2021监理工程师试题8章
发布时间：2021-07-07
2021监理工程师试题8章 第1章
在时标网络计划的坐标体系中，（ ）主要用作网络计划时间参数的计算。
A.计算坐标体系
B.工作日坐标体系
C.参数坐标体系
D.日历坐标体系
B.工作日坐标体系
C.参数坐标体系
D.日历坐标体系
答案：A
解析：
本题考查的是时标网络计划的坐标体系。计算坐标体系主要用作网络计划时间参数的计算。
某工程，实施过程中发生如下事件：
事件1：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：①建设单位要求暂停施工的；②施工单位拒绝项目监理机构管理的；③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括：①施工单位违反工程建设强制性标准的；②施工存在重大质量、安全事故隐患的。
事件2：专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：①要加强对深基坑工程施工巡视检查；②发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。
事件3：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验问题。
【问题】
1.指出事件1中签发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项，并与出正确做法。
2.写出事件2中监理实施细则还应包括的内容。指出监理工作方法及措施中提到的具体要求是否妥当并说明理由。
3.指出事件3中施工单位和监理人员的不妥之处，写出正确做法。
事件1：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：①建设单位要求暂停施工的；②施工单位拒绝项目监理机构管理的；③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括：①施工单位违反工程建设强制性标准的；②施工存在重大质量、安全事故隐患的。
事件2：专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：①要加强对深基坑工程施工巡视检查；②发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。
事件3：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验问题。
【问题】
1.指出事件1中签发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项，并与出正确做法。
2.写出事件2中监理实施细则还应包括的内容。指出监理工作方法及措施中提到的具体要求是否妥当并说明理由。
3.指出事件3中施工单位和监理人员的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
1.事件1中，签发工程暂停令的不妥项有：
第①项不妥。正确做法：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
第③项不妥。正确做法：项目监理机构应签发监理通知单签发监理通知单的不妥项有：
第①项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。
第②项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。
2.事件2中，监理实施细则还应包括的内容有：
监理工作流程；监理工作要点（或重点）。
对于监理工作方法及措施中提出的具体要求，
第①项妥当，
理由：深基坑工程属危险性较大的分部分项工程；
第②项不妥，
理由：应签发监理通知单而不是签发工程暂停令。
3.事件3中，
（1）施工单位取样后报请项目监理机构确认不妥，
正确做法：应通知监理人员见证现场取样。
（2）监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验也不妥，
正确做法：应见证施工单位取样、封样和送检。
第①项不妥。正确做法：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
第③项不妥。正确做法：项目监理机构应签发监理通知单签发监理通知单的不妥项有：
第①项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。
第②项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。
2.事件2中，监理实施细则还应包括的内容有：
监理工作流程；监理工作要点（或重点）。
对于监理工作方法及措施中提出的具体要求，
第①项妥当，
理由：深基坑工程属危险性较大的分部分项工程；
第②项不妥，
理由：应签发监理通知单而不是签发工程暂停令。
3.事件3中，
（1）施工单位取样后报请项目监理机构确认不妥，
正确做法：应通知监理人员见证现场取样。
（2）监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验也不妥，
正确做法：应见证施工单位取样、封样和送检。
隧道防水设施施工监理事项，施工注意事项，不符合规定的是（）
A.库房温度不高于40℃
B.外拼接塑料板,工作人员必须穿清洁的软底鞋，搬运时严禁沿地面拖拉
C.防水卷材倒放堆码整洁
D.塑料板施焊表面必须保证洁净、无灰尘和油脂等污物;如有油脂,应用丙酮洗净
B.外拼接塑料板,工作人员必须穿清洁的软底鞋，搬运时严禁沿地面拖拉
C.防水卷材倒放堆码整洁
D.塑料板施焊表面必须保证洁净、无灰尘和油脂等污物;如有油脂,应用丙酮洗净
答案：C
解析：
施工注意事项。
①防水卷材存放库房应整洁、干燥、无火源，自然通风要好，库房温度不高于40℃，存放时应立放，不得倒放堆码。
②洞外拼接塑料板,工作人员必须穿清洁的软底鞋，搬运时严禁沿地面拖拉;塑料板上不得搁置焊枪，不得扔弃烟头及火柴梗等。
③塑料板施焊表面必须保证洁净、无灰尘和油脂等污物;如有油脂,应用丙酮洗净。
④立拱架、安模板、浇筑混凝土时应防止撞碰和刮破防水板;挡头板的支撑物在接触塑料板处必须加橡皮垫层;预埋的管件与塑料板的间距不应小于125px;绑扎钢筋和浇筑混凝土时，应有专人跟班观察,若发现防水板损伤立即修补。
①防水卷材存放库房应整洁、干燥、无火源，自然通风要好，库房温度不高于40℃，存放时应立放，不得倒放堆码。
②洞外拼接塑料板,工作人员必须穿清洁的软底鞋，搬运时严禁沿地面拖拉;塑料板上不得搁置焊枪，不得扔弃烟头及火柴梗等。
③塑料板施焊表面必须保证洁净、无灰尘和油脂等污物;如有油脂,应用丙酮洗净。
④立拱架、安模板、浇筑混凝土时应防止撞碰和刮破防水板;挡头板的支撑物在接触塑料板处必须加橡皮垫层;预埋的管件与塑料板的间距不应小于125px;绑扎钢筋和浇筑混凝土时，应有专人跟班观察,若发现防水板损伤立即修补。
[背景]根据下列小桥的流水节拍,按甲乙丙丁的顺序组织流水施工,
【问题】计算流水步距和工期（保留计算步骤）,绘制横道图
【问题】计算流水步距和工期（保留计算步骤）,绘制横道图
答案：
解析：
2、总工期计算总工期=Σk+ΣTn+Σtg=（6+7+6）+（4+5+4+4）=363、横道图绘制（略）按计算出来的流水步距绘制。
见证取样工作中的取样人员一般是（ ）。
A.建设单位有关负责人
B.设计单位人员
C.施工承包试验室人员或专职质检人员
D.试验单位人员
B.设计单位人员
C.施工承包试验室人员或专职质检人员
D.试验单位人员
答案：C
解析：
