,具有可操作性。
  (3)专项安全施工方案经专业监理工程师审查后,在报审表上填写监理意见,由监理工程师签认。
  (4)特别复杂的专项安全施工方案,项目监理机构应报请监理单位技术负责人主持审查。


下列选项中,属于事故调查报告内容的有()。

A.事故发生的原因和事故性质
B.事故发生单位概况
C.事故发生经过和事故救援情况
D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失
E.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

答案:A,B,C,E
解析:
考点:《建设工程安全生产管理条例》相关内容。事故调查报告应当包括下列内容:事故发生单位概况;事故发生经过和事故救援情况;事故造成的人员伤亡和直接经济损失;事故发生的原因和事故性质;事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议;事故防范和整改措施。


下列选项中,属于建设工程进度控制总目标的是()。

A.定额工期
B.合同工期
C.建设工期
D.确保提前交付使用

答案:C
解析:
2020教材P1
本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制的总目标是建设工期。


实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由()以书面形式通知承包人。

A、总监理工程师
B、监理人
C、发包人
D、总监理工程师代表

答案:C
解析:
本题考查的是发包人责任。建设工程委托监理合同中规定,委托人应为监理人顺利履行合同义务做好协助工作。协助工作的内容包括:将授予监理人的监理权利以及监理机构主要人员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方,并在第三方签订的合同中予以明确;在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料;为监理人驻地监理机构开展正常工作提供协助服务。(本知识点新教材已经删除)


《中华人民共和国建筑法》规定,工程监理单位应当根据建设单位的委托,坚持(  )的原则,执行监理任务。


A.客观

B.公正

C.公开

D.统一

E.独立

答案:A,B
解析:
考点:“中华人民共和国建筑法——建筑工程监理”。《中华人民共和国建筑法》第三十四条规定,工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。工程监理单位应当根据建设单位的委托,客观、公正地执行监理任务。因此,本题的正确答案为AB。


横道计划作为控制建设工程进度的方法之一,其局限性是不能(  )。

A.直观地反映出建设工程的施工期限明确
B.反映出建设工程实施过程中劳动力的需求量
C.反映出建设工程实施过程中材料的需求量
D.反映出各项工作之间错综复杂的相互关系

答案:D
解析:
利用横道图表示工程进度计划,具有形象、直观,且易于编制和理解的优点,但其存在的缺点有:①不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系;②不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路;③不能反映出工作所具有的机动时间;④不能反映工程费用与工期之间的关系。


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第6卷


发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7
B.14
C.28
D.56

答案:D
解析:
2020版教材P114-117
发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。


根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用资本金注入方式的政府投资工程,政府需要审批()

A、资金申请报告和概算
B、开工报告和施工图预算
C、初步设计和概算
D、项目建议书和开工报告

答案:C
解析:
对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程,政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告,除特殊情况外,不再审批开工报告,同时还要严格审批初步设计和概算。


对招标文件的非实质性要求和条件存在偏差的投标书,()。

A.仍属有效投标文件

B.不予淘汰,允许投标人重新投标

C.偏差超出招标文件规定的偏差范围的,予以淘汰

D.予以淘汰

答案:C
解析:
4、分包
(1)主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。

(2)招标人允许中标人对非主体货物进行分包的,应当在招标文件中载明。

(3)投标人拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的,应当在投标文件中载明。
5、投标响应要求

(1)实质性要求和条件
第一,招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件,说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。 第二,投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应, 否则,投标人的投标将被否决。
(2)非实质性要求和条件 第一,对于非实质性要求和条件,招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数,以及对这些偏差进行调整的方法。 第二,投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的,投标将被否决。

(3)如果招标文件中规定不允许有偏离或规定了最大的偏离范围,则有偏离的或超出最大偏离范围的,将被视为非实质性响应投标而被否决。


根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,关于建设工程最低保修期限的说法中,正确的是( )。

A、屋面防水工程,2 年
B、供热系统,5 年
C、电气管道,5 年
D、设备安装和装修工程,2 年

答案:D
解析:
考点:《建设工程质量管理条例》相关内容。选项 A 错误,屋面防水工程最低保修期限为 5 年;选项 B 错误,供热与供冷系统,最低保修期限为 2 个采暖期、供冷期;选项 C 错误,电气管道最低保修期限为 2 年。参见教材 P33。


