2021监理工程师考试真题及答案5节
发布时间：2021-07-01
2021监理工程师考试真题及答案5节 第1节
组建一个完善的监理组织机构的步骤是( )。
A．确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程
B．选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员
C．确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容
D．选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划
正确答案：A
分部工程质量验收合格条件有（ ）。
A、所含主要分项工程的质量验收合格
B、有关安全、节能抽样检验结果符合规定
C、有关环境保护抽样检验结果符合规定
D、观感质量符合要求
E、质量控制资料完整
B、有关安全、节能抽样检验结果符合规定
C、有关环境保护抽样检验结果符合规定
D、观感质量符合要求
E、质量控制资料完整
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是分部工程质量验收。分部工程质量验收合格的规定：（1）所含分项工程的质量均应验收合格。（2）质量控制资料应完整。（3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。（4）观感质量应符合要求。参见教材P150。
某大型钢筋混凝土结构工程由AW监理公司实施监理。负责该项目的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包人的施工方案,编制了监理细则,设置了质量控制点与旁站部位。2．承包人在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了合格证,在监理员的见证下取样,送样进行复检,结果合格,专业监理工程师经审查同意该批钢筋进场使用；但在隐蔽验收时,发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,试验结果发现钢筋母材不合格；经对钢筋重新检验,最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知,要求承包人拆除不合格钢筋,同时报告业主。承包人以本批钢筋已经监理人员验收,不同意拆除,并提出若拆除,应延长工期15天、补偿直接损失48万元的索赔要求。业主得知此事后,认为监理有责任,要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主损失9000元。
【问题】（1）监理单位是否应承担质量责任?为什么?
【问题】（1）监理单位是否应承担质量责任?为什么?
答案：
解析：
2（1）监理机构应承担质量责任,因为监理机构没有尽到监理义务。（因为监理未对施工无钢筋焊接试验提出异议,承担失职责任）
以下属于总监及总监办岗位职责的是（ ）
A.制订监理机构的人员、设施的安全措施并组织落实
B.责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
C.主持编制安全监理计划
D.主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
E.定期组织召开安全例会
B.责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
C.主持编制安全监理计划
D.主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
E.定期组织召开安全例会
答案：A,B,C,D
解析：
1)总监及总监办岗位职责
(1)负责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
(2)负责建立健全安全管理组织机构，组织制定并批准安全监理岗位职责及各项管理 制度。
(3)主持编制安全监理计划。
(4)主持审查施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案和应急 预案。
(5)主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
(6)组织检查施工单位的安全管理人员、特种作业人员资质，以及特种设备投入使用前的 验收手续。
(7)组织安全检査，发现存在安全隐患时,要求施工单位及时整改。
(8)对存在严重隐患的施工单位签发工程停工令，并立即报告建设单位和政府监督部门。
(9)配合政府监督部门对本项目的安全检查及事故调查处理。
(10)制订监理机构的人员、设施的安全措施并组织落实。
(1)负责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
(2)负责建立健全安全管理组织机构，组织制定并批准安全监理岗位职责及各项管理 制度。
(3)主持编制安全监理计划。
(4)主持审查施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案和应急 预案。
(5)主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
(6)组织检查施工单位的安全管理人员、特种作业人员资质，以及特种设备投入使用前的 验收手续。
(7)组织安全检査，发现存在安全隐患时,要求施工单位及时整改。
(8)对存在严重隐患的施工单位签发工程停工令，并立即报告建设单位和政府监督部门。
(9)配合政府监督部门对本项目的安全检查及事故调查处理。
(10)制订监理机构的人员、设施的安全措施并组织落实。
对列入城建档案管理部门接收范围的工程，应在工程（）向当地城建档案管理部门移交工程档案。
A.完工后立即
B.竣工验收后6个月内
C.竣工验收后一周内
D.竣工验收后3个月内
B.竣工验收后6个月内
C.竣工验收后一周内
D.竣工验收后3个月内
答案：D
解析：
本题考查重点是“建设工程监理文件资料验收与移交”。列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位查工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料)。因此，本题的正确答案为D。
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.7
B.15
C.30
D.60
B.15
C.30
D.60
答案：B
解析：
2020版教材P40
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
2021监理工程师考试真题及答案5节 第2节
公路通信工程质量监理中，光电缆线路工程施工前，应对到场光缆进行单盘测试检验，到场光缆光纤按（ ）的要求进行测试，保证准备施工的光缆技术指标符合设计技术要求。应对光缆经路及人（手）孔分布情况调查了解，监督施工单位的光缆配盘合理。
A.80%
B.90%
C.95%
D.100%
B.90%
C.95%
D.100%
答案：D
解析：
本题考查的是公路通信工程质量监理。公路通信工程质量监理中，光电缆线路工程施工前，应对到场光缆进行单盘测试检验，到场光缆光纤按100%的要求进行测试，保证准备施工的光缆技术指标符合设计技术要求。应对光缆经路及人（手）孔分布情况调查了解，监督施工单位的光缆配盘合理。
为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作：
