21年监理工程师模拟冲刺试题集7节
发布时间：2021-07-21
21年监理工程师模拟冲刺试题集7节 第1节
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括 ( )
A.抵押人合法所有的车辆
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
答案：B,C,D,E
解析：
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；⑥应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（ ）。
A、同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等
B、相邻专业工作队的流水步距不尽相等
C、专业工作队数等于施工过程数
D、专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间
B、相邻专业工作队的流水步距不尽相等
C、专业工作队数等于施工过程数
D、专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间
答案：A
解析：
本题考查的是成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工的特点如下：（1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；（2）相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；（3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；（4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。参见教材P28。
合同解除是（ ）而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
答案：D
解析：
合同解除，是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。
（ ）是工程进度控制的经济措施。
A.严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款
B.及时进行计划费用与实际费用的分析比较
C.按合同支付工程质量补偿金或奖金
D.确保资金的及时供应
B.及时进行计划费用与实际费用的分析比较
C.按合同支付工程质量补偿金或奖金
D.确保资金的及时供应
答案：D
解析：
考点:“监理规划主要内容——工程进度控制”。工程进度控制的具体措施：①组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；②技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划；③经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确堡资金的及时供应等；④合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。因此，本题的正确答案为D。
根据《标准监理招标文件》（2017年版），委托人应提前（ ）天向监理人发出开始监理通知。
A.5
B.7
C.14
D.28
B.7
C.14
D.28
答案：B
解析：
建设工程风险识别是由于若干工作构成的过程，最主要成果是( )
A.风险清单
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
答案：A
解析：
风险识别的最主要成果是风险清单。风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7节 第2节
后张法预应力混凝土的浇筑时，预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合的要求有（ ）。
A.浇筑混凝土时，应保持锚塞.锚圈和垫板位置的稳固
B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板)应加以清洗
C.拌和后超过35min的混凝土不得使用
D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。
E.混凝土立方体强度尚未达到18～20MPa时，不得拆除模板。
B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板)应加以清洗
C.拌和后超过35min的混凝土不得使用
D.为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管。
E.混凝土立方体强度尚未达到18～20MPa时，不得拆除模板。
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是桥梁工程上部构造施工质量监理。预应力结构混凝土的浇筑及养生应符合下列要求：1）浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚圈和垫板位置的稳固；2）在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面（如垫板)应加以清洗；3）拌和后超过45min的混凝土不得使用；4）简支梁梁体混凝土应水平分层，一次浇筑完成。箱形梁梁体混凝土，应尽可能一次浇筑完成，梁体较高时，若分二次或三次浇筑完成，第一次浇筑应浇至底板承托顶部以上30cm，而后按腹板、顶板、翼板的次序浇筑；5）为避免孔道变形，不允许振捣器触及套管；6）梁式空心板端部锚固区及预制构件，为了保证混凝土密实，应当使用外部振捣器加强振捣，且集料尺寸不要超过两根钢筋或预埋件间距的一半；7）混凝土立方体强度尚未达到15～20MPa时，不得拆除模板；8）混凝土养生时，对为预应力钢束所留的孔道应加以保护，严禁将水和其他物质灌入孔道，并防止金属管生锈。
梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（ ）。
A.标准跨径
B.净跨径
C.总跨径
D.计算跨径
B.净跨径
C.总跨径
D.计算跨径
答案：A
解析：
本题考查的是桥梁工程概述。标准跨径：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离；对于拱桥则是指净跨径。
根据英国NEC《工程施工合同》，以下（ ）属于核心条款。
A.履约保证
B.保留金
C.所有权
D.风险和保险
E.补偿事件
B.保留金
C.所有权
D.风险和保险
E.补偿事件
答案：C,D,E
解析：
知识点:ECC合同中的内容组成。选项AB，属于次要选项条款。2020版教材P162
为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（ ）。
A.分部试验
B.分项试验
C.工序试验
D.工艺试验
B.分项试验
C.工序试验
D.工艺试验
答案：D
解析：
本题考查的是工艺试验及工序的质量控制。工艺试验是为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验。
根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括（ ）。
A.参与工程质量事故的调查