见证是指由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动。见证取样则是指对工程项目使用的材料、半成品、构配件的现场取样、工序活动效果的检查实施见证。根据见证取样的要求，取样人员一般由试验室人员或专职质检人员担任。
2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50%。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（ ）万元。
A.180
B.184
C.216
D.220
B.184
C.216
D.220
答案：B
解析：
本题考查的是工程变更价款的确定方法。P=P0(ao+a1×A／Ao+ao×B／Bo+ao×C／Co+a4×D／Do)=200×[0．2+0．8(0．5×80%／100%+0．5×1)]=184(万元)。
对于总价合同而言，工程计量的依据包括（ ）。
A.工程量清单前言和技术规范
B.设计图纸
C.承包人实际完成的工程量
D.工程变更单
E.质量合格证书
B.设计图纸
C.承包人实际完成的工程量
D.工程变更单
E.质量合格证书
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是工程计量的依据。对于单价合同和总价合同而言，工程计量的依据均包括质量合格证书、工程量清单前言和技术规范、设计图纸；其中，总价合同通常按照形象进度或节点事件实施计量。
当事人在（ ）的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的证据是伪造的
C.裁决所根据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
B.裁决的证据是伪造的
C.裁决所根据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
答案：A,B,D,E
解析：
当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形包括：①没有仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。
2021监理工程师试题8章 第2章
下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务的是()。
A.接受继续教育
B.履行管理职责，执行技术标准、规范和规程
C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章
B.履行管理职责，执行技术标准、规范和规程
C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章
答案：A
解析：
考点:注册监理工程师执业和继续教育。接受继续教育既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务。
重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内做出批复。
A.3
B.7
C.15
D.30
B.7
C.15
D.30
答案：C
解析：
2020版教材P46
重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。
重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。
建设工程监理招标、评标注重对工程监理单位能力的选择，工程监理单位在投标时应在体现监理能力方面下功夫，应着重解决的问题有（）
A.投标文件完全响应招标文件的要求。同时为提高竞争力可扩大监理工作范围
B.监理服务报价应符合国家收费规定和招标文件对报价的要求，以及建设工程监理成本一利润测算
C.监理规划能充分体现工程监理单位的技术、管理能力
D.监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是总监理工程师人选，将是建设单位重点考察的对象
E.应有类似建设工程监理经验
B.监理服务报价应符合国家收费规定和招标文件对报价的要求，以及建设工程监理成本一利润测算
C.监理规划能充分体现工程监理单位的技术、管理能力
D.监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是总监理工程师人选，将是建设单位重点考察的对象
E.应有类似建设工程监理经验
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P72-78
本题考查的是建设工程监理投标工作内容。建设工程监理招标、评标注重对工程监理单位能力的选择。因此，工程监理单位在投标时应在体现监理能力方面下功夫，应着重解决下列问题：(1)投标文件应对招标文件内容作出实质性响应；(2)项目监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是总监理工程师人选，将是建设单位重点考察的对象；(3)应有类似建设工程监理经验；(4)监理大纲能充分体现工程监理单位的技术、管理能力；(5)监理服务报价应符合国家收费规定和招标文件对报价的要求，以及建设工程监理成本一利润测算；(6)投标文件既要响应招标文件要求，又要巧妙回避建设单位的苛刻要求，同时还要避免为提高竞争力而盲目扩大监理工作范围，否则会给合同履行留下隐患。
本题考查的是建设工程监理投标工作内容。建设工程监理招标、评标注重对工程监理单位能力的选择。因此，工程监理单位在投标时应在体现监理能力方面下功夫，应着重解决下列问题：(1)投标文件应对招标文件内容作出实质性响应；(2)项目监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是总监理工程师人选，将是建设单位重点考察的对象；(3)应有类似建设工程监理经验；(4)监理大纲能充分体现工程监理单位的技术、管理能力；(5)监理服务报价应符合国家收费规定和招标文件对报价的要求，以及建设工程监理成本一利润测算；(6)投标文件既要响应招标文件要求，又要巧妙回避建设单位的苛刻要求，同时还要避免为提高竞争力而盲目扩大监理工作范围，否则会给合同履行留下隐患。
《标准施工合同》中，承包人可以获得利润补偿的情形包括（ ）。
A.监理人的指示延误或错误指示
B.不利的物质条件
C.异常恶劣的气候条件
D.发包人原因的暂停施工
E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加
B.不利的物质条件
C.异常恶劣的气候条件
D.发包人原因的暂停施工
E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是《标准施工合同》中应给予承包人补偿的条款。监理人的指示延误或错误指示可以获得工期、费用和利润的补偿。不利的物质条件可以获得工期和费用的补偿。发包人原因的暂停施工可以获得工期、费用和利润的补偿。异常恶劣的气候条件可以获得工期和费用的补偿。发包人提前占用工程导致承包人费用增加可以获得工期、费用和利润的补偿。
关于风险识别方法的说法，正确的是（ ）。
A、流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生问题的损失值或损失发生的概率
B、风险初始清单是项目风险管理的经验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C、经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D、专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认
