2021监理工程师考试真题8节

发布时间:2021-06-29

2021监理工程师考试真题8节 第1节


工程开工前,施工单位应结合工程实际确认危险性较大的单项工程清单,对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制( )。

A.专项施工方案
B.施工方案
C.专家论证方案
D.专项专家论证方案

答案:A
解析:
本题考查的是施工安全技术措施审核和施工安全管理。工程开工前,施工单位应结合工程实际确认危险性较大的单项工程清单,对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案,对于超过一定规模的危险性较大的单项工程,应组织专家对专项施工方案进行审查论证。


关于内部收益率指标的说法,错误的是( )。

A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况
B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率
C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率
D.对于具有非常规现金流量的项目来讲,其内部收益率往往不是唯一的

答案:C
解析:


在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起(  )个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。


A.6

B.3

C.2

D.1

答案:D
解析:
考点:法律。在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。


根据《建设工程安全生产管理条例》,针对(  )编制的专项施工方案,施工单位还应组织专家进行论证、审查。


A.起重吊装工程

B.脚手架工程

C.高大模板工程

D.拆除、爆破工程

答案:C
解析:
考点:“建设工程安全生产管理条例——施工单位的安全责任”。《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。因此,本题的正确答案为C。


(2016年真题)经返修或加固处理的分部工程,在(  )的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸
B.不造成永久性影响
C.不影响结构安全和主要使用功能
D.不影响基本使用

答案:C
解析:
经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。经法定检测机构检测鉴定后认为达不到规范的相应要求,即不能满足最低限度的安全储备和使用功能时,则必须进 行加固或处理,使之能满足安全使用的基本要求。这样可能会造成一些永久性的影响,如增大结构外形尺寸,影响一些次要的使用功能。但为了避免建筑物的整体或局部拆除,避免社会财富更大的损失,在不影响安全和主要使用功能条件 下,可按技术处理方案和协商文件进行验收,责任方应按法律法规承担相应的经济责任和接受处罚。需要特别注意的 是,这种方法不能作为降低质量要求、变相通过验收的一种出路。


在施工实践中,经常由于( )的发生引起进度计划的调整,从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。

A.资源分配的调整
B.施工进度计划的调整
C.施工进度延误事件
D.资金分配的调整

答案:C
解析:
本题考查的是期延误派生费用分析。在施工实践中,经常由于施工进度延误事件的发生引起进度计划的调整,从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。


施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于( )个。A4 B10 C5 D3

施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于( )个。

A4 B10

C5 D3

正确答案:D


2021监理工程师考试真题8节 第2节


某施工单位承建一座大桥,该桥处在施工进度网络计划中的关键线路上。在架设T梁时,当地突发泥石流,导致2号桥墩被泥石流冲垮,使已架设的T梁坠毁报废,造成直接经济损失49万元,无人员伤亡。这次泥石流的发生也导致该桥梁全面停工,造成了工期延误。事后查证被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。该施工单位认为所发生的泥石流无法预见的,属于不可抗力,为业主应承担的风险,造成工程损坏应由业主承担,受损工程应予以计量。同时施工单位按合同规定提出了工期索赔要求。
【问题】4.试分析施工单位的工期索赔要求是否成立?为什么?

答案:
解析:
4.施工单位的工期索赔要求成立。因为泥石流的发生属于不可抗力,这是施工单位无法预见的,造成工期延误并非施工单位的过错或责任,且该事件发生在关键线路上。


根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单包括( )。

A.施工机械使用费清单
B.零星工作价格清单
C.主要材料价格清单
D.措施项目清单
E.其它项目清单

答案:D,E
解析:
2020教材P130-133
工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。


根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位向建设单位出具的质量保修书中应明确建设工程的( )。

A、保修范围
B、保修期限
C、保修要求
D、保修责任
E、保修费用

答案:A,B,D
解析:
考点:《建设工程质量管理条例》相关内容。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。参见教材 P33。


