2021监理工程师考试题库精选9卷
发布时间：2021-07-05
2021监理工程师考试题库精选9卷 第1卷
下列工程中，应单独编制安全专项施工方案的情况有( )。
A.采用常规起重设备、方法且吊装单件重量5kN的吊装工程
B.水下作业工程
C.网架和索膜结构安装工程
D.人工挖扩孔桩工程
E.开挖深度4.8m的土方开挖工程
B.水下作业工程
C.网架和索膜结构安装工程
D.人工挖扩孔桩工程
E.开挖深度4.8m的土方开挖工程
答案：B,C,D,E
解析：
A选项正确说法为：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN 及以上的起重吊装工程。
下列表式中，属于各方通用表式的有（ ）。
A.工程开工报审表
B.工程变更单
C.索赔意向通知单
D.费用索赔报审表
E.单位工程竣工验收报审表
B.工程变更单
C.索赔意向通知单
D.费用索赔报审表
E.单位工程竣工验收报审表
答案：B,C
解析：
通用表有：工作联系单、工程变更单和索赔意向通知书。
某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
A．可以采用直接委托方式发包
B．可以自行招标，但应当备案
C．可以自行招标，无需备案
D．必须委托中介机构代理招标
正确答案：B
某公路工程项目通过公开招标的方式，确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了桥梁施工合同；与B公司签订了道路施工合同；与C公司签订了设备安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件：事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和分包人D公司签订了分包合同，在分包合同中约定分包人D按照建设单位与承包人A约定的合同金额的10%向承包人A支付管理费，分包合同履行中的一切责任均由分包人D承担。事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。事件3：桥梁构件吊装安装后，A公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运送工程材料，C公司原计划由建设单位协调使用塔式起重机吊装某设备的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案；C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些？
【问题】4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些？
答案：
解析：
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包行为主要有：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的。（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的。
关于质量管理体系内审、外审的说法，正确的有（ ）。
A.内部审核的范围一般比外部审核的范围小
B.外部审核的范围一般比内部审核的范围小
C.内部审核是质量管理体系的审核，外部审核是质量保证能力的审核
D.内部审核是质量保证体系的审核，外部审核是质量管理能力的审核
E.外部审核一般是由建设单位或第三方组织审核员进行审核
B.外部审核的范围一般比内部审核的范围小
C.内部审核是质量管理体系的审核，外部审核是质量保证能力的审核
D.内部审核是质量保证体系的审核，外部审核是质量管理能力的审核
E.外部审核一般是由建设单位或第三方组织审核员进行审核
答案：B,C,E
解析：
外部审核的范围一般比内部审核的范围小。内部审核是对质量管理体系的审核，保证其有效运行；外部审核是对对质量保证能力的审核。
《合同法》规定，要约生效条件为（ ）。
A．要约人向受要约人发出要约
B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C．受要约人作出有效承诺
D．要约以任何形式到达受要约人
正确答案：D
在国际工程项目建筑安装工程费用组成中，人身意外保险属于（ ）。
A.保险费
B.间接费
C.公司总部管理费
D.直接费中的人工费
B.间接费
C.公司总部管理费
D.直接费中的人工费
答案：D
解析：
国际工程项目建筑安装工程费用构成中，保险项目中的工程保险、第三者责任保险、机动车保险等，计入间接费中的保险费；人身意外保险（D）、材料设备运输保险、施工机械保险，分别计入直接费中的人工费、材料设备费和机械使用费。
设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（ ）。
A.将变动结果及时通知发包人
B.事先征得发包人与监理人的同意
C.事先征得发包人同意，并通知监理人
D.事先征得监理人同意，并通知发包人
B.事先征得发包人与监理人的同意
C.事先征得发包人同意，并通知监理人
D.事先征得监理人同意，并通知发包人
答案：C
解析：
2020版教材P126
本题考核的是设计施工总承包保险合同条款的变动。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
本题考核的是设计施工总承包保险合同条款的变动。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
答案：C
解析：
考点:施工安全管理。选项A，承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。
2021监理工程师考试题库精选9卷 第2卷
下列关于定金的说法正确的有（）。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金条款
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择适用违约金条款
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P33
当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
编制各级预算的基础是（ ）施工图预算。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
答案：B
解析：
考点:施工图预算的编制内容。单位工程施工图预算的编制是各级预算的基础。
某工程项目建设其他费用不包括（ ）
A.土地使用费
B.研究试验费
C.设备运杂费
D.联合试运转费
B.研究试验费
C.设备运杂费
D.联合试运转费
答案：C
解析：
工程建设其他费用可分为三类：第一类是土地使用费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金；第二类是与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、建设工程监理费等；第三类是与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的()等特种作业人员，必须按照国家专门规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A、垂直运输机械作业人员
B、钢筋作业人员
C、爆破作业人员
D、登高架设作业人员
E、起重信号工
B、钢筋作业人员
C、爆破作业人员
D、登高架设作业人员
E、起重信号工
答案：A,C,D,E
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》第二十五条，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
建设工程组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有()。
A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序
B.流水步距的数目应等于施工过程数
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值
E.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接
B.流水步距的数目应等于施工过程数
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值
E.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接
答案：A,C,E
解析：
考点:流水施工参数。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。确定流水步距时，一般应满足以下基本要求：(1)各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序；(2)各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业；(3)相邻两个施工过程(或专业工作队)在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接。