B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况
C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程
D.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况
E.参与工程竣工预验收和竣工验收
B.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况
C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程
D.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况
E.参与工程竣工预验收和竣工验收
答案：B,C,E
解析：
考点:“项目监理机构各类人员基本职责”。根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，专业监理工程师应履行下列职责：①参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；②审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；③参与审核分包单位资格；④指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；⑤检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；⑥验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；⑦处置发现的质量问题和安全事故隐患；⑧进行工程计量；⑨参与工程变更的审查和处理；⑩组织编写监理日志，参与编写监理月报；收集、汇总、参与整理监理文件资料；参与工程竣工预验收和竣工验收。所以，选项B、C、E符合题意。选项A属于总监理工程师应履行的职责。选项D属于监理员的职责。因此，本题的正确答案为BCE。
(2012年真题)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，应当由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的是（ ）。
A.脚手架工程
B.模板工程
C.地下暗挖工程
D.起重吊装工程
B.模板工程
C.地下暗挖工程
D.起重吊装工程
答案：C
解析：
编制专项方案的工程中涉及涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7节 第3节
下列关于项目法人责任制的表述中，正确的有()
A、所有的大中型建设工程都必须在建设阶段组建项目法人
B、项目法人可设立有限责任公司
C、项目可行性研究报告被批准后，正式成立项目法人
D、项目法人可设立股份有限公司
E、项目法人只对项目的决策和实施负责
B、项目法人可设立有限责任公司
C、项目可行性研究报告被批准后，正式成立项目法人
D、项目法人可设立股份有限公司
E、项目法人只对项目的决策和实施负责
答案：B,C,D
解析：
A选项错误在于所有的大中型建设工程，应该是国有单位经营性大中型建设工程，E选项的正确说法为项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资金的保值增值，实行全过程负责的制度。
某工程双代号时标网络计划如图3-18所示，因工作B、D、G和J共用一台施工机械并必须顺序施工，在合理安排下，该施工机械在现场闲置()天。
A.0
B.1
C.2
D.3
B.1
C.2
D.3
答案：A
解析：
本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。安排B工作推迟2天进场开始施工，D工作推迟1天施工，施工顺序按照B→D→J→G，G工作推迟1天施工，各工作之间没有时间间隔，在合理安排下，该施工机械在现场没有闲置时间。
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定，除空间桁架屋盖可分包给专业工程公司外，其他部分不得分包（除非业主同意）。本项目合同工期为22个月。
在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划（图1）和一份工程报告。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K（混凝土工程）停工待图2.5个月。设计变更后，施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请。
在施工过程中，部分施工机械由于运输原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中，发生质量事故，总监理工程师下令停工，组织召开现场会议，分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工，工作F的实际进度在第12月底时拖后2个月。
＜1> 、为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象为什么
＜2> 、请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况，并分析进度偏差对工程总工期的影响。
＜3> 、如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，总监理工程师应批准工程延期多少为什么
在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划（图1）和一份工程报告。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K（混凝土工程）停工待图2.5个月。设计变更后，施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请。
在施工过程中，部分施工机械由于运输原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中，发生质量事故，总监理工程师下令停工，组织召开现场会议，分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工，工作F的实际进度在第12月底时拖后2个月。
＜1> 、为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象为什么
＜2> 、请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况，并分析进度偏差对工程总工期的影响。
＜3> 、如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，总监理工程师应批准工程延期多少为什么
答案：
解析：
＜1>、 工作B、E、H、L、M和F、I应作为重点控制对象。因为它们是关键工作（总时差为零），位于两条关键线路1-3-5-8-9-11和1-3-7-8-9-11上。
＜2>、
在时标网络上绘出实际进度前锋线，如图2所示。
图2 时标网络计划图
从图上看出：
（1）工作K拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。