为把质量隐患消灭在萌芽状态,在( )的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批
B.分项工程
C.子分部工程
D.分部工程

答案:A
解析:
本题考查的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。一般情况下,不合格现象在检验批验收时就应发现并及时处理。


以下不属于设计衬砌断面主要解决的()

A.内轮廓线

B.轴线

C.厚度

D.角度

答案:D
解析:
设计衬砌断面主要解决内轮廓线、轴线和厚度三个问题


(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项内容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后(  )天内通知承包人。

A.28
B.30
C.56
D.60

答案:A
解析:
(二)施工期运行
  一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用。
  施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时,由承包人进行修复,并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。
(三)合同工程的竣工验收
承包人提交竣工验收申请报告;
监理人审查竣工验收报告;
认为不具备条件,在28天内通知承包人整改;
认为具备条件,在28天内提请发包人验收;
发包人组织进行工程验收。


编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。

A、申请人须知前附表
B、资格审查办法
C、投标人须知前附表
D、资格预审公告

答案:B
解析:
本题考查的是标准施工招标文件概述。标准资格预审文件不加修改引用:申请人须知(申请人须知前附表除外);资格审查办法(资格审查办法前附表除外)。标准施工招标文件不加修改引用:投标人须知(投标人须知前附表和其他附表除外);评标办法 (评标办法前附表除外);通用合同条款。参见教材P21。


2021监理工程师考试真题8节 第3节


按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成,建筑安装工程费用中的措施费包括(  )。

A.建筑材料一般鉴定检查费
B.施工机械经常修理费
C.临时设施费
D.环境保护费
E.工程定额测定费

答案:C,D
解析:
考点:按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。建筑安装工程费用中的措施费包括以下内容:安全文明施工费;夜间施工增加费;二次搬运费;大型机械设备进出场及安拆费;冬雨期施工增加费;脚手架工程费;已完工程及设备保护费;特殊地区施工增加费、工程定位复测费等。选项A属于企业管理费;选项B属于施工机具使用费;选项E已不再征收。


根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期为( )。
 

A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天
C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天
D.工程接收证书颁发日

答案:A
解析:
本题考查的是竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。


国家实行建设工程质量监督管理制度,工程质量监督机构的主要任务包括( )。

A.向委托部门报送工程质量监督报告
B.会同建设、监理单位检查施工承包单位的质量行为
C.对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查
D.监督工程质量验收
E.对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督

答案:A,C,D,E
解析:
本题考查的是工程质量管理主要制度。工程质量监督机构的主要任务包括:(1)根据政府主管部门的委托,受理建设工程项目的质量监督。(2)制定质量监督工作方案。(3)检查施工现场工程建设各方主体的质量行为。(4)检查建设工程实体质量-地基基础、主体实地抽查,材料构配件抽查。监督地基基础、主体及涉及安全的分部工程和质量验收。(5)监督工程质量验收。(6)向委托部门报送工程质量监督报告。(7)对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。(8)政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。


关于桥涵工程环境保护监理要点,说法正确的有( )。

A.在桥涵工程开工前,应审批施工方案中的环保措施
B.根据工程情况,确定本阶段环保监理的巡视旁站计划,对建设单位环保措施的执行效果进行检查
C.基坑开挖的弃土堆放地点应事先经监理工程师同意
D.应经常根据巡视检查钻孔桩泥浆水的处理效果,对发生泄漏或任意排放的,应书面责令施工单位改正
E.需要围堰施工的,应事先取得当地水利部门的许可,手续完备并经审查后才能施工

答案:A,C,E
解析:
本题考查的是施工阶段的环境保护监理。选项B,根据工程情况,确定本阶段环保监理的巡视旁站计划,对施工单位环保措施的执行效果进行检查;选项D,应经常根据巡视检查钻孔桩泥浆水的处理效果,对发生泄漏或任意排放的,应当场责令施工单位改正。