监理工程师在设计准备阶段控制进度的任务是()
A、进行设计进度目标决策
B、建立图纸审查、工程变更管理制度
C、向建设单位提供有关工期的信息
D、编制详细的出图计划
B、建立图纸审查、工程变更管理制度
C、向建设单位提供有关工期的信息
D、编制详细的出图计划
答案：C
解析：
在设计准备阶段，为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，并进行环境及施工现场条件的调查和分析。
组建项目监理机构时，总监理工程师应依据的监理文件是（ ）。
A.监理大纲和监理细则
B.监理规划和监理细则
C.监理规划和监理合同
D.监理大纲和监理合同
B.监理规划和监理细则
C.监理规划和监理合同
D.监理大纲和监理合同
答案：D
解析：
本题考核的是建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师在组建项目监理机构时，应根据监理大纲和签订的建设工程监理合同内容组建，并在监理规划和具体实施计划执行中进行及时的调整。
审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（ ）的原则。
A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖
B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖
C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖
D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖
B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖
C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖
D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖
答案：A
解析：
考点:施工方案审查。审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
某工程未经竣工验收，发包人于 4 月 6 日开始擅自使用工程，承包人于 4 月 15 日向监理人送交了竣工验收申请报告，4 月 20 日经验收质量合格，监理人于 4 月 25 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（ ）。
A.4月6日
B.4月15日
C.4月20日
D.4月25日
B.4月15日
C.4月20日
D.4月25日
答案：A
解析：
2021监理工程师考试题库精选9卷 第3卷
描述质量特性数据离散趋势的特征值是( )。
A.算术平均数
B.中位数
C.极差
D.期望值
B.中位数
C.极差
D.期望值
答案：C
解析：
2020版教材P56-64
描述数据离散趋势的特征值有：极差、标准偏差（总体的标准偏差、样本的标准偏差）、变异系数。
描述数据集中趋势的特征值有：算术平均数（总体算术平均数、样本算术平均数）、样本中位数。
描述数据离散趋势的特征值有：极差、标准偏差（总体的标准偏差、样本的标准偏差）、变异系数。
描述数据集中趋势的特征值有：算术平均数（总体算术平均数、样本算术平均数）、样本中位数。
设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.该通知由监理人发出
B.应提前7天向承包人发出该通知
C.自发出该通知日起计算合同工期
D.发包人原因造成未能在合同签订之日起90天内发出该通知，发包人承担由此给承包人造成的损失
B.应提前7天向承包人发出该通知
C.自发出该通知日起计算合同工期
D.发包人原因造成未能在合同签订之日起90天内发出该通知，发包人承担由此给承包人造成的损失
答案：A,B,D
解析：
开始工作
1、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前 7天向承包人发出开始工作通知。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
2、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前 7天向承包人发出开始工作通知。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
2、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
某一级公路工程开工里程10公里，建设单位通过公开招标分别与甲施工单位和某监理单位订立了书面的施工合同与监理合同。经监理工程师审查并报建设单位批准，甲施工单位将部分工程分包给乙施工单位，并与之订立了分包合同。在合同履行中发生了以下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位根据监理服务内容、服务期限、工程项目组成、工程规模、技术复杂程度、现场条件等因素，设置了二级监理机构，并确定了总监理工程师、驻地监理工程师及专业监理工程师人选。事件2：在监理机构组建后，驻地监理工程师主持编制了该工程项目监理计划和监理细则。事件3：在施工合同约定的工程开工日前，建设单位主持召开了第一次工地会议，通报、检查、落实开工准备工作。事件4：在施工合同约定的工程开工日前，专业监理工程师主持召开了监理交底会，详细介绍了监理细则的相关内容。事件5：在第一次工地会议结束后，甲施工单位向建设单位提交了合同工程开工申请，建设单位对合同工程的开工条件进行了核查，认为具备开工条件，于是签发了合同工程开工令，并通知了项目监理机构。事件6：驻地监理工程师在审批甲施工单位提交的施工组织设计时，认为某段石方爆破工程危险性较大，要求甲施工单位编制石方爆破工程专项施工方案。甲施工单位编制了专项施工方案，其总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全管理员，并将方案报送总监理工程师签认。事件7：施工过程中甲施工单位因资金困难，没有按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位于是向监理机构提出了支付申请。监理机构受理并经建设单位同意后，签发了支付证书。事件8：监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，即向其签发了整改通知，要求乙施工单位立即整改，并消除隐患。事件9：专业监理工程师在旁站时，发现某分项工程存在严重质量隐患，即向甲施工单位签发了工程暂停令，要求对该分项工程停工整改，消除隐患。事件10：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在施工作业的一台关键设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向监理机构提出了工程延期的申请。
【问题】5.事件5中，建设单位做法是否妥当？为什么？
【问题】5.事件5中，建设单位做法是否妥当？为什么？
答案：
解析：
5.建设单位做法不妥当。因为签发合同工程开工令是总监理工程师的权力。施工单位应向监理机构提交合同工程开工申请，经审查后确认具备开工条件的，由总监理工程师签发合同工程开工令，并报建设单位备案。
招投标工作中，下列评标委员会的成员人数符合要求的是( )。
A.成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家3人
B.成员人数为6人，其中技术、经济等方面的专家4人
C.成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家5人
D.成员人数为8人，其中技术、经济等方面的专家6人
B.成员人数为6人，其中技术、经济等方面的专家4人
C.成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家5人
D.成员人数为8人，其中技术、经济等方面的专家6人
答案：C
解析：
2020版教材P40-49
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
某高速公路第C合同段,承包人在与业主签订施工合同后开始进场施工。施工中承包人按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方,运距lOkm）,当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用做填土的不良土,承包人只能另选取土场,运距增加2km,加修便道2km,这样造成该承包人运输负担沉重,进度受到影响,成本费用大量增加。承包人就此提出,在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知承包人。而业主则认为根据合同条款的规定,投标人已经认真进行了现场考察,对于料场应有充分考虑,拒绝任何增加费用的索赔要求。
【问题】2、承包人应吸取什么经验教训?
【问题】2、承包人应吸取什么经验教训?
