首页 → 监理工程师

2021监理工程师历年真题7卷

发布时间：2021-06-30

2021监理工程师历年真题7卷 第1卷

下列关于Proj ECt Controlling模式的表述中，正确的是( )。

A．Proj ECt Controlling方是业主的决策支持机构

B．Proj ECt Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流

C．业主可以向ProjE Ct Controlling方的具体工作人员下达指令

D．采用Proj ECt Controlling模式时，不再需要建设项目管理咨询单位的信息管理工作

E．ProjE Ct Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物

正确答案：ABE

铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（ ）

A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m

B.地下埋设电缆应设防护管

C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定

D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线

答案：D
解析：
铺设电缆线应符合下列规定：

①施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m。

②地下埋设电缆应设防护管。

③架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定。

④通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线。

在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（　），直到“三检”工作符合要求为止。

A.检查
B.签证
C.验收和签证
D.检查.验收和签证

答案：D
解析：
本题考查的是工程质量检验概述。在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝检查、验收和签证，直到“三检”工作符合要求为止。

下列选项中不属于接受投标书阶段的工作的是（　　）。

A.资格预审
B.接收投标书
C.宣布开标
D.招标文件的澄清

答案：C
解析：
考点:接受投标书阶段的工作。自发出招标信息开始至投标截止日期止，为接受投标书的工作阶段，包括进行资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件的澄清、接受投标人的标书等工作。

根据《合同法》，建设工程合同包括的有（ ）。

A.仓储合同
B.设计合同
C.保管合同
D.工程勘察合同
E.施工合同

答案：B,D,E
解析：
本题考核的是建设工程合同的种类。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。仓储合同与保管合同是《合同法》15类分类中的内容。

根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形有（）

A.异常不利的气候条件
B.根据合同变更的规定调整竣工时间
C.根据合同条件承包商有权获得工期顺延
D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍
E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺

答案：B,C,D
解析：
2020版教材P158-161
根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形只有下列3 种:
(1)根据合同变更的规定调整竣工时间;
(2)根据合同条件承包商有权获得工期顺延;
(3)由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍。

职工集体福利费包含在下列（　　）中。


A.现场管理费

B.生产工人日工资单价

C.企业管理费

D.基本预备费

答案：C
解析：
考点:按费用构成要素划分的建筑物安装工程费用项目组成。企业管理费的内容包括：①管理人员工资，是指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等；②办公费；③差旅交通费；④固定资产使用费，是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费；⑤工具用具使用费，是指管理使用的不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费；⑥劳动保险和职工福利费；⑦劳动保护费；⑧检验试验费；⑨工会经费，是指企业按职工工资总额计提的工会经费；⑩职工教育经费；财产保险费，是指施工管理用财产、车辆保险费；财务费，指企业为筹集资金而发生的各种费用；税金，是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等；其他，包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。

根据相关规定，通常情况下，施工方案由（ ）组织编制。

A.拟派项目经理
B.施工单位技术负责人
C.项目技术负责人
D.质量管理人员

答案：C
解析：
本题考核的是施工方案的编制。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。

2021监理工程师历年真题7卷 第2卷

下列文件中，由专业监理工程师编制并报总监理工程师批准后实施的操作性文件是()

A、监理规划
B、监理实施细则
C、监理大纲
D、监理月报

答案：B
解析：
选项A，由项目总监理工程师主持编写，经监理单位技术负责人批准。选项C，由监理单位经营部门或技术管理部门人员编写，由监理单位批准，是投标文件的组成部分。选项D，由总监理工程师主持编写并签发。

下列属于委托人违约的有（　）。

A.委托人未按合同约定支付监理报酬
B.委托人原因造成监理停止
C.委托人无法履行或停止履行合同
D.监理文件不符合规范标准及合同约定
E.监理人转让监理工作

答案：A,B,C
解析：
本题考查的是建设工程监理合同履行。在合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；（2）委托人原因造成监理停止；（3）委托人无法履行或停止履行合同；（4）委托人不履行合同约定的其他义务。选项DE属于监理人违约。