某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订了总包单位,实施过程中发生如下事件:
事件1:桩基础工程完工并经验收后,基础局部出现开裂,经调查分,该质量事故是由于设计不当所致。
事件2:主体工程施工过程中,因出现百年一遇的特大暴雨造成损失。施工单位及时向监理机构提出如下索赔:
(1)在建工程损失8万元,施工机具损坏损失3万元;
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金1万元;
(3)施工机械闲置、施工人员窝工损失2万元;
(4)工程清理、修复费用1万元;
(5)工期补偿7天。
事件3:为了保证按期完工,甲施工单位经建设单位同意后,将装饰工程分包给乙施工单位,乙施工单位向监理机构提交了《分包单位资格报审表》及相关资料,专业监理工程师审查认可后,同意分包单位进场施工。
事件4:工程竣工验收时,建设单位要求甲施工单位汇总甲、乙施工单位的工程档案后提交项目监理机构,由项目监理机构组织工程档案验收。
<1> 、针对事件1,写出项目监理机构对质量事故的处理程序。
<2> 、事件2中,不可抗力损失的承担原则是什么?项目监理机构对施工单位提出的索赔应如何处理?
<3> 、事件3中,有哪些不妥,说明理由。
<4> 、指出事件4中建设单位要求的不妥之处,说明理由。

答案:
解析:
1.该质量事故的处理程序如下:
(1)报建设单位同意后,及时下达工程暂停令;
(2)审查事故处理技术方案;
(3)跟踪监督桩基础工程处理过程;
(4)验收桩基础工程处理结果;
(5)经建设单位同意后签发工程复工令;
(6)将完整的质量事故处理记录整理归档。
2.根据《标准施工合同示范文本》因不可抗力造成损失,不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担:
(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(2)承包人设备的损坏由承包人承担;
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
(4)停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
项目监理机构对施工单位的索赔申请应处理如下:
(1)在建工程损失8万元,同意该部分索赔;施工机具损坏损失3万元,不同意该部分索赔;
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金1万元,不同意该部分索赔;
(3)施工机械闲置、施工人员窝工损失2万元,不同意该部分索赔;
(4)工程清理、修复费用1万元,同意该部分索赔;
(5)工期补偿7天,同意该部分索赔。
3. (1)分包单位向监理机构提交了《分包单位资格报审表》及相关资料不妥,按照总分包的合同管理关系,分包单位的资格报审表及相关资料应通过施工单位报送。
(2)专业监理工程师审查认可后,同意分包单位进场施工不妥。专业监理工程师对分包单位的资格材料进行完整的审查后,还应提交由总监理工程师认可,由总监理工程师签发同意分包单位进场的通知。
4.建设单位要求将工程档案提交项目监理机构,由项目监理机构组织工程档案验收不妥。
理由:工程档案应提交建设单位,由建设单位对工程档案进行验收。


施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前(  )书面通知项目监理机构。

A.8小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时

答案:C
解析:
施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时书面通知项目监理机构。


监理单位接受建设单位委托实施工程项目全过程监理时,需要()

A、编制设计和施工总进度计划
B、审查设计单位和施工单位提交的进度计划
C、编制单位工程施工进度计划
D、编制详细的出图计划并控制其执行

答案:B
解析:
监理单位对工程项目实施全过程监理包括设计准备阶段、设计阶段和施工阶段。监理单位的任务一般只负责编制监理进度计划,审查设计单位、施工单位提交的进度计划。


2021监理工程师考试真题8节 第4节


根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中的定由( )投保为宜。

A:发包人
B:由其中一个承包人
C:由多个承包人分别
D:组成联合体

答案:A
解析:
本题考查的是明确保险责任。如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,由几家承包人分别投保的话,有可能产生重复投保或漏保,此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定,由发包人办理工程保险和第三者责任保险。参见教材P81。


承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能有()。

A.施工图纸有误
B.拖延支付工程款
C.监理人发布错误的指令
D.变更工程的估价认为过少
E.施工中遇到暴风天气

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是施工分包合同管理。承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是:应由业主承担风险的事件;业主的违约行为;监理人的失职行为;执行监理人指令后对补偿不满意。