答案：
解析：
2、承包人在投标过程中要对业主提供的资料进行研究,认真做好现场考察和调查等环节的工作,充分了解施工中可能出现和存在的风险,并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施,从而避免和减少损失。
为了缩短流水施工工期，一般均采用()施工方式。
A.加快的成倍节拍流水
B.一般的成倍节拍流水施工
C.固定节拍流水施工
D.无节奏流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工
C.固定节拍流水施工
D.无节奏流水施工
答案：A
解析：
2020教材P28-31
本题考查的是成倍节拍流水施工。为了缩短流水施工工期，一般均采用加快的成倍节拍流水施工方式。
本题考查的是成倍节拍流水施工。为了缩短流水施工工期，一般均采用加快的成倍节拍流水施工方式。
大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
答案：C
解析：
考点:大型工程设备采购招标概述。伴随服务的内容一般包括：(1)实施所供货物的现场组装和试运行;(2)提供货物组装和维修所需的专用工具，(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不免除卖方在合同保证期间所承担的义务，(5)在卖方厂房和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理，(6)对买方的运行、管理和维修人员进行培训。参见教材P54。
就确定建设工程投资的依据而言，编制估算指标的直接基础是（ ）。
A.概算定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程投资的特点。从图1-1可见，对于编制估算指标影响最大、最直接的是概算定额。同时提请考生留意，其他备选项（确定依据）之间的互为基础、相互影响。
根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无
法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔( )。
A．工期、成本和利润
B．工期、成本，不能索赔利润
C．成本、利润，不能索赔工期
D．工期，不能索赔成本和利润
法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔( )。
A．工期、成本和利润
B．工期、成本，不能索赔利润
C．成本、利润，不能索赔工期
D．工期，不能索赔成本和利润
答案：B
解析：
2021监理工程师考试题库精选9卷 第4卷
根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（ ）。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.突发地震
D.气温转变
B.世界金融危机
C.突发地震
D.气温转变
答案：C
解析：
2020版教材P110
本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。
A、建设单位
B、监理单位
C、质量监督机构
D、建设行政主管部门
B、监理单位
C、质量监督机构
D、建设行政主管部门
答案：B
解析：
监理工程师应要求施工承包单位，对建设单位（或其委托的单位）给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位始能据以进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其正确性负责，同时做好基桩的保护。
勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验
A.CMA计量认证
B.MAC计量认证
C.ACM计量认证
D.CAM计量认证
B.MAC计量认证
C.ACM计量认证
D.CAM计量认证
答案：A
解析：
2020版教材P78-83
勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。
勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。
按照现行规定，人工费应包括支付生产工人的（ ）。
A.劳动保险费
B.津贴补贴
C.奖金
D.特殊情况下支付的工资
E.劳动保护费
B.津贴补贴
C.奖金
D.特殊情况下支付的工资
E.劳动保护费
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照费用构成要素）。其中，人工费应包括支付生产工人的计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资。至于劳动保险费（A）和劳动保护费（E），均属企业管理费的范畴。
项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将（ ）部位作为旁站的关键部位、关键
工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。
工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。
A.影响工程主体结构安全的
B.返工会造成较大损失的
C.施工技术先进的
D.完工后无法检测其质量的
E.劳动强度大的
B.返工会造成较大损失的
C.施工技术先进的
D.完工后无法检测其质量的
E.劳动强度大的
答案：A,B,D
解析：
旁站监理
项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。参见教材 P119。
项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。参见教材 P119。
建设工程组织流水施工的特点是()
A、能够充分利用工作面进行施工
B、各工作队实现了专业化施工
C、单位时间内投入的资源量较少
D、施工现场的组织管理比较简单
B、各工作队实现了专业化施工
C、单位时间内投入的资源量较少
D、施工现场的组织管理比较简单
答案：B
解析：
流水施工方式的特点：①尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；②各工作队实现了专业施工.有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量等；③专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；④单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；⑤为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
设计招标的特点主要表现在( )方面。A开标时仅公布报价金额 B在投标书内写明实施计划 C按
设计招标的特点主要表现在（ ）方面。
Ａ开标时仅公布报价金额
Ｂ在投标书内写明实施计划
Ｃ按照工程量清单中的规定工程量填报单价
Ｄ评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性
Ｅ要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案
正确答案：BDE
能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。
A.合同当事人违约
B.地震
C.法院判决
D.仲裁机构裁决
E.物价正常波动
B.地震
C.法院判决
D.仲裁机构裁决
E.物价正常波动
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P6-9
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。违反国家法律规定的行为是违法行为，如:建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。违反国家法律规定的行为是违法行为，如:建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。
建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间
没有空闲时间的是()。
A．非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B．一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C．固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
D．一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工
正确答案：C
2021监理工程师考试题库精选9卷 第5卷
关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。
A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认
B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责
C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告