某引水隧洞工程采用城门洞形断面，断面高7.6m，宽5.7m，隧洞长5.32km，经设计阶段勘察为V 类围岩，采用钻爆法施工。施工从隧洞两端相向施工。
【事件】
施工过程中发生以下事件：
事件1:施工单位设有3t 的炸药库，炸药库设置在距离村庄100m 的空地上。
事件2:在爆破器材运输中，运输器材人员将雷管和炸药在车上码放整齐，同一辆车运输到现场，然后同时卸至施工现场。
事件3:承包人将爆破器材运至现场后，组织非爆破作业人员撤离至指定的安全地点。
事件4:由于爆破器材库距离施工现场太远，承包人将部分爆破器材临时存放于距离施工现场较近的地方，并取得了监理人的同意。第二天，承包人发现爆破器材被盗，立即报告监理人，并组织找寻。
事件5:在实施爆破完成后，有多余的爆破器材，由于第二天还要使用，因此就暂存在了施工现场，并派专人保管。
事件6:隧洞施工时，爆破完成后，监理人员首先进人洞内查看爆破效果。
事件7:隧洞相向开挖的两端相距10m 时，装炮前通知另一端暂停工作，退至安全地点。
事件8:工程完成后，承包人在征得了监理人的同意后，对过期的爆破器材进行了销毁。
【问题】
指出事件1?事件8 中的不妥之处，并说明理由。

答案：
解析：
不妥之处：
事件1:炸药库距离村庄100m 不妥。理由：炸药库距离村庄不小于300m。
事件2:炸药和雷管同车运输、同车装卸不妥。理由：雷管等起爆器材与炸药不允许同时在同一车厢或同一地点装卸。
事件3:爆破器材运至现场后再撤离非爆破人员不妥。理由：非爆破作业人员和机械设备撤离之前不应将爆破器材运到工作面。
事件4:炸药临时储存和被盗只报给监理人不妥。理由：临时存放爆破器材时，要选择安全可靠的处所单独存放，指定专人看管，并报所在地公安机关批准；若发现爆破器材丢失、被盗，应及时报告所在地公安机关。
事件5:多余爆破器材暂时存放在施工现场不妥。理由：领取数量不应超过当班使用量，剩余的要当天退回。
事件6:监理人员首先进人洞内查看爆破效果不妥。理由：爆破后应经爆破人员检查，确认安全后，其他人员方能进人现场。
事件7:相距10m 仍相向开挖不妥。理由：当相向开挖的两端相距15m 时，一端应停止掘进，单头贯通。
事件8:销毁器材仅监理人同意不妥。理由：销毁前要登记造册，提出实施方案，报上级主管部门批准，并向所在地县、市公安局备案，在县、市公安局指定的适当地点妥善销毁。销毁工作应有专人负责组织指挥，单位领导、安全技术人员以及公安保卫人员参加，并指派有经验的人员进行销毁作业。

建设工程系统内的单位，进行建设工程系统内的单位协调重点分析，主要包括（ ）。

A.设计单位
B.建设行政主管机构
C.材料和设备供应单位
D.资金提供单位
E.施工单位

答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是建设工程系统内的单位。建设工程系统内的单位，进行建设工程系统内的单位协调重点分析，主要包括建设单位、设计单位、施工单位、材料和设备供应单位、资金提供单位等。

某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明( )。

A．工作4—6为关键工作
B．工作2—5的总时差为4
C．工作7—8的自由时差为3
D．工作3—7的自由时差为2
E．工作5—9的总时差为1

答案：B,C,D
解析：

按照《建设工程监理规范》的规定，施工阶段，项目总监理工程师可将（　　）工作委托给总监理工程师代表。


A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员

B.组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料

C.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收

D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

答案：B
解析：
考点:项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：(1)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(2)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；(3)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(4)签发工程开工令、暂停令和复工令；(5)签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(6)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(7)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(8)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价
C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

答案：C
解析：
考点:材料和通用型设备采购招标文件主要内容。如果采购钢材招标，将钢筋供应作为个合同包，其中包括不同型号，投标人不能仅投其中的某一项，而必须包括全部规格和数量供应的报价。参见教材P51。

承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（　　）。

A.工程监理单位应当定期回访
B.对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录
C.对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属
D.对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任

答案：D
解析：
根据《建设工程监理规范》(GB／T50319—2013)规定的工程保修阶段服务的内容，A、B、C项属于监理单位的工作内容。D项，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。

2021监理工程师历年真题7卷 第3卷

某工程双代号网络计划如图3-75所示，图中已标明每项工作最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。

A.工作1—3的自由时差为2
B.工作2—5为关键工作
C.工作2—4的自由时差为1
D.工作3—6的总时差为零
E.工作4—7自由时差4

答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项C，工作2—4的自由时差为0。

某工程是由三个性质相同的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1=2300m3，Q2=3400m3，Q3=2700m3；H1=0．15工日／m3，H2=0．20工日／m3，H3=0．40工日／m3，则该工作的综合时间定额是()工日／m3。


