2021监理工程师历年真题解析8篇
发布时间：2021-06-30
2021监理工程师历年真题解析8篇 第1篇
某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是( )万元。
A、500
B、564
C、585
D、656
B、564
C、585
D、656
答案：B
解析：
本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口关税：进口关税＝到岸价(CIF)×人民币外汇牌价×进口关税率。进口设备到岸价＝离岸价＋国外运费＋国外运输保险费；国外运费＝离岸价×运费率；国外运输保险费＝（离岸价十国外运费）×／（1-国外保险费率）×国外保险费率；则该进口设备的关税计算基数，即到岸价＝ 500＋500×8.2%＋( 500＋500×8.2%)×4%/(1－4%)=563.54（万元）。@##
国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（ ）。
A.∑（措施项目工程量×综合单价）
B.∑（计算基数×相应费率）
C.∑（直接工程费×相应费率）
D.∑（措施项目项数×综合单价）
B.∑（计算基数×相应费率）
C.∑（直接工程费×相应费率）
D.∑（措施项目项数×综合单价）
答案：B
解析：
不宜计量的措施项目费的通用计算方法是∑（计算基数×相应费率）。
某企业前3年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%，第5年末还款3000万元，剩余本在第8年末全面还清，则第8年末需还本息（ ）万元。
A.981.49
B.990.89
C.1270.83
D.1372.49
B.990.89
C.1270.83
D.1372.49
答案：D
解析：
复利计算本金和=[1000×（1+8%）5+1000×（1+8%）4+1000×（1+8%）3-3000]×（1+8%）3＝1372.49万元。
关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法，正确的是()。
A.管理层次是指组织中相邻两个层次之间人员的管理关系
B.管理跨度的确定应考虑管理活动的复杂性和相似性
C.管理跨度是指组织的最高管理者所管理的下级人员数量总和
D.管理层次一般包括决策、计划、组织、指挥、控制五个层次
B.管理跨度的确定应考虑管理活动的复杂性和相似性
C.管理跨度是指组织的最高管理者所管理的下级人员数量总和
D.管理层次一般包括决策、计划、组织、指挥、控制五个层次
答案：B
解析：
合理确定管理层次与管理跨度。管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量。管理层次可分为三个层次，即决策层、中间控制层和操作层。组织的最高管理者到最基层实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增。项目监理机构中的三个层次：1)决策层。主要是指总监理工程师、总监理工程师代表，根据建设工程监理合同的要求和监理活动内容进行科学化、程序化决策与管理;2)中间控制层(协调层和执行层)。由各专业监理工程师组成，具体负责监理规划的落实，监理目标控制及合同实施的管理;3)操作层。主要由监理员组成，具体负责监理活动的操作实施。管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理难度也越大。为使组织结构能高效运行，必须确定合理的管理跨度。项目监理机构中管理跨度的确定应考虑监理人员的素质、管理活动的复杂性和相似性、监理业务的标准化程度、各规章制度的建立健全情况、建设工程的集中或分散情况等。
下列关于综合打分法的描述中错误的有（ ）。
A.简便易行
B.各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高
C.主观随意性较小
D.评分要素和各要素的分值分配需投标人严格选定
E.评标考虑因素较为全面
B.各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高
C.主观随意性较小
D.评分要素和各要素的分值分配需投标人严格选定
E.评标考虑因素较为全面
答案：C,D
解析：
考点:综合打分法。打分法的好处是简便易行，评标考虑因素较为全面，可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较，从中选出最好的标书。缺点是各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性较大。另外，加工订购招标时，投标人提供的设备型号各异，难以合理确定不同技术性能的有关分值和每一性能应得的分数，有时甚至会忽视某一投标人设备的一些重要指标。若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明。
利用横道图表示工程进度计划的主要特点是（ ）。
A.能够反映工作具有的机动时间
B.能明确表达各项工作之间的逻辑关系
C.形象直观，易于编制和理解
D.能方便的利用计算机进行计算和优化
B.能明确表达各项工作之间的逻辑关系
C.形象直观，易于编制和理解
D.能方便的利用计算机进行计算和优化
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。横道图由于其形象、直观，且易于编制和理解，因而长期以来广泛应用于建设工程进度控制之中。横道计划存在的缺点：不能明确地反应出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。
价值工程中的全寿命周期费用是指()。
A.生产过程发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用、使用费用及维护费用之和
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用、使用费用及维护费用之和
答案：D
解析：
价值工程(VE)是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。
价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品(或作业)所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值。
价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品(或作业)所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值。
承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能有（ ）。
A.施工图纸有误
B.拖延支付工程款
C.监理人发布错误的指令
D.变更工程的估价认为过少
E.施工中遇到暴风天气
B.拖延支付工程款
C.监理人发布错误的指令
D.变更工程的估价认为过少
E.施工中遇到暴风天气
答案：A,B,C,D
解析：
考点:施工分包合同管理。承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是：应由业主承担风险的事件；业主的违约行为；监理人的失职行为；执行监理人指令后对补偿不满意。
2021监理工程师历年真题解析8篇 第2篇
对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批（ ）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.资金申请报告
D.初步设计和概算
E.复工报告