根据《建设工程监理规范》,监理工作总结应包括的内容有( )。

A.监理工作程序
B.监理工作成效
C.监理工作流程
D.项目监理目标
E.项目监理机构

答案:B,E
解析:



某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范)文本》签订了工程施工合同,工程未投保保险。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:


(1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任,故应由业主承担赔偿责任。


(2)给已建部分工程造成破坏1 8万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。


(3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。


(4)建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元,一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元,业主应给予赔偿。


(5)施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。


(6)准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元,业主应该支付。


(7)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。


(8)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。


【问题】


1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)。


2.因不可抗力发生的风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求,应如何处理(请逐条回答)?



答案:
解析:

1.监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作:(1)进行调查、取证;(2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;(3)分清责任,认可合理索赔;(4)与施工单位协商,统一意见;(5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。


2.不可抗力风险承担责任的原则:(1)工程本身的损害由业主承担;(2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;(4)所需清理、恢复工作的费用,由业主承担;(5)工期给予顺延。处理方法:(1)经济损失按上述原则由双方分别承担,工期延误应予签证顺延;(2)因工程修复、重建的1 8万元工程款应由业主支付;(3)索赔不予认可(索赔不成立),由施工单位承担;(4)建设方聘请的顾问受伤需医疗费用1万元,由业主支付;路人的医疗费应该由买保险的一方出,而建设方应该购买第三者责任险,故由业主支付;(5)索赔不予认可(索赔不成立),由施工单位承担;(6)准备安装的设备修复费用2万元,业主应该支付;(7)认可顺延合同工期8天;(8)清理现场费用,由业主承担。



工程建设法律关系的构成要素是指( )。

A.主体
B.形式
C.客体
D.内容
E.目标

答案:A,C,D
解析:


根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于交付设备检验的说法,正确的有()

A、卖方既可自己,也可派代表参加检验
B、检验只能在交货地点进行
C、需要协助的检验费用均应由买方承担
D、卖方应交付制造商的检验证书
E、制造商检验的细节应附在检验证书后面

答案:A,D,E
解析:
买方或其代表应有权检验和(或)测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试,以及在何处进行这些检验和测试。在交货前,卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。


某双代号网络计划如下图(图中粗实线为关键工作),若计划工期等于计算工期,则自由时差一定等于 总时差且不为零的工作有( )。

A.1-2
B.3-5
C.2-7
D.4-5
E.6-8

答案:D,E
解析:
这道题用闭合线路可以快速准确的确定答案。符号条件只有:工作4-5,工作6-8,工作7-8。工 作1-2,很明显是没有自由时差的,而其总时差=本工作的自由时差+紧后各线路波形线和的最小值。


2021监理工程师考试真题8节 第5节


一般而言,设计单位在设计工作中,不可以注明选用材料、构配件和设备的(  )。


A.规格

B.型号

C.性能

D.供应商

答案:D
解析:
考点:勘察、设计单位的质量责任。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外,设计单位不得指定生产厂、供应商。


不接受任何可能影响其独立判断的报酬属于FIDIC道德准则中的(  )。


A.对社会和咨询业的责任

B.廉洁和正直

C.公平

D.反腐败

答案:C
解析:
考点:“咨询工程师的职业道德”。FIDIC道德准则要求咨询工程师具有正直、公平、诚信、服务等的工作态度和敬业精神,充分体现了FIDIC对咨询工程师要求的精髓,主要内容中的公平包括:①在提供职业咨询、评审或决策时公平地提供专业建议、判断或决定;②为客户服务过程中可能产生的一切潜在的利益冲突,都应告知客户;③不接受任何可能影响其独立判断的报酬。因此,本题的正确答案为C。


(2017年真题)技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是 ( )。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标

