2021监理工程师考试真题及详解9章
发布时间：2021-06-29
2021监理工程师考试真题及详解9章 第1章
建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（ ）。
A、取最大值→错位相减→累加数列
B、错位相减→累加数列→取最大值
C、累加数列→错位相减→取最大值
D、累加数列→取最大值→错位相减
B、错位相减→累加数列→取最大值
C、累加数列→错位相减→取最大值
D、累加数列→取最大值→错位相减
答案：C
解析：
本题考查的是流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。参见教材P31。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位还应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有()。
A.深基坑
B.起重吊装工程
C.地下暗挖工程
D.高大模板工程
E.拆除、爆破工程
B.起重吊装工程
C.地下暗挖工程
D.高大模板工程
E.拆除、爆破工程
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P37-51
深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
根据《建设工程监理合同（示范文本）》，需要在专用条件中约定的委托人义务是()。
A.对监理人的授权范围
B.向监理人提供财产的清单
C.要求监理人提供工程监理的依据
D.派遣委托人代表的姓名和职责
B.向监理人提供财产的清单
C.要求监理人提供工程监理的依据
D.派遣委托人代表的姓名和职责
答案：D
解析：
专用条件中需要约定的委托人义务包括委托人代表与答复。通用条件3.4条规定，“委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。“因此，合同双方需要在专用条件3.4条明确约定委托人代表。
目前，常用来表达建设工程施工进度计划的方法有（）两种形式。
A.横道图
B.计划评审技术
C.鱼刺图
D.工作分解结构图
E.网络图
B.计划评审技术
C.鱼刺图
D.工作分解结构图
E.网络图
答案：A,E
解析：
考核单位工程施工进度计划的编制。目前，常用来表达建设工程施工进度计划的方法有横道图和网络图两种形式。参见教材P128。
某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可知正确的是（ ）。
A.第2天至第3天的实际进度不是匀速进展
B.第8天至第9天的实际进度是匀速进展
C.实施过程中累计停工为1.5天
D.第9天实际完成的工作量与计划工作量不相同
B.第8天至第9天的实际进度是匀速进展
C.实施过程中累计停工为1.5天
D.第9天实际完成的工作量与计划工作量不相同
答案：A
解析：
考核横道图比较法。第2天实际完成5%，第3天实际完成8%，所以不是匀速进展。第8天到第9天实际停工0.5天，不是匀速进展。实施工程中累计停工为1天。第9天计划完成的工作量为10%，实际完成的工作量为10%。到第10天结束时该工作累计完成100%，所以是已按计划完成。
赢得值是指( )。
A.计划工作预算投资
B.已完工作实际投资
C.已完工作预算投资
D.计划工作实际投资
B.已完工作实际投资
C.已完工作预算投资
D.计划工作实际投资
答案：C
解析：
2020教材P208-213
已完工作预算投资为BCW2020教材P ，是指在某一时间已经完成的工作(或部分工作) ，以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于发包人正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的投资，也就是承包人获得(挣得)的金额，统称赢得值或挣值。
已完工作预算投资为BCW2020教材P ，是指在某一时间已经完成的工作(或部分工作) ，以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于发包人正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的投资，也就是承包人获得(挣得)的金额，统称赢得值或挣值。
设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（ ）试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验
答案：C
解析：
本题考查的是竣工验收管理。选项A是第一阶段；选项B是第二阶段。
在时标网络计划的坐标体系中，（ ）主要用作网络计划时间参数的计算。
A.计算坐标体系
B.工作日坐标体系
C.参数坐标体系
D.日历坐标体系
B.工作日坐标体系
C.参数坐标体系
D.日历坐标体系
答案：A
解析：
本题考查的是时标网络计划的坐标体系。计算坐标体系主要用作网络计划时间参数的计算。
2021监理工程师考试真题及详解9章 第2章
按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（ ）。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.地震造成施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.地震造成施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
答案：A,D
解析：
知识点:工程建设涉及的主要险种。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。选项A，受到其他保险保障；选项D，保险范围外。2020版教材P20。
关于评标委员会的说法，不正确的是()。
A.评标委员会由招标代理机构负责组建
B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会成员人数为5人以上
E.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会成员人数为5人以上
E.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
答案：A,C,D,E
解析：
评标委员会的组成
（1）评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。
（2）评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂、专
业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。
（3）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
②项目主管部门或者行政监督部门的人员；
③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（1）评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。
（2）评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂、专
业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。
（3）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
②项目主管部门或者行政监督部门的人员；
③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件
A.3
B.6
C.9
D.12
B.6
C.9
D.12
答案：A
解析：
考点:管理要求。列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案。
承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有（ ）。
A.作业技术交底
B.质量控制点的设置
C.技术复核
D.见证取样送检
E.施工质量记录资料管理
B.质量控制点的设置
C.技术复核
D.见证取样送检
E.施工质量记录资料管理
答案：C,D,E
解析：
本题考查重点是“作业技术活动运行过程的控制”。承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容包括：①承包单位自检与专检工作的监控，②技术复核工作监控；③见证取样送检工作的监控；④工程变更的监控；⑤见证点的实施控制；⑥级配管理质量监控；⑦计量工作质量监控；⑧质量记录资料的监控；⑨工地例会的管理；⑩停、复工令的实施。因此，本题的正确答案为CDE。
材料采购合同中，关于采购方违约责任，说法不正确的是( )。
A.合同签订以后或履行过程中，采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金
B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担由此造成的货物损失和运输部门的罚款
C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用
D.采购方在合同内错填到货地点导致供货方不能顺利交接货物，供货方及运输部门按采购方要求改变交货地点的额外支出由供货方负责
B.对于实行供货方送货或代运的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担由此造成的货物损失和运输部门的罚款
C.约定为自提的产品，采购方不能按期提货，除需支付按逾期提货部分货款总值计算延期付款的违约金之外，还应承担逾期提货时间内供货方实际发生的代为保管、保养费用
D.采购方在合同内错填到货地点导致供货方不能顺利交接货物，供货方及运输部门按采购方要求改变交货地点的额外支出由供货方负责
答案：D
解析：
总监理工程师是工程监理的（ ）主体。
A.决策
B.权力
C.利益
D.行为
B.权力
C.利益
D.行为
答案：B
解析：
本题考查重点是“总监理工程师负责制的内涵”。 总监理工程师负责制的内涵包括：
①总监理工程师是工程监理的责任主体。责任是总监理工程师负责制的核心，它构成了对总监理工程师的工作压力与动力，也是确定总监理工程师权力和利益的依据。
②总监理工程师是工程监理的权力主体。根据总监理工程师承担责任的要求，总监理工程师全面领导建设工程的监理工作，包括组建项目监理机构，主持编制建设工程监理规划，组织实施监理活动，对监理工作总结、监督、评价。
根据第②点可知，选项B符合题意。因此，本题的正确答案为B。