D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意
E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意
B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责
C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告
D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意
E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意
答案：A,B,C,D
解析：
（二）项目负责人
1、勘察人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察人单位章，并由勘察人的项目负责人签字确认。
2、项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
3、在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向发包人提交书面报告。
4、项目负责人2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
5、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
1、勘察人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察人单位章，并由勘察人的项目负责人签字确认。
2、项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
3、在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向发包人提交书面报告。
4、项目负责人2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
5、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
关于合同终止的说法，不正确的是（ ）。
A.债务相互抵销
B.合同终止表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止
B.合同终止表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止
答案：C
解析：
合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；CD法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有（ ）。
A、投标人的投标报价与招标标底一致
B、不同投标人的投标文件由同一单位编制
C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D、不同投标人的投标函格式相同
E、不同投标人的投标文件异常一致
B、不同投标人的投标文件由同一单位编制
C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D、不同投标人的投标函格式相同
E、不同投标人的投标文件异常一致
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是经评审的最低投标价法。视为投标人相互串通投标的情形：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。参见教材P41。
我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的（ ）返还承包商。
A.100%
B.50%
C.30%
D.由工程师决定的
B.50%
C.30%
D.由工程师决定的
答案：B
解析：
考点:“FIDIC施工合同条件部分条款”。我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商。若为其颁发的是按合同约定的分部移交工程接收证书，则返还按分部工程价值比例计算保留金的40％。因此，本题的正确答案为B。
某方案设计年产量为12 万t,每吨售价675 元，每吨销售税金165 元,单位可变成本为250元，年固定成本为1500 万元。计算该项目的产量盈亏平衡点、盈亏平衡点生产能力利用率，对项目进行盈亏平衡分析。
答案：
解析：
盈亏平衡点的产量=1500/(675-250-165)=5.77(万t)
盈亏平衡点的生产能力利用率=5.774/12*100%=48.08%
本项目产量盈亏平衡点为5.77 万t,而项目的设计生产能力为12 万t,远大于盈亏平衡点产量。
本项目盈亏平衡点生产能力利用率为48.08%,在项目运营中，只要生产能力利用率高于这个水平，项目就可盈利。
综上所述，可以判断本项目盈亏平衡点较低，该项目盈利和抗风险能力均较强。
盈亏平衡点的生产能力利用率=5.774/12*100%=48.08%
本项目产量盈亏平衡点为5.77 万t,而项目的设计生产能力为12 万t,远大于盈亏平衡点产量。
本项目盈亏平衡点生产能力利用率为48.08%,在项目运营中，只要生产能力利用率高于这个水平，项目就可盈利。
综上所述，可以判断本项目盈亏平衡点较低，该项目盈利和抗风险能力均较强。
某混凝土工程按计划 12 天完成， 下图中标出了截止第 7 天末的实际施工时间， 从图中可以看出()。
A.该工作实际开始时间比计划开始时间晚 2 天
B.第 5 天末实际进度比计划进度拖后 3％
C.第 4 天内计划完成的任务量为 12％
D.第 7 天内实际进度比计划进度拖后 5％
B.第 5 天末实际进度比计划进度拖后 3％
C.第 4 天内计划完成的任务量为 12％
D.第 7 天内实际进度比计划进度拖后 5％
答案：C
解析：
对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，要求予以修复的单位是()。
A.建设单位
B.施工单位
C.使用单位
D.责任单位
B.施工单位
C.使用单位
D.责任单位
答案：B
解析：
2020版教材P184
本题考查的是保修阶段服务内容。对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行现场检查和调查分析，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属。同时，要求施工单位予以修复，还应监督实施过程，合格后予以签认。
本题考查的是保修阶段服务内容。对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行现场检查和调查分析，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属。同时，要求施工单位予以修复，还应监督实施过程，合格后予以签认。
以下关于施工安全监理的责任，正确的有（ ）。
A.发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改
B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
C.施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.工程监理单位应当审查施工方案是否符合工程建设强制性标准
E.监理单位无需建立安全生产小组
B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
C.施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.工程监理单位应当审查施工方案是否符合工程建设强制性标准
E.监理单位无需建立安全生产小组
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是安全监理的概念、依据和目标。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告
标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（ ）。
A.担保期限
B.担保方式
C.担保金额
D.担保当事人
E.担保事项
B.担保方式
C.担保金额
D.担保当事人
E.担保事项
答案：A,B
解析：
2020版教材P89-90
标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函标准格式主要表现为以下两个方面的特点：①担保期限；②担保方式。因此，本题的正确答案为AB。
标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函标准格式主要表现为以下两个方面的特点：①担保期限；②担保方式。因此，本题的正确答案为AB。
2021监理工程师考试题库精选9卷 第6卷
（ ）拟适用于广泛的潜在使用者，引入了管理体系审核风险的概念。
A.GB／W 19000—2008
B.GB／W 19001—2008
C.GB／T 19004 — 2009
D.GB／T 19011—2013
B.GB／W 19001—2008
C.GB／T 19004 — 2009
D.GB／T 19011—2013
答案：D
解析：
