2021监理工程师考试题目下载9章

考点:建设工程监理的法律地位和责任。《建设工程质量管理条例》第六十七条规定：工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：(1)与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；(2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。

本题考查的是工程质量评定。《水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准——堤防工程》（SL 634—2012）， 以下简称《评定标准（四）》，替代SL 239—1999，适用于1级、2级、3级堤防工程的单元工程施工质量验收评定，4级、5级堤防工程可参照执行。

考点:接受投标书阶段的工作。自发出招标信息开始至投标截止日期止，为接受投标书的工作阶段，包括进行资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件的澄清、接受投标人的标书等工作。

2020版教材P130-133
分部分项工程量清单应按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量计算。

（三）监理人的质量检查和试验
1.与承包人的共同检验和试验
　　监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。
2.监理人指示的检验和试验
（1）材料、设备和工程的重新检验和试验
　　监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
（2）隐蔽工程的重新检验
　　承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

本题考查的是施工阶段质量控制概述。跟踪检测和平行检测工作都应由具有国家规定的资质条件的检测机构承担。

但有下列情形之一的，可以邀请招标（有限竞争性招标）：
（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。@##

2020版教材P133
本题考查的是承包单位申报工程延期的审批程序。当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师（即工程延期意向通知），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件，及时作出一些减少延期损失的决定。

C应为除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得指定生产厂、供应商。E应为建设单位按合同的约定负责采购供应的建筑材料、建筑构配件和设备，应符合设计文件和合同要求

可采取的组织措施包括：①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间（如采用三班制等）；③增加劳动力和施工机械的数量。

本题考查的是工程勘察方案审查的重点内容。

本题考查的是合同价格分类。在工程实践中，采用哪种合同计价方式，应根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用、工期和质量的要求等综合考虑后进行确定。（1）项目的复杂程度；（2）工程设计工作的深度；（3）工程施工的难易程度；（4）工程进度要求的紧迫程度。

《建设工程工程量清单计价规范》规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（国有资金占50%以上或实质上拥有控股权）的工程建设项目，必须采用工程量清单计价，故A选项错误。

考核流水施工参数。组织流水施工，施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。流水施工的工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续时间。参见教材P24。

2、按照标的物的特点分类
（1）采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。由于标的物的规格、性能、主要技术参数均为通用指标，因此招标时一般侧重对投标人的商业信誉、报价和交货期限等方面的比较，较多考虑价格因素。
（2）订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。中标人承担的工作往往涵盖从生产、交货、安装到调试、保修的全过程，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装（或安装指导）、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较，更多考虑性价比。

本题考查重点是“工程竣工结算和工程竣工决算的区别”。竣工结算是承包方将所承包的工程按合同规定全部完工交付后，向发包单位进行的最终工程价款结算。竣工决算与竣工结算的区别如下表。

{图}

本题考查的是建设工程监理组织。建设工程监理组织是完成建设工程监理工作的基础和前提。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com

2020版教材P83-84
建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。

考点:“无权代理”。《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”。因此，本题的正确答案为D。

本题考查的是施工环境保护监理的工作程序、制度、内容和方式。选项A，工程开工前，由负责工程环境保护监理工作的监理工程师审查承包人报送的施工组织设计；选项C，环境保护监理报告应纳入工程监理报告体系，可根据需要单独编制。

考点:工程建设程序。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。

本题考查的是双代号时标网络计划的特点。
1)波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔。
2)时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。
3)工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。

建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3 人，并标明排列顺序

2020版教材P45
本题考查的是重新招标。某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施后，需要重新进行招标的是：投标截止时间，投标人少于3个；经评标委员会评审会否决所有投标的。

合同措施要从广义上理解，除了拟订合同条款、参加合同谈判、处理合同执行过程中的问题、防止和处理索赔等措施之外，还要协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式和合同结构，分析不同合同之间的相互联系和影响，对每一个合同作总体和具体分析等。

2020版教材P88-91
本题考查的是建设工程监理委托方式。
采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小。由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期；通过统筹考虑工程设计与施工，可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。但该模式的缺点是:合同条款不易准确确定，容易造成合同争议。合同数量虽少，但合同管理难度较大，造成招标发包工作难度大;由于承包范围大，介入工程项目时间早，工程信息未知数多，总承包单位要承担较大风险;由于有工程总承包能力的单位数量相对较少，建设单位选择余地也相应减少;工程质量标准和功能要求不易做到全面、具体、准确"他人控制"机制薄弱，使工程质量控制难度加大。

卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记：(1)收货人；(2)合同号；(3)发货标记（唛头）；(4)收货人编号；(5)目的港；(6)货物名称、品目号和箱号；（7）包重/净重（用㎏表示）；（8）尺寸（长×宽×高用cm表示）。

考点:组织协调。项目监理机构组织协调方法包括：会议协调法；交谈协调法；书面协调法。

考核工程质量统计分析方法。直方图可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力。控制图是用样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具，用途主要有两个：（1）过程分析，即分析生产过程是否稳定；（2）过程控制，即控制生产过程质量状态。参见教材70。