B.可行性研究报告
C.资金申请报告
D.初步设计和概算
E.复工报告
答案：A,B,D
解析：
考点:“策划决策阶段的工作内容”。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。因此，本题的正确答案为ABD。
施工单位的三级安全教育即（ ）。
A.公司级培训教育
B.项目部级培训教育
C.班组级安全教育
D.应急安全教育
E.安全继续教育
B.项目部级培训教育
C.班组级安全教育
D.应急安全教育
E.安全继续教育
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是施工准备阶段安全监理。三级安全教育即“公司级”“项目部级”“班组级”三级。
某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为（ ）万元。
A.35．77
B.37．57
C.39．27
D.39．44
B.37．57
C.39．27
D.39．44
答案：C
解析：
考点:“进口设备增值税的计算”。增值税=(210+21) ×17% = 39. 27（万元）。因此，本题的正确答案为C。
某实行监理的工程，建设单位通过招标选定了甲施工单位，施工合同中约定：施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除，其费用包干并在清除后一次性支付;甲施工单位将混凝土钻孔灌注桩分包给乙施工单位。建设单位、监理单位和甲施工单位共同考察确定商品混凝土供应商后，甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同。
施工过程中发生下列事件：
事件1：甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾，并通知项目监理机构对清除的建筑垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位签订的分包合同中，乙施工单位在清除完建筑垃圾后向甲施工单位提出费用补偿要求。随后，甲施工单位向项目监理机构提出付款申请，要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。 中 华 考 试 网
事件2：在混凝土钻孔灌注桩施工过程中，遇到地下障碍物，使桩不能按设计的轴线施工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩施工。
事件3：项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现，部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理，乙施工单位处理后，向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参与考察确定的为由，要求建设单位承担相应的处理费用。
问题：
事件1 中，项目监理机构是否应对建筑垃圾清除进行计量?是否应对建筑垃圾清除费签署支付凭证?说明理由。
施工过程中发生下列事件：
事件1：甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾，并通知项目监理机构对清除的建筑垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位签订的分包合同中，乙施工单位在清除完建筑垃圾后向甲施工单位提出费用补偿要求。随后，甲施工单位向项目监理机构提出付款申请，要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。 中 华 考 试 网
事件2：在混凝土钻孔灌注桩施工过程中，遇到地下障碍物，使桩不能按设计的轴线施工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩施工。
事件3：项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现，部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理，乙施工单位处理后，向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参与考察确定的为由，要求建设单位承担相应的处理费用。
问题：
事件1 中，项目监理机构是否应对建筑垃圾清除进行计量?是否应对建筑垃圾清除费签署支付凭证?说明理由。
答案：
解析：
(1)事件1中，项目监理机构不应对建筑垃圾清除进行计量。（1分）
理由：施工合同约定，建筑垃圾清除费用实行包干，因而费用是固定的，与量无关。（1分）
(2)事件1中，项目监理机构应对建筑垃圾清除费签署支付凭证。（1分）
理由：施工合同约定，建筑垃圾清除费用在清除后一次性支付，应持有支付凭证。（1分）
理由：施工合同约定，建筑垃圾清除费用实行包干，因而费用是固定的，与量无关。（1分）
(2)事件1中，项目监理机构应对建筑垃圾清除费签署支付凭证。（1分）
理由：施工合同约定，建筑垃圾清除费用在清除后一次性支付，应持有支付凭证。（1分）
FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。
A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
D.《简明合同格式》(1999年第1版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
D.《简明合同格式》(1999年第1版)
答案：A
解析：
2020版教材P151-152
《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。
《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。
里程碑节点一般包括泵站首台机组安装土建交接工作面、所有机组交接工作面、完成泵站金属结构安装等的枢纽工程是（ ）。
A.大坝工程
B.水电站工程
C.倒虹吸工程
D.疏浚工程
B.水电站工程
C.倒虹吸工程
D.疏浚工程
答案：B
解析：
本题考查的是发包人控制性进度计划的编制。泵站、水电站里程碑节点一般包括泵站首台机组安装土建交接工作面、所有机组交接工作面、完成泵站金属结构安装等。
项目监理机构实施组织协调的常用方法有（ ）。
A、会议协调
B、行政协调
C、交谈协调
D、指令协调
E、书面协调
B、行政协调
C、交谈协调
D、指令协调
E、书面协调
答案：A,C,E
解析：
[考点]组织协调。项目监理机构可采用以下方法进行组织协调：（1）会议协调法；（2）交谈协调法；（3）书面协调法。参见教材P156。
下列属于建设工程总承包模式的特点的有（）。
A.建设周期较长
B.可以做到工程设计与施工的相互搭接
C.工程造价控制难度加大
D.造成合同管理困难
E.“他人”控制机制薄弱
B.可以做到工程设计与施工的相互搭接
C.工程造价控制难度加大
D.造成合同管理困难
E.“他人”控制机制薄弱
答案：B,E
解析：
考核建设工程监理委托方式。采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小。由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期。通过统筹考虑工程设计与施工，可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。但该模式的缺点是：合同条款不易准确确定，容易造成合同争议。合同数量虽少，但合同管理难度一般较大，造成招标发包工作难度大介入工程项目时间早，工程信息未知数多，总承包要承担较大风险；由于有工程总承包能力的单位数量相对较少，建设单位择优选择工程总承包单位的范围小；工程质量标准和功能要求不易做到全面、具体、准确，“他人控制”机制薄弱，使工程质量控制难度加大。参见教材P91。
