2021监理工程师试题5篇
发布时间：2021-06-28
2021监理工程师试题5篇 第1篇
下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（ ）。
A、耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期
B、可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力
C、经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用
D、节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度
B、可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力
C、经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用
D、节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程质量。建设工程质量的特性主要表现在以下七个方面：（1）适用性，即功能，是指工程满足使用目的的各种性能。（2）耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。（3）安全性，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。（4）可靠性，是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。（5）经济性，是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用。（6）节能性，是指工程在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。（7）与环境的协调性，是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。
(2018年)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，不属于审查内容的是（ ）。
A.设计交底和图纸会审是否已完成
B.施工许可证是否已办理
C.施工单位质量管理体系是否已建立
D.施工组织设计是否已经过总监理工程审查签认
B.施工许可证是否已办理
C.施工单位质量管理体系是否已建立
D.施工组织设计是否已经过总监理工程审查签认
答案：B
解析：
本题考查的是工程监理基本表式及其应用说明。工程开工需审查的内容：（1）设计交底和图纸会审已完成；（2）施工组织设计已由总监理工程师签认；（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；（4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（ ）。
A、法人应在政府主管部门备案
B、法人应具有规定数额的经费
C、法人应有自己的组织机构
D、法人应抵押与经营规模相适应的财产
B、法人应具有规定数额的经费
C、法人应有自己的组织机构
D、法人应抵押与经营规模相适应的财产
答案：C
解析：
[考点]合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。
@##
@##
已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有（ ）。
A、招标文件
B、招标范围
C、招标方式
D、招标组织形式
E、中标人
B、招标范围
C、招标方式
D、招标组织形式
E、中标人
答案：B,C,D
解析：
[考点]施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批、核准手续的招标项目，还需将招标范围、招标方式、招标组织形式等事项报项目审批、核准部门审查同意后才可以开始招标。
排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于()
A、分析造成质量问题的薄弱环节
B、寻找生产不合格品最多的关键过程
C、分析比较各单位技术水平和质量管理水平
D、分析费用、安全问题
E、分析质量特性的分布规律
B、寻找生产不合格品最多的关键过程
C、分析比较各单位技术水平和质量管理水平
D、分析费用、安全问题
E、分析质量特性的分布规律
答案：A,B,C,D
解析：
排列图的主要应用有：①按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节；②按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程；③按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平；④将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效；⑤此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。
某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600 元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-1 所示(时间单位：月)。
施工过程中发生下列事件：
事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E 的持续时间延长2 个月，吊装机械闲置30 台班。
事件2：工作G 开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1 个月，吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。
事件3：工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月，发生费用1.6 万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4：工作K 开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2 个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月，项目监理机构认为不妥。
问题：
指出事件3 中建设单位的不妥之处，说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
施工过程中发生下列事件：
事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E 的持续时间延长2 个月，吊装机械闲置30 台班。