B、风险初始清单是项目风险管理的经验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C、经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D、专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认
答案：C
解析：
2020版教材P 172
流程图法分析仅着重于流程本身，而无法显示发生问题的损失值或损失发生的概率。
初始清单只是为了便于人们较全面地认识风险的存在，而不至于遗漏重要的建设工程风险，但并不是风险识别的最终结论。
经验数据法，也称统计资料法，即根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险。已建各类建设工程与风险有关的数据是识别拟建工程风险的重要基础。
风险调查应当从分析具体工程特点人手，一方面，对通过其他方法已识别出的风险（如初始清单所列出的风险）进行鉴别和确认；另一方面，通过风险调查有可能发现此前尚未识别出的重要风险。
流程图法分析仅着重于流程本身，而无法显示发生问题的损失值或损失发生的概率。
初始清单只是为了便于人们较全面地认识风险的存在，而不至于遗漏重要的建设工程风险，但并不是风险识别的最终结论。
经验数据法，也称统计资料法，即根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险。已建各类建设工程与风险有关的数据是识别拟建工程风险的重要基础。
风险调查应当从分析具体工程特点人手，一方面，对通过其他方法已识别出的风险（如初始清单所列出的风险）进行鉴别和确认；另一方面，通过风险调查有可能发现此前尚未识别出的重要风险。
办理施工许可证时，以下（ ）不是必要条件。
A.已经办理该建设工程用地批准手续
B.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证
C.已完成拆迁工作及施工图纸
D.有满足需要的资金安排
B.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证
C.已完成拆迁工作及施工图纸
D.有满足需要的资金安排
答案：C
解析：
某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：
事件一：招标代理机构提出，评标委员会由 7 人组成，包括建设单位二人，当地招投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的 4 位技术、经济专家。
事件二：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的 20%。
事件三：施工中因破坏性地震导致：施工停工一个月。已建工程部分损坏；现场堆放的价值50 万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用 20 万元；现场 8 人受伤。施工单位承担了全部医疗费用 24 万元（其中建设单位受伤人员医疗费 3 万元，施工单位受伤人员医疗费 21 万元）；施工单位修复损坏工程支出 10 万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。
事件四：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。
问题：
1、指出事件一中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。
2、指出事件二中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。
3、根据《建设施工合同（示范文本）》分析事件三中建设单位和施工单位各自承担那些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少？（不考虑工程保险）
4、就施工合同主体关系而言，事件四中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由
事件一：招标代理机构提出，评标委员会由 7 人组成，包括建设单位二人，当地招投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的 4 位技术、经济专家。
事件二：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的 20%。
事件三：施工中因破坏性地震导致：施工停工一个月。已建工程部分损坏；现场堆放的价值50 万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用 20 万元；现场 8 人受伤。施工单位承担了全部医疗费用 24 万元（其中建设单位受伤人员医疗费 3 万元，施工单位受伤人员医疗费 21 万元）；施工单位修复损坏工程支出 10 万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。
事件四：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。
问题：
1、指出事件一中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。
2、指出事件二中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。
3、根据《建设施工合同（示范文本）》分析事件三中建设单位和施工单位各自承担那些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少？（不考虑工程保险）
4、就施工合同主体关系而言，事件四中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由
答案：
解析：
1.不正确之处有：
(1)不应由招标代理机构提出评标委员会的组成.
理由:应由招标人依法组建的评标委员会负责.
(2)当地招标管理办公室主任不应担当评委.
理由:招标管理办公室主任职责为监督招标活动.评标委员会应由招标人代表和有关技术、经济专家组成。
(3)评标委员会中仅有 4 位技术,经济专家当评委不妥.
理由:评标委员会中技术.经济专家不少于总数的 2/3，7 位中至少 5 位技术、经济专家。
2、（1）不妥之处：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；
理由：投标保证金应当在投标时提交；
（2）不妥之处：中标人的投标保证金不予退还；
理由：签订合同后 5 日内招标人退还中标人和未中标人的投标保证金；
（3）不妥之处：中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的 20%。
理由：中标人在签订合同前，应向业主提交履约保函，履约保函一般不超过合同金额的 10%。
3、
（1）建设单位应承担的经济损失有：
已建工程的损坏；现场堆放的工程材料 50 万；建设单位的人员受伤 3 万；工程修复费用 10万
（2）施工单位应承担的经济损失有
1)施工机械损坏 20 万；施工单位受伤人员医疗 21 万。
应批准的费用补偿:50+3+10=63（元）
2)应批准和延期：一个月
4、设备部件损坏责任由建设单位承担，
理由：该设备由建设单位采购,虽然经过建设单位和施工单位双方验收，但是不能解除建设单位质量责任。
(1)不应由招标代理机构提出评标委员会的组成.