考点:ISO质量管理体系的内涵和构成。GB／T19011--2013标准拟适用于广泛的潜在使用者，包括审核员、实施管理体系的组织以及由于合同或法律法规要求需要实施管理体系审核的组织，引入了管理体系审核风险的概念。
《建设工程监理与相关服务收费标准》规定，工程监理及相关服务收费根据工程项目的性质不同，分别实行()。
A.总价合同
B.单价合同
C.政府指导价
D.成本加酬金合同
E.市场调节价
B.单价合同
C.政府指导价
D.成本加酬金合同
E.市场调节价
答案：C,E
解析：
考点:《建设工程监理与相关服务收费标准》的主要内容。工程监理及相关服务收费根据工程项目的性质不同，分别实行政府指导价或市场调节价。
以下各项中，关于监理实施细则编制与实施的说法中，正确的是（ ）。
A.监理实施细则需要在项目开工前编制完成
B.监理实施细则由监理员编制
C.监理实施细则编制完成后，需要报专业监理工程师批准后方可实施
D.施工过程中发生变化时，由专业监理工程师对监理实施细则中的工作流程与方法措施进行调整
B.监理实施细则由监理员编制
C.监理实施细则编制完成后，需要报专业监理工程师批准后方可实施
D.施工过程中发生变化时，由专业监理工程师对监理实施细则中的工作流程与方法措施进行调整
答案：D
解析：
考点:监理实施细则报审。选项A错误，监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批后实施；选项B错误，监理实施细则由专业监理工程师编制；选项C错误，监理实施细则编制完成后，需要报总监理工程师批准后方可实施。
根据建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。
A、全过程控制
B、全方位控制
C、系统控制
D、动态控制
B、全方位控制
C、系统控制
D、动态控制
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程质量控制的含义。建设工程每个阶段对工程质量形成起着主要作用，但各阶段关于质量问题侧重点不同，因此，应当根据建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，以便实现全过程质量控制。（本知识点新教材已经删除）
根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（ ）。
A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效
B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效
C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效
C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
答案：C
解析：
知识点:九部委勘察合同的履约担保。履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效。2020版教材P76。
设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有（ ）
A.主要零件
B.工艺方案
C.关键部位
D.薄弱环节
E.易产生缺陷的工艺过程
B.工艺方案
C.关键部位
D.薄弱环节
E.易产生缺陷的工艺过程
答案：A,C,D,E
解析：
质量控制点应设置在对设备制造质量有明显影响的特殊或关键工序。或针对设备的主要零件、关键部件、加工制造的薄弱环节及易产生质量缺陷的工艺过程。
监理工程师应当履行的义务包括（ ）。
A.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
B.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
C.不收受被监理单位的任何礼金
D.接受继续教育，努力提高执业水准
E.不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业
B.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
C.不收受被监理单位的任何礼金
D.接受继续教育，努力提高执业水准
E.不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业
答案：A,B,D,E
解析：
考点:“注册监理工程师应履行的义务”。监理工程师应履行的义务有以下几方面：①遵守法律、法规和有关管理规定；②履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；③保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；④接受继续教育，努力提高执业水准；⑤在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；⑥保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；⑦不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；⑧不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；⑨在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；⑩协助注册管理机构完成相关工作。所以，选项A、B、D、E符合题意。选项C属于监理工程师的职业道德。因此，本题的正确答案为ABDE。
某实施监理的工程，合同工期15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如图5 -1所示。
工程实施过程中发生下列事件：
事件1：项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题，要求施工单位返工整改。
事件2：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截止第8个月末，未完工作尚需作业时间见表5 -1。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表5 -1。
问题：
1．该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些?C和F工作的总时差和自由时差分别为多少？
2．事件1中，对于A工作出现的质量问题，写出项目监理机构的处理程序。
3．事件2中，逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。
4．针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
5．针对事件3，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？
答案：
解析：
1．工程施工进度计划中，关键工作有：A、B、D、E、G、I。非关键工作有：C、F、H。其中，C工作的总时差为3个月，自由时差为3个月；F工作的总时差为3个月，自由时差为2个月。
2．事件1中，项目监理机构发现A工作出现质量问题后的处理程序如下：
(1)发出《监理工程师通知单》，要求施工单位返工整改；(2)跟踪、检查施工单位返工整改情况；(3)签收施工单位在自检后填报的《监理工程师通知回复单》；(4)重新验收A工作。
3．事件2中：
(1)C工作拖后3个月，由于其自由时差和总时差均为3个月，故不影响总工期和后续工作。(2)E工作拖后2个月，由于其为关键工作，故其后续工作G、H和I的最早开始时间将推迟2个月，影响总工期2个月。(3)F工作拖后2个月，由于其自由时差为2个月，故不影响总工期和后续工作。
4．事件2中，项目监理机构批准工程延期2个月，因为总工期的延长是因建设单位提出工程变更而造成（或非施工单位原因造成）的。
5．事件3中，最佳调整方案是：缩短I工作1个月，缩短E工作1个月，由此增加的费用为14+18=32（万元）。
下列工作内容中，属于项目监理组织结构设计的有（ ）。
A.确定项目监理机构目标
B.选择组织结构形式
C.确定管理层次与跨度
D.划分项目监理机构部门
E.制定监理工作和信息流程
B.选择组织结构形式
C.确定管理层次与跨度
D.划分项目监理机构部门
E.制定监理工作和信息流程
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是项目监理机构的设立。项目监理机构组织结构设计包括：（1）选择组织结构形式；（2）确定管理层次与管理跨度；（3）设置项目监理机构部门；（4）制定岗位职责及考核标准；（5）选派监理人员。
2021监理工程师考试题库精选9卷 第7卷
工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()。
A.1
B.2
C.3
D.5
B.2
C.3
D.5
答案：B
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作E紧后工作的最早开始时间=min{25，28)=25，工作E最早开始时间和持续时间分别为17和6，即工作E的最早完成时间=17+6=23，所以工作E的自由时差=紧后工作的最早开始时间-本工作最早完成时间=25-23=2。