根据《标准施工合同》,履约担保的特点有(  )。

A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止
B.标准施工合同要求履约担保采用保函的形式
C.在收到对方书面形式提出的担保金额内的赔偿要求后,需在5天内支付
D.采用无条件担保方式
E.承包人有严重违约情况时,经承包人确认可凭保函向担保人要求予以赔偿

答案:A,B,D
解析:
考点:施工合同标准文本。选项C,标准履约担保格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付”;选项E,承包人有严重违约情况时,即可凭保函向担保人要求予以赔偿,不需承包人确认。


项目建议书是拟建项目单位向政府投资主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件,应包括的内容有( )。

A.项目提出的必要性和依据
B.项目社会稳定风险评估
C.项目建设地点的初步设想
D.项目的进度安排
E.项目融资风险分析

答案:A,C,D
解析:
本题考查的是投资决策阶段工作内容。项目建议书的内容视工程项目不同而有繁有简,但一般应包括以下几方面内容:(1)项目提出的必要性和依据;黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com(2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想;(3)资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析;(4)投资估算、资金筹措及还贷方案设想;(5)项目进度安排;(6)经济效益和社会效益的初步估计;(7)环境影响的初步评价。


根据《建筑工程监理规范》,项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有( )。

A:按设计文件、工程建设标准施工的情况
B:工程施工质量专题会议召开情况
C:使用工程材料、构配件的合格情况
D:特种作业人员持证上岗情况
E:施工现场管理人员到位情况

答案:A,C,D,E
解析:
教材控制P117。
本题考查的是巡视与旁站。巡视应包括下列主要内容:(1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工;(2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格;(3)施工现场管理人员,特别是施工质量管理人员是否到位;(4)特种作业人员是否持证上岗。


(2017年真题)根据《建设工程质量管理条例》,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程(  )。

A.材料生产厂家
B.保修期限
C.材料供应单位
D.合理使用年限

答案:D
解析:
设计单位提供的设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。


建设工程监理实施中,总监理工程师负责制的核心是(  )。


A.权力

B.责任

C.服务

D.监督

答案:B
解析:
考点:“建设工程监理实施原则”。总监理工程师负责制指由总监理工程师全面负责建设工程监理实施工作,其内涵包括:①总监理工程师是建设工程监理的责任主体。总监理工程师是实现建设工程监理目标的最高责任者,应是向建设单位和工程监理单位所负责任的承担者。责任是总监理工程师负责制的核心,它构成了对总监理工程师的工作压力和动力,也是确定总监理工程师权力和利益的依据;②总监理工程师是建设工程监理的权力主体。根据总监理工程师承担责任的要求,总监理工程师负责制体现了总监理工程师全面领导工程项目监理工作。包括组建项目监理机构,组织编制监理规划,组织实施监理活动,对监理工作进行总结、监督、评价等;③总监理工程师是建设工程监理的利益主体。总监理工程师对社会公众利益负责,对建设单位投资效益负责,同时也对所监理项目的监理效益负责,并负责项目监理机构所有监理人员利益的分配。因此,本题的正确答案为B。


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第7卷


根据《合同法》,关于要约的说法,正确的有( )。

A、拒绝要约的通知到达要约人,该要约失效
B、撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知前到达受要约人,要约可撤销
C、受要约人对要约的内容只要作出变更,该要约即失效
D、承诺期限届满,受要约人未做出承诺,该要约继续有效
E、要约人依法撤销要约,该要约失效

答案:A,B,E
解析:
2020版教材P 27
撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。要约不得撤销的情形包括:①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;②受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作。要约失效的情形包括:①拒绝要约的通知到达要约人;②要约人依法撤销要约;③承诺期限届满,受要约人未作出承诺;④受要约人对要约的内容作出实质性变更。