（2）工作H拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延后1个月。
（3）工作F拖后2个月，其总时差为零，故将使工期延后2个月。
综上所述，由于工作K、H和F的拖后，工期将延长2个月。
＜3>、
监理工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。
由于工作K原有总时差为2个月，2.5-2=0.5，故监理工程师应批准工程延期0.5个月。
＜2>、
在时标网络上绘出实际进度前锋线，如图2所示。
图2 时标网络计划图
从图上看出：
（1）工作K拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。
（2）工作H拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延后1个月。
（3）工作F拖后2个月，其总时差为零，故将使工期延后2个月。
综上所述，由于工作K、H和F的拖后，工期将延长2个月。
＜3>、
监理工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。
由于工作K原有总时差为2个月，2.5-2=0.5，故监理工程师应批准工程延期0.5个月。
在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是（ ）。
A.工程进度报告
B.单位工程施工进度计划
C.施工总进度计划
D.施工进度控制工作细则
B.单位工程施工进度计划
C.施工总进度计划
D.施工进度控制工作细则
答案：D
解析：
本题考核的是施工进度控制工作细则。施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件。
工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的( )。
A.适应性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性
答案：B
解析：
本题考核的是建设工程质量的特性。耐久性是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。
下列选项中，属于工程项目年度计划的内容有（ ）。
A.投资计划年度分配表
B.年度计划项目表
C.年度设备平衡表
D.年度设计出图计划表
E.年度建设资金平衡表
B.年度计划项目表
C.年度设备平衡表
D.年度设计出图计划表
E.年度建设资金平衡表
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目年度计划表格部分中包括：(1)年度计划项目表；(2)年度竣工投产交付使用计划表；(3)年度建设资金平衡表；(4)年度设备平衡表。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7节 第4节
下列项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是()。
A、职能制监理组织形式
B、直线职能制监理组织形式
C、矩阵制监理组织形式
D、直线制监理组织形式
B、直线职能制监理组织形式
C、矩阵制监理组织形式
D、直线制监理组织形式
答案：B
解析：
本题考查的是项目监理机构的组织形式。直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。
项目评价通常对推荐方案进行（ ）及风险分析。
A.环境影响评价
B.安全卫生评价
C.国民经济评价
D.财务评价
E.综合评价
B.安全卫生评价
C.国民经济评价
D.财务评价
E.综合评价
答案：A,C,D
解析：
考点:方案经济评价的主要指标。项目评价通常对推荐方案进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析。
为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。
A.重视设计多方案选择
B.严格审查监督初步设计
C.明确投资控制者及其任务
D.深入技术领域研究节约投资的可能性
E.明确管理职能分工
B.严格审查监督初步设计
C.明确投资控制者及其任务
D.深入技术领域研究节约投资的可能性
E.明确管理职能分工
答案：A,B,D
解析：
本题考查重点是“投资控制的措施”；为了有效地控制建设工程投资，应从组织、技术，经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确投资控制者及其任务，以使投资控制有专人负责，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。因此．本题的正确答案为ABD。
依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。
A.采用不可替代的专利或者专有技术的
B.建设单位承诺能够自行设计的
C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的
D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的
B.建设单位承诺能够自行设计的
C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的
D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的
答案：B
解析：
依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；（2）采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（3）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（4）主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；（5）建筑艺术造型有特殊要求；（6）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于 3 家，不能形成有效竞争。
组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是（ ）。
A、确定管理层次和管理跨度
B、确定组织结构和工作内容
C、制定工作流程和信息流程
D、制定岗位职责和考核标准
B、确定组织结构和工作内容
C、制定工作流程和信息流程
D、制定岗位职责和考核标准
答案：C
解析：
考点:项目监理机构的设立。工程监理单位在组建项目监理机构时，一般按以下步骤进行：（1）确定项目监理机构目标；（2）确定监理工作内容；（3）项目监理机构组织结构设计；（4）制定工作流程和信息流程。参见教材P106～108。
在对建设工程投资进行全方位控制时,应注意以下问题:( )。A按总投资构成内容分解B认真分析建
在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题：（ ）。
Ａ按总投资构成内容分解
Ｂ认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素
Ｃ强调早期控制的重要性
Ｄ抓主要矛盾，有所侧重
Ｅ根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
正确答案：BDE
21年监理工程师模拟冲刺试题集7节 第5节