答案:D
解析:
1)召开第二次开标会 在招标文件规定的时间和地点进行公开开标,虽然投标人递交了修改后的技术标和就此方案编制的商务标, 但会上只宣读修改后的技术标,不开商务标;凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投 标。【注释】技术标与商务标不同时启封的目的,是为了避免评标委员因商务标中的报价和优惠条件而影响对优秀技术 方案的客观选择。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。 2)第二阶段评标 评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性修改,未达到要求的标书将被淘汰;评 标委员分别对各标书进行详细评审,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面 文件作为投标书的组成部分。 选出几个较好的技术标,然后开启技术标被选中的投标人的商务标,此时可不公开开标;技术标未通过者,商 务标原封不动退还给投标人。 确定投标书的排序,推荐中标人,最终定标签订合同


根据交通运输部针对公路工程造价费用构成相关规定,下列选项中属于建筑安装工程费的有( )。

A.直接费
B.措施费
C.企业管理费
D.专项费用
E.研究试验费

答案:A,B,C,D
解析:
选项 E 错误,研究试验费属于工程建设其他费。


根据《标准设计施工总承包合同》,无论承包人复核是否发现问题,导致承包人费用增加时,均由发包人承担责任的有()。

A.引用的原始数据和资料错误
B.对工程的功能要求错误
C.对工程进度的要求不合理
D.试验和检验标准不准确
E.对项目生产工艺的要求错误

答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。无论承包人复核时发现与否,由于以下资料的错误,导致承包人增加费用和(或)延误的工期,均由发包人承担,并向承包人支付合理利润:(1)发包人要求中引用的原始数据和资料;(2)对工程或其任何部分的功能要求;(3)对工程的工艺安排或要求;(4)试验和检验标准;(5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。


在工程勘察过程中,工程监理单位应提供的服务包括( )。

A.协助建设单位编制工程勘察设计任务书
B.检查勘察单位内业是否规范
C.应审查工程勘察单位提交的勘察方案
D.对重要点位的勘探与测试应进行现场检查
E.由总监理工程师组织编制勘察评估报告

答案:B,C,D,E
解析:


某公路工程,建设单位通过招标方式选择施工单位和监理单位。在施工招标和施工过程中发生以下事件:事件1:招标人在组织评审A、B、C、D、E五家施工单位的投标文件时发现,A单位施工方案工艺落后,报价明显高于其他投标单位报价;B单位投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;C单位投标文件符合招标文件要求;D单位的报价总额有误;E单位投标文件中某分部工程的报价有个别漏项。事件2:为确保深基坑开挖工程的施工安全,施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期,施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。事件3:施工单位对某分项工程的混凝土试块进行试验,试验数据表明混凝土质量不合格。于是委托经监理单位认可的具有相应资质的检测单位对该分项工程混凝土实体进行检测,检测结果表明,混凝土强度达不到设计要求,须加固补强。事件4:专业监理工程师巡视时发现,施工单位采购进场的一批钢材准备用于工程,但尚未报验。
【问题】1.事件1中A、B、D、E四家单位的投标文件是否有效?分别说明理由。

答案:
解析:
1.事件1中A、B、D、E四家单位的投标文件是否有效的判断及理由如下:(1)A施工单位的投标文件有效。理由:施工方案工艺落后这是技术的缺陷和报价方面的竞争力弱的表现,并没有不符合招标文件的要求,这属于投标文件中的细微偏差。(2)B施工单位的投标文件无效。理由:这不符合招标文件规定的形式评审标准,属于重大偏差,视为对招标文件未作出实质性响应,对投标文件作废标处理。(3)D施工单位的投标文件有效。理由:报价总额有误属于细微偏差,细微偏差修改后仍属于有效标书。(4)E施工单位的投标文件有效。理由:投标文件中报价有个别漏项属于细微偏差,细微偏差修改后仍属于有效标书。


2021监理工程师考试真题8节 第6节


按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定,建筑安装工程直接工程费中的材料费包括材料( )。

A.运杂费

B.二次搬运费

C.运输损耗费

D.检验试验费

E.采购及保管费

正确答案:ACDE


关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是()