A.O.35
B.0.33
C.0.25
D.0.21

答案：C
解析：
2020教材P126-129
当某工作项目是由若干个分项工程合并而成时，应分别根据各分项工程的时间定额(或产量定额)及工程量，按下列公式计算出合并后的综合时间定

根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。

A.建设单位
B.分包单位
C.总承包单位
D.建设行政主管部门

答案：C
解析：
考核《建设工程安全生产管理条例》相关内容。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。参见教材P43。

投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向()个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。

A.1
B.2
C.3
D.4

答案：C
解析：
考点:建设工程监理招标方式和程序。投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。

监理工程师受业主委托控制物资供应进度时，在受理物资供应单位投标文件时，对投标文件进行商务评价时一般应考虑的因素有()。

A.材料、设备价格
B.关税
C.材料、设备的重量和体积
D.汇率
E.付款条件

答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P138-146
监理工程师受业主委托对物资供应单位的投标文件进行商务评价时，一般应考虑以下因素：(1)材料、设备价格；(2)包装费及运费；(3)关税；(4)价格政策(固定价格还是变动价格)；(5)付款条件；(6)交货时间；(7)材料、设备的重量和体积。

某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（　　）万元。

A.72
B.84
C.120
D.1572

答案：A
解析：
2020教材P167-171
根据调值公式，则有调值后的合同价款差额△2020教材P=1500×[0．4+(0．24×1．2+0．36)-1]=72万元。

我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，其中（）是核心内容。

A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

答案：D
解析：
本题考查重点是“建设工程合同管理的目标”。我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。因此，本题的正确答案为D。@##

设备安装经检验合格后，还必须进行试车。设备试车时，试运行应坚持的步骤是（　　）。

A.先无负荷后有负荷
B.先从动系统后主动系统
C.先手控、遥控，最后自控运转
D.先高速后降至低速运转
E.先部件后组件，再单机、机组

答案：A,C,E
解析：
试运行中，应坚持以下步骤：①先无负荷到负荷；②由部件到组件，由组件到单机，由单机到机组；③分系统进行，先主动系统后从动系统；④先低速逐级增至高速；⑤先手控后遥控运转，最后进行自控运转。

2021监理工程师历年真题7卷 第4卷

工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（　　）。


A.设计单位选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案

答案：D
解析：
考点: “工程设计质量管理”。工程设计质量管理的主要工作内客：①设计单位选择；②起草设计任务书；③起草设计合同；④分阶段设计审查因此，本题的正确答案为D。

根据《建设工程质量管理条例》，责令工程监理单位停止违法行为，并处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下罚款的情形有（ ）。

A.超越本单位资质等级承揽工程
B.与建设单位串通降低工程质量
C.将不合格工程按照合格签字
D.允许其他单位以本单位名义承揽工程
E.将所承揽的监理业务转让给其他单位

答案：A,D
解析：
本题考查的是工程监理单位及监理工程师的法律责任。《建设工程质量管理条例》第六十条和第六十一条规定：“工程监理单位有下列行为的，责令停止违法行为或改正，处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书：（1）超越本单位资质等级承揽工程的；（2）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的。”

关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

答案：C
解析：
一、组织施工的方式：依次、平行、流水等。
依次施工是指将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，按施工工艺要求依次完成每一个施工过程；当一个施工对象完成后，再按同样的顺序完成下一个施工对象，依次类推，直至完成所有施工对象。
平行施工是指组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象。
流水施工是指将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业。

仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（　　）。


A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

答案：A
解析：
仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。其中，自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷时，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。

某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50％。投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为（　　）

A.I3．73％
B.26．67％
C.38．66％
D.27．54％

答案：B
解析：
项目资本金净利润率=600÷[(3000+1500)X50％]=26．67％。

工程监理企业有权对承建单位的( )进行监督。 A 建设行为B不当建设行为 C经营活动D不当经

工程监理企业有权对承建单位的（ ）进行监督。

Ａ 建设行为Ｂ不当建设行为

Ｃ经营活动Ｄ不当经营活动

正确答案：B

施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有（）。

A.该担保方式是抵押
B.该担保方式是质押
C.双方应当办理登记
D.汇票仍由施工企业保管
E.施工企业应当将汇票交付债权人

答案：B,E
解析：
2020版教材P16
本题考查的是质押。汇票是权利凭证，只能进行质押。质押的最大特点是转移占有，所以要移交给债权人。

措施项目费中的（）应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。

A.脚手架工程费
B.二次搬运费
C.安全文明施工费
D.夜间施工增加费

答案：C
解析：
考核投标报价审核方法。措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。参见教材P142。