考点:“工程设计过程中的服务”。工程监理单位应依据设计合同及项目总体计划要求审查各专业、各阶段设计进度计划。审查内容包括：①计划中各个节点是否存在漏项；②出图节点是否符合建设工程总体计划进度节点要求；③分析各阶段、各专业工种设计工作量和工作难度，并审查相应设计人员的配置安排是否合理；④各专业计划的衔接是否合理，是否满足工程需要。因此，本题的正确答案为B。

法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有最终裁定的性质。@##

工程项目年度计划是依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件进行编制的。

价值工程的含义包括：①价值工程的性质属于一种“思想方法和管理技术”；②价值工程的核心内容是对“功能与成本进行系统分析”和“不断创新”；③价值工程的目的是提高产品的“价值”，若把价值的定义结合起来，便应理解为旨在提高功能对成本的比值；④价值工程通常是由多个领域协作而开展的活动。

本题考查的是FIDIC合同文本简介。《施工合同条件》（1999年版），适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同。

第二十五条 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得 指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

控制图按用途分类分为分析用控制图和管理用控制图。其中分析用控制图主要用来调查分析生产过程是否处于控制状态；管理用控制图主要用来控制生产过程，使之经常保持在稳定状态下。分析用控制图是静态的，管理用控制图是动态的。

承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。

2020教材P120-124
建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要有：
1. 编制施工进度控制工作细则；2. 编制或审核施工进度计划；3. 按年、季、月编制工程综合计划；4. 下达工程开工令；5. 协助承包单位实施进度计划；6. 监督施工进度计划的实施；7. 组织现场协调会；8. 签发工程进度款支付凭证；9. 审批工程延期；10. 向业主提供进度报告；11.督促承包单位整理技术资料；12. 签署工程竣工报验单，提交质量评估报告；13. 整理工程进度资料；14. 工程移交。

本题考查的是伴随服务。伴随服务，系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务。参见教材P136。

本题考查重点是“建设工程监理工作内容——项目监理机构组织协调方法”。第一次工地会议是建设工程尚未全面展开、总监理工程师下达开工令前，建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、监理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪并明确监理程序的会议。因此，本题的正确答案为D。

考点:行政法规。选项B错误，招标人不得规定最低投标限价；选项E错误，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。

（3）该项目施工招标存在5方面问题（或不当之处）,分述如下：①本项目征地工作尚未全部完成,尚不具备施工招标的必要条件,因而尚不能进行施工招标。②不应编制两个标底,因为根据规定,一个工程只能编制一个标底,不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。③业主对投标单位提问只能针对具体的问题做出明确答复,但不应提及具体的提问单位（投标单位）,也不必提及提问的时间（这一点可不答）,因为按《中华人民共和国招标投标法》第二十二条规定,招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。④根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,若招标人需改变招标范围或变更招标文件,应在投标截止日期至少15天（而不是10天）前以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知,则应将原定的投标截止日期适当延长,以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响,并将其在投标文件中反映出来。本案例背景资料未说明投标截止日期已相应延长。⑤现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前,因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。

工程作业环境包括：施工环境作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等。@##

本题考查的是工程项目质量控制系统的特性和构成。工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

就建设工程而言，在风险事件发生前，风险管理的首要目标是使潜在损失最小，这一目标要通过最佳的风险对策组合来实现；其次，是减少忧虑及相应的忧虑价值；再次，要满足外部的附加义务。

2020教材P184-190
材料费的索赔包括：
1) 由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；
2) 由于客观原因材料价格大幅度上涨；
3) 由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。

本题考查的是合同价格分类。估算工程量单价合同，最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算。参见教材P101。

本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测的系统过程包括：（1）进度计划执行中的跟踪检查；（2）实际进度书据的加工处理；（3）实际进度与计划进度的对比分析。

考点:建设工程风险管理。风险监控的目的是考察各种风险控制措施产生的实际效果、确定风险减少的程度、监视风险的变化情况，进而考虑是否需要调整风险管理计划以及是否启动相应的应急措施等。参见教材 P187。

2020版教材P129-130
本题考查的是监理实施细则报审。监理实施细则的审核内容包括：(1)编制依据、内容的审核；(2)项目监理人员的审核：组织方面、人员配备方面；(3)监理工作流程、监理工作要点的审核；(4)监理工作方法和措施的审核；(5)监理工作制度的审核。选项A、C、D属于监理规划的审核内容。

2020版教材P20-37
施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

考点:工程建设程序。建设工程实施阶段的工作内容主要包括勘察设计、建设准备、施工安装及竣工验收。对于生产性工程项目，在施工安装后期，还需要进行生产准备工作。

考点:成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工工期T可按下式计算：T=(m+n′-1)×t+∑G+∑Z-∑C=(5+4／2+2／2+6／2-1)×2+2=(5+2+1+3-1)×2+2=10×2+2=22(天)。

本题考查的是建设工程监理涵义及性质。独立是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。

2020版教材P89-90
本题考核的是合同协议书。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。

2020版教材P27
本题考查的是流水施工。间歇时间是指相邻两个施工过程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间。流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。提前插入时间是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。

