2021监理工程师考试试题及答案5辑

发布时间:2021-06-30

2021监理工程师考试试题及答案5辑 第1辑


根据《建设工程监理规范》工程项目质量控制的重部位、关键工序应由()协商后共同确认。

A、建设单位与承包单位
B、项目监理机构与承包单位
C、建设单位与监理单位
D、建设单位与项目监理机构

答案:B
解析:
专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。


(  )是整个投标文件的精髓。


A.工程概述

B.监理依据和监理工作内容

C.工程监理实施方案

D.工程监理难点、重点及合理化建议

答案:D
解析:
考点:建设工程监理投标工作内容。建设工程监理难点、重点及合理化建议是整个投标文件的精髓。


下列关于邀请招标特点的表述中,错误的是(  )。

A.邀请招标不需要发布招标公告,但是需要进行资格预审
B.邀请招标可以使招标程序得到简化
C.邀请招标可以节约招标费用,缩短招标时间
D.邀请招标选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限

答案:A
解析:
考点:建设工程监理招标方式和程序。采用邀请招标方式,建设单位不需要发布招标公告,也不进行资格预审(但可组织必要的资格审查),使招标程序得到简化。这样,既可节约招标费用,又可缩短招标时间。邀请招标虽然能够邀请到有经验和资信可靠的工程监理单位投标。但由于限制了竞争范围,选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限,可能会失去技术和报价方面有竞争力的投标者,失去理想中标人,达不到预期竞争效果。


 某桥梁建设工程项目,业主与A监理公司签订了委托监理合同,与B路桥公司签订了施工承包合同。A监理公司任命了总监理工程师,建立了项目监理组织机构,编制了监理实施细则,并在开工前审查了承包人的施工方案。
  事件1:承包人为抢工程进度,在一个桥墩扩大基础的钢筋绑扎安装完成后马上派质检工程师到监理办公室请负责该项目的专业监理工程师到场进行钢筋检查验收。该监理工程师立即到现场进行检查,发现钢筋焊接接头、钢筋间距和保护层等方面不符合设计和规范要求,随即口头指示承包人整改。
  事件2:承包人在自购钢筋进场之前按要求向试验监理工程师提交了合格证和自检试验资料,试验工程师按规定的频率进行了取样试验,结果合格。同意该批钢筋进场使用;但在钢筋绑扎安装验收时,发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,最终确定该批钢筋不合格。监理工程师随即下发不合格指令,要求承包人拆除不合格钢筋,并重置,同时上报了业主。承包人以本批钢筋已经监理人员验收为由,不同意拆除,并提出若拆除返工,应延长工期5天、补偿直接损失5万元的索赔要求。业主得知此事后,认为监理工程师有责任,要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主的损失5000元。
问题:
1.事件1中:
(1)如此进行钢筋检查验收,在程序上有何不妥?正确的程序是什么?
(2)监理工程师要求承包人整改的方式有何不妥之处?
2.事件2中:
(1)监理单位是否应承担质量责任?为什么?
(2)承包人是否承担质量责任?为什么?
(3)业主对监理单位提出赔偿要求是否合理?为什么?
(4)监理工程师对承包人的索赔应如何处理?为什么?

答案:
解析:
1.事件1中:
(1)如此进行钢筋检查验收的程序不妥。正确的验收程序为:钢筋绑扎完成后,承包人应先自检,自检合格后,填写《报验申请单》并附质检表,报监理机构;监理工程师收到《报验申请单》后先审查自检资料,并在规定的时间内到场检查;检査合格后,在《报验申请单》及质检表上签认,方可进入下一道工序。否则,签发不合格通知单或指令,要求承包人整改。
(2)监理工程师要求承包人整改的方式不妥。理由是:监理工程师应按规范要求下发不合格通知单或指令,书面指令承包人整改。
2.事件2中:
(1)监理单位不承担质量责任。因为监理单位没有违背《建设工程质量管理条例》有关监理单位质量责任的规定。
(2)承包人应承担质量责任。因为承包人购进了不合格原材料。
(3)业主单位对监理单位提出赔偿要求不合理。因为此质量责任并不在监理单位,且业主也未造成直接经济损失。
(4)监理工程师不同意承包人的索赔要求。因为承包人釆购了不合格材料,尽管此批钢筋已经监理工程师检验,怀疑时,有权要求承包人重新检验,检验合格,发包人承担由此发生的全部合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。