2021监理工程师历年真题7卷 第5卷

下列选项中，属于网络计划时间参数的有()。


A.工作持续时间

B.节点时差

C.最早完成时间

D.节点最早时间

E.总时差

答案：A,C,D,E
解析：
考点:网络计划时间参数的概念。网络计划时间参数包括：(1)工作持续时间；(2)工期；(3)最早开始时间；(4)最早完成时间；(5)最迟完成时间；(6)最迟开始时间；(7)总时差；(8)自由时差；(9)节点最早时间；(10)节点最迟时间；(11)两项工作之间的时间间隔。

（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（　）。

A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

答案：A
解析：
本题考查的是评标、决标阶段的工作。确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。2020版教材P45。

资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满( )日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。

A.15
B.20
C.30
D.60

答案：D
解析：
资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满60日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。

对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（　　）

A.合格证
B.检验报告
C.进口商检证明文件
D.材料复试报告

答案：C
解析：
对于进口材料，构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同建设单位、施工单位、供货单位等相关单位有关人员按合同约定进行联合检查验收。

工程保修阶段，工程监理单位应完成的工作包括（）。

A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.督促维修
E.提出保修方案

答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P185-186
工程保修阶段工程监理单位应完成下列工作：定期回访，协调联系，界定责任，督促维修和检查验收。

关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。

A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同
B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同
C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同
D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致
E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同

答案：A,E
解析：
考核标准设计施工总承包合同。设计施工总承包合同的文件的招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同文件的要求相同。其合同文件组成与标准施工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，与标准施工合同内容相同的条款在用词上也完全一致。参见教材P119。

当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（　　）。

A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法

答案：D
解析：
不平衡报价是指在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，而将某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些。不平衡报价是单价合同投标报价中常见的一种方法。

“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的( )原则。

A.关系管理
B.全员参与
C.改进
D.以顾客为关注焦点

答案：D
解析：
本题考核的是质量管理原则。质量管理原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；改进；循证决策；关系管理。以顾客为关注焦点，是组织依存于其顾客。因此，组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。

2021监理工程师历年真题7卷 第6卷

工程质量事故的实况资料是找出质量事故原因和确定处理对策的基础，它主要来自()

A、施工单位的质量事故调查报告
B、监理单位对事故成因的分析报告
C、监理单位调查研究所获得的第一手资料
D、工程质量事故调查组的事故分析会议记录
E、有关的技术文件和档案

答案：A,C
解析：
有关工程质量事故实况的资料主要来自于施工单位的质量事故调查报告和监理单位调查研究所获得的第一手资料。

工程质量监督机构的主要任务有（　　）。


A.接受委托部门报送的质量监督报告

B.受理建设工程项目的质量监督

C.检查施工现场各方主体的质量行为

D.检查工程实体质量

E.监督工程质量验收

答案：B,C,D,E
解析：
考点: “工程质量管理主要制度”。工程质量监督机构的主要任务：①根据政府主管部门的委托，爱理建设工程项目的质量监督；②制定质量监督工作方案；③检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；④检查建设工程实体质量，地基基础、主体实地抽查，材料构配件抽查，监督地基基础、主体厦涉及安全的分部工程和质量验收；⑤监督工程质量验收；⑥向委托部门报送工程质量监督报告；⑦对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督；⑧政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。因此，本题的正确答案为BCDE。

下列组织施工的方式中，工期最长的组织方式是()。

A.流水施工
B.平行施工
C.依次施工
D.搭接施工

答案：C
解析：
2020教材P20-22
本题考查的是流水施工方式。选项D不是组织施工的方式，选项AB工期短。

承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（ ）。

A、工程验收时未发现的施工质量缺陷
B、不可抗力造成的工程损坏
C、发包人使用工程运行不当造成的损坏
D、发包人日常维护不当造成的损坏
E、承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

答案：B,C,D
解析：
考点:缺陷责任期管理。保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。如是承包商原因，则由承包商承担，如是非承包商原因，则先由发包人承担，再根据其它合同，追究真正的责任方。参见教材 P125。