在价值工程活动过程中,分析出V>1则表明(  )。


A.实际成本偏低

B.功能可能过剩

C.实际成本偏高

D.功能可能不足

E.不能确定

答案:A,B
解析:
考点: “价值工程方法”。价值工程(VE)是以提高产品或作业价值为目的,通过有组织的创造性工作,寻求用最低的寿命周期成本,可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品(或作业)所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值,也不是对象的经济价值和交换价值,而是对象的比较价值,是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。这种关系可用一个数学公式表示
V=F/C
式中V——研究对象的价值;
F——研究对象的功能,
C——研究对象的成本,即寿命周期成本。
由此可见,价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。V>1则功能过剩或实际成本偏低。因此,本题的正确答案为AB。


下列选项中,无权签发《工作联系单》的人员是()。

A.建设单位现场代表
B.施工单位项目技术负责人
C.工程监理单位项目总监理工程师
D.设计单位本工程设计负责人

答案:B
解析:
考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。有权签发《工作联系单》的负责人有:建设单位现场代表、施工单位项目经理、工程监理单位项目总监理工程师、设计单位本工程设计负责人及工程项目其他参建单位的相关负责人等。


调整建设工程进度计划时,对于大型建设工程,可以通过( )改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业
B.增加资源投入
C.提高劳动效率
D.设置限制时间

答案:A
解析:
本题考核的是改变某些工作间的逻辑关系调整施工进度计划。改变某些工作间的逻辑关系,这种方法的特点是不改变工作的持续时间,而只改变工作的开始时间和完成时间。对于大型建设工程,由于其单位工程较多且相互间的制约比较小,可调整的幅度比较大,所以容易采用平行作业的方法来调整施工进度计划。而对于单位工程项目,由于受工作之间工艺关系的限制,可调整的幅度比较小,所以通常采用搭接作业的方法来调整施工进度计划。但不管是搭接作业还是平行作业,建设工程在单位时间内的资源需求量将会增加。


在施工进度计划的调整过程中,压缩关键工作持续时间的技术措施有()。


A.增加劳动力和施工机械的数量

B.改进施工工艺和施工技术

C.采用更先进的施工机械

D.改善外部协作条件

E.采用工程分包方式

答案:B,C
解析:
考点:施工进度计划的调整。在施工进度计划的调整措施中,技术措施包括:(1)改进施工工艺和施工技术,缩短工艺技术间歇时间;(2)采用更先进的施工方法,以减少施工过程的数量(如将现浇框架方案改为预制装配方案);(3)采用更先进的施工机械。


建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,其特点有(  )。

A.出卖人与买受人订立合同,不以转移财产所有权为目的
B.买卖合同是双务、有偿合同
C.买卖合同以实物的交付为合同成立的条件
D.出卖人转移财产所有权,可不以买受人支付价款为对价

答案:B
解析:
2020版教材P140
本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。出卖人与买受人订立合同,以转移财产所有权为目的。出卖人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价。买卖合同并不以实物的交付为合同成立的条件。买卖合同是双务、有偿合同。


根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由( )填写。

A、建设单位
B、监理单位
C、施工单位
D、设计单位

答案:A
解析:
考点:单位工程质量验收。综合验收结论由参加验收各方共同商定,由建设单位填写。参见教材P155。


下列建设工程风险事件中,属于技术风险的有( )。

A.设计规范应用不当
B.施工方案不合理
C.合同条款有遗漏
D.施工设备供应不足
E.施工安全措施不当

答案:A,B,E
解析:


当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时,应由建设单位组织监理、设计、施工单位制定专项验收要求,专项验收要求应符合设计意图,包括的内容有( )。

A.抽样方案
B.验收方法
C.验收标准
D.判定指标
E.分项工程及检验批的划分

答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是工程施工质量验收基本规定。专项验收要求应符合设计意图,包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容,监理、设计、施工等单位可参与制定。


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第8卷


()是投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。

A.隐蔽工程验收
B.工程预验收
C.竣工结算
D.工程竣工验收

答案:D
解析:
考点:工程建设程序。工程竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。工程竣工验收合格后,建设工程方可投入使用。


某公路工程项目,工程量清单中的土石方开挖数量为750000m2,其中岩石分为软石、次坚石、坚石三类,对应的单价也随之递增,合同工期15个月。
【问题】1.在施工中,承包人开挖的土石方数量比工程量清单中的数量多了100000m2,为此承包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度,要求业主对此给予经济赔偿。承包人的要求是否合理?