理由:应由招标人依法组建的评标委员会负责.
(2)当地招标管理办公室主任不应担当评委.
理由:招标管理办公室主任职责为监督招标活动.评标委员会应由招标人代表和有关技术、经济专家组成。
(3)评标委员会中仅有 4 位技术,经济专家当评委不妥.
理由:评标委员会中技术.经济专家不少于总数的 2/3，7 位中至少 5 位技术、经济专家。
2、（1）不妥之处：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；
理由：投标保证金应当在投标时提交；
（2）不妥之处：中标人的投标保证金不予退还；
理由：签订合同后 5 日内招标人退还中标人和未中标人的投标保证金；
（3）不妥之处：中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的 20%。
理由：中标人在签订合同前，应向业主提交履约保函，履约保函一般不超过合同金额的 10%。
3、
（1）建设单位应承担的经济损失有：
已建工程的损坏；现场堆放的工程材料 50 万；建设单位的人员受伤 3 万；工程修复费用 10万
（2）施工单位应承担的经济损失有
1)施工机械损坏 20 万；施工单位受伤人员医疗 21 万。
应批准的费用补偿:50+3+10=63（元）
2)应批准和延期：一个月
4、设备部件损坏责任由建设单位承担，
理由：该设备由建设单位采购,虽然经过建设单位和施工单位双方验收，但是不能解除建设单位质量责任。
下列流水施工空间参数中，某专业工种所必须具备的活动空间指的是()。
A.施工过程
B.施工层
C.施工段
D.工作面
B.施工层
C.施工段
D.工作面
答案：D
解析：
2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。
本题考查的是流水施工参数。工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。
2021监理工程师试题8章 第3章
设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（ ）。
A． 一次检验即达到性能保证值指标
B．一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行
C． 二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因
D．二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因
E．采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验
正确答案：ABCE
下列选项中，属于工程监理实施依据的有()。
A.法律法规
B.工程建设标准
C.初步设计文件
D.施工图设计文件
E.勘察设计文件及合同
B.工程建设标准
C.初步设计文件
D.施工图设计文件
E.勘察设计文件及合同
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P1-3
工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。
选项CD应为批准的初步设计文件和批准的施工图设计文件。
工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。
选项CD应为批准的初步设计文件和批准的施工图设计文件。
在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（ ）。
A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资，并以此为依据对其进行管理
B.以便预测各个年度的投资规模
C.确保各个项目按期投产或交付使用
D.以便具体安排单位工程的开工日期和竣工日期
B.以便预测各个年度的投资规模
C.确保各个项目按期投产或交付使用
D.以便具体安排单位工程的开工日期和竣工日期
答案：B
解析：
本题考查的是建设单位的计划系统。投资计划年度分配表是根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据。
关于CM模式的说法，正确的是（ ）。
A.代理型CM模式中，CM单位是业主的代理单位
B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权
C.非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调关系
D.非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位
B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权
C.非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调关系
D.非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位
答案：C
解析：
考点:“代理型CM模式”。代理型CM模式又称为纯粹的CM模式。采用代理型CM模式时，CM单位是业主的咨询单位，业主与CM单位签订咨询服务合同，CM合同价就是CM费，其表现形式可以是百分率或固定数额的费用；业主分别与多个施工单位签订所有的工程施工合同。CM单位对设计单位没有指令杈，因而CM单位与设计单位之间是协调关系。这一点同样适用于非代理型CM模式。因此，本题的正确答案为C。
采用横道图表示工程进度计划的缺点有()
A、不能反映工程费用与工期之间的关系
B、不能计算各项工作的持续时间
C、不能反映影响工期的关键工作和关键线路
D、不能明确反映各项工作之间的逻辑关系
E、不能进行进度计划的优化和调整
B、不能计算各项工作的持续时间
C、不能反映影响工期的关键工作和关键线路
D、不能明确反映各项工作之间的逻辑关系
E、不能进行进度计划的优化和调整
答案：A,C,D
解析：
横道图的缺点：不能明确的反映出各项工作间错综复杂的相互关系；不能明确的反映出影响工期关键工作和关键线路；不能明确反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。
如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足()天，须相应延长投标截止日期。
A.3
B.5
C.14
D.15
B.5
C.14
D.15
答案：D
解析：
考点:接受投标书阶段的工作。对于不召开投标预备会，或投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。
建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
答案：D
解析：
本题考查的是担保方式。抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。
施工过程中，检验批的验收应由( )组织。
A. 项目技术负责人 B. 建设单位现场代表
C. 项目经理 D. 专业监理工工程师
A. 项目技术负责人 B. 建设单位现场代表
C. 项目经理 D. 专业监理工工程师
答案：D
解析：
2021监理工程师试题8章 第4章
(2014年)根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是（ ）
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
答案：B
解析：
监理实施细则编写依据：已批准的建设工程监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；施工组织设计、（专项）施工方案。
在质量管理中，将正常型直方图与质量标准进行比较时，可以判断生产过程的（ ）。
A.质量问题成因
B.质量薄弱环节
C.计划质量能力
D.实际生产施工能力
B.质量薄弱环节
C.计划质量能力
D.实际生产施工能力
答案：D
解析：