A、两者订立的情形不同
B、两者的法律后果不同
C、当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同
D、当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同

答案:B
解析:
可变更合同与可撤销合同订立的情形相同,人民法院或仲裁机构不得主动变更或撤销合同。当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。


某施工项目招标采用评标价法评标,招标文件规定工期提前1个月,评标优惠20万元。某投标人报价1000万元,工期提前1个月,如果只考虑工期因素,则其评标价应为( )


A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元

答案:C
解析:
评标价=1000-20=980(万元)。


下列选项中,可调总价合同的风险分担方式为()。

A.承包方承担通货膨胀风险,发包方承担其他风险
B.发包方承担通货膨胀风险,承包方承担其他风险
C.承包方承担一切风险
D.发包方承担一切风险

答案:B
解析:
2020教材P146-151
可调总价合同对合同实施中出现的风险做了分摊,发包方承担通货膨胀的风险,而承包方承担合同实施中实物工程量、成本和工期因素等的其他风险。


在工程设计者如期编制完初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段等各阶段计划工作后,若在比较定期计划进度与实际进度时发现存在偏差,作为监理工程师应该( )。

A.分析原因,采取进度加快措施;纠偏行动,落实进度加快措施
B.不予追究,直接进度报告
C.立即断定进度计划出现问题
D.直接转入技术设计阶段,施工图设计阶段,编制采购计划和招标计划,并控制执行

答案:A
解析:
本题考查重点是“监理单位的进度监控”。监理工程师对于设计进度的监控应实施动态控制。在设计工作开始之前,首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中,监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况,并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差,就应在分析原因的基础上提出纠偏措施,以加快设计工作进度。必要时,应对原进度计划进行调整或修订。因此,本题的正确答案为A。


某工程招标控制价为 3192 万元,发包人与承包人签订的施工合同约定:
(1)签约合同价为 3000 万元,工期 6 个月。
(2)工程预付款为签约合同价的 15%,工程预付款分别在开工后第 3、4、5 月 等额扣回。
(3)工程进度款按月结算,每月实际付款金额按承包人实际结算款的 90%支付。
(4)当工程量偏差超过 15%,且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超 过 15%时,按《建设工程工程量清单计价规范》中“工程量偏差”调价方法,结合承 包人报价浮动率确定是否调价。
(5)竣工结算时,发包人按结算总价的 3%扣留质量保证金。施工过程中发生如 下事件: 事件 1:基础工程施工中,遇到未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方 案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用,又新增了措施项目,并造成工程延期。
事件 2:事件 1 发生后,为确保工程按原合同工期竣工,建设单位要求施工单位 加快施工。为此,施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。
事件 3:施工中由于设计变更,导致土方工程量由 1520m3变更为 1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为 60 元/m3,施工单位投标报价的综合单价为 50 元/m3。
事件 4:经项目监理机构审定的 1-6 月实际结算款(含设计变更和索赔费用)见 下表。

问题:
1.事件 1 中,处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应如何调整?新增措 施项目的措施费应如何调整?
2.事件 2 中,项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求?说明理由。
3.事件 3 中,分析土方工程综合单价是否可以调整。
4.工程预付款及第 3、4、5 月应扣回的工程款各是多少?依据表中数据,项目监理机构 1~5 月应签发的实际付款金额分别是多少?6 月份办理的竣工结算款是 多少?