2021监理工程师历年真题解析8篇 第3篇
一般而言，在不影响施工总工期的前提下，有利于节约发包人的建设资金贷款利息的工作安排方式是（ ）。
A.所有工作均按最早开始时间安排
B.所有工作均按最迟开始时间安排
C.早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排
D.早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排
B.所有工作均按最迟开始时间安排
C.早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排
D.早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排
答案：B
解析：
2020教材P155-159
一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。
一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。
关于若是在建设工程施工招标阶段提供相关服务，则需要收集的信息有（ ）。
A.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定
B.工程设计及概算文件
C.拟建工程设计质量保证体系及进度计划
D.拟建工程所在地政府部门相关规定
E.工程地质、水文地质勘察报告
B.工程设计及概算文件
C.拟建工程设计质量保证体系及进度计划
D.拟建工程所在地政府部门相关规定
E.工程地质、水文地质勘察报告
答案：A,B,E
解析：
本题考核的是建设工程信息的收集。如果是在建设工程施工招标阶段提供相关服务，则需要收集的信息有：工程立项审批文件；工程地质、水文地质勘察报告；工程设计及概算文件；施工图设计审批文件；工程所在地工程材料、构配件、设备、劳动力市场价格及变化规律；工程所在地工程建设标准及招投标相关规定等。
关于《卓越绩效评价准则》与 ISO9000 的比较，下列说法不正确的是（ ）。
A.ISO9000 是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向
B.ISO9000 来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动
C.ISO9000 主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程
D.ISO9000 是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标
B.ISO9000 来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动
C.ISO9000 主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程
D.ISO9000 是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标
答案：C
解析：
下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有()
A、具有独立法人资格且注册资本不少于300万元
B、企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验
C、注册造价工程帅不少于2人
D、有必要的工程试验检测设备
E、2年内独立监理过3个以上相应专业三级工程项目
B、企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验
C、注册造价工程帅不少于2人
D、有必要的工程试验检测设备
E、2年内独立监理过3个以上相应专业三级工程项目
答案：B,D
解析：
专业乙级资质的标准如下：①具有独立法人资格且注册资本不少于100万元。②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历。③注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师累计不少于15人次。其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表≯中要求配备的人数，注册造价工程师不少于1人。④有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度。⑤有必要的工程试验检测设备。⑥申请工程监理资质之日前1年内没有规定禁止的行为。⑦申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任造成质量事故。⑧申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生2起以上四级工程建设安全事故。
建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（ ）。
A：标的物所在地
B：合同订立地
C：买受人订立合同时的营业地
D：出卖人订立合同时的营业地
B：合同订立地
C：买受人订立合同时的营业地
D：出卖人订立合同时的营业地
答案：D
解析：
本题考查的是订购产品的交付。出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：（1）标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；（2）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。参见教材P129。
按照《合同法》的规定，()属于委托合同。
A、某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B、某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C、某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同
D、某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
B、某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C、某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同
D、某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同
答案：C
解析：
A、B、D三项非基于代理与被代理关系签订的合同。
造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于( )。
A．一般质量事故
B．严重质量事故
C．重大质量事故
D．特别重大事故
A．一般质量事故
B．严重质量事故
C．重大质量事故
D．特别重大事故
答案：B
解析：
根据国家现行对工程质量事故的分类，通常采用按造成损失的严重程度进行分类：①一般质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为一般质量事故):直接经济损失在5千元（含5千元）以上，不满5万元；影响使用功能和工程的结构安全，造成质量永久缺陷的；②严重质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为严重质量事故）：直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元；严重影响使用功能或工程结构安全，存在有重大质量隐患；事故性质恶劣或造成2人以下重伤；③重大质量事故的条件是（凡具备下列条件之一者为一般质量事故）：直接经济损失在10万元以上;工程倒塌或报废；造成人员死亡或重伤3人以上。