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作E紧后工作的最早开始时间=min{25，28)=25，工作E最早开始时间和持续时间分别为17和6，即工作E的最早完成时间=17+6=23，所以工作E的自由时差=紧后工作的最早开始时间-本工作最早完成时间=25-23=2。
设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（ ）批准后执行。
A.监理人
B.发包人
C.发包人与监理人
D.发包人与分包人
B.发包人
C.发包人与监理人
D.发包人与分包人
答案：B
解析：
本题考核的是设计施工阶段的设计进度管理。设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。
公路隧道通风设施，检验风机安装基础的质量控制要点错误的是（）
A.焊接风机座架专用U形卡,要求单面点焊
B.架焊接完成后，必须做抗拔力测试
C.试拉力为实际静载荷的15倍
D.拉力持续时间应在15min以上。
B.架焊接完成后，必须做抗拔力测试
C.试拉力为实际静载荷的15倍
D.拉力持续时间应在15min以上。
答案：A
解析：
检验风机安装基础
(1)风机安装前按施工设计图纸对设备基础进行全面检查，安装位置、高程及尺寸应符合设备安装要求。
(2)焊接风机座架专用U形卡,要求双面满焊，焊条型号必须严格符合技术要求。
(3)座架焊接完成后，必须做抗拔力测试。测试拉力为实际静载荷的15倍，拉力持续时间应在15min以上。
(1)风机安装前按施工设计图纸对设备基础进行全面检查，安装位置、高程及尺寸应符合设备安装要求。
(2)焊接风机座架专用U形卡,要求双面满焊，焊条型号必须严格符合技术要求。
(3)座架焊接完成后，必须做抗拔力测试。测试拉力为实际静载荷的15倍，拉力持续时间应在15min以上。
根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计入建筑安装工程的（ ）
A.直接工程费
B.措施费
C.间接费
D.规费
B.措施费
C.间接费
D.规费
答案：B
解析：
措施费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。临时设施费属于措施费中的安全文明施工费。
根据 ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是()。
A.过程方法
B.持续改进
C.过程评价
D.管理的系统方法
B.持续改进
C.过程评价
D.管理的系统方法
答案：D
解析：
管理的系统方法
“将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。”
“将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。”
某公路工程的建设单位通过公开招标，分别与某监理单位和施工单位签订了施工监理合同和施工合同。施工合同采用了《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款。路基高边坡施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在重大安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了交通运输主管部门。施工单位在交通运输主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构“小题大做”，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该公路工程施工完成后，施工单位按合同规定向监理机构提交了交工验收申请报告。监理机构经审查后认为已具备交工验收条件，于是在收到交工验收申请报告后的第16天，报请建设单位进行交工验收，并将交工验收申请报告及监理机构的审核意见等提交给建设单位。但由于各种原因，建设单位未及时组织交工验收。施工单位提交交工验收申请报告后的第60天工程所在地发生了洪水灾害，致使部分路段遭受损毁。洪水灾害过后，建设单位要求施工单位对损毁的路段自费进行修复，施工单位不同意自费修复。
【问题】3.对施工单位采用新的施工技术，项目监理机构还应做哪些工作？
【问题】3.对施工单位采用新的施工技术，项目监理机构还应做哪些工作？
答案：
解析：
3.对施工单位采用新的施工技术，项目监理机构还应做如下工作：（1）要求施工单位报送采用新技术的施工方案。（2）审查施工单位报送的施工方案。（3）若施工方案可行，总监理工程师签认；若施工方案不可行，要求施工单位仍按原批准的施工方案执行。
FIDIC合同条件下，属于工程量清单以外支付项目的有()
A、暂列金额
B、动员预付款
C、保留金
D、价格调整费用
E、工程变更费用
B、动员预付款
C、保留金
D、价格调整费用
E、工程变更费用
答案：B,C,D,E
解析：
工程量清单以外项目包括：①动员预付款；②材料设备预付款；③保留金；④工程变更的费用；⑤索赔费用；⑥价格调整费用；⑦迟付款利息；⑧业主索赔。
进口设备增值税额应以（ ）乘以增值税率计算。
A.到岸价格
B.离岸价格
C.关税和消费税之和
D.组成计税价格
B.离岸价格
C.关税和消费税之和
D.组成计税价格
答案：D
解析：
考点: “进口设备增值税额的计算公式”。我国增值税每例规定，进口应税产品均按组成计税价格，依税率直接计算应纳税额，不扣除任何项目的金额或已纳税额。即：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率。组成计税价格=到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税，增值税基本税率为17%。因此，本题的正确答案为D。
某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，该计划表明()。
A.工作1-3的自由时差为1
B.工作4-5为关键工作
C.工作4-6为关键工作
D.工作5-8的总时差为零
E.工作7-8的自由时差为2
B.工作4-5为关键工作
C.工作4-6为关键工作
D.工作5-8的总时差为零
E.工作7-8的自由时差为2
答案：B,E
解析：
选项A错。4－(0＋4)＝0；
选项B对。关键节点的最早时间＝最迟时间，即5＝5，11＝11；且5＋6＝11。
选项C错。如上述理由，工作4-6不是关键工作。5＋3≠11
选项D错。工作5-8的总时差＝19-(11＋5)=3
选项E对。工作7-8的自由时差＝19-(11＋6)=2
选项B对。关键节点的最早时间＝最迟时间，即5＝5，11＝11；且5＋6＝11。
选项C错。如上述理由，工作4-6不是关键工作。5＋3≠11
选项D错。工作5-8的总时差＝19-(11＋5)=3
选项E对。工作7-8的自由时差＝19-(11＋6)=2
2021监理工程师考试题库精选9卷 第8卷
在建设工程材料采购招标中，投标人报 CIF价，对该报价理解不正确的是（）。
A.卖方负责办理租船订舱
B.包含将货物装上船之前的一切费用
C.包含从装运港运至目的地的运费
D.包含保险费
B.包含将货物装上船之前的一切费用
C.包含从装运港运至目的地的运费
D.包含保险费
答案：C
解析：
某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同范本签订了施工承包合同,并按实际完成工程量计价。根据本合同规定,承包人必须严格按照施工图和承包合同规定的内容及技术规范要求施工,由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得的计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。1、根据该工程的合同特点,监理工程师提出了如下计量支付程序,试改正其不恰当和错误的地方。（1）对已完成的分项工程向业主申请质量认证。（2）在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。（3）监理工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。
【问题】（4）承包人凭质量证书和计量证书向业主提出付款申请。（5）监理工程师复核申报资料,确定支付款额,批准向承包人付款。
【问题】（4）承包人凭质量证书和计量证书向业主提出付款申请。（5）监理工程师复核申报资料,确定支付款额,批准向承包人付款。
答案：
解析：
1、改正的计量支付程序如下：①对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证。②取得质量认证后在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。③监理工程师按照合同规定对实际完成的工程进行计量,签发计量证书给承包人。④承包人凭质量证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。⑤监理工程师审核申报资料,确定支付款额,向业主提供付款证明文件。
关于仲裁庭组成的说法，正确的有()
A、可以由3名仲裁员组成仲裁庭
B、可以由1名仲裁员组成仲裁庭
C、仲裁员只能由当事人选定
D、首席仲裁员只能由双方当事人共同选定
E、首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定
B、可以由1名仲裁员组成仲裁庭
C、仲裁员只能由当事人选定
D、首席仲裁员只能由双方当事人共同选定
E、首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定
答案：A,B
解析：