下列选项中,不属于公开招标缺点的是(  )。


A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差

答案:D
解析:
本题考查重点是“施工招标概述”。公开招标的优点是,招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞争激烈,有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是,由于申请投标人较多,一般要设置资格预审程序,而且评标的工作量也较大,所需招标时间长、费用高。因此,本题的正确答案为D。


监理工程师在施工阶段进度控制的任务有(  )。

A.审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划
B.定期进行工程计量、复核工程进度款申请,签署进度款付款签证
C.检查、督促施工进度计划的实施
D.进行进度目标实现的风险分析,制定进度控制的方法和措施
E.审查施工组织设计、专项施工方案

答案:A,C,D
解析:
考点:监理规划主要内容。工程进度控制工作内容:(1)审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划;(2)检查、督促施工进度计划的实施;(3)进行进度目标实现的风险分析,制订进度控制的方法和措施;(4)预测实际进度对工程总工期的影响,分析工期延误原因,制订对策和措施,并报告工程实际进展情况。


除专用合同条款另有约定外,应由监理机构组织发包人按合同进行交货和验收的有( )。

A.水工金属结构
B.启闭机
C.机电产品
D.水泥
E.钢材

答案:A,B,C
解析:
本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。除专用合同条款另有约定外,水工金属结构、启闭机及机电产品进场后,监理机构组织发包人按合同进行交货和验收。


2021监理工程师考试试题及答案5辑 第2辑


一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起(  )个月。

A.3
B.6
C.9
D.12

答案:B
解析:
2020版教材P13-16
本题考查重点是“担保方式——保证”。一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此,本题的正确答案为B。


建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,具备的特征包括( )。

A.以转移材料设备的使用权为目的
B.是双务合同
C.是有偿合同
D.是实践合同,需要交付材料设备合同才生效
E.出卖人应当是材料设备的生产厂商

答案:B,C
解析:
知识点:材料设备采购合同特点及分类。选项A,以转移财产的所有权为目的,不是使用权。选项D,是诺成合同,并不以实物的交付为合同成立条件。选项E,出卖人可以是材料设备的生产厂商,也可以是物资供应商。2020版教材P140。


施工合同履行中,对承包人施工设备的控制,说法正确的是()。

A.如不影响合同进度计划,施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用
B.未经监理人同意,施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用
C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划,承包人可将其撤离施工现场
D.施工设备不能满足合同进度计划要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,增加的费用由发包人承担

答案:B
解析:
未经监理人同意,施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用。承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,增加的费用和工期延误由承包人承担。


根据《建设工程安全生产管理条例》,关于施工单位安全生产教育培训的说法中,不正确的是()。

A.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职
B.施工单位应当对管理人员和作业人员每三年进行一次安全生产教育培训
C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训
D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训

答案:B
解析:
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
选项B错误,施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。


在工程建设程序中,属于建设准备工作内容的是(  )。

A.组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商
B.组建生产管理机构,制定管理有关制度和规定
C.审查施工图设计文件
D.落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等的来源

答案:A
解析:
2020版教材P11-13
本题考查的是工程建设程序。
工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作,其主要内容包括:(1)征地、拆迁和场地平整;(2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作;(3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商;(4)准备必要的施工图纸;(5)办理工程质量监督和施工许可手续。


关于工程设计招标管理的说法,正确的是()。

A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的,必须进行招标

答案:B
解析:
2020版教材P26-28
选项A:建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包,多以公开招标或邀请招标方式择优确定承担单位。选项C:邀请招标是招标人以投标邀请书的方式,邀请3 个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。选项D:,对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在100 万元人民币以上的,必须进行招标。


根据《标准施工合同》,关于“暂估价”的说法,正确的是()。

A.暂估价未包括在签约合同价内
B.暂估价可以计日工方式支付
C.暂估价是可能予以支付的款项
D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格

答案:D
解析:
暂估价指发包人在工程量清单中给出的,用于支付必然发生,但招投标阶段暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程施工的金额,要求承包人按暂估价格报价,合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。暂估价和暂列金额均属于包括在签约合同价内的金额。