项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在（ ）。
A.承包范围大，竞争不激烈
B.合同总价较低
C.可以提高项目的经济性
D.从价值工程的角度可以取得明显的经济效果
E.从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果
B.合同总价较低
C.可以提高项目的经济性
D.从价值工程的角度可以取得明显的经济效果
E.从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果
答案：C,D,E
解析：
考点:“项目总承包模式的优点”。项目总承包模式的优点有：①合同关系简单，组织协调工作量小。业主只与项目总承包单位签订一个合同，合同关系大大简化。监理工程师主要与项目总承包单位进行协调。许多协调工作量转移到项目总承包单位内部及其与分包单位之间，这就使建设工程监理单位的协调量大为减少；②有利于缩短建设周期。由于设计与施工由一个单位统筹安排，使两个阶段能够有机地融合，一般都能做到设计阶段与施工阶段相互搭接，因此对进度目标控制有利；③有利于投资控制。通过设计与施工的统筹考虑可以提高项目的经济性，从价值工程或全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果，但这并不意味着项目总承包的价格低。因此，本题的正确答案为CDE。
2021监理工程师历年真题解析8篇 第4篇
关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是( )。
A.两个文本的主要内容是一致的
B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目
C.两个文本适用的勘察任务不同
D.两个文本均不应包括任何设计任务
B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目
C.两个文本适用的勘察任务不同
D.两个文本均不应包括任何设计任务
答案：C
解析：
某承包商通过投标承揽了一个大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商（ ）。
A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费
B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费
B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费
答案：A
解析：
考点: “承包商向业主的索赔中工程延期的费用索赔”。承包商承揽了建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后属于承包商自身的原因，即属于工程延误，因此造成的一切损失由承包单位承担，需承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。所以承包商不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费。因此，本题的正确答案为A。
关于建设工程勘察合同当事人说法正确的是（）
A.勘察工作是一项专业性很强的工作
B. 建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人
C.国家对勘察合同的勘察人有严格的管理制度
D. 发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位
E. 依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位具备法人资格，也可以是其他组织或个人
B. 建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人
C.国家对勘察合同的勘察人有严格的管理制度
D. 发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位
E. 依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位具备法人资格，也可以是其他组织或个人
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P76-78
依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。这不仅是因为建设工程项目具有投资大、周期长、质量要求高、技术要求强、事关国计民生等特点，还因为勘察设计是工程建设的重中之重，影响整个工程建设的成败，因此一般的非法人组织和自然人是无法承担的。
依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。这不仅是因为建设工程项目具有投资大、周期长、质量要求高、技术要求强、事关国计民生等特点，还因为勘察设计是工程建设的重中之重，影响整个工程建设的成败，因此一般的非法人组织和自然人是无法承担的。
下列属于工程建设程序的是（）。
A.策划
B.设计
C.施工
D.投入生产
E.运营
B.设计
C.施工
D.投入生产
E.运营
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P10
本题考查的是工程建设程序。
工程建设程序是指建设工程从策划、决策、设计、施工，到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。
本题考查的是工程建设程序。
工程建设程序是指建设工程从策划、决策、设计、施工，到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。
下列关于简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的说法，错误的有（ ）。
A.简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月的工程
B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目
C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目
D.标准设计施工总承包招标文件共七章
E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审
B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目
C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目
D.标准设计施工总承包招标文件共七章
E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审
答案：B,C
解析：
考点:简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。选项B，简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。选项C，标准设计施工总承包招标文件适用于设计施工一体化的总承包项目。