仲裁庭的组成有两种方式：①当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭。当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。②当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭。仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
所谓工程建设强度，是指（）。
A.工程结构所能承受的强度
B.政府对工程建设管理的力度
C.单位时间内投入的工程建设资金的数量
D.单位时间内投入的工程建设人员的数量
B.政府对工程建设管理的力度
C.单位时间内投入的工程建设资金的数量
D.单位时间内投入的工程建设人员的数量
答案：C
解析：
2020版教材P103
工程建设强度是指单位时间内投人的建设工程资金的数量，即：工程建设强度=投资/工期。
工程建设强度是指单位时间内投人的建设工程资金的数量，即：工程建设强度=投资/工期。
分部分项工程量清单项目设置五级编码，其中第五级编码为()顺序码。
A、专业工程
B、分部工程
C、分项工程
D、工程量清单项目
B、分部工程
C、分项工程
D、工程量清单项目
答案：D
解析：
项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。一～二位为工程分类顺序码；三～四位为专业工程顺序码；五～六位为分部工程顺序码；七～九位为分项工程顺序码；十～十二位为工程量清单项目顺序码。所以，第五级编码为工程量清单项目顺序码。
设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，下列关于打分法的说法正确的有()。
A.打分法的好处是简便易行
B.各评标人独立给分、主观随意性较小
C.目前国内设备招标分值的分配有统一的规则
D.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明
E.应依据采购标的物的性质、特点、生产的通用性程度，以及各要素对采购方总投资的影响程度来具体划分权重和打分标准
B.各评标人独立给分、主观随意性较小
C.目前国内设备招标分值的分配有统一的规则
D.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明
E.应依据采购标的物的性质、特点、生产的通用性程度，以及各要素对采购方总投资的影响程度来具体划分权重和打分标准
答案：A,D,E
解析：
考点:综合打分法。打分法的好处是简便易行，评标考虑因素较为全面，可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较，从中选出最好的标书。缺点是各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性较大。目前国内设备招标分值的分配还没有统一的规则。
FIDIC施工合同条件中颁发整个工程的接收证书后，将保留金的()支付给承包商。
A.25％
B.50％
C.30％
D.10％
B.50％
C.30％
D.10％
答案：B
解析：
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金的50％返还承包商。
旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的（ ）在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题。
A.所有部位
B.所有工序
C.关键部位
D.关键工序
E.主体工程
B.所有工序
C.关键部位
D.关键工序
E.主体工程
答案：C,D
解析：
本题考查的是施工阶段质量控制概述。旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题，如实准确地记录好旁站监理值班记录。
承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人( )。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿
答案：D
解析：
2020版教材P99-102
本题考查的是施工进度管理。承包人未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。
本题考查的是施工进度管理。承包人未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。
2021监理工程师考试题库精选9卷 第9卷
（ ）的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。
A.风险分析与评价
B.风险对策的决策
C.风险识别
D.风险对策的实施
B.风险对策的决策
C.风险识别
D.风险对策的实施
答案：A
解析：
考点:“建设工程风险及其管理过程”。建设工程风险管理是一个识别风险、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险应对方案的过程。风险管理是对建设工程风险进行管理的一个系统、循环过程。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。风险分析与评价是将建设工程风险事件发生的可能性和损失后果进行定量化的过程。风险分析与评价的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度，如建设投资增加的数额、工期延误的天数等。因此，本题的正确答案为A。
某工程，施工过程中发生如下事件：
[事件1]：项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，安排监理员检查、
复核报验表所附的测量人员资格证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果，并签署意见。
[事件2]：施工单位在编制搭设高度为28 米的脚手架工程专项施工方案的同时，项目经理即
安排施工人员开始搭设脚手架，并兼任施工现场安全生产管理人员，总监理工程师发现后立即向
施工单位签发了监理通知单要求整改。
[事件3]：在脚手架拆除过程中，发生坍塌事故，造成施工人员3 人死亡、5 人重伤、7 人轻
伤。事故发生后，总监理工程师立即签发了工程暂停令，并在2 小时后向监理单位负责人报告了
事故情况。
[事件4]：由建设单位负责采购的一批钢筋进场后，施工单位发现其规格型号与合同约定不
符，项目监理机构按程序对这批钢筋进行了处置。
问题：
1．写出事件1 小的不妥之处，说明理由。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核还
应包括哪些内容？
2．指出事件2 中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。
3．指出事件2 中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4．按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，确定事件3 中的事故等级。指出总监理工程
师做法的不妥之处，写出正确做法。
5．事件4 中，项目监理机构应如何处置该批钢筋？
6、如果事件4 的钢筋是有抗震要求的钢筋，除了钢筋的一般检验外，还有哪些要求？
[事件1]：项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，安排监理员检查、
复核报验表所附的测量人员资格证书、施工平面控制网和临时水准点的测量成果，并签署意见。
[事件2]：施工单位在编制搭设高度为28 米的脚手架工程专项施工方案的同时，项目经理即
安排施工人员开始搭设脚手架，并兼任施工现场安全生产管理人员，总监理工程师发现后立即向
施工单位签发了监理通知单要求整改。
[事件3]：在脚手架拆除过程中，发生坍塌事故，造成施工人员3 人死亡、5 人重伤、7 人轻
伤。事故发生后，总监理工程师立即签发了工程暂停令，并在2 小时后向监理单位负责人报告了
事故情况。
[事件4]：由建设单位负责采购的一批钢筋进场后，施工单位发现其规格型号与合同约定不
符，项目监理机构按程序对这批钢筋进行了处置。
问题：
1．写出事件1 小的不妥之处，说明理由。项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核还
应包括哪些内容？
2．指出事件2 中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。
3．指出事件2 中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4．按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，确定事件3 中的事故等级。指出总监理工程
师做法的不妥之处，写出正确做法。
5．事件4 中，项目监理机构应如何处置该批钢筋？
6、如果事件4 的钢筋是有抗震要求的钢筋，除了钢筋的一般检验外，还有哪些要求？
答案：
解析：
1、
事件1 中，项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见，正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。