答案:
解析:
1.事件1中:
(1)对已有措施项目增加的措施费,按照原有措施费有组价方法调整。
(2)对新增措施项目的措施费,应按照规范中工程变更相关条款确定单价,由施工单位提,经发包人确认并调整合同价款。
2.事件2中,项目监理机构应批准施工单位的费用补偿。理由:根据《建设工程工程量清单计价规范》中关于提前竣工(赶工补偿)的规
定,工程实施过程中,发包人要求合同工程提前竣工的,应征得承包人同意后与承包人商定釆取加快工程进度的措施,并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。3.事件3中,增加的土方工程量偏差
=(1824-1520)/1520×100%=20%>15%,工程量偏差超过15%。对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差=(60-50)/60×100%=17%>15%,因此
根据施工合同约定,应按《建设工程工程量清单计价规范》中“工程量偏差”调价方法,结合承包人报价浮动率确定是否调价。
施工单位投标报价的浮动率=(3192-3000)/3192×100%=6%;
60×(1-6%)×(1-15%)=47.94元/m3<50元/m3;所以事件3中,土方工程综合单价可以不予调整。
4.(1)预付款=3000×15%=450万元
第3、4、5月每月应扣回的工程款=450/3=150万元
(2)依据表中数据,1-5月应签发的实际付款金额如下:1月份:400×90%=360万元;
2月份:550×90%=495万元;
3月份:500×90%-150=300万元;
4月份:450×90%-150=255万元;
5 月份:400×90%-150=210 万元。
(3)6 月份累计完成合同价:400+550+500+450+400+460=2760 万元
6 月份办理的竣工结算款:460×90%+2760×(1-3%-90%)=607.20 万元
或:2760×(1-3%)-(450+360+495+300+255+210)=607.20 万元


(2011年真题)根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于企业不使用政府资金投资建设的项目,视情况实行( )。

A.审核制或备案制
B.核准制或备案制
C.审批制或审核制
D.核准制或审批制

答案:B
解析:
本题考核投资项目决策管理制度。


2021监理工程师考试真题8节 第7节


下列关于《监理通知回复单》应用的说法中,正确的是( )。

A、一般可由原发出《监理通知单》的监理员进行核查,认可整改结果后予以签认;重大问题可由专业监理工程师进行核查签认
B、一般可由原发出《监理通知单》的专业监理工程师进行核查,认可整改结果后予以签认;重大问题可由总监理工程师进行核查签认
C、对重要的《监理通知单》,施工单位必须要向项目监理机构报送《监理通知回复单》
D、由建设单位技术负责人对《监理通知单》予以答复

答案:B
解析:
考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。选项 A 错误,正确的表述应为选项 B的内容;选项 C 错误,施工单位在收到《监理通知单》(表 A.0.3)后,按要求进行整改、自查合格后,第 6页应向项目监理机构报送《监理通知回复单》,意即对每一份《监理通知单》都要予以回复。选项 D 错误,《监理通知单》应由施工单位负责回复。参见教材 P166。


(  )是政府对工程监理执业人员实行市场准人控制的有效手段。


A.监理工程师执业资格考试

B.监理工程师注册

C.监理工程师继续教育

D.监理工程师备案登记

答案:B
解析:
考点:“监理工程师注册”。监理工程师注册是政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的有效手段。取得监理工程师资格证书的人员,经过注册方能以注册监理工程师的名义执业。监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩,按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别,按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册。因此,本题的正确答案为B。


建设工程投资控制最主要的阶段是( )。A施工阶段B招标阶段C竣工验收阶段D设计阶段

建设工程投资控制最主要的阶段是( )。

A施工阶段B招标阶段

C竣工验收阶段D设计阶段

正确答案:D


采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划,需要满足的要求有()。


A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系

B.优先压缩自由时差大的工作持续时间

C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差

D.采用增加资源投入措施

E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上

答案:D,E
解析:
考点:进度计划的调整方法。选项A错误,采用缩短某些工作的持续时间的方法,不能改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系;选项B错误,在缩短持续时间的工作选择中,应当优先考虑缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作、有充足备用资源的工作、缩短持续时间所需增加的费用最少的工作;选项C错误,某项工作进度拖延的时间超过其总时差时,可以采用缩短持续时间的方法调整进度计划。


下列选项中,属于监理工程师审核施工进度计划内容的有(  )。

A.是否明确进度控制人员的职责分工
B.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
C.是否按工程量清单对分部分项工程进行分解
D.业主负责提供的施工条件是否合理
E.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现