根据《建设工程监理规范》，不属于专业监理工程师职责的是（ ）。
A、组织审核分包单位资格
B、负责编制监理实施细则
C、检查进场的工程材料、构配件的质量
D、处置发现的质量问题和安全事故隐患
B、负责编制监理实施细则
C、检查进场的工程材料、构配件的质量
D、处置发现的质量问题和安全事故隐患
答案：A
解析：
考点:项目监理机构各类人员基本职责。专业监理工程师职责：（1）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；（2）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；（3）参与审核分包单位资格；（4）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（5）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；（6）验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；（7）处置发现的质量问题和安全事故隐患；（8）进行工程计量；（9）参与工程变更的审查和处理；（10）组织编写监理日志，参与编写监理月报；（11）收集、汇总、参与整理监理文件资料；（12）参与工程竣工预验收和竣工验收。参见教材P117。
在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。
A．双代号网络计划中由关键节点组成
B．单代号网络计划中由关键工作组成
C．单代号搭接网络计划中时距之和最大
D．双代号时标网络计划中无波形线
A．双代号网络计划中由关键节点组成
B．单代号网络计划中由关键工作组成
C．单代号搭接网络计划中时距之和最大
D．双代号时标网络计划中无波形线
答案：D
解析：
单位工程质量竣工验收记录中，验收记录由（）填写。
A.建设单位
B.项目监理机构
C.施工单位
D.总监理工程师
B.项目监理机构
C.施工单位
D.总监理工程师
答案：C
解析：
2020版教材P159-179
单位工程质量验收记录中，验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写。
单位工程质量验收记录中，验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写。
2021监理工程师历年真题解析8篇 第5篇
可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件波动较大的情况的施工图预算编制方法是( )。
A.实物量法
B.分项详细估算法
C.单价法
D.综合指标法
B.分项详细估算法
C.单价法
D.综合指标法
答案：A
解析：
2020教材P120-125
实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。
实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。
施工方案内容性审查包括（ ）。
A.施工方案的编制人、审批人的权限
B.检查施工单位的内部审批程序
C.是否明确工程质量要求及目标
D.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性
E.是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序
B.检查施工单位的内部审批程序
C.是否明确工程质量要求及目标
D.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性
E.是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是施工组织设计及施工方案的审查。选项AB属于程序性审查的内容。
价值工程的目标是以（ ）实现项目必须具备的功能。
A、最少的项目投资
B、最高的项目盈利
C、最低的寿命周期成本
D、最低的项目运行成本
B、最高的项目盈利
C、最低的寿命周期成本
D、最低的项目运行成本
答案：C
解析：
本题考查的是价值工程方法。价值工程的含义：以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。参见教材P54。
国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（ ）。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求
答案：A,B,D
解析：
知识点:评标、决标阶段的工作。招标人可以不选排在第一名的候选人而依次确定其它候选人中标的情况：排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；不按照招标文件要求提交履约保证金；被查实存在影响中标结果的违法行为。2020版教材P37。
监理人员熟悉工程设计文件的主要目的在于（ ）
A.减少图纸差错
B.熟悉设计文件，了解工程特点、设计意图
C.为施工单位解决技术难题
D.提请施工单位注意有关事项
E.了解关键部位的质量要求
B.熟悉设计文件，了解工程特点、设计意图
C.为施工单位解决技术难题
D.提请施工单位注意有关事项
E.了解关键部位的质量要求
答案：A,B,E
解析：
总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施事前质量控制的一项重要工作。其目的：一是通过熟悉工程设计文件，了解设计意图和工程设计特点、工程关键部位的质量要求；二是发现图纸差错，将图纸差错形成的工程质量事先消除。
采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较时，其步骤为()。
A.对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已经工作的时间，确定其尚需作业时间
B.根据原进度计划计算检查日期应该进行的工作从检查工期到原计划最迟完成时尚余时间
C.计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时间尚余时间与该工作尚需时间之差
D.预测进度偏差对后续工作及总工期的影响
E.比较实际进度与计划进度的4种情况
B.根据原进度计划计算检查日期应该进行的工作从检查工期到原计划最迟完成时尚余时间
C.计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时间尚余时间与该工作尚需时间之差
D.预测进度偏差对后续工作及总工期的影响
E.比较实际进度与计划进度的4种情况
答案：A,B,C,E
解析：
考点:列表比较法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较的步骤： (1)对于实际进度检查日期应该进行的工作，根据已经作业的时间，确定其尚需作业时间；
(2)根据原进度计划计算检查日期应该进行的工作，从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间；(3)计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时间尚余时间与该工作尚需作业时间之差；(4)比较实际进度与计划进度。
(2)根据原进度计划计算检查日期应该进行的工作，从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间；(3)计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时间尚余时间与该工作尚需作业时间之差；(4)比较实际进度与计划进度。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列工程只需由政府主管部门审批资金申请报告的有()。
