2021监理工程师考试试题题库5辑
发布时间：2021-06-27
2021监理工程师考试试题题库5辑 第1辑
在施工准备阶段，现场监理机构内部需要做好的质量监控的基础工作有()
A、完善监理规划
B、配备监理人员及明确工作分工
C、配备必要的检测工器具
D、及时完成监理实施细则的编制
E、熟悉有关的检测方法和规程
B、配备监理人员及明确工作分工
C、配备必要的检测工器具
D、及时完成监理实施细则的编制
E、熟悉有关的检测方法和规程
答案：B,C,D,E
解析：
在施工准备阶段，监理组织内部监控准备工作包括：针对分部、分项工程的施工特点拟定监理实施细则，配备相应的人员，明确分工及职责，配备所需的检测仪器设备并使之处于良好的可用状态，熟悉有关的检测方法和规程等等。在施工准备阶段，监理规划已经完成，此阶段应该编制的是监理细则。A项不是质量监控基础工作，而是承接监理任务时就应编制好的监理文件。
以一定的方式中断风险源,使风险不发生或不再发生,这一风险对策称 为( )。A风险回避B损失控
以一定的方式中断风险源，使风险不发生或不再发生，这一风险对策称
为（ ）。
Ａ风险回避Ｂ损失控制
Ｃ风险自留Ｄ风险转移
正确答案：A
甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。
A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置
B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权
C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑
D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权
B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权
C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑
D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权
答案：D
解析：
2、行使条件
（1）债务人不履行到期债务；
（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；
（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；
（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。
（1）债务人不履行到期债务；
（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；
（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；
（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。
对初步施工总进度计划进行检查时，应重点检查（）。
A.总工期是否符合要求
B.总造价是否符合要求
C.资源使用是否均衡
D.资源供应是否能得到保证
E.施工工艺是否满足要求
B.总造价是否符合要求
C.资源使用是否均衡
D.资源供应是否能得到保证
E.施工工艺是否满足要求
答案：A,C,D
解析：
考核施工总进度计划的编制。初步施工总进度计划编制完成后，要对其进行检查。主要是检查总工期是否符合要求，资源使用是否均衡且其供应是否能得到保证。参见教材P125。
在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是（ ）。
A.地方政府的税收
B.国外银行借款利息
C.间接费用
D.工人的工资和福利费
正确答案：A
某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。工程实施过程中，发生了以下事件。
事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到了甲施工单位报送的《工程开工报审表》后立即处理。考虑到施工许可证已获政府主管部门批准，并且总包单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。
事件2：基础工程施工时，甲施工单位发现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法马上提供变更后的施工图。总监理工程师经建设单位同意后，修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。
事件3：在主体施工时，施工总包单位甲的资金出现问题，暂时无法按分包合同约定的支付条件向乙施工单位的付款。于是乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请，项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。
事件4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2014年10月10日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收，工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。建设单位于2015年3月办理了工程竣工备案。为便于采光，建设单位于2015年5月要求乙施工单位将一面承重墙改为玻璃窗结构，乙施工单位于2015年8月底完工并正式投人使用。2015年10月该工程的给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因承重墙被破坏所致。建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理。建设行政主管部门对责任单位进行了处罚。
问题：
1．指出事件1中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
2．指出事件2中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。
3．在事件3中项目监理机构的做法是否正确?为什么?
4．指出事件4中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
5．根据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门是否应该对建设单位、监理单位、甲施工单位和乙施工单位进行处罚?并说明理由。
事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到了甲施工单位报送的《工程开工报审表》后立即处理。考虑到施工许可证已获政府主管部门批准，并且总包单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。
事件2：基础工程施工时，甲施工单位发现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法马上提供变更后的施工图。总监理工程师经建设单位同意后，修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。
事件3：在主体施工时，施工总包单位甲的资金出现问题，暂时无法按分包合同约定的支付条件向乙施工单位的付款。于是乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请，项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。
事件4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2014年10月10日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收，工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。建设单位于2015年3月办理了工程竣工备案。为便于采光，建设单位于2015年5月要求乙施工单位将一面承重墙改为玻璃窗结构，乙施工单位于2015年8月底完工并正式投人使用。2015年10月该工程的给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因承重墙被破坏所致。建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理。建设行政主管部门对责任单位进行了处罚。
问题：
1．指出事件1中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
2．指出事件2中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。
3．在事件3中项目监理机构的做法是否正确?为什么?