本题考查的是常用的数理统计方法与工具。将正常型直方图与质量标准进行比较，即可判断实际生产施工能力。
某分部工程如下表所示：请绘制双代号网络图。
答案：
解析：
某常规技术方案的净现值函数曲线如图所示，则该方案的内部收益率为（ ）。
A.i1
B.i2
C.i3
D.i4
B.i2
C.i3
D.i4
答案：B
解析：
本题考查的是经济分析的基本方法。财务内部收益率是在财务净现值为0时对应的折现率。
当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端与检查日期重合，则表明()。
A.实际进度超前
B.实际进度拖后
C.实际进度与计划进度一致
D.无法说明实际进度与计划进度的关系
B.实际进度拖后
C.实际进度与计划进度一致
D.无法说明实际进度与计划进度的关系
答案：C
解析：
2020版教材P92-95
本题考查的是横道图比较法。采用匀速进展横道图时，如果表示实际进度的横道线右端与检查日期重合，则表明实际进度与计划进度一致。
本题考查的是横道图比较法。采用匀速进展横道图时，如果表示实际进度的横道线右端与检查日期重合，则表明实际进度与计划进度一致。
下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是（ ）。
A.流程图法
B.初始清单法
C.经验数据法
D.风险调查法
B.初始清单法
C.经验数据法
D.风险调查法
答案：D
解析：
考点:建设工程风险管理。风险调查应当从分析具体工程特点人手，一方面对通过其他方法已识别出的风险(如初始清单所列出的风险)进行鉴别和确认；另一方面，通过风险调查有可能发现此前尚未识别出的重要风险。
根据《标准施工合同》，合同工期应自（ ）载明的开工日起计算。
A、发包人发出的中标通知书
B、监理人发出的开工通知
C、合同双方签订的合同协议书
D、监理人批准的施工进度计划
B、监理人发出的开工通知
C、合同双方签订的合同协议书
D、监理人批准的施工进度计划
答案：B
解析：
本题考查的是监理人的职责。合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。参见教材P84。
某公路工程实施过程中,存在以下问题,请问哪些是承包人一般违约,哪些是严重违约,监理工程师一般应如何处理一般违约与严重违约?（1）相应施工现场未设有关安全、警示标志或提示。（2）未经监理工程师同意,随意分包工程。（3）向河道内弃渣,造成泄洪隐患。（4）某混凝土工程使用不合格的砂石料,监理工程师下达指令返工,一直没有返工。（5）监理工程师下达开工令后,承包商无正当理由迟迟不开工。（6）承包商无视监理工程师警告,一贯公然忽视履行合同规定的责任与义务。
答案：
解析：
属于一般违约的是1、3、4条；严重违约的是2、5、6条。处理：（1）监理工程师确认承包人属一般违约后,应采取如下措施：a、书面通知承包人在尽可能短的时间内,予以弥补与纠正；b、提醒承包人一般违约有可能导致严重违约；c、上述措施无效时,书面通知业主；d、确定因承包人违约对业主造成的费用影响,办理扣除相应费用的证明。（2）监理工程师确认承包人严重违约,业主已部分或全部中止合同后,应采取如下措施：a、指示承包人将其为履行合同而签订的任何协议的利益（如材料和货物的供应服务的提供等）转让给业主。b、认真调查并充分考虑业主因此受到的直接和间接的费用影响后,办理并签发部分或全部中止合同的支付证明。
2021监理工程师试题8章 第5章
当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（ ）。
A.超前的时间
B.拖后的时间
C.超额完成的任务量
D.拖欠的任务量
B.拖后的时间
C.超额完成的任务量
D.拖欠的任务量
答案：D
解析：
本题考查S形曲线比较法的应用，落在右侧代表进度拖后，垂直距离代表拖欠的任务量。
普通混凝土常用的粗集料有碎石和卵石，由天然岩石或卵石经破碎、筛分而得。（）是集料的颗粒之间空隙体积占集料总体积的百分比。
A.表观密度
B.毛体积密度
C.堆积密度
D.空隙率
B.毛体积密度
C.堆积密度
D.空隙率
答案：D
解析：
普通混凝土常用的粗集料有碎石和卵石，由天然岩石或卵石经破碎、筛分而得。
1)物理性质
(1)物理常数。
①表观密度。粗集料表观密度是单位体积（含颗粒固体及其闭口孔隙体积）物质颗粒的干质量。测定方法见现行《公路工程集料试验规程》
②毛体积密度。粗集料的毛体积密度同石料的毛体积密度。测定方法见现行《公路工程集料试验规程》
③堆积密度。粗集料的堆积密度是单位体积（含物质颗粒固体及其闭口、开口孔隙体积及颗粒间空隙体积）物质颗粒的质量。测定方法见现行《公路工程集料试验规程》
④空隙率。粗集料空隙率是集料的颗粒之间空隙体积占集料总体积的百分比。
1)物理性质
(1)物理常数。
①表观密度。粗集料表观密度是单位体积（含颗粒固体及其闭口孔隙体积）物质颗粒的干质量。测定方法见现行《公路工程集料试验规程》
②毛体积密度。粗集料的毛体积密度同石料的毛体积密度。测定方法见现行《公路工程集料试验规程》
③堆积密度。粗集料的堆积密度是单位体积（含物质颗粒固体及其闭口、开口孔隙体积及颗粒间空隙体积）物质颗粒的质量。测定方法见现行《公路工程集料试验规程》
④空隙率。粗集料空隙率是集料的颗粒之间空隙体积占集料总体积的百分比。
某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如图所示。从图中可以看出（ ）。
A.工作D拖延2周，不影响工期
B.工作E拖延1周，影响工期1周
C.工作F拖延2周，影响工期2周
D.工作D拖延3周，不影响后续工作
B.工作E拖延1周，影响工期1周
C.工作F拖延2周，影响工期2周
D.工作D拖延3周，不影响后续工作
答案：C
解析：
本题考查的是前锋线比较法。工作F是关键工作，拖延2周，影响总工期2周。
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务有()。
A.不使用未经审查批准的施工图设计文件
B.责令改正工程质量问题
C.不得任意压缩合理工期
D.签署工程质量保修书
E.向有关部门移交建设项目档案
B.责令改正工程质量问题
C.不得任意压缩合理工期
D.签署工程质量保修书
E.向有关部门移交建设项目档案
答案：A,C,E
解析：
建设工程竣工验收应当具备下列条件： (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容； (二)有完整的技术档案和施工管理资料； (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； (五)有施工单位签署的工程保修书。 建设工程经验收合格的，方可交付使用。 第十七条 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文 件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关 部门移交建设项目档案
关于主动控制与被动控制的说法，错误的是()。
A、仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的
B、仅采取主动控制措施是不可能的，也可能是不经济的
C、采取主动控制措施需付出一定代价，适合于风险量大的风险事件
D、被动控制可以针对出现的问题采取措施，比主动控制效果好
B、仅采取主动控制措施是不可能的，也可能是不经济的
C、采取主动控制措施需付出一定代价，适合于风险量大的风险事件
D、被动控制可以针对出现的问题采取措施，比主动控制效果好
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程目标控制类型。主动控制的效果虽然比被动控制好，但是仅仅采取主动控制却是不现实的，或者说是不可能的，因为建设工程实施过程中有相当多的风险因素是不可预见甚至是无法防范的，如政治、社会、自然等因素。（本知识点新教材已经删除）
关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任
答案：C
解析：
合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。开箱检验的检验结果不视为对合同设备质量的确认。