事件2：工作G 开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1 个月，吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。
事件3：工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月，发生费用1.6 万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4：工作K 开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2 个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月，项目监理机构认为不妥。
问题：
指出事件3 中建设单位的不妥之处，说明理由。项目监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
答案：
解析：
(1)事件3中，建设单位的不妥之处：在没有通知施工单位共同清点的情况下，将其采购的设备存放在施工现场。（1分）
理由：建设单位在其所供应的材料设备到提货前24小时应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。双方共同清点结束后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。（2分）
(2)项目监理机构应同意给予施工单位补偿费用1. 6万元，并延长工期1个月。（1分）
理由：建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收就存放于施工现场，由此发生的损坏丢失由发包人负责，且工作I为关键工作，损失的工期应给予顺延。（2分）
理由：建设单位在其所供应的材料设备到提货前24小时应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。双方共同清点结束后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。（2分）
(2)项目监理机构应同意给予施工单位补偿费用1. 6万元，并延长工期1个月。（1分）
理由：建设单位采购的材料设备在未通知施工单位进行验收就存放于施工现场，由此发生的损坏丢失由发包人负责，且工作I为关键工作，损失的工期应给予顺延。（2分）
在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的措施中，不属于经济措施的是()。
A.及时办理工程预付款支付手续
B.对工期提前给予奖励
C.对工程延误收取误期损失赔偿金
D.公正地处理索赔
B.对工期提前给予奖励
C.对工程延误收取误期损失赔偿金
D.公正地处理索赔
答案：D
解析：
2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。选项D公正地处理索赔属于合同措施。
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。选项D公正地处理索赔属于合同措施。
《中华人民共和国安全生产法》明确规定了生产安全事故调查处理的原则，其中事故处理的内容包括（ ）。
A.事故的善后处理
B.事故当事人认定
C.事故原因追责
D.事故责任处理
E.整改措施制定
B.事故当事人认定
C.事故原因追责
D.事故责任处理
E.整改措施制定
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是生产安全事故调查与处理。事故处理包括事故的善后处理、事故责任处理以及整改措施制定。
2021监理工程师试题5篇 第2篇
监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应核查分析设计单位的（ ）。
A、技术经济定额
B、技术经济责任制
C、设计图纸进度表
D、设计绩效考核制度
B、技术经济责任制
C、设计图纸进度表
D、设计绩效考核制度
答案：C
解析：
考点:监理单位的进度监控。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。参见教材 P114。
某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（ ）万元。
A.6000
B.6600
C.11500
D.59900
B.6600
C.11500
D.59900
答案：A
解析：
考点:建设工程投资的概念。建设投资分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资包括：建安工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费。动态投资包括：涨价预备费、建设期利息。该项目的动态投资额=9500-4900+1400=6000(万元)。
根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（ ）。
A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿
B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿
A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿
B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P 15
本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：
(1)抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；
(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。
本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：
(1)抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；
(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。
项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，下列不属于质量证明文件的是（ ）。
A.出厂合格证
B.质量检验报告
C.性能检测报告
D.检定证书
B.质量检验报告
C.性能检测报告
D.检定证书
答案：D
解析：
考核现场施工准备质量控制。用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位的质量抽检报告等。