答案:B,C,D,E
解析:
本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度计划审核的内容主要有:(1)进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求,是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定;(2)施工总进度计划中的项目是否有遗漏,分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求;(3)施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求;(4)劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划实现,供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应;(5)总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调,专业分工与计划衔接是否明确合理;(6)对于业主负责提供施工条件,在施工进度计划中安排的是否明确、合理,是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。


下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中,正确的有()。


A.最小工作面限定了每班安排人数的上限

B.每天的工作班数应根据安排的人数和机械数确定

C.最小劳动组合限定了每班安排人数的下限

D.施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的限制

E.应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量

答案:A,C,D,E
解析:
考点:单位工程施工进度计划的编制。选项B错误,正确表述应为:每天的工作班数应根据工作项目施工的技术要求和组织要求来确定。


下列各项中,不属于建设工程监理平行承发包模式缺点的是()。

A.合同数量少
B.工程造价控制难度大
C.工程招标任务量大
D.施工过程中设计变更和修改较多

答案:A
解析:
考点:建设工程监理委托方式。平行承发包模式下工程监理委托方式缺点:合同数量多,会造成合同管理困难;工程造价控制难度大,表现为:一是工程总价不易确定,影响工程造价控制的实施;二是工程招标任务量大,需控制多项合同价格,增加了工程造价控制难度;三是在施工过程中设计变更和修改较多,导致工程造价增加。


2021监理工程师考试真题8节 第8节


质量事故处理时应有一定依据,下列依据中具有权威性的是( )

A.质量事故的实况资料
B.工程承包合同
C.有关的技术文件
D.相关的建设法规

答案:D
解析:
本题考查的是工程质量事故分析处理程序与方法。相关的建设法规:权威性、约束性、通用性、普遍性。


某分项工程的计划进度与1-6 月检查的实际进度如下图所示,从图中获得的正确信息有()。

A.第1月实际进度拖后5%
B.第2月实际进度超前5%
C.第3月实际进度与计划进度相同
D.第4月实际进度拖后5%
E.5月底实际进度拖后5%

答案:D,E
解析:
A 错误,第1 月实际进度8%,计划进度10%,拖后2%。
B 错误,第2 月当月实际完成35%-8%=27%,计划完成30%-10%=20%,超前7%。
C 错误,第3 月当月实际完成50%-35%=15%,计划完成40%-30%=10%,超前5%。
D 正确,第4 月当月实际完成75%-50%=25%,计划完成70%-40%=30%,拖后5%。
E 正确,到4 月底实际进度累计完成75%,计划累计完成70%,超前5%


一般而言,当工序能力指数小于1时,说明( )。

A.工程能力优质
B.工程能力不足
C.工程能力勉强
D.工程能力良好

答案:B
解析:
本题考查的是常用的质量分析方法。—般而言,当Cp<1时,说明工程能力不足


编制施工总进度计划时,组织全工地性流水作业应以( )的单位工程为主导。

A、工程量大、工期短
B、工程量大、工期长
C、工程量小、工期短
D、工程量小、工程长

答案:B
解析:
考点:施工总进度计划的编制。施工总进度计划应安排全工地性的流水作业。全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工程为主导,组织若干条流水线,并以此带动其他工程。
参见教材 P125。


(2017年真题)在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正 确做法是( )。

A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金

答案:A
解析:
招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。


某工程未经竣工验收,发包人于 4 月 6 日开始擅自使用工程,承包人于 4 月 15 日向监理人送交了竣工验收申请报告,4 月 20 日经验收质量合格,监理人于 4 月 25 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议,则承包人的竣工日应为( )。

A.4月6日
B.4月15日

C.4月20日
D.4月25日

答案:A
解析:


《合同法》规定,下列选项中,属于要约邀请的有()。

A.拍卖公告
B.招标公告
C.递交投标文件
D.招股说明书
E.寄送的价目表

答案:A,B,D,E
解析:
考点:《合同法》主要内容。选项C属于承诺。商业广告也属于要约邀请。@##