合同的（　　）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。


A.专用条款和普通条款

B.专用条款和基本条款

C.通用条款和基本条款

D.通用条款和专用条款

答案：D
解析：
考点:“设计施工总承包合同的订立”。合同的通用条款和专用条款尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。因此，本题的正确答案为D。

在施工作业技术活动运行过程中，监理工程师对现场计量操作的质量控制包括（　　）。

A.审核计量作业人员的技术资格
B.检查计量作业人员的操作方法是否妥当
C.检查计量器具的标定证明文件
D.检查检测仪器的精确度是否符合要求

答案：B
解析：
监理工程师对计量工作的质量监控包括：①施工过程中使用的计量仪器、检测设备、称重衡器的质量控制；②从事计量作业人员技术水平资格的审核；③现场计量操作的质量控制。作业者的实际作业质量直接影响到作业效果，计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否得当。@##

某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如图4-12前锋线所示。由图可以看出()。

A.第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期

B.第6周末检查时，工作E进展正常，不影响总工期

C.第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期

D.第1o周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期

E.第1O周末检查时，工作J拖后1周，不影响总工期

答案：B,C,D
解析：
考点:前锋线比较法。选项A，第6周检查时，工作A拖后两周，工作A总时差1周，影响总工期1周；选项E，第10周末检查时，工作J拖后一周，因为J是关键工作，影响总工期1周。图中关键线路是B—E—J—M。

某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75％支付工程款，工程质量为合格，保修金为3％，合同总工期为32个月。
某总承包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时，总承包单位提出索赔事项如下：
(1)特大暴雨造成停工7天，开发商要求总承包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。
(2)本工程设计采用了某种新材料，总承包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。
(3)工程主体完工3个月后，总承包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
(4)总承包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。
问题：
1.偿债能力评价还包括哪些指标?
2.计算本工程签约合同价(单位万元，保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有哪些?
3.列式计算三个基坑围护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定选择哪个方案。
4.总承包单位提出的索赔是否成立?并说明理由

答案：
解析：
1.偿债能力评价还包括资产负债率。
2.本工程签约合同价=82000+20500+12800+2470+3750=121520.00万元。
强制性规定还有对工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则。
3.A施工方案的成本系数=8750/(8750+8640+8525)=0.338。
B施工方案的成本系数=8640/(8750+8640+8525)=0.333。
C施工方案的成本系数=8525/(8750+8640+8525)=0.329。
A施工方案的价值系数=0.33/0.338=0.976。
B施工方案的价值系数=0.35/0.333=1.051。
C施工方案的价值系数=0.32/0.329=0.973。
因B施工方案价值系数为1.051，所以最终选择B施工方案。
4.总承包单位提出的索赔成立与否及理由：
(1)索赔成立，可获得索赔金额为5.60万元；
理由：根据合同示范文本的内容，停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担。
(2)索赔成立，可获得索赔金额为4.60万元； 理由：新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由发包人在工程建设其他费中列支，不包含在建筑安装工程费当中。
(3)索赔成立，可获得索赔金额为68.00万元； 理由：脚手架留置的时间已超过原审批计划，总包单位应发包人要求合其单独发包的工程，费用应由发包人承担。
(4)索赔不成立，可获得的索赔金额为0.00万元；
理由：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中并未对垫资利息进行约定，因此利息不予补偿。

2021监理工程师历年真题7卷 第7卷

区别流水施工组织方式的特征参数是（）。

A.流水节拍
B.流水步距
C.施工段数
D.施工工期

答案：A
解析：
2020版教材P24
本题考查的是流水施工组织方式的区别。根据流水施工组织方式的概念，区别流水施工组织方式的特征参数是流水节拍。

建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是()。

A.设计阶段
B.施工招标阶段
C.施工阶段
D.竣工阶段

答案：A
解析：
投资控制贯穿于项目建设的全过程。从该图可看出，影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建 设周期四分之一的技术设计结束前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为 75%～95%； 在技术设计阶段，35%～75%；在施工图设计阶段，5%～35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以 前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。

依据《建筑法》，当施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定时，工程监理人员应当()。

A.报告建设单位
B.要求建筑施工企业改正
C.报告建设单位要求建筑施工企业改正
D.立即要求建筑施工企业暂时停止施工

答案：B
解析：
《建筑法》第三十二条规定，建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。


某委托监理的工程，施工合同工期为20个月，土方工程量为28000m3，土方单价为1 8元/m3。施工合同中规定，土方工程量超出原估计工程量1 5%时，新的土方单价应调整为1 5元/m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-8所示（时间单位：月）。其中工作A、E、J共用一台施工机械且必须按顺序施工。