①总监理工程师是工程监理的责任主体。责任是总监理工程师负责制的核心，它构成了对总监理工程师的工作压力与动力，也是确定总监理工程师权力和利益的依据。
②总监理工程师是工程监理的权力主体。根据总监理工程师承担责任的要求，总监理工程师全面领导建设工程的监理工作，包括组建项目监理机构，主持编制建设工程监理规划，组织实施监理活动，对监理工作总结、监督、评价。
根据第②点可知，选项B符合题意。因此，本题的正确答案为B。
(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（ ）安排人员负责安全保卫工作。
A．发包人
B．勘察人
C．监理人
D．项目施工单位
B．勘察人
C．监理人
D．项目施工单位
答案：A
解析：
2.发包人违约
合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；
（2）发包人原因造成勘察停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。
合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；
（2）发包人原因造成勘察停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。
某业主投资建设一工程项目，该工程是列入城建档案管理部门接受范围的工程。业主将该工程划分为甲、乙、丙三个标段，通过公开招标，分别由甲施工单位、乙施工单位和丙施工承担施工任务，其中甲施工单位承担的甲标段由 A、B、C，3 个单位工程组成，各单位工程开工时间不同。业主委托某监理公司进行施工阶段监理。施工过程发生如下事件：
事件 1：总监理工程师分析工程项目的特点后，决定采用矩阵制监理组织形式，并安排总监理工程师代表按矩阵制监理组织形式调配相应的监理人员、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则。
事件 2：监理工程师在审核甲施工单位提交的“工程开工报审表”时，要求该施工单位在“工程开工报审表”中注明各单位工程开工时间。监理工程师审核后认为具备开工条件时，由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见，报建设单位。
事件 3：总监理工程师对各施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证进行了检查确认，总监理工程师主持召开了第一次工地会议，并由项目监理机构负责起草了第一次工地会议纪要，并经与会代表各方会签。
事件 4：在工程验收前，建设单位组织监理、施工、设计各方进行了工程档案的预验收。
＜1> 、指出事件 1、2 中，监理单位做法的不妥之处，并写出正确做法。
＜2> 、根据《建设工程监理规范》，列出总监理工程师签发工程开工令所需的条件。
＜3> 、建设单位在组织工程验收前，应组织监理、施工、设计各方进行工程档案的预验收。建设单位的这种做法是否正确？为什么？
＜4> 、指出事件 3 的不妥之处并指出正确做法；依据《建设工程监理规范（GB/T 50319-2013）》总监理工程师对施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核的主要内容。
＜5> 、画出该项目监理机构采用的矩阵制监理组织形式示意图，并说明其主要优缺点。
事件 1：总监理工程师分析工程项目的特点后，决定采用矩阵制监理组织形式，并安排总监理工程师代表按矩阵制监理组织形式调配相应的监理人员、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则。
事件 2：监理工程师在审核甲施工单位提交的“工程开工报审表”时，要求该施工单位在“工程开工报审表”中注明各单位工程开工时间。监理工程师审核后认为具备开工条件时，由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见，报建设单位。
事件 3：总监理工程师对各施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证进行了检查确认，总监理工程师主持召开了第一次工地会议，并由项目监理机构负责起草了第一次工地会议纪要，并经与会代表各方会签。
事件 4：在工程验收前，建设单位组织监理、施工、设计各方进行了工程档案的预验收。
＜1> 、指出事件 1、2 中，监理单位做法的不妥之处，并写出正确做法。
＜2> 、根据《建设工程监理规范》，列出总监理工程师签发工程开工令所需的条件。
＜3> 、建设单位在组织工程验收前，应组织监理、施工、设计各方进行工程档案的预验收。建设单位的这种做法是否正确？为什么？
＜4> 、指出事件 3 的不妥之处并指出正确做法；依据《建设工程监理规范（GB/T 50319-2013）》总监理工程师对施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核的主要内容。
＜5> 、画出该项目监理机构采用的矩阵制监理组织形式示意图，并说明其主要优缺点。
答案：
解析：
【1】 （1）事件 1 的不妥之处：“安排总监理工程师代表主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则”；
正确做法：应由总监理工程师组织编写项目规划、批准项目监理实施细则。
（2）事件 2 的不妥之处：“要求甲承包单位在工程开工报审表中注明各单位工程开工时间”；
正确做法：要求承包单位在每个单位工程开工前都应填报一次工程开工报审表。
不妥之处：“由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见”；
正确做法：由总监理工程师签署意见，不得由总监理工程师代表签署。
【2】 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料；同时具备以下条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：
（1）设计交底和图纸会审已完成；
（2）施工组织设计已由总监理工程师签认；
（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；
（4）进场道路及水、电、通信等以满足开工要求。
【3】 建设单位的这种做法不正确。
原因：根据《建设工程文件归档整理规范》，列入城建档案管理机构档案接收范围的工程，竣工验收前，城建档案管理机构应对工程档案进行预验收。
【4】 （1）不妥之处：“总监理工程师主持召开了第一次工地会议”；
正确做法：应由建设单位主持召开第一个工地会议。
（2）工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员资格。
【5】
优点是：加强了各职能部门的横向联系，具有较大的适应性和机动性，把上下左右集权与分权实行最优的结合，有利于解决复杂难题，有利于监理人员业务能力的培养；
缺点是：纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
正确做法：应由总监理工程师组织编写项目规划、批准项目监理实施细则。
（2）事件 2 的不妥之处：“要求甲承包单位在工程开工报审表中注明各单位工程开工时间”；
正确做法：要求承包单位在每个单位工程开工前都应填报一次工程开工报审表。
不妥之处：“由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见”；
正确做法：由总监理工程师签署意见，不得由总监理工程师代表签署。
【2】 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料；同时具备以下条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：
（1）设计交底和图纸会审已完成；
（2）施工组织设计已由总监理工程师签认；
（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；
（4）进场道路及水、电、通信等以满足开工要求。
【3】 建设单位的这种做法不正确。
原因：根据《建设工程文件归档整理规范》，列入城建档案管理机构档案接收范围的工程，竣工验收前，城建档案管理机构应对工程档案进行预验收。
【4】 （1）不妥之处：“总监理工程师主持召开了第一次工地会议”；
正确做法：应由建设单位主持召开第一个工地会议。
（2）工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员资格。
【5】
优点是：加强了各职能部门的横向联系，具有较大的适应性和机动性，把上下左右集权与分权实行最优的结合，有利于解决复杂难题，有利于监理人员业务能力的培养；
缺点是：纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
2021监理工程师考试真题及详解9章 第3章
根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（ ）向未中标人支付技术成果经济补偿费。
A.签订合同的5 日内
B.签订合同的30 日内
C.中标通知书发出后30 日内
D.中标通知书送达30 日内
B.签订合同的30 日内
C.中标通知书发出后30 日内
D.中标通知书送达30 日内
答案：C
解析：
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。
用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。
A.①→②→③→④
B.①→③→②→④
C.①→③→④→②
D.②→①→③→④
B.①→③→②→④
C.①→③→④→②
D.②→①→③→④
答案：C
解析：
2020教材P113-115
概算指标法计算建筑工程概算，其具体步骤如下：
(1) 计算单位建筑面积或体积(以100 或1000 为单位)的人工费、材料费、施工机具使用费。
(2) 计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价。概算单价为各项费用之和。
(3) 计算单位工程概算价值：概算价值=单位工程建筑面积或建筑体积×概算单价
(4) 计算技术经济指标。
概算指标法计算建筑工程概算，其具体步骤如下：
(1) 计算单位建筑面积或体积(以100 或1000 为单位)的人工费、材料费、施工机具使用费。
(2) 计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价。概算单价为各项费用之和。
(3) 计算单位工程概算价值：概算价值=单位工程建筑面积或建筑体积×概算单价
(4) 计算技术经济指标。