某公路工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划。该项目的初步设计文件已经编制完成，但尚未获得主管部门批准，征地工作也未全部完成。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。招标人于2008年8月5日向具备承包该项目资格条件的A、B、C、D、E五家承包人发出资格预审合格通知，其中说明，8月10日至8月17日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。这五家承包人均领取了招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一做出了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包人均按规定的时间提交了投标文件。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包人A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包人投标，并宣读这四家承包人的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、C、D、E，故评标委员会确定承包人B为中标人。由于承包人B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包人B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。
【问题】3.从招标投标的性质来看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
【问题】3.从招标投标的性质来看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
答案：
解析：
3.本案例中的要约邀请是招标人的招标公告，要约是投标人提交的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。
在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（ ）。
A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查
B.需要进行评分，8家均通过资格审查
C.不需要进行评分，8家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查
B.需要进行评分，8家均通过资格审查
C.不需要进行评分，8家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查
答案：C
解析：
本题考查的是有限数量制。通过详细审查的申请人未超过规定数量的（且不少于3个），均通过资格预审，不再进行评分。
2021监理工程师试题8章 第6章
以下关于进度控制措施的说法中，正确的有（ ）。
A.监理工程师协助建设单位确定工期总目标
B.监理工程师计算确定工期总目标
C.监理工程师要编制设计单位进度计划
D.监理工程师要编制施工单位进度计划
E.监理工程师要编制监理进度计划
B.监理工程师计算确定工期总目标
C.监理工程师要编制设计单位进度计划
D.监理工程师要编制施工单位进度计划
E.监理工程师要编制监理进度计划
答案：A,E
解析：
考点: “建设工程实施阶段进度控制的主要任务”。为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，并进行环境及施工现场条件的耐查和分析。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不但要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实际。因此，本题的正确答案为AE。
(2018年真题)下列费用中，承包人可以提出索赔的有( ）。
A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费
B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费
C.冬雨季施工增加的材料费
D.由于设计变更增加的材料费
E.材料二次搬运费
B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费
C.冬雨季施工增加的材料费
D.由于设计变更增加的材料费
E.材料二次搬运费
答案：B,D
解析：
本题考查的是索赔的主要类型。选项A，属于承包人为保证工程质量而采取的措施，不应给予索赔；选项C和E均属于措施费中的内容。
取得监理工程师注册证书的人员不少于15人，注册资金不少于100万元，是我国对（ ）级监理单位的资质要求。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
B.乙
C.丙
D.丁
答案：B
解析：
考点:“工程监理企业资质等级和业务范围”。乙级企业资质标准包括：①具有独立法人资格且注册资本不少于100万元；②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历；③注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次；④有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度；⑤有必要的工程试验检测设备；⑥申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为；⑦申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；⑧申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故。根据第①点和第③点可知，题中所述为乙级企业的专业资质等级标准要求。因此，本题的正确答案为B。
在工程质量验收时，检验批的验收项目中，主控项目是指对()起决定性作用的检验项目。
A．使用价值 B．工程安全
C．环境保护 D．公共利益
E．质量评价
正确答案：BCD
根据《合同法》，下列关于合同终止情形的说法，正确的是（ ）。
A.债务人要求债务进行重新划分
B.债务相互抵销
C.债务人将全部合同权利转让给第三人
D.债务人将全部债务转让给第三人
B.债务相互抵销
C.债务人将全部合同权利转让给第三人
D.债务人将全部债务转让给第三人
答案：B
解析：
本题考查的是《合同法》主要内容。合同终止的情形包括：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材P32。
1）合同终止的条件。合同终止的情形包括：
①债务已经按照约定履行；
②合同解除；
③债务相互抵消；
④债务人依法将标的物提存；
⑤债权人免除债务；
⑥债权债务同归于一人；
⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
合同权利义务的终止，不影响合同中结算和清理条款的效力以及通知、协助、保密等义务的履行。
1）合同终止的条件。合同终止的情形包括：
①债务已经按照约定履行；
②合同解除；
③债务相互抵消；
④债务人依法将标的物提存；
⑤债权人免除债务；
⑥债权债务同归于一人；
⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
合同权利义务的终止，不影响合同中结算和清理条款的效力以及通知、协助、保密等义务的履行。
在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。
A.标的物品种多，供货条件差异小
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等
答案：D
解析：