2021监理工程师考试试题及答案5辑 第3辑


最低评标价法采购材料和通用型设备时以投标价为基础,将评审各要素按预定方法换算成相应价格值,增加或减少到报价上形成评标价。投标价之外还需考虑的因素通常包括( )。

A.运输费用
B.销售量
C.付款条件
D.设备性能、生产能力
E.零配件和售后服务

答案:A,C,D,E
解析:
2020版教材P68-70
最低评标价法采购材料和通用型设备时以投标价为基础,将评审各要素按预定方法换算成相应价格值,增加或减少到报价上形成评标价。在投标价之外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、付款条件、零配件、售后服务、产品性能、生产能力等。


某水库工程,主要施工内容包括大坝、水闸等。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009 年版)》签订了施工承包合同。合同总金额15000 万元。承包人经项目法人同意,将砂石料生产分包给了一家具有相应资质的单位,分包合同金额3000 万元。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件:
事件1:在施工过程中,由于工期较紧,承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位,并已报项目法人审批。
事件2:在施工过程中,砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故,承包人认为,分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担,和承包人无关。
事件3:开工初期承包人编制了应急救援预案,但不包括分包单位的部分工程。
事件4:承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险,但不包括分包单位人员保险。
事件5:承包人按照要求计提了企业安全生产费用;承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用,计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于:①完善、改造和维护安全防护设施设备支出;②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;③安全生产检查、咨询、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)和标准化建设支出;④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺.、新标准的推广应用支出;⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【问题】
1.请指出事件1?事件5 的不妥之处,并说明理由。
2.根据事件5,请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额,并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。

答案:
解析:
问题1:
不妥之处:
事件1 中,承包人拟将大坝进行分包不妥。理由:承包人应当自行完成建设工程主体结构的施工。
事件2 中,承包人认为分包单位造成的安全事故与承包人无关不妥。理由:建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
事件3 中,承包人应急救援预案不包括分包工程部分不妥。理由:实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。
事件4 中,承包人未为分包单位人员购买意外伤害险不妥。理由:实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。
事件5 中,承包人要求分包单位计提企业安全生产费用不妥。理由:总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。
问题2:
2%计提,计提企业安全生产费用为:300 万元。
可用计提的企业安全生产费支付事项还包括:①配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;②配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;③安全生产宣传、教育、培训支出;④安全设施及特种设备检测检验支出。


纠偏的主要对象是(  )造成的投资偏差。

A.监理单位和建设单位
B.监理单位和设计单位
C.建设单位和设计单位
D.建设单位与施工单位

答案:C
解析:
纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的投资偏差。


建设工程投资控制中,人工费的索赔包括(  )。

A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
B.由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用
C.超过法定工作时间加班劳动
D.法定人工费增长
E.非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费

答案:A,C,D,E
解析:
本题考查的是索赔费用的计算。人工费的索赔包括:完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班增加的费用;法定人工费增长以及非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。


质量管理体系运行中的工作要点包括(  )。

A.人力资源管理与培训
B.文件的制定
C.产品质量的追踪检查
D.建立并实行严格的考核制度
E.物资管理

答案:A,C,D,E
解析:
考点:“质量管理体系的运行”。质量管理体系运行中的工作要点包括:①人力资源管理与培训;②文件的标识与控制;③产品质量的追踪检查;④建立并实行严格的考核制度;⑤物资管理。因此,本题的正确答案为ACDE。


在网络图中,严禁出现()。


A.循环回路

B.双箭头连线

C.没有箭头节点的箭线

D.没有箭尾节点的箭线

E.交叉箭线

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查重点是“双代号网络图的绘制”。在绘制双代号网络图时,一般应遵循以下基本规则:①网络图必须按照已定的逻辑关系绘制;②网络图中严禁出现从一个节点出发,顺箭头方向又回到原出发点的循环回路;③网络图中的箭线(包括虚箭线)应保持自左向右的方向,不应出现箭头指向左方的水平箭线和箭头偏向左方的斜向箭线;④网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线;⑤网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线,⑥严禁在箭线上引入或引出箭线。当网络图的起点节点有多条箭线引出(外向箭线)或终点节点有多条箭线引入(内向箭线)时,为使图形简洁,可用母线法绘图;⑦应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时,可以采用过桥法或指向法处理;⑧网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点(任务中部分工作需要分期完成的网络计划除外)。根据第⑦点可知,选项E不符合题意。因此,本题的正确答案为ABCD。