物资供应单位或施工单位编制的材料物资供应计划必须由监理工程师进行审核，其审核的主要内容有()。
A.由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性
B.供应计划是否能按工程项目进度计划的需要及时供应材料和设备
C.物资的库存量安排是否经济、合理
D.是否产生对项目施工进度计划执行的不利影响
E.物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理
B.供应计划是否能按工程项目进度计划的需要及时供应材料和设备
C.物资的库存量安排是否经济、合理
D.是否产生对项目施工进度计划执行的不利影响
E.物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理
答案：A,B,C,E
解析：
考点:物资供应进度控制的工作内容。物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经监理工程师审核，并得到认可后才能执行。物资供应计划审核的主要内容包括：(1)供应计划是否能按建设工程施工进度计划的需要及时供应材料和设备；(2)物资的库存量安排是否经济、合理；(3)物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理；(4)由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性。
公路工程费用支付的依据（ ）。
A.施工合同协议书和招标文件
B.施工图纸
C.技术规范
D.工程量清单
E.施工单位汇总的计量数据
B.施工图纸
C.技术规范
D.工程量清单
E.施工单位汇总的计量数据
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是费用支付的依据与基本原则。中标工程的施工合同协议书和招标文件、施工图纸、技术规范、工程量清单以及合同条件是办理支付的重要合同依据。
下列费用中，属于建安工程措施费的是（ ）。
A.二次搬运费
B.构成工程实体的材料费
C.工程排污费
D.施工现场管理人员的工资
B.构成工程实体的材料费
C.工程排污费
D.施工现场管理人员的工资
答案：A
解析：
措施费的具体包括以下内容：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混凝土模板及脚手架费，已完工程及设备保护费，施工排水、降水费。
某项目建筑安装工程投资为2000万元,基本预备费为60万元,设备购置费为300万元,涨价预备费为20
某项目建筑安装工程投资为２０００万元，基本预备费为６０万元，设备购置费为
３００万元，涨价预备费为２０万元，贷款利息为５０万元，则上述投资中属于静态投资的
为（ ）万元。
Ａ２３００ Ｂ２３６０
Ｃ２３８０ Ｄ２４３０
正确答案：B
下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
答案：A
解析：
2020版教材P111
本题考查的是索赔管理。选项BC，不具有强制约束力，承包人不同意的可按争议来处理。选项D，越权时需发包人批准，授权范围内时，也要通知发包人。
承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议处理，而合同争议可以是走法院或仲裁的流程。所以不具有强制约束力。
本题考查的是索赔管理。选项BC，不具有强制约束力，承包人不同意的可按争议来处理。选项D，越权时需发包人批准，授权范围内时，也要通知发包人。
承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议处理，而合同争议可以是走法院或仲裁的流程。所以不具有强制约束力。
（ ）是监理单位内部的质量保证活动。
A.内部审核
B.外部审核
C.管理评审
D.质量评价
B.外部审核
C.管理评审
D.质量评价
答案：A
解析：
本题考查的是质量管理体系的实施。内部审核是监理单位内部的质量保证活动。
2021监理工程师考试真题及详解9章 第4章
为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用（ ）。
A.估价法
B.分解计量法
C.均摊法
D.图纸法
B.分解计量法
C.均摊法
D.图纸法
答案：B
解析：
考点:单价合同的计量。计量方法包括：(1)均摊法，对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量，例如，为监理工程师提供的宿舍、保养测量设备、保养气象记录设备、维护工地清洁和整洁；(2)凭据法，按照承包商提供的凭据进行计量支付，例如．建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付；(3)估价法，按合同文件的规定，根据工程师估算的已完成的工程价值支付，例如为工程师提供办公设施和生活设施：为工程师提供用车，为工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目；(4)断面法，主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量；(5)图纸法，在工程量清单中，许多项目采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量，例如，混凝土构筑物的体积、钻孔桩的桩长等；(6)分解计量法，将一个项目根据工序或部位分解为若干子项，对完成的各子项进行计量支付，这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间较长，影响承包商的资金流动等问题。
某一级公路工程开工里程10公里，建设单位通过公开招标分别与甲施工单位和某监理单位订立了书面的施工合同与监理合同。经监理工程师审查并报建设单位批准，甲施工单位将部分工程分包给乙施工单位，并与之订立了分包合同。在合同履行中发生了以下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位根据监理服务内容、服务期限、工程项目组成、工程规模、技术复杂程度、现场条件等因素，设置了二级监理机构，并确定了总监理工程师、驻地监理工程师及专业监理工程师人选。事件2：在监理机构组建后，驻地监理工程师主持编制了该工程项目监理计划和监理细则。事件3：在施工合同约定的工程开工日前，建设单位主持召开了第一次工地会议，通报、检查、落实开工准备工作。事件4：在施工合同约定的工程开工日前，专业监理工程师主持召开了监理交底会，详细介绍了监理细则的相关内容。事件5：在第一次工地会议结束后，甲施工单位向建设单位提交了合同工程开工申请，建设单位对合同工程的开工条件进行了核查，认为具备开工条件，于是签发了合同工程开工令，并通知了项目监理机构。事件6：驻地监理工程师在审批甲施工单位提交的施工组织设计时，认为某段石方爆破工程危险性较大，要求甲施工单位编制石方爆破工程专项施工方案。甲施工单位编制了专项施工方案，其总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全管理员，并将方案报送总监理工程师签认。事件7：施工过程中甲施工单位因资金困难，没有按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位于是向监理机构提出了支付申请。监理机构受理并经建设单位同意后，签发了支付证书。事件8：监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，即向其签发了整改通知，要求乙施工单位立即整改，并消除隐患。事件9：专业监理工程师在旁站时，发现某分项工程存在严重质量隐患，即向甲施工单位签发了工程暂停令，要求对该分项工程停工整改，消除隐患。事件10：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在施工作业的一台关键设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向监理机构提出了工程延期的申请。
【问题】3.事件3中，建设单位主持召开第一次工地会议是否正确？为什么？
【问题】3.事件3中，建设单位主持召开第一次工地会议是否正确？为什么？
答案：
解析：
3.建设单位主持召开第一次工地会议是不正确的。因为第一次工地会议是由总监理工程师主持召开的。
关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（ ）。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行贴现计算
B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行贴现计算
答案：A
解析：
本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。选项B，评标时以招标文件的“供货一览表”中规定的交货时间为标准。投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评标优惠。选项C，综合评标法中投标价之外还需考虑的因素通常包括：（1）运输费用。（2）交货期。（3）付款条件。（4）零配件和售后服务。（5）设备性能、生产能力。选项D，以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。参见教材P52。
编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）
A、预算单价法
B、扩大单价法
C、按设备费百分比形式的概算指标法
D、按每吨设备安装费形式的概算指标法
B、扩大单价法
C、按设备费百分比形式的概算指标法
D、按每吨设备安装费形式的概算指标法
答案：D
解析：
概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算：①按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算；②按每吨设备安装费的概算指标计算。
工料测量师在工程建设的立约前阶段的任务中，其（ ）阶段，工料测量师按照不同的设计方案编制估算书。
A.工程建设开始
B.可行性研究
C.方案建议
D.初步设计
B.可行性研究
C.方案建议
D.初步设计
答案：C
解析：
考点: “国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务”。在方案建议(有的称为总体建议)阶段，工料测量师按照不同的设计方案编制估算书，除反映总投资额外，还要提供分部工程的投资额，以便业主能确定拟建项目的布局、设计和施工方案。工料测量师还应为拟建项目获得当局批准而向业主提供必要的报告。因此，本题的正确答案为C。
关于投标预备会的说法，正确的有（ ）。