考核建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，标的物品种多，供货条件差异大；选项B，提前与延误交货均不合适；选项C，建筑材料采购合同限于物资交货阶段。参见教材P140～141。
监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（ ）。
A. 静态控制
B. 动态控制
C. 主动控制
D. 被动控制
B. 动态控制
C. 主动控制
D. 被动控制
答案：B
解析：
2020版教材P117
本题考查的是监理工程师进行进度控制的总任务。监理工程师受业主的委托在建设工程施工阶段实施监理时，其进度控制的总任务就是在满足工程项目建设总进度计划要求的基础上，编制或审核施工进度计划，并对其执行情况加以动态控制，以保证工程项目按期竣工交付使用。
本题考查的是监理工程师进行进度控制的总任务。监理工程师受业主的委托在建设工程施工阶段实施监理时，其进度控制的总任务就是在满足工程项目建设总进度计划要求的基础上，编制或审核施工进度计划，并对其执行情况加以动态控制，以保证工程项目按期竣工交付使用。
关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。
A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成
B.它是固定资产投资中的消极部分
C.在生产性建设工程中，它占工程造价比重的减小意味着生产技术的进步
D.在生产性建设工程中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高
B.它是固定资产投资中的消极部分
C.在生产性建设工程中，它占工程造价比重的减小意味着生产技术的进步
D.在生产性建设工程中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高
答案：D
解析：
2020版教材P1-2
设备及工器具购置费，是指按照建设工程设计文件要求，建设单位（或其委托单位）购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。设备及工器具购置费由设备原价、工器具原价和运杂费（包括设备成套公司服务费）组成。在生产性建设工程中，设备及工器具投资主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转移，但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分，它占项目投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。
选项A，是生产家具购置费，而非生活家具购置费。
设备及工器具购置费，是指按照建设工程设计文件要求，建设单位（或其委托单位）购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。设备及工器具购置费由设备原价、工器具原价和运杂费（包括设备成套公司服务费）组成。在生产性建设工程中，设备及工器具投资主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转移，但这部分投资是建设工程项目投资中的积极部分，它占项目投资比重的提高，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。
选项A，是生产家具购置费，而非生活家具购置费。
2021监理工程师试题8章 第7章
单位工程划分的基本原则不正确的是（ ）。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物
B.规模较大的单位工程，能形成独立使用功能的部分
C.主要材料、设备类别和建筑功能
D.室外工程可根据专业类别和工程规模划分
B.规模较大的单位工程，能形成独立使用功能的部分
C.主要材料、设备类别和建筑功能
D.室外工程可根据专业类别和工程规模划分
答案：C
解析：
单位工程的划分应按以下原则确定：①具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程；②规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程；③室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。
根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（ ）责任补偿。
A、发包人
B、承包人
C、事件的风险责任人
D、监理人
B、承包人
C、事件的风险责任人
D、监理人
答案：C
解析：
[考点]明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。
A.符合法律法规.规范标准的强制性规定和发包人要求
B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可
C.注明工程合理使用寿命年限
D.可以指定生产厂及供应商
E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施
B.深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可
C.注明工程合理使用寿命年限
D.可以指定生产厂及供应商
E.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施
答案：A,C
解析：
深度既要满足本合同相应设计阶段的规定要求，又要满足发包人的下一步工作需要。不得指定生产厂及供应商。设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
采取公开招标方式进行设计招标时，应对（ ）进行审查。
A.能力
B.资质
C.资金
D.经验
E.年龄
B.资质
C.资金
D.经验
E.年龄
答案：A,B,D
解析：
考点:“对投标人的资格审查”。对投标人的资格审查主要包括：①资质审查；②能力和经验审查。因此，本题的正确答案为ABD。
在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。
A.监理人
B.承包人
C.发包人
D.分包人
B.承包人
C.发包人
D.分包人
答案：C
解析：
2020版教材P93-95
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。
根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，错误的是（ ）。
A.助手在授权范围内向承包人发出指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力等同于工程师的指示效力
C.工程师可以向助手指派任务和付托部分权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，不可直接请工程师确认、取消或改变
B.工程师助手在授权范围内的指示效力等同于工程师的指示效力
C.工程师可以向助手指派任务和付托部分权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，不可直接请工程师确认、取消或改变
答案：D
解析：
考点:FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC《施工合同条件》中，工程师助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变。
某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事 件是（ ）
A.大雨造成现场档案资料损毁
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
答案：B
解析：