4．指出事件4中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
5．根据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门是否应该对建设单位、监理单位、甲施工单位和乙施工单位进行处罚?并说明理由。
答案：
解析：
1．不妥之处：建设单位接受并签发甲施工单位报送的开工报审表；
理由：开工报审表应报项目监理机构，由总监理工程师签发，并报建设单位。
2．事件2中，总监理工程师和建设单位的做法有以下两处不妥：
(1)项目监理机构收到施工单位提交的工程变更申请后，总监理工程师直接与设计单位联系不妥。
(2)总监理工程师向建设单位报告施工单位申请工程变更事宜后，随即要求修改施工图并签署变更文件不妥。
项目监理机构收到甲施工单位提交的工程变更申请后，正确的处理程序如下：
①总监理工程师报建设单位；
②建设单位联系设计单位；
③设计单位修改施工图并签署设计变更文件；
④建设单位收到设计变更文件后转交项目监理机构；
⑤总监理工程师向甲施工单位发出工程变更单。
3．不妥之处：项目监理机构受理乙施工单位的支付申请，并签发付款凭证；
理由：乙施工单位和建设单位没有合同关系。
4．(1)不妥之处一：未按时限备案；
理由：应在验收合格后15日内备案。
(2)不妥之处二：要求乙施工单位将一面承重墙改为玻璃窗结构；
理由：修改墙体结构应经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
(3)不妥之处三：要求甲施工单位无偿修理。
理由：不属于保修范围，由修改承重墙造成的已验收合格管道破坏，由乙施工单位修理。
5．(1)对建设单位应予处罚;
理由：未按时备案，擅自修改墙体结构。
(2)对监理单位不应处罚；
理由：监理单位无过错，工程已验收合格。
(3)对甲施工单位不应处罚；
理由：甲施工单位无过错，工程已验收完成，分包合同已解除。
(4)对乙施工单位应予处罚；
理由：对涉及承重墙的改造，无设计图纸施工。
理由：开工报审表应报项目监理机构，由总监理工程师签发，并报建设单位。
2．事件2中，总监理工程师和建设单位的做法有以下两处不妥：
(1)项目监理机构收到施工单位提交的工程变更申请后，总监理工程师直接与设计单位联系不妥。
(2)总监理工程师向建设单位报告施工单位申请工程变更事宜后，随即要求修改施工图并签署变更文件不妥。
项目监理机构收到甲施工单位提交的工程变更申请后，正确的处理程序如下：
①总监理工程师报建设单位；
②建设单位联系设计单位；
③设计单位修改施工图并签署设计变更文件；
④建设单位收到设计变更文件后转交项目监理机构；
⑤总监理工程师向甲施工单位发出工程变更单。
3．不妥之处：项目监理机构受理乙施工单位的支付申请，并签发付款凭证；
理由：乙施工单位和建设单位没有合同关系。
4．(1)不妥之处一：未按时限备案；
理由：应在验收合格后15日内备案。
(2)不妥之处二：要求乙施工单位将一面承重墙改为玻璃窗结构；
理由：修改墙体结构应经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
(3)不妥之处三：要求甲施工单位无偿修理。
理由：不属于保修范围，由修改承重墙造成的已验收合格管道破坏，由乙施工单位修理。
5．(1)对建设单位应予处罚;
理由：未按时备案，擅自修改墙体结构。
(2)对监理单位不应处罚；
理由：监理单位无过错，工程已验收合格。
(3)对甲施工单位不应处罚；
理由：甲施工单位无过错，工程已验收完成，分包合同已解除。
(4)对乙施工单位应予处罚；
理由：对涉及承重墙的改造，无设计图纸施工。
建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为（ ）。
A.售后服务
B.运输费用
C.付款条件
D.设备性能
B.运输费用
C.付款条件
D.设备性能
答案：B
解析：
考点:“材料和通用型设备采购招标文件主要内容”。最低投标价法：采购简单商品、半成品、原材料，以及其他性能、质量相同或容易进行比较的货物时，仅以报价和运费作为比较要素，选择总价格最低者中标。因此，本题的正确答案为B。
2021监理工程师考试试题题库5辑 第2辑
供货方比合同约定的交货日期提前 1 个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后可( )
A.拒绝提货
B.将钢材发运回供货方
C.及时提货
D.通知对方要求其承担提前期间的保管费用
E.不承担提前期间保管不善导致的货物损失
B.将钢材发运回供货方
C.及时提货
D.通知对方要求其承担提前期间的保管费用
E.不承担提前期间保管不善导致的货物损失
答案：A,C,D
解析：
根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。
A.业主方的研究试验费
B.施工方的检验试验费
C.业主方管理费
D.勘察设计费
B.施工方的检验试验费
C.业主方管理费
D.勘察设计费
答案：A
解析：
在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系是()。
A.搭接关系
B.依次关系
C.工艺关系
D.组织关系
B.依次关系
C.工艺关系
D.组织关系
答案：D
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。工作项目之间的组织关系是由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的。它不是由工程本身决定的，而是一种人为的关系。组织方式不同，组织关系也就不同。
(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（ ）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘
答案：C
解析：
本题考查的是发包人义务。在施工合同订立阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组织设计交底；（3）约定开工时间。
下列表式中，需要在专业监理工程师验收的基础上，由总监理工程师签署验收意见的是（ ）。
A.费用索赔报审表
B.监理通知回复单
C.分部工程报验表
D.施工控制测量成果报验表
B.监理通知回复单
C.分部工程报验表
D.施工控制测量成果报验表
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。分部工程所包含的分项工程全部自检合格后，施工单位应向项目监理机构报送《分部工程报验表》及分部工程质量控制资料。在专业监理工程师验收的基础上，由总监理工程师签署验收意见。参见教材P166。