A.采用投资补助方式的政府投资工程
B.采用转贷方式的政府投资工程
C.采用贷款贴息方式的政府投资工程
D.采用资本金注入方式的政府投资工程
E.采用直接投资方式的政府投资工程
B.采用转贷方式的政府投资工程
C.采用贷款贴息方式的政府投资工程
D.采用资本金注入方式的政府投资工程
E.采用直接投资方式的政府投资工程
答案：A,B,C
解析：
考点:工程建设程序。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。
利用横道图表示工程进度计划的特点有()
A.形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路
B.易于编制和理解，但调整繁琐和费时
C.能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期
D.能反映工程费用与工期之间的关系
E.可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间
B.易于编制和理解，但调整繁琐和费时
C.能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期
D.能反映工程费用与工期之间的关系
E.可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间
答案：A,B
解析：
⒈优点： 该计划明确地表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的 相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。 ⒉缺点： (1)不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不利于建设工程进度的动态控制。 (2)不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路。 (3)不能反映出工作所具有的机动时间。(4)不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本。 在横道计划的执行过程中，对其进行调整也是十分繁琐和费时的。
2021监理工程师历年真题解析8篇 第6篇
绿色公路建设的专项行动包括（ ）。
A.着力实现“零弃方、少借方"
B.实施改扩建工程绿色升级
C.积极应用建筑信息模型（BIM）新技术
D.推进绿色服务区建设
E.大力发展干线公路
B.实施改扩建工程绿色升级
C.积极应用建筑信息模型（BIM）新技术
D.推进绿色服务区建设
E.大力发展干线公路
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是绿色公路建设主要内容。选项E应该为着力拓展公路旅游功能。
法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。
A.特定的社会关系
B.一种意志关系
C.特定权利义务关系
D.特定的民事关系
B.一种意志关系
C.特定权利义务关系
D.特定的民事关系
答案：C
解析：
法律关系是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定权利义务关系。合同法律关系是一种重要的法律关系。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故报告的说法中，正确的有（ ）。
A.火灾事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报
B.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过24h
C.事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
D.因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录
E.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向建设行政主管部门报告
B.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过24h
C.事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
D.因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录
E.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向建设行政主管部门报告
答案：C,D
解析：
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
选项A错误，道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报；
选项B错误，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h；
选项E错误，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。
本题考查的是行政法规。
选项A错误，道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报；
选项B错误，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2h；
选项E错误，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。
竣工结算要有严格的审查，一般从下列（）等方面入手。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽验收记录
C.落实设计变更签证
D.实测工程数量
E.执行定额单价
B.检查隐蔽验收记录
C.落实设计变更签证
D.实测工程数量
E.执行定额单价
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P203
竣工结算要有严格的审查，一般从以下几个方面入手：(1)核对合同条款；(2)检查隐蔽验收记录；(3)落实设计变更签证；(4)按图核实工程数量；(5)执行定额单价；(6)防止各种计算误差。
竣工结算要有严格的审查，一般从以下几个方面入手：(1)核对合同条款；(2)检查隐蔽验收记录；(3)落实设计变更签证；(4)按图核实工程数量；(5)执行定额单价；(6)防止各种计算误差。
下列管理模式的特征中，属于Partnering模式特征的是()。
A.承包商承担大部分风险
B.业主管理工程实施
C.信息的开放性
D.采用单价合同
B.业主管理工程实施
C.信息的开放性
D.采用单价合同
答案：C
解析：
2020版教材P198-201
2020版教材Partnering模式特征：
(1)出于自愿；
(2)高层管理参与；
(3)2020版教材Partnering协议不是法律意义上的合同；
(4)信息的开放性。
2020版教材Partnering模式特征：
(1)出于自愿；
(2)高层管理参与；
(3)2020版教材Partnering协议不是法律意义上的合同；
(4)信息的开放性。
由于工程师原因导致承包人自有的施工机械停工，一般应按（ ）计算索赔款额。
A.台班实际租金
B.台班使用费
C.机械台班费
D.台班折旧费