【保险责任范围=要赔的】 （1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现 象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。 【除外责任=不赔的】（每年都考） （1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。 （2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。 （3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。 （4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收 合格或实际接收的部分）不 保。
某公路工程的有效合同价为 3000 万元，开工预付款在投标函附录中规定的额度为 10010。每一个月完成的工作量如表 6-1 所示。合同约定在期中进度付款证书的累计金额达到有效合同价的30%之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到有效合同价的 80%时扣完。试计算开工预付款的扣回金额。
答案：
解析：
(1)开工预付款的预付总金额 B=3000×10%=300（万元）。
(2)每个月末完成的累计工作量及其百分比计算，如表 6-2 所示。
可见，第 5 个月末的累计完成金额∑M5≥30%H，应从第 5 个月末开始扣回已经支付的开工预付款。第 5 个月末及其以后各月末开工预付款的累计扣回金额计算如下：
验算：各月实际扣回金额合计=19.8+40.2+120+100+20=300（万元）=B。
(2)每个月末完成的累计工作量及其百分比计算，如表 6-2 所示。
可见，第 5 个月末的累计完成金额∑M5≥30%H，应从第 5 个月末开始扣回已经支付的开工预付款。第 5 个月末及其以后各月末开工预付款的累计扣回金额计算如下：
验算：各月实际扣回金额合计=19.8+40.2+120+100+20=300（万元）=B。
2021监理工程师试题8章 第8章
下列关于基准收益率表述中，正确的有（）。
A.基准收益率是投资资金应当获得的最低盈利率水平
B.基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素
C.基准收益率不考虑通货膨胀因素
D.非政府项目，企业应使用由国家组织测定并发布的行业基准收益率
E.资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础
B.基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素
C.基准收益率不考虑通货膨胀因素
D.非政府项目，企业应使用由国家组织测定并发布的行业基准收益率
E.资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础
答案：A,B,E
解析：
2020教材P84-91
基准收益率也称基准折现率，是企业、行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的方案最低标准的收益水平。它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断项目在经济上是否可行的依据。
基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。对于政府投资项目，进行经济评价时使用的基准收益率是由国家组织测定并发布的行业基准收益率；非政府投资项目，可由投资者自行确定基准收益率。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。
基准收益率也称基准折现率，是企业、行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的方案最低标准的收益水平。它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断项目在经济上是否可行的依据。
基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。对于政府投资项目，进行经济评价时使用的基准收益率是由国家组织测定并发布的行业基准收益率；非政府投资项目，可由投资者自行确定基准收益率。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。
在进行()融资时，一般应选择未来现金流量稳定、可靠，风险较小的项目资产。
A.BOT
B.PPP
C.TOT
D.ABS
B.PPP
C.TOT
D.ABS
答案：D
解析：
2020版教材P52-63
在进行ABS融资时，一般应选择未来现金流量稳定、可靠、风险较小的项目资产。
在进行ABS融资时，一般应选择未来现金流量稳定、可靠、风险较小的项目资产。
施工单位应将桥梁钻孔灌注桩的施工方法和施工方案，报送（ ）批准，其中包括材料和全部设备。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.单位总工
B.总监理工程师
C.项目经理
D.单位总工
答案：A
解析：
本题考查的是桥梁基础工程施工质量监理。施工单位应将桥梁钻孔灌注桩的施工方法和施工方案，报送监理工程师批准，其中包括材料和全部设备
根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（ ）。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.监理有权确定，无权决定
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.监理有权确定，无权决定
答案：C
解析：
知识点:施工合同管理有关各方的职责。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。2020版教材P91。
包工包料的工程原则上预付款比例上限为（ ）
A、合同金额（扣除暂列金额）的10%
B、合同金额（扣除暂列金额）的30%
C、合同金额（不扣除暂列金额）的10%
D、合同金额（不扣除暂列金额）的30%
B、合同金额（扣除暂列金额）的30%
C、合同金额（不扣除暂列金额）的10%
D、合同金额（不扣除暂列金额）的30%
答案：B
解析：
包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10％，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30％。对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例（或金额）。
风险型CM的合同计价采用（ ）。
A.成本加酬金方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式
答案：A
解析：
知识点:美国AIA合同文本。风险型CM的合同计价方式为成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。2020版教材P165。
关于建设工程设计阶段，监理单位需要建立的制度包括的是（ ）。
A.设计招标管理制度
B.工程估算审核制度
C.设计要求编写及审核制度
D.可行性研究报告评审制度
B.工程估算审核制度
C.设计要求编写及审核制度
D.可行性研究报告评审制度
答案：C
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。相关服务工作制度中设计阶段：包括设计大纲、设计要求编写及审核制度，设计合同管理制度，设计方案评审办法，工程概算审核制度，施工图纸审核制度，设计费用支付签认制度，设计协调会制度等。
(2017年)下列工程中，监理文件资料暂由建设单位保管的有（ ）。
A.维修工程
B.停建工程
C.缓建工程
D.改建工程
E.扩建工程
B.停建工程
C.缓建工程
D.改建工程
E.扩建工程
答案：B,C
解析：
本题考查的是管理要求。停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管。
下一篇：2021监理工程师模拟试题7篇
热门文章