某高速公路工程采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。承包人为了避免今后可能向业主支付逾期交工违约金的风险,在路基工程施工过程中,由于以下原因使正常施工受到影响,而导致工程暂停。受影响的路基工程正好处在工程施工进度网络计划的关键线路上。于是承包人提出要求将路基的完工时间延长180天的索赔要求。(1)特大暴雨;(2)现场劳力不足;(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;(4)出现无法预见的恶劣土质条件,使路基施工难度加大;(5)业主迟延提供施工场地使用权;(6)业主未按合同规定及时支付进度款。
【问题】2、由于现场劳力不足而造成的工期延误,监理工程师认为这属于承包人自己的责任,由此引起的延误是不可原谅延误,不同意就此延长工期,这样处理对吗?为什么?

答案:
解析:
2、现场劳力不足而造成的工期延误,监理工程师不同意就此延长工期,这样处理是对的。因为,现场劳力不足是由于承包人施工组织管理不当所致,承包人对此应承担责任。因此,不能给予工期延长。


2021监理工程师考试试题及答案5辑 第4辑


出现( ),增大出渣量和填塞量,造成人员伤亡、机械设备损坏,影响工期,增大投资。

A.欠挖
B.超挖
C.失稳
D.地质松散

答案:B
解析:
题考查的是隧道工程常见质量问题。出现超挖,增大出渣量和填塞量,造成人员伤亡、机械设备损坏,影响工期,增大投资


在建设工程风险初始清单中,政治法律风险因素的典型风险事件有()。

A.骚乱
B.战争
C.通货膨胀
D.经济制裁
E.法律法规的变化

答案:A,B,D,E
解析:
考点:建设工程风险管理。建设工程风险初始清单中,政治法律风险因素的典型风险事件有:法律法规的变化,战争、骚乱、罢工、经济制裁或禁运等。


某双代号网络计划如下图所示(时间单位:d),其计算工期是( )d。

A.12
B.14
C.22
D.17

答案:C
解析:
本题考核的是双代号网络计划时间参数计算。计算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。关键线路的持续时间即为计算工期。
本题中关键线路为:①—②—③—⑨—⑨—⑩。
计算工期=6+6+6+3+1=22d。


监理实施细则中,专业工程特点应从专业工程( )进行有针对性的阐述。

A.施工范围和施工顺序
B.施工的重点和难点
C.施工工艺
D.工程概况
E.施工工序

答案:A,B,C,E
解析:
监理实施细则中专业工程特点应从专业工程施工的重点和难点、施工范围和施工顺序、施工工艺、施工工序等内容进行有针对性的阐述,体现为工程施工的特殊性、技术的复杂性,与其他专业的交叉和衔接以及各种环境约束条件。


在某工程单代号搭接网络计划中,关键线路是指( )的线路。

A.工作的持续时间总和最大
B.相邻两项工作之间的时距之和最大
C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零
D.相邻两项工作之间的时距全部为零

答案:C
解析:
考核单代号搭接网络计划。单代号搭接网络计划可以利用相邻两项工作之间的时间间隔来判定关键线路,即从搭接网络计划的终点节点开始,逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。


根据《招标投标法》的规定,开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中,导致投标文件无效的有()。

A、投标文件未按要求予以密封
B、投标函未加盖企业法定代表人印章
C、投标人未提供投标保函或投标保证金
D、投标文件对招标文件的响应存在细微偏差
E、联合体投标未附联合体共同投标协议书

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是招标程序。选项D,是在评标阶段发现的问题,且是细微偏差,不会导致投标文件无效。(本知识点新教材已经删除)


设计施工总承包合同模式下,不可预见物质条件的风险由发包人承担,承包人遇到不可预见物质条件时,及时通知了监理人,监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由( )承担。