A、投标预备会是法定的招标程序
B、投标预备会上应进行招标工程交底
C、投标预备会由工程监理单位组织召开
D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
B、投标预备会上应进行招标工程交底
C、投标预备会由工程监理单位组织召开
D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
答案：B,D
解析：
本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标预备会不是招标的必经程序。投标预备会由招标人组织召开。在投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应书面解答。参见教材P32。
下列选项中，主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程报验的是()。
A.施工控制测量成果报验表
B.分部工程报验表
C.工程复工令
D.报验、报审表
B.分部工程报验表
C.工程复工令
D.报验、报审表
答案：D
解析：
2020教材P154-158
报验、报审表(表B．0．7)主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验，也可用于为施工单位提供服务的试验室的报审。专业监理工程师审查合格后予以签认。
报验、报审表(表B．0．7)主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验，也可用于为施工单位提供服务的试验室的报审。专业监理工程师审查合格后予以签认。
下列计划系统中，属于建设工程进度控制计划体系的有()。
A.勘察单位的计划系统
B.建设单位的计划系统
C.设计单位的计划系统
D.施工单位的计划系统
E.材料供应单位的计划系统
B.建设单位的计划系统
C.设计单位的计划系统
D.施工单位的计划系统
E.材料供应单位的计划系统
答案：B,C,D
解析：
考点:建设工程进度控制计划体系。为了确保建设工程进度控制目标的实现，参与工程项目建设的各有关单位都要编制进度计划，并且控制进度计划的实施。建设工程进度控制计划体系主要包括建设单位的计划系统、监理单位的计划系统、设计单位的计划系统和施工单位的计划系统。
2021监理工程师考试真题及详解9章 第5章
下列说法不正确的有（）。
A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为
B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为
C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认
D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为
B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为
C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认
D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为
答案：A
解析：
限制民事行为能力人（1）可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。（2）实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为。
根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有( )。
A.工程项目管理规定
B.设计完成时间
C.缺陷责任期服务要求
D.合同价格清单
E.设计标准和规范
B.设计完成时间
C.缺陷责任期服务要求
D.合同价格清单
E.设计标准和规范
答案：A,B,C,E
解析：
考点:合同文件。发包人要求文件应说明以下内容：(1)功能要求，(2)工程范围，(3)工艺安排或要求，(4)时间要求，包括设计完成时间等，(5)技术要求，包括设计标准和规范，(6)竣工试验，(7)竣工验收，(8)竣工后试验(如果有)，(9)文件要求，(10)工程项目管理规定，(11)其他要求，包括缺陷责任期的眼务要求等。参见教材P112。
根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是( )。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务
答案：C
解析：
2020版教材P13-16
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。这是对债权人权利的有效保护。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。这是对债权人权利的有效保护。
在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（ ）。
A.资格审查分为资格预审和资格后审两种
B.对于公开招标的项目，实行资格预审
C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法
B.对于公开招标的项目，实行资格预审
C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法
答案：D
解析：
资格预审是指招标人在投标前按照有关规定的程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件，对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的申请人组织资格审查，确定合格投标人的方法。
局部工程延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间( )。A存在等值关系B存在等比例关系C
局部工程延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间（ ）。
Ａ存在等值关系Ｂ存在等比例关系
Ｃ存在正相关关系Ｄ无直接联系
正确答案：D
下列描述中，体现了建设工程监理服务性的有()。
A.只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法
B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权
C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系
D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务
E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益
B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权
C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系
D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务
E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P1-3
选项C体现了建设工程监理的独立性原则，选项E体现了建设工程监理的公平性原则。
选项C体现了建设工程监理的独立性原则，选项E体现了建设工程监理的公平性原则。
工程开工前，（ ）应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。
A.项目经理
B.专业监理工程师
C.建设单位
D.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.建设单位
D.总监理工程师
答案：B
解析：
本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。
某工程双代号网络计划如图3—10所示，其中E工作的最早开始时间和最迟开始时间是()。
A.3和5
B.3和6
C.4和5
D.4和6
B.3和6
C.4和5
D.4和6
答案：C
解析：
考点:双代号网络计划时间参数的计算。关键线路：①→②→⑥→⑧和①→③→⑦→⑧。计算工期=3+6+5=14，E工作最早开始时间是4，最迟开始时间是5。@##
2021监理工程师考试真题及详解9章 第6章
由建设工程投资、进度质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应()
A、同时达到最优
B、分别进行分析与论正
C、作为一个系统统筹考虑
D、尽可能进行定量的分析
B、分别进行分析与论正
C、作为一个系统统筹考虑
D、尽可能进行定量的分析
答案：C
解析：
在确定建设工程目标时，不能将投资、进度、质量三大目标割裂开来，分别孤立地分析和论证，更不能片面强调某一目标而忽略其对其他两个目标的不利影响，而必须将投资、进度、质量三大目标作为一个系统统筹考虑，反复协调和平衡，力求实现整个目标系统最优。
下列工程建设其他费用中，属于建设单位经费的有（）。?
A.工程招标费
B.可行性研究费
C.工程监理费
D.竣工验收费
E.固定资产使用费
B.可行性研究费
C.工程监理费
D.竣工验收费
E.固定资产使用费
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P31-35
建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备材料所需的费用。
建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备材料所需的费用。
某施工单位承包某工程项目。甲、乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：（1）合同价为660万元；（2）工程预付款为合同价的20％，预付款3月至6月在月进度付款中每月按该预付款金额的1/4平均扣还；（3）工程进度款逐月计算；（4）工程保留金为合同价的5％。工程各月实际完成产值见下表。
<1> 、通常工程竣工结算的前提是什么？
<2> 、该工程的预付款为多少？每月扣还金额为多少？
<3> 、该工程2月至5月，每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少?
<4> 、6月份办理工程竣工结算，该工程结算总造价为多少？甲方应付工程尾款为多少？
<1> 、通常工程竣工结算的前提是什么？