项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核内容还应包括：测量设备的检定证书，高程控制网和控制桩的保护措施。
2．
事件2 中，施工单位的不妥之处有：
(1)专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架，正确做法：编制专项施工方案后，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。
(2)项目经理兼任施工现场安全生产管理人员，正确做法：应安排专职安全生产管理人员。
3．
事件2 中，总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单，正确做法：报建设单位同意后，签发工程暂停令。
4．
事件3 中，事故等级属于较大事故。总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2 小时后向监理单位负责人报告，正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。（由总包单位一小时内向有关部门报告）
5．
事件4 中，项目监理机构应采用以下方式处置该批钢筋：报告建没单位，经建设单位同意后与施工单位协商，能够用于本工程的，按程序办理相关手续；不能用于本工程的，要求限期清出现场。
6、
有抗震设防要求的受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25,钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不应大于1.30,钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
事件1 中，项目监理机构的不妥之处有：安排监理员检查、复核与签署监理意见，正确做法：安排专业监理工程师检查、复核与签署监理意见。
项目监理机构对施工控制测量成果的检查、复核内容还应包括：测量设备的检定证书，高程控制网和控制桩的保护措施。
2．
事件2 中，施工单位的不妥之处有：
(1)专项施工方案编制的同时就开始搭建脚手架，正确做法：编制专项施工方案后，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可安排搭建脚手架。
(2)项目经理兼任施工现场安全生产管理人员，正确做法：应安排专职安全生产管理人员。
3．
事件2 中，总监理工程师的不妥之处有：向施工单位签发监理通知单，正确做法：报建设单位同意后，签发工程暂停令。
4．
事件3 中，事故等级属于较大事故。总监理工程师的不妥之处是：在事故发生2 小时后向监理单位负责人报告，正确做法：应在事故发生后立即向监理单位负责人报告。（由总包单位一小时内向有关部门报告）
5．
事件4 中，项目监理机构应采用以下方式处置该批钢筋：报告建没单位，经建设单位同意后与施工单位协商，能够用于本工程的，按程序办理相关手续；不能用于本工程的，要求限期清出现场。
6、
有抗震设防要求的受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25,钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不应大于1.30,钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
施工组织设计审查的基础是( )。
A.施工单位编审手续齐全
B.建设单位申请施工的手续齐全
C.监理单位资质达标
D.有符合质量标准的试验室
B.建设单位申请施工的手续齐全
C.监理单位资质达标
D.有符合质量标准的试验室
答案：A
解析：
本题考核的是施工组织设计审查质量控制要点。施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。
为确保监理单位质量管理体系建立和实施，应成立工作班子。下列人员属于工作班子中项目监理单位决策层的有（ ）。
A、项目总监理工程师
B、专业监理工程师
C、董事长
D、总经理
E、总工程师
B、专业监理工程师
C、董事长
D、总经理
E、总工程师
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是质量管理体系的建立。决策层，包括监理单位的董事长、总经理、副总经理及总工程师等。结合本单位的实际情况，明确按照体系标准建立、完善质量管理体系的重要性和迫切性，提高监理单位领导层对按照标准建立质量管理体系的认识。
当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师可以采用（ ）进行计量支付。
A.均摊法
B.凭证法
C.估价法
D.分解计量法
B.凭证法
C.估价法
D.分解计量法
答案：C
解析：
所谓估价法，就是按合同文件的规定，根据监理工程师估算的已完成的工程价值支付。如为监理工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目。这类清单项目往往要购买几种仪器设备，当承包人对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，则需采用估价法进行计量支付。
某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68%、87%、45%和52%，则风险最小的是()
A、方案甲
B、方案乙
C、方案丙
D、方案丁
B、方案乙
C、方案丙
D、方案丁
答案：C
解析：
生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP(%)，是指盈亏平衡点产销量占企业正常产销量的比重。盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，项目投产后的盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。推理技巧：利用较低的生产能力就可实现盈亏平衡，说明项目容易保本，因此,达到盈亏平衡点时的生产能力利用率越低，说明项目的风险越小。
为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长、影响承包商的资金流动等问题，在工程计量时可以采用()
A、估价法
B、分解计量法
C、均摊法
D、图纸法
B、分解计量法
C、均摊法
D、图纸法
答案：B
解析：
所谓分解计量法，就是将一个项目，根据工序或部位分解为若干子项，对完成的各子项进行计量支付。这种计量方法主要是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包商的资金流动等问题。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列选项中属于必须实行监理的工程项目的是（ ）。
A.项目总投资为2500万元的供热工程
B.建筑面积为4万平方米的住宅小区工程
C.项目总投资额为2500万元的新能源项目
D.项目总投资为1000万元的体育场馆项目
B.建筑面积为4万平方米的住宅小区工程
C.项目总投资额为2500万元的新能源项目
D.项目总投资为1000万元的体育场馆项目
答案：D
解析：
考点:建设工程监理的法律地位和责任。学校、影剧院、体育场馆项目属于国家规定必须实行监理的其他工程，不论规模大小，均必须要实行监理。
按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成中，下列属于施工机械使用费的有（）。
A.施工机械大修理费
B.施工机械经常修理费
C.机上司机和其他操作人员的人工费
D.施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税
E.仪器仪表使用费
B.施工机械经常修理费
C.机上司机和其他操作人员的人工费
D.施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税
E.仪器仪表使用费
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P13-17
按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成中，施工机械使用费以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由下列七项费用组成，包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费、人工费（是指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费）、燃料动力费和税费（是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等）组成。
按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成中，施工机械使用费以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由下列七项费用组成，包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费、人工费（是指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费）、燃料动力费和税费（是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等）组成。
热门文章