答案:
解析:
1.承包人的要求不合理。


下列关于施工进度计划的说法中,错误的是()。

A、承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B、工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C、工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任
D、经工程师认可的施工进度计划,将作为工程师施工进度控制的依据

答案:B
解析:
本题考查的是施工进度计划。工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见,时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的重要目的,是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度进行控制的依据。


(2018年真题)关于可用于抵押和质押的财产的说法,正确的有( )。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押
B.动产既可用于抵押,也可用于质押
C.动产既可用于抵押,但不可用于质押
D.不动产可用于抵押,但不可用于质押
E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

答案:B,D
解析:
质押 1.质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,将该动产或权利作为债权的担保。

2.质押分为动产质押和权利质押 ①质权自出质人交付质押财产时设立; ②质权人在债务履行期届满前,不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。 【可以质押的权利】 (1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单; (2)依法可以转让的股份、股票; (3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权; (4)依法可以质押的其他权利。 【注意】不动产只能抵押,不能质押。 能转让的权利可以质押;不能转让的权利不得质押


委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案

答案:B
解析:
合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作,属于法律关系的客体。


设备安装质量记录资料的控制中,零部件加工检查验收资料主要包括( )。

A.原材料、构配件进厂复验资料
B.整机性能检测资料
C.工序交接检查验收记录
D.设计变更记录
E.设备试装、试拼记录

答案:B,C,E
解析:
(设备监造)零部件加工检查验收资料
包括以下内容:工序交接检查验收记录,焊接探伤检测报告,设备试装、试拼记录,整机性能检测资料,设计变更记录,不合格零配件处理返修记录。参见教材 P138-139。


根据双代号时标网络计划的实际进度前锋线,( )工作将影响工期。

A.C
B.D
C.E
D.G

答案:C
解析:
本题考查的是前锋线比较法。工作E进度拖后两天,其总时差为1天,所以影响工期1天。


对于下列纠纷的解决,不适用《合同法》的有( )。

A.借款合同
B.劳动合同
C.技术服务合同
D.抚养协议
E.设备租赁合同

答案:B,D
解析:
本题考查的是《合同法》主要内容。《合同法》中的合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。《合同法》中合同分为15类,即:买卖合同,供用电、水、气、热力合同,赠与合同,借款合同,租赁合同,融资租赁合同,承揽合同,建设工程合同,运输合同,技术合同,保管合同,仓储合同,委托合同,行纪合同,居间合同。选项B适用于《劳动法》;选项D属于《婚姻法》调整范围。


.下列费用中,不属于建筑安装工程企业管理费的有( )。

A.施工企业集体福利费
B.施工现场防暑降温费用
C.施工现场对构件进行常规破坏性试验费用
D.混凝土坍落度测试费用

答案:C
解析:


2021监理工程师模拟冲刺试题集9卷 第9卷


根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内,( )共同进行验收。

A、会同监理人在交货地点
B、会同发包人代表、监理人在交货地点
C、会同监理人在施工现场
D、会同发包人代表、监理人在施工现场

答案:A
解析:
本题考查的是施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内,在交货地点共同进行验收。


依法必须招标的工程,建设单位采用公开招标方式选择监理单位承担施工监理任务,工程施工过程中发生如下事件:
  事件1:编制监理招标文件时,建设单位提出投标人应具备规定的工程监理资质条件外,还必须满足下列条件:
(1)具有工程招标代理资质
(2)不得组成联合体投标
(3)已在工程所在地行政辖区内进行工商注册登记
(4)属于混合股份制企业
  事件2:经评审,评标委员会推荐了3名中标候选人,并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人,同时,与中标候选人协商,要求重新报价。中标候选人拒绝了建设单位的要求。
问题:
1、逐条指出事件1中建设单位针对投标人提出的条件是否妥当,说明理由。
2、指出事件2中建设单位做法不妥之处,说明理由。