2020版教材P37-40
本题考查的是项目资本金制度。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20％。

2020版教材P23
本题考查的是建造类施工过程定义。是指在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品施工过程。如建筑物或构筑物的地下工程、主体结构工程、装饰工程等。

2020版教材P 93
[考点]建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师是建设工程监理的责任主体，责任是总监理工程师负责制的核心。

本题考查的是设计合同履行管理。委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。

考核流水施工参数。组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为施工过程。参见教材P23。

流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。

考点:进度计划的调整方法。通过改变某项工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作。

考点:“施工单位的质量责任”。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工。未经设计单位同意．不得擅自修改工程设计。在施工中。必须按照工程设计要求、施工技术规范标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，不得偷工减料．不得使用不符合设计和强制性技术标准要求的产品，不得使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品。因此，本题的正确答案为D。

巡视是指项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动。

空气质量。监测项目有N02、C0、TSP等三项，必要时还可监测S02

2020版教材P20-37
本题考查的是法律。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。

1. 主要工作包括：①对料源进行检测；②编制工艺试验方案及进行工艺试验；③根据工艺试验结果编制土方回填施工措施计划。
2. 根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），每层按150m3取样1个计算，至少取50个试样。
3.不妥之处：承包人对商品混凝土不进行试验。理由：采购的中间产品必须要进行试验并合格，方可用于工程
4.不妥之处：发包人要求监理人对地基承载力进行平行检测。根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），地基承载力试验监理人不进行平行检测。

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：①设计交底和图纸会审已完成；②施工组织设计已由总监理工程师签认；③施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；④进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

本题考查的是施工环境保护监理的概念、任务、目标和依据。选项D属于环保工程监理的主要任务，选项E属于环境达标监理的主要任务。

2、（1）不妥之处：施工人员不按图施工,而是凭经验施工；正确做法：必须按图施工。（2）不妥之处：监理员向总监理工程师汇报；正确做法：应向专业监理工程师汇报。（3）不妥之处：设计单位电话告知建设单位；正确做法：应以书面形式告知。（4）可以；理由：该部位结构能够满足安全和使用功能的要求。

事件1:
(1) 承包人和监理都存在严重的问题。
测量地阻不能使用数字万用表，应使用地阻仪进行测量。
一般测量地阻不能在下雨后地面很湿的情况下进行。
监理应在考察工作开始前到达现场,有4 个收费站的考察工作监理没有参加是不对的。
没有按合同文件的规定操作，错误审批承包人申请。
(2) 应按如下步骤进行考察与审批：
承包人在开始考察前须向监理提交考察计划,监理审核批准后才能进行考察工作。监理应在开始考察前就赶到现场,对所有考察内容进行全过程、全方位监理。测量应严格按照技术规范的要求进行;测量地阻应选择一段时期无雨天进行，保证测量的地阻值有效。
在题目给出的条件下(雨后地湿），测量值不大于1Ω 的地阻不能说明其满足机电技术规范要求。严格按照合同文件规定执行费用审批。
按照机电项目合同文件的工程界面划分，不符合要求的房建缺陷应由房建承包人负责改造，费用由房建承包人承担，或由机电承包人负责改造,费用从房建费用中支付。机电承包人在光、电缆敷设之前应对管道进行试通试压工作，费用应该是包括在合同价内,故管道试通试压工作费用的申请不应批准。
事件2:
①安装单位的损失应由业主负责,因安装单位和业主有合同关于业主没能按合同规定提供安装单位施工条件,使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失。安装单位与土建施工单位没有合同关系,虽然安装工作受阻是由于土建施工单位施工质量问题引起的，但不能直接向土建施工单位索赔,业主可根据合同规定，向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。
②监理工程师收到安装单位索赔要求后,应审核索赔要求,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期,并组织业主和安装单位进行协商,协商一致的形成文件报业主批准，监理工程师需签证批准索赔补偿。
如果业主对土建施工单位提出赔偿要求，监理工程师应提供土建施工单位违约证明。
对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应向土建施工单位发出整改通知，要求施工单位返工处理,对施工单位提出的具体施工措施,监理工程师应进行审核,并严格监督检查施工处理情况，处理完成后,应进行检查验收’验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作业。

监理单位受项目法人委托，进行控规设计的监理，其主要工作包括：①协助项目法人择优选择规划设计单位；②协助项目法人收集准备所需的基础资料，并分类整理；③控制修建性控规设计的进度；④参加城市国民经济与社会发展、自然环境、城市建设的历史与现状等情况调查，对修建性控规设计进行质量跟踪，提出评估报告；⑤负责组织专家评审，组织整理评审报告。

具体见下表。

本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。选项A，为承包商承担责任的事项。选项B，由承包商编制。选项D，放线数据需要承包商核实，不完全依靠甲方的数据。

建设单位向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件资料），应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。工程监理单位应在工程竣工验收前将监理文件资料按合同约定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。

四、工程款支付管理
1. 合同价格
（1）签约合同价
　　签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。
（2）合同价格
　　合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。

本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。勘察合同的承包人必须具备法人资格以及营业执照及资质证书，而对发包人无强制性要求。