<2> 、该工程的预付款为多少？每月扣还金额为多少？
<3> 、该工程2月至5月，每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少?
<4> 、6月份办理工程竣工结算，该工程结算总造价为多少？甲方应付工程尾款为多少？
答案：
解析：
1. 工程竣工结算的前提是竣工验收合格。
2.工程预付款=660×20%=132（万元）
每月扣还金额=132÷4=33（万元）
3.第2月拨付工程款：55（万元）。
第3月拨付工程款：110－33＝77（万元），累计结算55+77=132（万元）。
第4月拨付工程款：165－33＝132（万元），累计结算132+132=264（万元）。
第5月拨付工程款：220―33＝187（万元），累计结算187+264=451（万元）。
4.工程结算总造价＝55+110+165+220+110＝660（万元）
工程尾款=110－33－660×5%＝44（万元）
2.工程预付款=660×20%=132（万元）
每月扣还金额=132÷4=33（万元）
3.第2月拨付工程款：55（万元）。
第3月拨付工程款：110－33＝77（万元），累计结算55+77=132（万元）。
第4月拨付工程款：165－33＝132（万元），累计结算132+132=264（万元）。
第5月拨付工程款：220―33＝187（万元），累计结算187+264=451（万元）。
4.工程结算总造价＝55+110+165+220+110＝660（万元）
工程尾款=110－33－660×5%＝44（万元）
担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循（ ）的原则。
A.平等、自愿、公平、公正
B.平等、公开、公平、公正
C.平等、公开、公平、诚实信用
D.平等、自愿、公平、诚实信用
B.平等、公开、公平、公正
C.平等、公开、公平、诚实信用
D.平等、自愿、公平、诚实信用
答案：D
解析：
担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（ ）。
A、附加服务
B、额外服务
C、伴随服务
D、增值服务
B、额外服务
C、伴随服务
D、增值服务
答案：C
解析：
本题考查的是伴随服务。伴随服务，系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务。参见教材P136。
对于绿化工程质量要求，植草护坡坡面绿化是目前使用较多的一种护坡方法，尤其是应用于（ ）边坡，其方法是清理坡面后，播种草种或按一定密度铺植草皮。
A.高路基
B.低路基
C.砂土路基
D.盐渍土路基
B.低路基
C.砂土路基
D.盐渍土路基
答案：B
解析：
本题考查的是环境保护工程及监理要点。对于绿化工程质量要求，植草护坡坡面绿化是目前使用较多的一种护坡方法，尤其是应用于低路基边坡，其方法是清理坡面后，播种草种或按一定密度铺植草皮。
工程设计合同的履行过程中，设计合同中发包人的职责有（ ）。
A.提供必要的现场开展工作条件
B.保护设计人的知识产权
C.控制工程设计概算
D.外部协调工作
E.召开设计交底会
B.保护设计人的知识产权
C.控制工程设计概算
D.外部协调工作
E.召开设计交底会
答案：A,B,D
解析：
发包人的责任： (1)提供必要的现场开展工作条件；
(2)外部协调工作；
(3)其他相关工作发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 发包人委托设计人承担合同约定委托范围之外的服务工作，需另行支付费用。
(4)保护设计人的知识产权；
(5)遵循合理设计周期的规律。
(2)外部协调工作；
(3)其他相关工作发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 发包人委托设计人承担合同约定委托范围之外的服务工作，需另行支付费用。
(4)保护设计人的知识产权；
(5)遵循合理设计周期的规律。
工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()
A、在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B、设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C、经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D、经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E、施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
B、设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C、经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D、经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E、施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
答案：A,C,D
解析：
设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：①设计人的工作。设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。②委托任务范围内的设计变更。发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
2021监理工程师考试真题及详解9章 第7章
单位工程质量竣工综合验收结论由（ ）填写，并对工程质量作出评价。
A.参加验收各方共同
B.建设单位
C.施工单位
D.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.监理单位
答案：B
解析：
考点:单位工程质量验收。单位工程质量竣工综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写，并应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。
违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。
A.降低资质等级
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销营业执照
E.责令停止违法行为
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销营业执照
E.责令停止违法行为
答案：A,B,C,E
解析：
对设计单位的处罚方式包括，情节严重的，吊销资质证书。
单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（ ）%以上。
A.60
B.70
C.80
D.90
B.70
C.80
D.90
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量评定。单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到70%以上
根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常( )。
A.不进行现场计量，只进行图纸计量
B.进行现场计量，不进行图纸计量
C.现场计量和图纸计量必须均进行
D.无须进行现场计量和图纸计量
B.进行现场计量，不进行图纸计量
C.现场计量和图纸计量必须均进行
D.无须进行现场计量和图纸计量
答案：A
解析：
2020版教材P104-107
本题考查的是工程款支付管理。除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
本题考查的是工程款支付管理。除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时间。
A.本工作最早完成时间
B.紧后工作最早完成时间
C.网络计划总工期
D.紧后工作最早开始时间
B.紧后工作最早完成时间
C.网络计划总工期
D.紧后工作最早开始时间
答案：C
解析：
2020教材P45-46
本题考查的是网络计划时间参数的概念。总时差TFi—j(TFi)：在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差FFi—j(FFi)：在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
本题考查的是网络计划时间参数的概念。总时差TFi—j(TFi)：在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差FFi—j(FFi)：在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
下列关于ProjectControlling模式的说法中，正确的是()
A、可以取代建设项目管理
B、可以作为一种独立存在的项目管理模式
C、可以分为单平面和多平面两种类型
D、与建设项目管理的服务对象完全相同
B、可以作为一种独立存在的项目管理模式
C、可以分为单平面和多平面两种类型
D、与建设项目管理的服务对象完全相同
答案：C
解析：
选项A，正确的应为：ProjectControl-ling模式不能取代建设项目管理。选项B，正确的应为：ProjectControlling模式不能作为一种独立存在的项目管理模式。选项D,ProjectControl-ling模式与建设项目管理的服务对象不尽相同。
《水利工程设计概（估）算编制规定》(水总[2014]429 号)，联合试运转费属于（）。
A．独立费用
B．安装工程费
C．生产准备费
D．设备费
B．安装工程费
C．生产准备费
D．设备费
答案：A
解析：
联合试运转费属于独立费用。
设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的工程项目管理规定方面的内容包括（ ）。
A.质量标准
B.健康
C.备案要求
D.安全与环境管理体系
E.变更
B.健康
C.备案要求
D.安全与环境管理体系
E.变更
答案：B,D,E
解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容，其中工程项目管理规定包括：质量、进度、支付、健康、安全与环境管理体系、沟通、变更等。因此，本题的正确答案为BDE。
2021监理工程师考试真题及详解9章 第8章
我国实行的工程量清单计价所采用的综合单价中不包括（ ）。
A.直接工程费
B.企业管理费