【问题】


1．为确保工程按期完工，图5-8中哪些工作应为重点控制对象？施工机械闲置的时间是多少？


2．当该计划执行3个月后，建设单位提出增加一项新的工作F。根据施工组织的不同，工作F可有两种方案，方案1如图5-9所不，方案2如图5-10所示。



经监理工程师确认，工作F的持续时间为3个月。比较两种组织方案哪一个更合理。为什么？


3．如果所增加的工作F为土方工程，经监理工程师复核确认的工作F的土方工程量为10000m3，则土方工程的总费用是多少？



答案：
解析：

本题主要考查了大纲中网络计划工期优化及计划调整方法，关键线路和关键工作的确定方法的有关内容。


1．重点控制对象为A、E、H、K、M工作，施工机械闲置时间为4个月。


2．方案1工期2 1个月，机械闲置时间为6个月；方案2工期为20个月，机械闲置时间为4个月。所以方案2更合理，工期短，机械闲置时间少。


3．新增F工作增加土方工程量10000m3，超出原估算土方工程量的15%；10000m3＞28000*15%= 4200(m3)；超出部分为：10000 - 4200=5800（m3）。土方工程总费用： (28000+4200)*181-5800*15=66. 66（万元）。


由建设单位项目负责人组织单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（　）。

A、施工单位
B、设计单位
C、监理单位
D、劳务单位
E、供货单位

答案：A,B,C
解析：
本题考查的是单位工程质量验收。建设单位项目负责人组织设计、勘察、监理、施工等单位项目负责人进行单位工程验收。

下列选项中，属于公开招标缺点的是()。

A.招标时间短
B.招标费用较高
C.不需要发布招标公告
D.不需进行资格预审

答案：B
解析：
2020版教材P65-67
公开招标的缺点是，准备招标、资格预审和评标的工作量大，因此，招标时间长、招标费用较高。

某高速公路工程项目，建设单位通过公开招标方式分别确定了某监理单位和甲施工单位，并按规定签订了监理合同和施工合同。施工合同约定的施工单位承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目，其中，子项目A包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分，在经监理工程师审查，并报建设单位同意后施工单位将拆除废弃建筑物部分分包给具有相应资质的乙施工单位。在该工程项目施工过程中发生了下列事件：事件1：由于拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员及有关专家参加的专家论证、审查会。会后，乙施工单位将该专项施工方案送交项目监理机构，要求总监理工程师审批。总监理工程师认为该专项施工方案已通过专家论证，便签字同意实施。事件2：在该工程项目开工前，建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内，将资质等级证书与专项施工方案报送工程所在地交通（建设）行政主管部门。事件3：受金融危机影响，建设单位于2012年1月20日正式通知甲施工单位与监理单位，缓建尚未施工的子项目D、E。而此前，甲施工单位已按照批准的计划向某机械厂订购了用于子项目D、E的工程设备，并向其支付定金300万元。鉴于无法确定复工时间，建设单位于2012年2月10日书面通知甲施工单位解除施工合同。
【问题】4.事件3中，若解除施工合同，根据现行公路工程专用合同条款的有关规定，甲施工单位应得到哪些费用补偿？

答案：
解析：
4.事件3中，若解除施工合同，甲施工单位应得到的费用补偿包括：（1）合同解除日以前所完成工作的价款；（2）按批准的采购计划订购工程材料、工程设备和其他物品的款项；（3）为完成工程所发生的，而建设单位未支付的款项；（4）施工单位撤离施工场地的合理费用；（5）施工单位所有人员的合理造散费用；（6）由于解除合同应赔偿的施工单位损失补偿费用；（7）按合同规定在合同解除日前应支付施工单位的其他金额。

下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（　　）。

A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的加工处理
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.分析进度偏差对后续工作的影响

答案：B
解析：
在建设工程实施过程中，监理工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，发 现问题后，及时采取措施加以解决。进度监测系统过程： （一）进度计划执行中的跟踪检查 （二）实际进度数据的加工处理 （三）实际进度与计划进度的对比分析 选项A、C、D，是属于“建设工程进度调整系统过程”。

上一篇：2021监理工程师考试真题6节

下一篇：2021监理工程师预测试题5卷

相关文章
热门文章
推荐文章