标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。
A.取消合同中任何一项工作
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序
答案：A
解析：
本题考查的是变更管理。选项A缺少一个条件，就是被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；(5)为完成工程需要追加的额外工作。
《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自（ ）起。
A.开工日期前7天
B.承包人发出预付通知之日
C.开工之日
D.约定应付之日
B.承包人发出预付通知之日
C.开工之日
D.约定应付之日
答案：D
解析：
发包人不按时支付预付款，承包人在约定时间7天后向发包人发出预付通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工。发包人应从约定应付之日起，向承包人支付应付款的贷款利息。
2021监理工程师考试试题题库5辑 第3辑
当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有( )。
A、固定总价合同
B、纯单价合同
C、成本加奖励合同
D、可调总价合同
E、成本加固定百分比酬金合同
B、纯单价合同
C、成本加奖励合同
D、可调总价合同
E、成本加固定百分比酬金合同
答案：A,D
解析：
在总价合同中，工程量表和相应的报价表仅仅作为阶段付款和工程变更计价的依据，而不作为承包商按照合同规定应完成的工程范围的全部内容，所以工程量表的分项常常带有随意性和灵活性。
下列费用中，属于建筑工程费的有（ ）。
A．供暖、暖气、煤气等设备装设、油饰工程的费用
B．动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用
C．设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用
D．与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用
E．对系统设备进行单机试运行工作的投资
B．动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用
C．设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用
D．与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用
E．对系统设备进行单机试运行工作的投资
答案：A,C
解析：
BDE属于安装工程费。
图纸会审的内容包括（ ）。
A.是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署
B.设计地震烈度是否符合当地要求
C.施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备
D.地基处理方法是否合理、建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面问题
E.装饰质量是否符合要求；施工进度是否合理
B.设计地震烈度是否符合当地要求
C.施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备
D.地基处理方法是否合理、建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面问题
E.装饰质量是否符合要求；施工进度是否合理
答案：A,B,C,D
解析：
考点: “图纸会审的内容”。图纸会审的内容一般包括①是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署；②地质勘探资料是否齐全；③设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表；④设计地震烈度是否符合当地要求；⑤几个设计单位共同设计的图纸相互问有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面图之问有无矛盾；标注有无遗漏；⑥总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；⑦防火、消防是否满足要求；③建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面R尺及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚，有无钢筋明细表；钢筋的构造要求在图中是否表示清楚；⑨施工图中所列各种标准围册，施工单位是否具备；⑩材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术的应用有无问题；地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术目题，或容易导致质量、安仝、工程费用增加等方面的问题；工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理；施工安全、环境卫生有无保证；图纸是否符合监理大纲所提出的要求。因此，本题的正确答案为ABCD。
下列不属于注册监理工程师的权利的有（ ）
A.使用注册监理工程师称谓
B.依据本人能力从事相应的执业活动
C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
D.不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业
E.遵守法律、法规和有关管理规定
B.依据本人能力从事相应的执业活动
C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
D.不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业
E.遵守法律、法规和有关管理规定
答案：C,D,E
解析：
注册监理工程师的权利： ①使用注册监理工程师称谓；
②在规定范围内从事执业活动；
③依据本人能力从事相应的执业活动；
④保管和使用本人的注册证书和执业印章：
⑤对本人执业活动进行解释和辩护；
⑥接受继续教育；
⑦获得相应的劳动报酬；
⑧对侵犯本人权利的行为进行申诉。
CDE选项属于注册监理工程师应当履行的义务。
②在规定范围内从事执业活动；
③依据本人能力从事相应的执业活动；
④保管和使用本人的注册证书和执业印章：