C.利润
D.税金
B.企业管理费
C.利润
D.税金
答案：D
解析：
考点:“部分费用综合单价”。我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，部分费用综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。以各分项工程乘以部分费用综合单价的合价汇总，再加上项目措施费、规费和税金后，生成工程承发包价。所以，选项D的“税金”不包含在部分费用综合单价中，包含在全费用综合单价中。因此，本题的正确答案为D。
根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。
A.实际施工工程量
B.形成工程实体
C.返工工程量及其损耗
D.工程施工方案
B.形成工程实体
C.返工工程量及其损耗
D.工程施工方案
答案：B
解析：
在正常使用下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为( )。
A.建设单位要求的使用年限
B.设计文件规定的合理使用年限
C.30年
D.50年
B.设计文件规定的合理使用年限
C.30年
D.50年
答案：B
解析：
2020版教材P7-10
在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
(1) 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(4) 电气管线、给水排水管道、设备安装为2年；
(5) 装修工程为2年。
在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
(1) 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(4) 电气管线、给水排水管道、设备安装为2年；
(5) 装修工程为2年。
某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有( ）。
A．工作A
B．工作B
C．工作C
D．工作D
E．工作E
A．工作A
B．工作B
C．工作C
D．工作D
E．工作E
答案：C,E
解析：
在EPC模式中,业主方管理工程实施的人员可能是( )。ACM经理BEPC经理 C业主代表D工程师
在ＥＰＣ模式中，业主方管理工程实施的人员可能是（ ）。
ＡＣＭ经理ＢＥＰＣ经理
Ｃ业主代表Ｄ工程师
正确答案：C
下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（ ）。
A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受
B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受
C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受
D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受
E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受
B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受
C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受
D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受
E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受
答案：A,C
解析：
本题考查的是抽样检验原理。接受上界：设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受；拒收下界：设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受。
某桥梁工程项目的施工合同总价为8000 万元人民币，合同工期18 个月，在施工过程中发生以下事件：
事件1:由于业主提出对原有设计文件进行修改，使施工单位停工待图1.5个月（全场性停工），在基础施工过程中，为了使施工质量得到保证，施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C25提高到C30,施工完成后,施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔，其中索赔计算中有以下两项：
①由于业主修改设计图纸延误,损失1.5 个月的管理费和利润：
现场管理费=合同总价÷工期x 现场管理费费率x 延误时间=8000÷18×12%×1.5=80(万元）
公司管理费=合同总价÷工期x 公司管理费费率×延误时间=8000÷18×7%×1.5=46.67(万元）
利润＝合同总价÷工期x 利润率x 延误时间=8000÷18×5%×1.5=33.33(万元）
合计:160 万元。
②由于基础混凝土强度的提高索赔15 万元
事件2:承包人要施工20mT 梁时出现了质量事故，其表现为T 梁顶面有多处横向裂纹;拆模后有的侧面混凝土不密实;有的地方有空洞、露筋、胀模。质量事故发生后,有关方面组成了联合调查组。在调查中发现了以下问题：
(1)用于20mT 梁的主要材料进场后直接使用；
(1) 受潮水泥、锈蚀钢筋用于重要部位；
(2) 承包人无混凝土施工记录；
(3) 承包人的施工人员施工技术差；
(4)模板未经监理检査签认就浇筑T 梁混凝土；
（5）监理工程师有过失。
问题：
1. 事件1 中，监理工程师是否同意给予费用索赔？是否同意索赔费用的计算方法？
2. 事件2 中，请写出工程材料检验步骤？分析产生质量事故的原因？该质量事故中监理有哪些过失？
事件1:由于业主提出对原有设计文件进行修改，使施工单位停工待图1.5个月（全场性停工），在基础施工过程中，为了使施工质量得到保证，施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C25提高到C30,施工完成后,施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔，其中索赔计算中有以下两项：
①由于业主修改设计图纸延误,损失1.5 个月的管理费和利润：
现场管理费=合同总价÷工期x 现场管理费费率x 延误时间=8000÷18×12%×1.5=80(万元）
公司管理费=合同总价÷工期x 公司管理费费率×延误时间=8000÷18×7%×1.5=46.67(万元）
利润＝合同总价÷工期x 利润率x 延误时间=8000÷18×5%×1.5=33.33(万元）
合计:160 万元。
②由于基础混凝土强度的提高索赔15 万元
事件2:承包人要施工20mT 梁时出现了质量事故，其表现为T 梁顶面有多处横向裂纹;拆模后有的侧面混凝土不密实;有的地方有空洞、露筋、胀模。质量事故发生后,有关方面组成了联合调查组。在调查中发现了以下问题：
(1)用于20mT 梁的主要材料进场后直接使用；
(1) 受潮水泥、锈蚀钢筋用于重要部位；
(2) 承包人无混凝土施工记录；
(3) 承包人的施工人员施工技术差；
(4)模板未经监理检査签认就浇筑T 梁混凝土；
（5）监理工程师有过失。
问题：
1. 事件1 中，监理工程师是否同意给予费用索赔？是否同意索赔费用的计算方法？
2. 事件2 中，请写出工程材料检验步骤？分析产生质量事故的原因？该质量事故中监理有哪些过失？
答案：
解析：
1.事件1,对第①项,监理工程师应同意给予施工单位费用补偿。因为修改设计造成了施工单位的全场性停工，可能造成人工调动,生产率下降及机械设备闲置等。但背景材料中所列的计算方法不正确，因为管理费的计算不能以合同总价为基数乘以相应费率,而应以直接费为基数乘以相应的费率来计算;利润包括在实施的工程内容价格内，不给予利润补偿，所以监理工程师不应同意提出的以上索赔费用，而应要求施工单位重新计算。
对第②项，监理工程师不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施，而不是规范、设计、合同的要求,所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。
2.针对事件2:
(1) 工程材料检验步骤:①在材料和商品构件订货前，应要求承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告;必要时监理人员还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调査了解，或由承包人提供样品进行试验，以决定同意采购与否。②材料或商品构件运进现场后，承包人应按规定的批量和频率自检;然后报监理抽检合格后才能用于工程;不合格的由承包人自费运出场外。③在施工中,应随机对用于工程的材料或商品构件进行符合性抽样试验检查。④随时监督检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施。
(2) 产生质量事故的原因:有承包人施工人员技术差的因素，也有材料不合格的因素;还有配合比及不按规范施工的因素。具体如下:①由于施工人员的技术差,必然出漏振的地方或振捣不密实，混凝土就会出现空洞及不密实。②如果混凝土施工不按规范进行也会产生严重的质量事故,如不严格按混凝土配合比施工，各种材料未严格过称、用水量时多时少，致使混凝土的黏聚性和保水性变差,严重时出现离析;也有可能是施工机具在施工时出现故障,备用数量不足或修复时间长。先装人T梁的混凝土已初凝也会产生严重的质量事故。③材料不满足规范的要求，级配差,或所使用的材料变化太大使配合比不满足配合比设计要求。④配合比设计本身不合理，水灰比过大及砂率过小都会使拌合物黏聚性和保水性变差，甚至有离析现象。⑤模板漏浆,水泥浆从模板缝隙外流，导致混凝土质量变差等。
(3) 监理的过失:①监理未严格把好材料关，主要材料未经承包人自检合格、监理抽查合格就直接用于施工;②水泥受潮、钢筋锈蚀，说明承包人的材料库房不符合规范的规定’而监理并没有发现此点;③受潮水泥、锈蚀钢筋用于重要部位,说明监理不是专业技术差就是对工程极不负
责;④按施工规范的规定,混凝土施工必须要有混凝土施工记录,而在监理现场监督时未要求或检查承包人的施工记录;⑤监理违反只有上道工序检查合格并签认后，下道工序才能施工的监理原则;⑥监理在施工准备和施工过程中有明显的过失。在施工准备中未检查承包人的自检体系，对监理程序也不清楚;在批准承包人的施工组织设计时也未核实承包人的施工技术水平，机具设备情况;在施工过程中也未把好材料关;当发现材料（混合料）不合格或操作人员不称职时未及时要求更换。