项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，应由()进行审查，并提出具体审查意见。
A、总监理工程师
B、专业监理工程师
C、监理员
D、总监理工程师代表
B、专业监理工程师
C、监理员
D、总监理工程师代表
答案：B
解析：
项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工试验室审查。专业监理工程师在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查并提出具体审查意见。
根据《合同法》，属于建设工程合同的有（ ）。
A.工程勘察合同
B.工程设计合同
C.建设工程监理合同
D.工程施工合同
E.项目管理合同
B.工程设计合同
C.建设工程监理合同
D.工程施工合同
E.项目管理合同
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是《合同法》主要内容。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。建设工程合同、建设工程监理合同、项目管理服务合同应当采用书面形式。
在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（ ）。
A.选其中前3名通过资格审查
B.8家均通过资格审查
C.需重新进行资格审查
D.对8家重新进行打分排序
B.8家均通过资格审查
C.需重新进行资格审查
D.对8家重新进行打分排序
答案：B
解析：
本题考查的是资格预审办法。通过详细审查的申请人未超过规定数量的（且不少于3个），均通过资格预审，不再进行评分。
下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是（ ）。
A.完善职责分工及有关制度
B.确保资金的及时供应
C.建立多级网络计划体系
D.正确处理工程索赔事宜
B.确保资金的及时供应
C.建立多级网络计划体系
D.正确处理工程索赔事宜
答案：C
解析：
考点:“进度目标控制的措施”。进度目标控制的具体措施包括：①进度控制的组织措施。包括：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；②进度控制的技术措施。包括：建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划；③进度控制的经济措施。包括：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等；④进度控制的合同措施。包括：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。根据第②点可知，选项C符合题意。因此，本题的正确答案为C。
2021监理工程师试题5篇 第3篇
下列属于工程总承包招标文件内容的是（ ）。
A.图纸
B.工程量清单
C.发包人提供资料
D.技术标准和要求
B.工程量清单
C.发包人提供资料
D.技术标准和要求
答案：C
解析：
标准设计施工总承包招标包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料；黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。
工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（ ）进行分类。
A．索赔的合同依据
B．索赔的目的
C．索赔事件的性质
D．索赔的起因
正确答案：C
下图双代号网络计划中，工作6-8的最早开始时间为()。
A、6
B、9
C、10
D、11
B、9
C、10
D、11
答案：D
解析：
ES6-8=11
(1)以网络计划起点节点为开始节点的工作，其最早开始时间为零，
即：ES1-2=ES1-3=0
(2)最早开始时间+持续时间 = 最早完成时间，
即：ESi-j+Di-j=EFi-j
(3)其他工作的最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值，
即：ESi-j=Max{EFh-i}
(1)以网络计划起点节点为开始节点的工作，其最早开始时间为零，
即：ES1-2=ES1-3=0
(2)最早开始时间+持续时间 = 最早完成时间，
即：ESi-j+Di-j=EFi-j
(3)其他工作的最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值，
即：ESi-j=Max{EFh-i}
初步评审过程中，投标人的投标可能不用作废标处理的行为是（ ）。
A.串通投标
B.弄虚作假
C.不按评标委员会要求澄清
D.投标人报价低于标底
B.弄虚作假
C.不按评标委员会要求澄清
D.投标人报价低于标底
答案：D
解析：
考点:经评审的最低投标价法。投标人报价明显低于标底时，可能使得其报价低于成本，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。选项D，评标委员会发现投标人的报价在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押
B.抵押
C.定金
D.质押
答案：B
解析：
考点:“担保方式-抵押”。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。因此，本题的正确答案为B。
对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（ ）组织，应在试验日期提前（ ）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天
答案：D
解析：
知识点:缺陷责任期管理。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人。2020版教材P137。
以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（ ）。
A.施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始
C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任
D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任
E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止
B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始
C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任
D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任