B.台班使用费
C.机械台班费
D.台班折旧费
答案：D
解析：
本题考查的是索赔费用的计算。针对非承包人原因（工程师）造成的停工，可以索赔施工机械使用费，并且包括额外工作、功效降低、窝工费等。其中，租赁设备执行实际租金（选项A）加分摊的进出场费；承包人自有设备执行台班折旧费（选项D），并非台班使用费（选项B或选项C）。
建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。
A.消除影响
B.赔礼道歉
C.罚金
D.暂扣或者吊销许可证
E.恢复名誉
B.赔礼道歉
C.罚金
D.暂扣或者吊销许可证
E.恢复名誉
答案：A,B,E
解析：
民事责任承担方式包括停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修理、重作、更换、继续履行、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。
关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是（ ）。
A.工程网络计划中至少有一条关键线路
B.关键线路指总持续时间最短的线路
C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移
D.关键线路上工作的总时差必然为零
B.关键线路指总持续时间最短的线路
C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移
D.关键线路上工作的总时差必然为零
答案：A
解析：
考点:“工程网络计划中关键线路”。在关键线路法中，线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。在网络计划中，关键线路可能不止一条。而且在网络计划执行过程中，关键线路还会发生转移。所以，选项A的叙述是正确的，选项B、C的叙述均是不正确的。关键线路上的工作称为关键工作。在工程网络计划中，计划工期有时不等于计算工期，关键线路上的工作的总时差不等于0。所以，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为A。
2021监理工程师历年真题解析8篇 第7篇
我国安全生产的方针说法错误的是（ ）
A.安全第一,就是在生产过程中把安全放在第一重要的位置上,切实保护劳动者的生命安全和身体健康。
B.当安全与生产发生矛盾时，必须先解决安全问题，在保证安全的前提下从事生产活动，也 只有这样才能使生产正常进行，促进经济发展，保持社会稳定。
C.“预防为主”是手段和基本途径，就是要把安全生产工作的关口后移
D.“综合治理”是落实安全生产方针政策、法律法规的有效手段
B.当安全与生产发生矛盾时，必须先解决安全问题，在保证安全的前提下从事生产活动，也 只有这样才能使生产正常进行，促进经济发展，保持社会稳定。
C.“预防为主”是手段和基本途径，就是要把安全生产工作的关口后移
D.“综合治理”是落实安全生产方针政策、法律法规的有效手段
答案：C
解析：
“预防为主”是手段和基本途径。预防为主,就是要把安全生产工作的关口前移，超前防范,建立预教、预测、预想、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系，改善安全状况，预防安全事故。
注册监理工程师从事执业活动时享有的权利有（ ）。
A、使用注册监理工程师称谓
B、执行技术标准、规范和规程
C、保管和使用本人的注册证书和执业印章
D、对侵犯本人权利的行为进行申诉
E、保守在执业中知悉的商业秘密
B、执行技术标准、规范和规程
C、保管和使用本人的注册证书和执业印章
D、对侵犯本人权利的行为进行申诉
E、保守在执业中知悉的商业秘密
答案：A,C,D
解析：
[考点]注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师享有下列权利：（1）使用注册监理工程师称谓；（2）在规定范围内从事执业活动；（3）依据本人能力从事相应的执业活动；（4）保管和使用本人的注册证书和执业印章；（5）对本人执业活动进行解释和辩护；（6）接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬；（8）对侵犯本人权利的行为进行申诉。
《中华人民共和国安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处二十万元以上（ ）万元以下的罚款。
A.三十
B.四十
C.五十
D.六十
B.四十
C.五十
D.六十
答案：C
解析：
本题考查的是安全生产责任体系。《中华人民共和国安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。
根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（ ）。
A、以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B、以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C、承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D、雇主承担不可抗力的风险责任
E、承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
B、以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C、承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D、雇主承担不可抗力的风险责任
E、承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
答案：A,D
解析：
[考点]FIDIC施工合同条件部分条款。选项B，我国以不可抗力发生的时点来划分后果责任，FIDIC施工合同并不是；选项C，承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用；选项E，雇主承担风险责任，延误的工期相应顺延，承包商受到损害的费用由雇主给予支付。
某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是( )
A.目标控制职能分工明确
B.权力集中、隶属关系明确
C.可减轻总监理工程师负担
D.强化了各职能部门横向联系
B.权力集中、隶属关系明确
C.可减轻总监理工程师负担
D.强化了各职能部门横向联系
答案：B
解析：
本题的组织结构图属于按子项目分解的直线制监理组织形式。其主要优点有：组织结构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。
将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（ ）分解的资金使用计划。
A、投资构成
B、子项目
C、时间进度
D、专业工程
B、子项目
C、时间进度
D、专业工程
答案：B
解析：
本题考查的是资金使用计划的编制。按子项目分解的资金使用计划首先要把项目总投资分解到单项工程和单位工程中。参见教材P111。
为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是指( )。A措施费B
为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费
用是指（ ）。
Ａ措施费Ｂ直接工程费
Ｃ间接费Ｄ规费
正确答案：A
关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（ ）。