答案:
解析:
1.(1)不妥。理由:设定的资格条件与履行监理合同无关。
(2) 妥当。理由:招标人可以设定不接受联合体投标。
(3) 不妥。理由:招标人不得以地区限制排斥潜在投标人。
(4) 不妥。理由:招标人不得以股份制形式排斥潜在投标人。
2.(1)不妥之处:收到评标报告5日后公示中标候选人;理由:应在收到评标报告3日之内公示。
(2) 不妥之处:要求中标候选人重新报价;
理由:招标人与中标人不得再就投标文件 实质性内容进行协商。


为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题,在工程计量时可以采用( )。

A、估价法
B、分解计量法
C、均摊法
D、图纸法

答案:B
解析:
一般可按照以下方法进行计量:(1)均摊法所谓均摊法,就是对清单中某些项目的合同价款,按合同工期平均计量。如:为监理人提供宿舍,保养测量设备,保养气象记录设备,维护工地清洁和整洁等。(2)凭据法所谓凭据法,就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目,一般按凭据法进行计量支付。(3)估价法所谓估价法,就是按合同文件的规定,根据监理人估算的已完成的工程价值支付。如为监理人提供办公设施和生活设施,为监理人提供用车,为监理人提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目。(4)断面法断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。(5)图纸法在工程量清单中,许多项目都采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量。如混凝土构筑物的体积,钻孔桩的桩长等。(6)分解计量法所谓分解计量法,就是将一个项目,根据工序或部位分解为若干子项。对完成的各子项进行计量支付。这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长,影响承包人的资金流动等问题。


某工程竣工验收合格后第11年,部分梁、板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由(  )。

A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修,设计单位承担维修费用
D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用

答案:B
解析:
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。首先,该质量问题发生在保修范围和保修期内;其次,由于质量缺陷是由于施工单位原因造成的,应当由施工单位承担维修费用。


工程材料检验制度中,材料进场必须有(  )。


A.出厂合格证

B.生产许可证

C.质量保证书

D.使用说明书

E.研究化验单

答案:A,B,C,D
解析:
考点:工程项目质量控制系统建立和运行的主要工作。材料进场必须由出厂合格证、生产许可证、质量保证书和使用说明书。


已知单代号网络计划如图所示,工作E的最迟开始时间为第( )天。

A.38
B.40
C.42
D.54

答案:C
解析:
本题考查的是单代号网络计划时间参数的计算。工作G的最迟完成时间为70,最迟完成时间为56;工作E的紧后工作只有工作G,所以其最迟完成时间为56,最迟完成时间为56-14=42。


《建设工程监理规范》规定,施工单位向监理单位提交混凝土浇灌申请时,应采用的监理表为()

A、报验申请表(A4)
B、工程材料/构配件/设备报审表(A9)
C、混凝土浇灌申请表(A11)
D、监理工作联系单(C1)

答案:D
解析:
监理工作联系单适用于参与建设工程的建设、施工、监理、勘察设计和质监单位相互之间就有关事项的联系。若用于混凝土浇灌申请时,可由工程项目经理部的技术负责人签发,工程项目监理部也用本表予以回复。


根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是( )。

A:工程师助手相当于我国的监理员
B:雇主可以直接向工程师助手指派任务
C:工程师可以向工程师助手付托部分权力
D:工程师助手发出的指示,效力低于工程师的指示

答案:C
解析:
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A,助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师;选项BD,工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。参见教材P139。


下列选项中能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有(  )。

A.建设工程合同当事人违约
B.发生法律效力的法院判决
C.仲裁机构裁定
D.物价正常波动
E.行政行为

答案:A,B,C,E
解析:
考点:合同法律关系的产生、变更与灭失。能够引起合同法律关系的产生、变更与灭失的包括行为和事件两类。选项A属于违法行为;选项BCE,行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。