⑤对本人执业活动进行解释和辩护；
⑥接受继续教育；
⑦获得相应的劳动报酬；
⑧对侵犯本人权利的行为进行申诉。
CDE选项属于注册监理工程师应当履行的义务。
对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括()
A、进度款是否按规定程序支付
B、竣工工程内容是否符合合同条件
C、隐蔽验收记录是否手续完整
D、预付款支付额度是否符合合同约定
E、设计变更审查、签证手续是否齐全
B、竣工工程内容是否符合合同条件
C、隐蔽验收记录是否手续完整
D、预付款支付额度是否符合合同约定
E、设计变更审查、签证手续是否齐全
答案：B,C,E
解析：
竣工结算资料审查的内容包括：①核对合同条款。竣工工程内容是否符合合同条件要求；是否按照合同规定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款等进行计取。②落实设计变更签证。设计变更审查、签证手续是否齐全。③检查隐蔽验收记录是否完整。④按照竣工图核实工程量等。
设计的（ ）决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。
A.严密性、合理性
B.严谨性、合法性
C.符合性、规范性
D.经济性、适用性
B.严谨性、合法性
C.符合性、规范性
D.经济性、适用性
答案：A
解析：
考点:工程质量形成过程与影响因素。设计的严密性、合理性决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护等措施得以实现的保证。
依据《合同法》中规定，寄送的价目表属于()。
A.要约
B.承诺
C.投标须知
D.要约邀请
B.承诺
C.投标须知
D.要约邀请
答案：D
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是《合同法》主要内容。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
本题考查的是《合同法》主要内容。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
2021监理工程师考试试题题库5辑 第4辑
下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有()。
A.总承包模式
B.EPC模式
C.CM模式
D.Partnering模式
E.ProjectControlling模式
B.EPC模式
C.CM模式
D.Partnering模式
E.ProjectControlling模式
答案：D,E
解析：
2020版教材P198-201
本题考查的是2020版教材Partnering模式。2020版教材Partnering和2020版教材Proj ect Controlling模式并不能作为一种独立存在的模式。
本题考查的是2020版教材Partnering模式。2020版教材Partnering和2020版教材Proj ect Controlling模式并不能作为一种独立存在的模式。
下列计划中，属于应急计划的是()。
A.现场人员安全撤离计划
B.材料与设备采购调整计划
C.伤亡人员援救及处理计划
D.资产和环境损害控制计划
B.材料与设备采购调整计划
C.伤亡人员援救及处理计划
D.资产和环境损害控制计划
答案：B
解析：
考点:建设工程风险管理。应急计划应包括的内容有：调整整个建设工程实施进度计划、材料与设备的采购计划、供应计划；全面审查可使用的资金情况；准备保险索赔依据；确定保险索赔的额度；起草保险索赔报告；必要时需调整筹资计划等。
能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。
A.合同当事人违约
B.地震
C.法院判决
D.仲裁机构裁决
E.物价正常波动
B.地震
C.法院判决
D.仲裁机构裁决
E.物价正常波动
答案：A,B,C,D
解析：
考点:合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项B属于自然事件；选项CD属于行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
下列选项属于合同法律关系内容的是（）。
A.主体
B.权利
C.对象
D.客体
B.权利
C.对象
D.客体
答案：B
解析：
2020版教材P6
本题考查的是合同法律关系的内容。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
本题考查的是合同法律关系的内容。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
质量管理体系和环境保护管理体系的完整性、措施的有效性属于( )的内容。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工组织设计和项目管理机构评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工组织设计和项目管理机构评审
答案：D
解析：
2020版教材P54-57
施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。
施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。
材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货地点，没有约定或者约定不明确的，则（）。
A.可以协议补充
B.不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
C.不能达成补充协议的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人
D.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，承担代办托运责任的出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人
B.不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
C.不能达成补充协议的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人
D.按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，承担代办托运责任的出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人