E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是施工企业职工意外伤害险。选项A，意外伤害保险不是强制性的保险，鼓励施工企业投保，不是应当投保。选项B，按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起。选项D，发生意外事故且下落不明的，经人民法院宣告死亡的，按保险金额给付身故保险金。选项E,按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至约定的终止日的24时止。
根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于()。
A.3%
B.5%
C.7%
D.9%
B.5%
C.7%
D.9%
答案：D
解析：
对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性应满足以下要求；钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：
①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于⒈25
②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于⒈30
③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%
①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于⒈25
②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于⒈30
③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%
2021监理工程师试题5篇 第4篇
工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()
A、投标报价
B、评标过程
C、评标专家名单
D、评标标准
E、评标方法
B、评标过程
C、评标专家名单
D、评标标准
E、评标方法
答案：B,C
解析：
评标过程和评标专家名单是保密的。A项，投标报价在开标时已经公开；D、E项，评标标准和评标方法在招标文件中均已经明确。
下列各项属于建设工程平行施工特点的有()。
A.可以充分利用工作面进行施工
B.单位时间内投入的资源量较少
C.施工现场的组织管理比较简单
D.劳动力及施工机具等资源无法均衡使用
E.各专业工作队能够连续作业
B.单位时间内投入的资源量较少
C.施工现场的组织管理比较简单
D.劳动力及施工机具等资源无法均衡使用
E.各专业工作队能够连续作业
答案：A,D
解析：
2020教材P20-22
本题考查的是流水施工方式。平行施工方式的特点包括：(1)充分地利用工作面进行施工，工期短；(2)如果每一个施工对象均按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；(3)如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；(5)施工现场的组织、管理比较复杂。
本题考查的是流水施工方式。平行施工方式的特点包括：(1)充分地利用工作面进行施工，工期短；(2)如果每一个施工对象均按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；(3)如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；(5)施工现场的组织、管理比较复杂。
通过质量控制的动态分析能随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是（）。
A、排列图法
B、直方围法
C、控制图法
D、解析图法
B、直方围法
C、控制图法
D、解析图法
答案：C
解析：
某路面工程项目，建设单位与施工单位签订了施工承包合同，合同中规定沥青材料由建设单位指定厂家，施工单位负责采购，厂家负责运输到工地。当第一批沥青运到工地时，发生如下情况：
1.施工单位项目经理认为，沥青生产厂家由建设单位指定，材料进场后，施工单位只需检查出厂合格证明、出厂试验报告、装运数量、装运时间、订货数量等，不需重新进行检验。若沥青材料不合格导致质量问题，应由沥青生产厂家负责。
2.监理工程师认为：每批沥青材料进场后，均应重新进行取样和试验，经检验合格后方可用于工程。
3.建设单位代表认为：本项目工期紧张，施工单位意见可取。同时表示，如果监理工程师坚持要求取样和试验，一旦试验结果证明该批沥青材料合格，所有试验费用和工期延误导致的损失，由监理单位承担。
问题：
请对施工单位项目经理、监理工程师、建设单位代表三方意见分别作出判断，并说明原因。
1.施工单位项目经理认为，沥青生产厂家由建设单位指定，材料进场后，施工单位只需检查出厂合格证明、出厂试验报告、装运数量、装运时间、订货数量等，不需重新进行检验。若沥青材料不合格导致质量问题，应由沥青生产厂家负责。
2.监理工程师认为：每批沥青材料进场后，均应重新进行取样和试验，经检验合格后方可用于工程。
3.建设单位代表认为：本项目工期紧张，施工单位意见可取。同时表示，如果监理工程师坚持要求取样和试验，一旦试验结果证明该批沥青材料合格，所有试验费用和工期延误导致的损失，由监理单位承担。
问题：
请对施工单位项目经理、监理工程师、建设单位代表三方意见分别作出判断，并说明原因。
答案：
解析：
施工单位项目经理的意见是不正确的（2分），监理工程师的意见是正确的（2分），建设单位代表的意见是不正确的（2分）。
原因分析：
（1）《公路工程标准施工招标文件》《公路沥青路面施工技术规范》等明确规定，运到现场的每批沥青除应附有生产厂家的合格证明、出厂试验报告装运数量装运日期、订货数量等之外，还应重新进行取样和试验，且取样和试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的规定。（5 分）
（2）施工单位应于施工开始前28天将拟用的沥青样品和上述证明及试验报告提交监理人批准。（3 分）
（3）沥青生产厂家虽由建设单位指定，但进场沥青材料的质量应由施工单位检验、把关，并承担相应的责任和费用。（3分）
（4）工期紧张，不应成为放弃必要检验、放松质量要求的理由。如果因为必要的材料试验而影响了工期，其损失不应由监理单位来承担。（3 分）
原因分析：
（1）《公路工程标准施工招标文件》《公路沥青路面施工技术规范》等明确规定，运到现场的每批沥青除应附有生产厂家的合格证明、出厂试验报告装运数量装运日期、订货数量等之外，还应重新进行取样和试验，且取样和试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的规定。（5 分）
（2）施工单位应于施工开始前28天将拟用的沥青样品和上述证明及试验报告提交监理人批准。（3 分）
（3）沥青生产厂家虽由建设单位指定，但进场沥青材料的质量应由施工单位检验、把关，并承担相应的责任和费用。（3分）