对第②项，监理工程师不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施，而不是规范、设计、合同的要求,所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。
2.针对事件2:
(1) 工程材料检验步骤:①在材料和商品构件订货前，应要求承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告;必要时监理人员还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调査了解，或由承包人提供样品进行试验，以决定同意采购与否。②材料或商品构件运进现场后，承包人应按规定的批量和频率自检;然后报监理抽检合格后才能用于工程;不合格的由承包人自费运出场外。③在施工中,应随机对用于工程的材料或商品构件进行符合性抽样试验检查。④随时监督检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施。
(2) 产生质量事故的原因:有承包人施工人员技术差的因素，也有材料不合格的因素;还有配合比及不按规范施工的因素。具体如下:①由于施工人员的技术差,必然出漏振的地方或振捣不密实，混凝土就会出现空洞及不密实。②如果混凝土施工不按规范进行也会产生严重的质量事故,如不严格按混凝土配合比施工，各种材料未严格过称、用水量时多时少，致使混凝土的黏聚性和保水性变差,严重时出现离析;也有可能是施工机具在施工时出现故障,备用数量不足或修复时间长。先装人T梁的混凝土已初凝也会产生严重的质量事故。③材料不满足规范的要求，级配差,或所使用的材料变化太大使配合比不满足配合比设计要求。④配合比设计本身不合理，水灰比过大及砂率过小都会使拌合物黏聚性和保水性变差，甚至有离析现象。⑤模板漏浆,水泥浆从模板缝隙外流，导致混凝土质量变差等。
(3) 监理的过失:①监理未严格把好材料关，主要材料未经承包人自检合格、监理抽查合格就直接用于施工;②水泥受潮、钢筋锈蚀，说明承包人的材料库房不符合规范的规定’而监理并没有发现此点;③受潮水泥、锈蚀钢筋用于重要部位,说明监理不是专业技术差就是对工程极不负
责;④按施工规范的规定,混凝土施工必须要有混凝土施工记录,而在监理现场监督时未要求或检查承包人的施工记录;⑤监理违反只有上道工序检查合格并签认后，下道工序才能施工的监理原则;⑥监理在施工准备和施工过程中有明显的过失。在施工准备中未检查承包人的自检体系，对监理程序也不清楚;在批准承包人的施工组织设计时也未核实承包人的施工技术水平，机具设备情况;在施工过程中也未把好材料关;当发现材料（混合料）不合格或操作人员不称职时未及时要求更换。
对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程()。
A.计算工期满足要求工期
B.资源需用量降至最低
C.总成本降至最低
D.资源强度降至最低
E.资源需用量满足资源限量要求
B.资源需用量降至最低
C.总成本降至最低
D.资源强度降至最低
E.资源需用量满足资源限量要求
答案：A,C,E
解析：
考点:工期优化。网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定，包括工期目标、费用目标和资源目标。根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。
2021监理工程师考试真题及详解9章 第9章
下列关于质量事故书面报告的内容说法正确的是（ ）。
A.工程及各参建单位名称
B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计
C.事故发生后采取的措施及处理结果
D.质量事故发生的时间、地点、工程部位
E.引起质量事故发生的责任人及其应得到的处罚
B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计
C.事故发生后采取的措施及处理结果
D.质量事故发生的时间、地点、工程部位
E.引起质量事故发生的责任人及其应得到的处罚
答案：A,B,C,D
解析：
项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。质量事故书面报告应包括如下内容：①工程及各参建单位名称；②质量事故发生的时间、地点、工程部位；③事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计；④事故发生原因的初步判断；⑤事故发生后采取的措施及处理结果；⑥事故处理的过程及结果。
工程设计招标的评标过程,主要考虑的因素是( )。A设计取费高低B设计单位的资历 C设计方案
工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（ ）。
Ａ设计取费高低Ｂ设计单位的资历
Ｃ设计方案的优劣Ｄ设计任务完成的进度
正确答案：C
2007年8月13日，湖南省湘西自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故，造成64人死亡22人受伤，直接经济损失3974.7万元。
（一）事故原因和性质
1.直接原因。
由于大桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要求，拱桥上部构造施工工序不合理，主拱圈砌筑质量差，降低了拱圈砌体的整体性和强度，随着拱上荷载的不断增加，造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧约3~4m宽范围内，即2号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌，受连拱效应影响，整个大桥迅速坍塌。
2.间接原因。
①施工单位项目经理部擅自变更原主拱圈施工方案，现场管理混乱，违规乱用料石，主拱圈施工不符合规范要求，在主拱圈未达到设计强度的情况下就开始落架施工作业。②建设单位项目管理混乱，对发现的施工质量问题未认真督促施工单位整改，未经设计单位同意擅自与施工单位变更原主拱圈设计施工方案，盲目倒排工期赶进度，越权指挥，甚至要求监理不要上桥检查。③监理单位未能制止施工单位擅自变更原主拱圈施工方案，对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不力，在主拱圈砌筑完成但强度资料尚未测出的情况下即签字验收合格。
3.事故性质：
这是一起生产安全责任事故。
（二）对事故责任人员及责任单位的处理
1.移送司法机关处理人员。移送司法机关处理人员共13人。其中：监理公司现场监理处副处长兼现场监理余xx，涉嫌工程重大安全事故罪；现场监理处处长李xx，涉嫌工程重大安全事故罪。
2.给予党纪、政纪处分人员。给予党纪、政纪处分人员共19人。其中：监理公司党支部书记、副经理续xx，对事故发生负有重要领导责任，给予行政记大过、党内警告处分；监理公司总工汤x，对事故发生负有主要领导责任，给予行政撤职、党内严重警告处分。
3.对事故有关人员的处理……
4.对事故有关单位的处理。……暂扣监理有限公司“工程监理证书”等有关证照。
（三）中央电视台专访的专家视点
沱江大桥突然坍塌存在以下几个问题：
1.为了州庆缩短大桥养护期。沱江大桥施工工期过紧，施工中变更了主拱圈砌筑的程序，拱架拆卸过早。据了解，主拱圈的养护期是28天，第19天开始卸架，养护期不够，比规定少了9天。因为养护期减短，大桥拱圈承载能力减弱。
2.桥下地质复杂，桥墩严重裂缝。施工中就已经发现桥墩的地质构造比较复杂，而且还发现0号桥墩下面有严重裂隙。施工中虽然对此处进行了一些处理，但现在看来，没有从根本上解决问题。大桥垮塌的方向从0号桥墩开始，像积木一样顺一个方向垮塌。
3.所用沙石含土量过高。主拱圈砌筑质量有问题。砌筑要使用料石，但事故后发现，塌下来的主拱圈中还有片石；砌筑的砂浆不饱满，有空隙、空洞；沙石含泥量比较高，影响混凝土的黏结力。
4.工程层层分包，质量管理混乱。质量管理方面存在问题。施工中有工程变更，却没有及时告知监理单位；监理单位发现了问题，没有及时向上级部门反映；工程分包单位多，层层分包。
问题：
1.上述案例中，监理工程师巡视发现施工单位未按主拱圈施工方案施工时，该如何处理？
2.安全监理工作中，监理工程师该如何检查分包单位？
3.事故发生后，监理工程师应做哪些工作？
问题：
1.上述案例中，监理工程师巡视发现施工单位未按主拱圈施工方案施工时，该如何处理？
2.安全监理工作中，监理工程师该如何检查分包单位？
3.事故发生后，监理工程师应做哪些工作？
（一）事故原因和性质
1.直接原因。
由于大桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要求，拱桥上部构造施工工序不合理，主拱圈砌筑质量差，降低了拱圈砌体的整体性和强度，随着拱上荷载的不断增加，造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧约3~4m宽范围内，即2号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌，受连拱效应影响，整个大桥迅速坍塌。
2.间接原因。
①施工单位项目经理部擅自变更原主拱圈施工方案，现场管理混乱，违规乱用料石，主拱圈施工不符合规范要求，在主拱圈未达到设计强度的情况下就开始落架施工作业。②建设单位项目管理混乱，对发现的施工质量问题未认真督促施工单位整改，未经设计单位同意擅自与施工单位变更原主拱圈设计施工方案，盲目倒排工期赶进度，越权指挥，甚至要求监理不要上桥检查。③监理单位未能制止施工单位擅自变更原主拱圈施工方案，对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不力，在主拱圈砌筑完成但强度资料尚未测出的情况下即签字验收合格。
3.事故性质：
这是一起生产安全责任事故。
（二）对事故责任人员及责任单位的处理
1.移送司法机关处理人员。移送司法机关处理人员共13人。其中：监理公司现场监理处副处长兼现场监理余xx，涉嫌工程重大安全事故罪；现场监理处处长李xx，涉嫌工程重大安全事故罪。
2.给予党纪、政纪处分人员。给予党纪、政纪处分人员共19人。其中：监理公司党支部书记、副经理续xx，对事故发生负有重要领导责任，给予行政记大过、党内警告处分；监理公司总工汤x，对事故发生负有主要领导责任，给予行政撤职、党内严重警告处分。
3.对事故有关人员的处理……
4.对事故有关单位的处理。……暂扣监理有限公司“工程监理证书”等有关证照。
（三）中央电视台专访的专家视点
沱江大桥突然坍塌存在以下几个问题：
1.为了州庆缩短大桥养护期。沱江大桥施工工期过紧，施工中变更了主拱圈砌筑的程序，拱架拆卸过早。据了解，主拱圈的养护期是28天，第19天开始卸架，养护期不够，比规定少了9天。因为养护期减短，大桥拱圈承载能力减弱。