A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

答案:A
解析:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。对于发包人承担风险的情况,承包人遇到不可预见物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和(或)施工,并及时通知监理人,通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人收到通知后应当及时发出指示。考前【黑钻押题】,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com 指示构成变更的,按变更条款执行。监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。


2021监理工程师考试试题及答案5辑 第5辑


根据《标准施工合同》,()表明合同终止。

A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

答案:D
解析:
考核缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效,结清单生效即表明合同终止。参见教材P118。


某工程采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月,合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.02,实际竣工月计算的调价系数Pn=1.03,施工最后一个月支付工程进度款时,应取用的调价系数为(  )。


A.1.0

B.1.02

C.1.O3

D.1.O7

答案:B
解析:
在承包商应负责原因的延误过程中,后续支付时,分别计算应竣工日和实际支付日的调价款,通过对比后按照对业主有利的原则执行。


工程具备竣工验收条件后,(  )应及时组织相关单位进行工程验收。


A.监理单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工单位

答案:B
解析:
考点: “建设单位的质量责任”。建设单位在工程开工前,负责办理有关施工图设计文件审查、工程施上许可证和工程质量监督手续,组织设计和施工单位认真进行设计交底;在工程施工中,应按国家现行有关工程建设法规、技术标准及合同规定,对工程质量进行检查,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经原审查机构审批后方可施工。工程项目竣工后,应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收,未经验收备案或验收备案不合格的,不得交付使用。因此,本题的正确答案为B。


工程质量评估报告应在正式( )提交给建设单位。

A.竣工备案前
B.竣工验收后
C.竣工验收前
D.竣工备案后

答案:C
解析:
考核建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。工程竣工预验收合格后,由总监理工程师组织专业监理工程师编制工程质量评估报告,编制完成后,由项目总监理工程师及监理单位技术负责人审核签认并加盖监理单位公章后报建设单位,工程质量评估报告应在正式竣工验收前提交给建设单位。


施工准备阶段下列属于监理人职责的是( )。

A.发出开工通知
B.办理征地拆迁
C.办理施工现场外道路的通行权
D.办理施工现场内道路的通行权

答案:A
解析:
2020版教材P98-99
监理人职责:(一)审查承包人的实施方案;(二)开工通知;


下列选项中,关于保证的概念和方式的表述,正确的是()。

A.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证
B.一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行前,不得拒绝对债
权人承担担保责任
C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.保证法律关系至少有三方参加,即保证人.被保证人(债务人)和债权人
E.当事人对担保方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任

答案:A,C,D,E
解析:
保证的方式
(1)一般保证:一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。
也即:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任。【有先后顺序】
(2)连带责任保证:在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
也即:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】
(3)当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。


某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式,工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图6-1所示,各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6-1.

施工过程中发生了如下事件:
  事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使A工作开始时间推迟1个月,导致施工单位机械闲置和人员窝工损失。
  事件2:设计单位修改图纸使C工作工程量发生变化,增加造价10万元,施工单位及时调整部署,如期完成了C工作。
  事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月。由于物价上涨原因,6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%,D、E工作均按原持续时间完成;由于施工机械故障,J工作7月份实际只完成了计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。
  事件4:G、I工作在实施过程中遇到异常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0. 5个月;施工单位采取了赶工措施,使I工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0. 5万元。
  事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项日监理机构对其质量提出了质疑,并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在项目监理机构坚持下,对该隐蔽工程进行了剥离复验,复验结果工程质量不合格,施工单位进行了整改。
  以上事件1~事件4发生后,施工单位均在规定的时间内提出顺延工期和补偿费用要求。
  表6-2 1-7月投资情况 (单位:万元)
月份 
第1月 
第2月 
第3月 
第4月 
第5月 
第6月 
第7月 
合 计 
拟完工程计划投资 
130 
130 
130 
300 
330 
210 
210 
1440 
已完工程计划投资 
  
130 
130 
  
  
  
  
  
已完工程实际投资 
  
130 
130 
  
  
  
  
  
问题:
针对施工过程中发生的事件,项目监理机构应批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?

答案:
解析:
(1)事件1发生后应批准工程延期1个月。
  (2)事件4发生后应批准工程延期0.5个月。
  其他事件未造成工期延误,故该工程实际工期为20+1+0.5=21.5(月)。