A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为
B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人
C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误
D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润
答案：D
解析：
本题考核的是施工阶段发包人违约的处理。除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
2021监理工程师历年真题解析8篇 第8篇
依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理()注册
A、初始
B、延续
C、变更
D、长期
B、延续
C、变更
D、长期
答案：B
解析：
根据《注册监理工程师管理规定》第十一条，注册监理工程师每一注册有效期为3年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续手续。
下列关于工程监理股份有限公司的表述中，正确的有()。
A.董事会成员不得兼任经理
B.上市公司需要设立独立董事会和董事会秘书
C.公司设立的条件之一是股份发行、筹办事项符合法律规定
D.股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式
E.股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额
B.上市公司需要设立独立董事会和董事会秘书
C.公司设立的条件之一是股份发行、筹办事项符合法律规定
D.股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式
E.股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P58-59
公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。A选项错。
上市公司需要设立独立董事和董事会秘书。B选项正确。
设立股份有限公司，应当具备下列条件:
(1) 发起人符合法定人数;
(2) 有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额;
(3) 股份发行、筹办事项符合法律规定;C选项正确。
(4) 发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过;
(5) 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构;
(6) 有公司住所。
股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。D选项正确。
股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。
公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。A选项错。
上市公司需要设立独立董事和董事会秘书。B选项正确。
设立股份有限公司，应当具备下列条件:
(1) 发起人符合法定人数;
(2) 有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额;
(3) 股份发行、筹办事项符合法律规定;C选项正确。
(4) 发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过;
(5) 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构;
(6) 有公司住所。
股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。D选项正确。
股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。
下列报价方式中包含从装运港运至目的港运费的是（）。
A.EXW
B.FCA
C.FOB
D.CIF
E.CIP
B.FCA
C.FOB
D.CIF
E.CIP
答案：D,E
解析：
组织的质量管理体系文件包括（ ）。
A.质量手册
B.质量管理体系程序文件
C.质量策划
D.质量计划
E.质量记录
B.质量管理体系程序文件
C.质量策划
D.质量计划
E.质量记录
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查重点是“组织的质量管理体系文件”。文件是指“信息及其承载媒体”。质量管理体系中使用的文件类型主要有质量手册、质量计划、规范、指南、程序、记录等。“质量策划”这样的表述并不意味着它就是一种文件．因此C项不符舍题意。因此，本题的正确答案为ABDE。
下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是()。
A.经验数据法
B.流程图法
C.蒙特卡洛模拟法
D.财务报表法
B.流程图法
C.蒙特卡洛模拟法
D.财务报表法
答案：C
解析：
目前，常用的风险分析与评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用()方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。
A、直接投资
B、资本金注入
C、贷款贴息
D、投资补助
E、转贷
B、资本金注入
C、贷款贴息
D、投资补助
E、转贷
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是工程建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。
能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（ ）。
A：当事人订立合法合同
B：法律对合同形成做出规定
C：合同一方当事人违约
D：行政机关做出罚款
E：人民法院对合同纠纷做出判决
B：法律对合同形成做出规定
C：合同一方当事人违约
D：行政机关做出罚款
E：人民法院对合同纠纷做出判决
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。如：在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系；建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等。也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。参见教材P7。
可调总价合同适用于（）规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。
A.工程内容
B.工程经济环境
C.技术经济指标
D.监理大纲
E.监理规划
B.工程经济环境
C.技术经济指标
D.监理大纲
E.监理规划
答案：A,C
解析：
2020教材P146-151
可调总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1 年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。
可调总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1 年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。
热门文章