（4）工期紧张，不应成为放弃必要检验、放松质量要求的理由。如果因为必要的材料试验而影响了工期，其损失不应由监理单位来承担。（3 分）
下列关于监理规划编写要求的说法中，正确的有( )
A.监理规划的表述方式不应该格式化、标准化
B.内容应具有针对性、指导性和可操作性
C.应由总监理工程师组织编制
D.监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分
E.应把握工程项目运行脉搏
B.内容应具有针对性、指导性和可操作性
C.应由总监理工程师组织编制
D.监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分
E.应把握工程项目运行脉搏
答案：B,C,E
解析：
监理规划编写的要求：基本构成内容应当力求统一；内容应具有针对性、指导性和可操作性；应由总监理工程师组织编制；应把握工程项目运行脉搏；应有利于工程监理合同的履行；表达方式应当标准化、格式化；编制应充分考虑时效性；经审核批准后方可实施工。
下列关于项目资本金的表述中，不正确的是( )。
A.项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额
B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度
C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求
D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资
B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度
C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求
D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资
答案：C
解析：
2020版教材P37-40
本题考核的是项目资本金。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。
本题考核的是项目资本金。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。
在NEC合同中，（ ）构成了一个内容约定完备的合同文件。
A.核心条款
B.选定的主要选项条款
C.选定的次要选项条款
D.必备条款
E.通用条款
B.选定的主要选项条款
C.选定的次要选项条款
D.必备条款
E.通用条款
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是英国NEC合同文本。核心条款加上选定的主要选项条款和次要选项条款，就构成了一个内容约定完备的合同文件。
在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（ ）。
A. 必定影响其紧后工作的最早开始时间
B. 必定影响工程总工期
C. 该项工作必定变为关键工作
D. 对其后续工作及工程总工期无影响
B. 必定影响工程总工期
C. 该项工作必定变为关键工作
D. 对其后续工作及工程总工期无影响
答案：A
解析：
2020版教材P103
本题考查的是进度偏差对后续工作及总工期的影响。当工作进度拖延的时间超过其自由时差时，必然影响其紧后工作，使其不能按最早开始时间开始。该工作是否变为关键工作以及是否对工程总工期有影响，则需要通过分析总时差与进度偏差的关系来判别。
本题考查的是进度偏差对后续工作及总工期的影响。当工作进度拖延的时间超过其自由时差时，必然影响其紧后工作，使其不能按最早开始时间开始。该工作是否变为关键工作以及是否对工程总工期有影响，则需要通过分析总时差与进度偏差的关系来判别。
2021监理工程师试题5篇 第5篇
(2018年)关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是（ ）。
A.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅
B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优，投资省”的目标
B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优，投资省”的目标
答案：B
解析：
本题考查的是目标控制。分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：（1）确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。（2）定性分析与定量分析相结合。在建设工程目标系统中，质量目标通常采用定性分析方法，而造价、进度目标可采用定量分析方法。（3）不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。
监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是( )。
A. 对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制
B. 对从事计量作业人员技术水平资格的审核
C. 检查作业者的操作方法是否得当
D. 检查现场检测的原始记录是否可靠
A. 对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制
B. 对从事计量作业人员技术水平资格的审核
C. 检查作业者的操作方法是否得当
D. 检查现场检测的原始记录是否可靠
答案：C
解析：
作业者的实际作业质量直接影响到作业效果，计景作业现场的质量控制主要是检査其操作方法是是否得当，例如：对仪器的使用，数据的判读，数据的处理及整理方法，及对原始数据的检查等。
某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为120，人工成本指数为80，设备合同价为8．2万美元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占56%，人工成本占24%，三个月后交货采用动态结算。结算时，材料物价指数为150，人工成本指数为88，则设备的结算款是（ ）万美元。
A.8．3152
B.8．5232
C.9．5448
D.9．5232
B.8．5232
C.9．5448
D.9．5232
答案：C
解析：
某公路工程在完成监理、施工招标后,总监理工程师分析了该工程项目的规模和特点准备按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制定工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。
【问题】1、常用的监理组织结构有哪几种?