答案：A,B,D
解析：
合同中交货地点的确定（存在严格的先后适用顺序）
1、材料采购合同当事人约定了明确的交货地点（包括接货单位或接货人的名称）；
2、当事人没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；
3、不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定；
4、按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：
1、材料采购合同当事人约定了明确的交货地点（包括接货单位或接货人的名称）；
2、当事人没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；
3、不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定；
4、按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：
某项目施工过程中，由于施工不当发生质量事故，造成25人死亡，80人重伤，直接经济损失高达8000万元。根据建质[2010]111号文的规定，此次事故属于（）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.严重事故
B.重大事故
C.较大事故
D.严重事故
答案：A
解析：
考核工程质量事故等级划分。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。本题事故造成了25人死亡，80人重伤，满足特别重大事故条件。参见教材P190。
2021监理工程师考试试题题库5辑 第5辑
某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。
A.3．3568
B.3．4209
C.3．5687
D.3．6589
B.3．4209
C.3．5687
D.3．6589
答案：D
解析：
（15000×8%×3+15000）×（1+7%）10=36589元
在施工阶段，业主改变项目使用功能而造成投资额增大的风险属于()
A、纯风险
B、技术风险
C、自然风险
D、投机风险
B、技术风险
C、自然风险
D、投机风险
答案：A
解析：
本题已经明确说明，改变使用功能会导致投资额的增加，那么对于投资方来说，这就是纯风险。
质量管理体系包括（ ）。
A.组织确定计划
B.组织确定目标
C.为获得期望的结果确定过程
D.为获得期望的结果确定进度
E.为获得期望的结果确定所需资源
B.组织确定目标
C.为获得期望的结果确定过程
D.为获得期望的结果确定进度
E.为获得期望的结果确定所需资源
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。质量管理体系包括组织确定其目标以及为获得期望的结果确定其过程和所需资源的活动。
下列工程量中，监理理人应予计量的有（ ）。
A.发包人设计变更增加的工程量
B.承包人原因导致超出合同要求增加的工程量
C.承包人超出设计图纸要求增加的工程量
D.监理人对隐蔽工程重新检查,经检验证明工程质量符合合同要求而增加的工程量
E.承包人原因导致返工的工程量
B.承包人原因导致超出合同要求增加的工程量
C.承包人超出设计图纸要求增加的工程量
D.监理人对隐蔽工程重新检查,经检验证明工程质量符合合同要求而增加的工程量
E.承包人原因导致返工的工程量
答案：A,D
解析：
某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，该计划表明（ ）。
A.工作④→⑤为关键工作
B.工作④→⑥为关键工作
C.工作⑥→⑧的总时差为零
D.工作①→③的自由时差为1
E.工作⑦→⑧的自由时差为2
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路为①→④→⑤→⑥→⑧，工作④→⑤为关键工作，工作④→⑥不是关键工作。工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。工作⑤一⑧的总时差为19-11-5=3。工作的自由时差等于该工作完成节点的最早时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。工作①→③的自由时差为4-0-4=0，工作⑦→⑧的自由时差为19-11-6=2。
下列双代号网络图虚工作的叙述正确的是（ ）。
A、虚拟工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处
B、虚箭线代表实际工作
C、虚工作主要表示相邻两项工作之间的逻辑关系
D、虚工作既消耗时间，也消耗资源
B、虚箭线代表实际工作
C、虚工作主要表示相邻两项工作之间的逻辑关系
D、虚工作既消耗时间，也消耗资源
答案：C
解析：
本题考查的是网络图的组成。在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，称为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。在单代号网络图中，虚拟工作只能出现在网络图的起点节点或终点节点处。参见教材P36。
生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全较大事故的事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款（ ）
A.处上一年年收人百分之三十的罚款
B.处上一年年收入百分之四十的罚款
C.处上一年年收人百分之六十的罚款
D.处上一年年收人百分之八十的罚款
B.处上一年年收入百分之四十的罚款
C.处上一年年收人百分之六十的罚款
D.处上一年年收人百分之八十的罚款
答案：B
解析：
生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。
①发生一般事故的，处上一年年收人百分之三十的罚款；
②发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
③发生重大事故的，处上一年年收人百分之六十的罚款；
④发生特别重大事故的，处上一年年收人百分之八十的罚款。
①发生一般事故的，处上一年年收人百分之三十的罚款；
②发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
③发生重大事故的，处上一年年收人百分之六十的罚款；
④发生特别重大事故的，处上一年年收人百分之八十的罚款。
上一篇：2021监理工程师试题5卷
热门文章