下列影响建设工程进度的情况中，属于业主原因的是（）。
A、提供施工场地不能满足工程正常需要
B、临时停水、停电
C、汇率浮动和通货膨胀
D、不可靠技术的应用
B、临时停水、停电
C、汇率浮动和通货膨胀
D、不可靠技术的应用
答案：A
解析：
A属于业主原因
B属于社会环境因素；
C属于资金因素；
D属于施工技术因素。
B属于社会环境因素；
C属于资金因素；
D属于施工技术因素。
已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需向建设行政主管部门进行备案的事项有（）。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
答案：B,C,D
解析：
3、招标备案（审批×）
（1）（无论自行招标还是委托招标）招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。
（2）招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。
（1）（无论自行招标还是委托招标）招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。
（2）招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。
建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工艺方面的状态参数有（）
A．流水节拍
B．流水步距
C．间歇时间
D．流水强度
正确答案：D
项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动是指（ ）。
A.巡视
B.旁站
C.见证
D.检验
B.旁站
C.见证
D.检验
答案：B
解析：
2020版教材P120-124
旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。
旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。
建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（ ）。
A.投入的施工机械台数和人工数
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间
D.施工过程中投入资源的产量定额
E.施工段数目
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间
D.施工过程中投入资源的产量定额
E.施工段数目
答案：A,D
解析：
下列关于措施项目费调整的说法错误的是（ ）。
A、安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，并进行必要的浮动
B、采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价
C、按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素
D、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利
B、采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价
C、按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素
D、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利
答案：A
解析：
措施项目费的调整
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
（1）安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
（2）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。
（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以公式（5-8）或公式（5-9）得出的承包人报价浮动率计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。@##
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
（1）安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。
（2）采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目及前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。
（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以公式（5-8）或公式（5-9）得出的承包人报价浮动率计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。@##
21年监理工程师模拟冲刺试题集7节 第6节
风险分析与评价的任务包括（ ）。
A.确定单一风险因素发生的概率
B.建立初始风险清单
C.分析单一风险因素的影响范围大小
D.分析各个风险因素的发生时间
E.仅在于找出风险因素和风险事件
B.建立初始风险清单
C.分析单一风险因素的影响范围大小
D.分析各个风险因素的发生时间
E.仅在于找出风险因素和风险事件
答案：A,C,D
解析：
本题考查重点是“建设工程风险识别与评价”。风险分析与评价的任务包括：确定单一风险因素发生的概率；分析单一风险因素的影响范围大小；分析各个风险因素的发生时间；分析各个风险因素的结果，探讨这些风险因素对建设工程目标的影响程度。在单一风险因素量化分析的基础上，考虑多种风险因素对建设工程目标的综合影响、评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据。因此，本题的正确答案为ACD。
施工合同中，属于发包人义务的是（）
A.提出开工申请
B.编制施工实施计划
C.编制施工环保措施计划
D.提供现场外的道路通行权
E.提供地下管线和地下设施的相关资料
B.编制施工实施计划
C.编制施工环保措施计划
D.提供现场外的道路通行权
E.提供地下管线和地下设施的相关资料
答案：D,E
解析：
2020版教材P96-97
发包人义务：1.提供施工场地：（施工现场、地下管线和地下设施的相关资料、现场外的道路通行权）；2.组织设计交底；3.约定开工时间。
发包人义务：1.提供施工场地：（施工现场、地下管线和地下设施的相关资料、现场外的道路通行权）；2.组织设计交底；3.约定开工时间。
下列工程中，分部分项工程进度计划经常针对()工程。
A.基础土方工程
B.大体积混凝土工程
C.大面积预制构件吊装工程
D.复杂的基础加固工程
E.大型桩基工程
B.大体积混凝土工程
C.大面积预制构件吊装工程
D.复杂的基础加固工程
E.大型桩基工程
答案：B,C,D,E
解析：
2020教材P12
本题考查的是施工单位的计划系统。分部分项工程进度计划是针对工程量较大或施工技术比较复杂的分部分项工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排。如大型基础土方工程、复杂的基础加固工程、大体积混凝土工程、大型桩基工程、大面积预制构件吊装工程等，均应编制详细的进度计划，以保证单位工程施工进度计划的顺利实施。