2.桥下地质复杂，桥墩严重裂缝。施工中就已经发现桥墩的地质构造比较复杂，而且还发现0号桥墩下面有严重裂隙。施工中虽然对此处进行了一些处理，但现在看来，没有从根本上解决问题。大桥垮塌的方向从0号桥墩开始，像积木一样顺一个方向垮塌。
3.所用沙石含土量过高。主拱圈砌筑质量有问题。砌筑要使用料石，但事故后发现，塌下来的主拱圈中还有片石；砌筑的砂浆不饱满，有空隙、空洞；沙石含泥量比较高，影响混凝土的黏结力。
4.工程层层分包，质量管理混乱。质量管理方面存在问题。施工中有工程变更，却没有及时告知监理单位；监理单位发现了问题，没有及时向上级部门反映；工程分包单位多，层层分包。
问题：
1.上述案例中，监理工程师巡视发现施工单位未按主拱圈施工方案施工时，该如何处理？
2.安全监理工作中，监理工程师该如何检查分包单位？
3.事故发生后，监理工程师应做哪些工作？
问题：
1.上述案例中，监理工程师巡视发现施工单位未按主拱圈施工方案施工时，该如何处理？
2.安全监理工作中，监理工程师该如何检查分包单位？
3.事故发生后，监理工程师应做哪些工作？
答案：
解析：
1.（1）监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项施工方案组织施工。若发现施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予以制止。
（2）对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。
（3）施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。
2. （1）按照《公路水运工程平安工地建设管理办法》规定，监理工程师在危险性较大分部分项工程施工前核查该工程的安全生产条件。
（2）核查分包单位的施工资质，所承揽的施工业务是否在其资质范围内。
（3）核查分包单位从业人员持证是否符合要求。
（4）危险性较大工程施工前安全生产条件核查结果要书面报建设单位确认。
3.（1）事故发生后，事故现场有关人员立即向总监理工程师报告，总监理工程师立即向建设单位、监理公司负责人报告。
（2）监理机构负责人启动监理机构应急预案，指令有关单位和人员立即抢救人员、防止事态发展、妥善保护事故现场。同时下达《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，全面排查安全隐患。
（3）事故发生24小时内，安全专业监理工程师形成书面报告，经总监理工程师审核后上报。
（4）事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
（5）配合上级单位部门进行事故调查。
（6）按照《公路水运工程平安工地建设管理办法》要求，对施工单位的平安工地建设重新进行全面评定。
（2）对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发《工程暂停令》要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。
（3）施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。
2. （1）按照《公路水运工程平安工地建设管理办法》规定，监理工程师在危险性较大分部分项工程施工前核查该工程的安全生产条件。
（2）核查分包单位的施工资质，所承揽的施工业务是否在其资质范围内。
（3）核查分包单位从业人员持证是否符合要求。
（4）危险性较大工程施工前安全生产条件核查结果要书面报建设单位确认。
3.（1）事故发生后，事故现场有关人员立即向总监理工程师报告，总监理工程师立即向建设单位、监理公司负责人报告。
（2）监理机构负责人启动监理机构应急预案，指令有关单位和人员立即抢救人员、防止事态发展、妥善保护事故现场。同时下达《工程暂停令》，要求施工单位暂停施工，全面排查安全隐患。
（3）事故发生24小时内，安全专业监理工程师形成书面报告，经总监理工程师审核后上报。
（4）事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
（5）配合上级单位部门进行事故调查。
（6）按照《公路水运工程平安工地建设管理办法》要求，对施工单位的平安工地建设重新进行全面评定。
(2019年)根据《建设工程监理规范》监理实施细则编写的依据有（ ）。
A.建设工程施工合同文件
B.已批准的监理规划
C.与专业工程相关的标准
D.已批准的施工组织设计、(专项)施工方案
E.施工单位的特定要求
B.已批准的监理规划
C.与专业工程相关的标准
D.已批准的施工组织设计、(专项)施工方案
E.施工单位的特定要求
答案：B,C,D
解析：
监理实施细则编写的依据：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。
工程监理单位在建设单位的委托授权范围内从事（）。
A.专业化服务活动
B.严格的检验与验收
C.全过程、全方位的系统控制
D.监督与管理
B.严格的检验与验收
C.全过程、全方位的系统控制
D.监督与管理
答案：A
解析：
2020版教材P1-3
工程监理单位在建设单位的委托授权范围内从事专业化服务活动。与国际上一般的工程项目管理咨询服务不同，建设工程监理是一项具有中国特色的工程建设管理制度，目前的工程监理不仅定位于工程施工阶段，而且法律法规将工程质量、安全生产管理方面的责任赋予工程监理单位。因此，本题的正确答案为A。
工程监理单位在建设单位的委托授权范围内从事专业化服务活动。与国际上一般的工程项目管理咨询服务不同，建设工程监理是一项具有中国特色的工程建设管理制度，目前的工程监理不仅定位于工程施工阶段，而且法律法规将工程质量、安全生产管理方面的责任赋予工程监理单位。因此，本题的正确答案为A。
某高速公路12 合同段为桥梁工程,业主与A 监理公司签订了监理合同,业主与B 公司签订了施工合同。
事件1:在基坑开挖过程中，发现地下水位过高,挖土排水困难，加大了支护费用。
事件2：招标时，业主提供了砂石填料的运距,进场后,原料场的材料经检验后为不合格材料，监理工程师要求承包人重新选择料场,新料场选定后,运距有较大增加，运费还相应加大。
事件3:某隐蔽工程在覆盖前,承包人已通知监理工程师检査,监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖,1 个月后,有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题,监理工程师下令承包人再揭露并重新检验，检验后质量符合要求，并重新覆盖。
问题：
1. 承包人对事件1、2、3 均提出了费用索赔,监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些？
2. 请逐个说明对事件1、2、3 批准索赔或不批准索赔的理由。
事件1:在基坑开挖过程中，发现地下水位过高,挖土排水困难，加大了支护费用。
事件2：招标时，业主提供了砂石填料的运距,进场后,原料场的材料经检验后为不合格材料，监理工程师要求承包人重新选择料场,新料场选定后,运距有较大增加，运费还相应加大。
事件3:某隐蔽工程在覆盖前,承包人已通知监理工程师检査,监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖,1 个月后,有人举报该隐蔽工程在施工过程中有质量问题,监理工程师下令承包人再揭露并重新检验，检验后质量符合要求，并重新覆盖。
问题：
1. 承包人对事件1、2、3 均提出了费用索赔,监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些？
2. 请逐个说明对事件1、2、3 批准索赔或不批准索赔的理由。
答案：
解析：
1.监理工程师应批准事件3，即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求。
2.对事件1即基坑开挖事件中的支护费用增加，不批准索赔。因为基坑开挖的费用已包含在基坑开挖的单价，根据合同条件此项费用不单独计量支付,且地下水位高是有经验的承包人能够合理预见到的风险，承包人的基坑开挖单价中应该考虑到此项风险并包含在单价中。对事件 2即料场的重新选定后增加的费用,不批准索赔。承包人可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同通用条款的有关规定,应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时,案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。对事件3即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求,应该批准。因为根据合同条件规定，对隐蔽工程揭露后重新检验时,应根据检验结果进行处理。如果重新检验的质量合格，应补偿此项费用并顺延工期;如果质量不合格，费用由承包人承担，并且不顺延工期。题目中，重新检验后的质量合格,所以应该批准此项索赔要求。
2.对事件1即基坑开挖事件中的支护费用增加，不批准索赔。因为基坑开挖的费用已包含在基坑开挖的单价，根据合同条件此项费用不单独计量支付,且地下水位高是有经验的承包人能够合理预见到的风险，承包人的基坑开挖单价中应该考虑到此项风险并包含在单价中。对事件 2即料场的重新选定后增加的费用,不批准索赔。承包人可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同通用条款的有关规定,应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时,案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。对事件3即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求,应该批准。因为根据合同条件规定，对隐蔽工程揭露后重新检验时,应根据检验结果进行处理。如果重新检验的质量合格，应补偿此项费用并顺延工期;如果质量不合格，费用由承包人承担，并且不顺延工期。题目中，重新检验后的质量合格,所以应该批准此项索赔要求。
财务内部收益率是指项目对初始投资的偿还能力或项目对贷款利率的( )承受能力。A最小B最大C
财务内部收益率是指项目对初始投资的偿还能力或项目对贷款利率的（ ）
承受能力。
Ａ最小Ｂ最大
Ｃ全部Ｄ部分
正确答案：B
根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（ ）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本
答案：A
解析：
知识点:IPD合同模式。若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。2020版教材P166。
上一篇：2021监理工程师考试真题5章
热门文章