【问题】1、常用的监理组织结构有哪几种?
答案：
解析：
1、常见的组织结构形式有直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。
下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是（ ）。
A.投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小
B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益
C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标
D.投资回收期宜从项目建设开始年算起
B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益
C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标
D.投资回收期宜从项目建设开始年算起
答案：C
解析：
考点:“静态投资回收期”，投资回收期系指以项目净收益回收项日投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起，若从项目投产开始年计算，应予以特别注明。所以，选项D的叙述是正确的。投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小，投资回收期是舍弃了回收期以后的收入与支出数据，不能全面反映项目在寿命期内的真实效益，故使用该指标时应与其他指标相配合使用。所以，选项A、B的叙述均是正确的。静态投资回收期不能作为项目经济效果评价的主要指标。财务净现值全面考虑了项目计算期内所有的现金流量大小及分布，同时考虑了资金的时间价值，因而可作为项目经济效果评价的主要指标。所以，选项C的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为C。
监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，需要在设计准备阶段()。
A.编制工程项目设计出图计划
B.审查工程项目建设总进度计划
C.进行工程项目工期目标的论证和决策
D.进行环境及施工现场条件的调查和分析
B.审查工程项目建设总进度计划
C.进行工程项目工期目标的论证和决策
D.进行环境及施工现场条件的调查和分析
答案：D
解析：
考点:进度控制的措施和主要任务。设计准备阶段进度控制的任务包括：(1)收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；(2)编制工程项目总进度计划；(3)编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；(4)进行环境及施工现场条件的调查和分析。
下列属于项目监理机构现场监理工作制度的是()。
A.监理工作日志制度
B.监理工作报告制度
C.工程估算审核制度
D.监理人员考勤制度
B.监理工作报告制度
C.工程估算审核制度
D.监理人员考勤制度
答案：B
解析：
2020版教材P109-122
本题考查的是监理规划主要内容。项目监理机构现场监理工作制度：(1)图纸会审及设计交底制度；(2)施工组织设计审核制度；(3)工程开工、复工审批制度；(4)整改制度，包括签发监理通知单和工程暂停令等；(5)平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度；(6)工程材料、半成品质量检验制度；(7)隐蔽工程验收、分项(部)工程质量验收制度；(8)单位工程验收、单项工程验收制度；(9)监理工作报告制度；(10)安全生产监督检查制度；(11)质量安全事故报告和处理制度；(12)技术经济签证制度；(13)工程变更处理制度；(14)现场协调会及会议纪要签发制度；(15)施工备忘录签发制度；(16)工程款支付审核、签认制度；(17)工程索赔审核、签认制度等。
本题考查的是监理规划主要内容。项目监理机构现场监理工作制度：(1)图纸会审及设计交底制度；(2)施工组织设计审核制度；(3)工程开工、复工审批制度；(4)整改制度，包括签发监理通知单和工程暂停令等；(5)平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度；(6)工程材料、半成品质量检验制度；(7)隐蔽工程验收、分项(部)工程质量验收制度；(8)单位工程验收、单项工程验收制度；(9)监理工作报告制度；(10)安全生产监督检查制度；(11)质量安全事故报告和处理制度；(12)技术经济签证制度；(13)工程变更处理制度；(14)现场协调会及会议纪要签发制度；(15)施工备忘录签发制度；(16)工程款支付审核、签认制度；(17)工程索赔审核、签认制度等。
施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来再次检验发现材料不符合设计要求，则()。
A.承包人负责拆除
B.承包人承担拆除发生的费用
C.发包人承担拆除发生的费用
D.延误的工期不予顺延
E.已完成的工程应予计量支付
B.承包人承担拆除发生的费用
C.发包人承担拆除发生的费用
D.延误的工期不予顺延
E.已完成的工程应予计量支付
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是施工质量管理。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担
下一篇：2021监理工程师考试答案8篇
热门文章