本题考查的是施工单位的计划系统。分部分项工程进度计划是针对工程量较大或施工技术比较复杂的分部分项工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排。如大型基础土方工程、复杂的基础加固工程、大体积混凝土工程、大型桩基工程、大面积预制构件吊装工程等，均应编制详细的进度计划，以保证单位工程施工进度计划的顺利实施。
施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。施工单位应支付的货款应为（ ）。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
答案：A
解析：
考点:交货检验。题干中虽未明确交货数量允许的增减范围，但缺少的0．002吨可以理解为是在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。
根据《必须招标的工程项目规定》，国有资金投资项目中的重要设备采购，单项合同估算在 ()万元以上的，必须进行招标。
A.50
B.80
C.100
D.200
B.80
C.100
D.200
答案：D
解析：
当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作（ ）。
A.进度超前的时间
B.进度拖后的时间
C.实际少花费的时间
D.实际多花费的时间
B.进度拖后的时间
C.实际少花费的时间
D.实际多花费的时间
答案：B
解析：
对比分析实际进度与计划进度：①如果涂黑的粗线右端落在检查日期左侧，表明实际进度拖后；②如果涂黑的粗线右端落在检查日期右侧，表明实际进度超前；③如果涂黑的粗线右端与检查日期重合，表明实际进度与计划进度一致。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7节 第7节
质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括（ ）。
A.程序
B.计划
C.过程
D.资源
E.组织结构
B.计划
C.过程
D.资源
E.组织结构
答案：A,C,D,E
解析：
相互关联和相互作用的子系统组成的复合系统，包括：组织结构、程序、过程、资源。
监理工程师对施工单位报送的施工组织设计文件，应重点审查( )。
A．文件编制与审批程序的符合性
B．施工技术方案的针对性
C．施工技术措施的经济性
D．施工方法的可操作性
E．施工安全、环保、消防等是否符合规定
A．文件编制与审批程序的符合性
B．施工技术方案的针对性
C．施工技术措施的经济性
D．施工方法的可操作性
E．施工安全、环保、消防等是否符合规定
答案：A,B,D,E
解析：
某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。在施工过程中，发生如下事件：
事件1：专业监理工程师检查机构手里钢筋电焊街头时，发现存在质量问题（见表3-1），随即向施工单位签发了《监理工程师通知单》要求整改。施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下，施工单位选择有质量问题的钢筋电焊街头作为送检样品，经施工单位技术负责人封样后，由专业监理工程师送往预先确定的实验室，经检测，结果合格。于是，总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊街头进行整改。在随后的月度工程款支付申请时，施工单位将该检测费用列入工程进度款中要求一并支付。
事件2：专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时，发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格，经法定检测单位对相应部位实体进行测定，强度未达到设计要求。经设计单位验算，实体强度不能满足结构安全的要求。
事件3：对于事件2，相关单位提出了加固处理方案并得到参建各方的确认。施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成上部结构倒塌，导致现场施工人员1死2伤的安全事故。
问题：
按《建设工程安全生产管理条例》的规定，分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。
事件1：专业监理工程师检查机构手里钢筋电焊街头时，发现存在质量问题（见表3-1），随即向施工单位签发了《监理工程师通知单》要求整改。施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下，施工单位选择有质量问题的钢筋电焊街头作为送检样品，经施工单位技术负责人封样后，由专业监理工程师送往预先确定的实验室，经检测，结果合格。于是，总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊街头进行整改。在随后的月度工程款支付申请时，施工单位将该检测费用列入工程进度款中要求一并支付。
事件2：专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时，发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格，经法定检测单位对相应部位实体进行测定，强度未达到设计要求。经设计单位验算，实体强度不能满足结构安全的要求。
事件3：对于事件2，相关单位提出了加固处理方案并得到参建各方的确认。施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成上部结构倒塌，导致现场施工人员1死2伤的安全事故。
问题：
按《建设工程安全生产管理条例》的规定，分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。
答案：
解析：
按照《建没工程安全生产管理条例》的规定，事件3中监理单位不承担法律责任。施工单位的法律责任是：作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为、尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。（3分）
在国外，建筑工程一切险的投保人一般是 ( )
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.项目经理
B.承包人
C.监理人
D.项目经理
答案：B
解析：
在国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包人。
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（）。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
答案：B
解析：
投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答，如书面解答与招标文件的规定不一致时，以书面解答为准。
工程监理单位的服务对象是( )
A.施工单位
B.监理工程师
C.建设单位
D.建设工程
B.监理工程师
C.建设单位
D.建设工程
答案：C
解析：
工程监理单位的服务对象是建设单位，在工程建设中为建设单位提供管理和技术服务。
上一篇：2021监理工程师预测试题5章
热门文章