（1）明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务
（2）拟定合理的承发包模式和合同计价方式；
（3）建立健全实施动态控制的监理工作制度；
（4）审查施工组织设计；
（5）对工程变更进行技术经济分析；
（6）编制资金使用计划；
（7）采用工程网络计划技术实施动态控制；
（8）明确各级监理人员职责分工；
（9）优化建设工程目标控制工作流程；
（10）加强各单位（部门）之间的沟通协作。
【问题】逐项指出各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项。
（1）明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务
（2）拟定合理的承发包模式和合同计价方式；
（3）建立健全实施动态控制的监理工作制度；
（4）审查施工组织设计；
（5）对工程变更进行技术经济分析；
（6）编制资金使用计划；
（7）采用工程网络计划技术实施动态控制；
（8）明确各级监理人员职责分工；
（9）优化建设工程目标控制工作流程；
（10）加强各单位（部门）之间的沟通协作。
【问题】逐项指出各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项。
答案：
解析：
组织措施：（3）、（8）、（9）、（10）
技术措施：（4）、（7）
经济措施：（5）、（6）
合同措施：（1）、（2）
技术措施：（4）、（7）
经济措施：（5）、（6）
合同措施：（1）、（2）
某大学新建校区有一实验楼单项工程。下列费用中，应列入实验楼单项工程综合概算的有( )。
A、分摊到实验楼的土地征用费
B、实验楼的土建工程费
C、实验楼的给排水工程费
D、实验楼的设备及安装工程费
E、分摊到实验楼的建设期利息
B、实验楼的土建工程费
C、实验楼的给排水工程费
D、实验楼的设备及安装工程费
E、分摊到实验楼的建设期利息
答案：B,C,D
解析：
关于建设工程监理规划编写的说法，正确的是()
A、监理规划的编写必须满足业主的要求，且宜粗不宜细
B、监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批
C、监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容
D、监理规划的内容应在监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制
B、监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批
C、监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容
D、监理规划的内容应在监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制
答案：C
解析：
A项，监理规划的编写，应最大限度满足业主的合理要求；B项，监理规划应留出必要的审查和修改时间；D项，监理规划的编写阶段可按工程实施的各阶段划分。
某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响。则该偏差值应( )。
A.大于总时差，小于自由时差
B.大于总时差，大于自由时差
C.小于总时差，小于自由时差
D.小于总时差，大于自由时差
B.大于总时差，大于自由时差
C.小于总时差，小于自由时差
D.小于总时差，大于自由时差
答案：D
解析：
本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度，还需要根据偏差值与其自由时差的关系作进一步分析。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响。
根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（ ）。
A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议
B.早期预警会议应由雇主主持
C.可以邀请地方行政机关代表参加会议
D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商
E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿
A.项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议
B.早期预警会议应由雇主主持
C.可以邀请地方行政机关代表参加会议
D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商
E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是英国NEC合同文本。选项B错误，早期预警会议应该由项目经理主持；选项E错误，完整说法应是：承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。参见教材P144。
2021监理工程师考试真题及答案5节 第3节
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。
A.是终局的，对发包人具有强制约束力
B.不是终局的，对发包人具有强制约束力
C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力
B.不是终局的，对发包人具有强制约束力
C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力
答案：D
解析：
2020版教材P111
本题考查的是索赔程序。监理人的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性和约束力。承包人对监理人的决定不满意，可以按合同中争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。
本题考查的是索赔程序。监理人的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性和约束力。承包人对监理人的决定不满意，可以按合同中争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。
实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A、总监理工程师
B、监理人
C、发包人
D、总监理工程师代表
B、监理人
C、发包人
D、总监理工程师代表
答案：C
解析：
本题考查的是发包人责任。建设工程委托监理合同中规定，委托人应为监理人顺利履行合同义务做好协助工作。协助工作的内容包括：将授予监理人的监理权利以及监理机构主要人员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确；在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料；为监理人驻地监理机构开展正常工作提供协助服务。（本知识点新教材已经删除）
下列选项中，属于施工图预算审查内容的有（）。
A.工程量计算的准确性
B.费率计取是否正确
C.市场价格选用是否合理
D.与类似工程决算的匹配
E.施工组织设计是否合理
B.费率计取是否正确
C.市场价格选用是否合理
D.与类似工程决算的匹配
E.施工组织设计是否合理
答案：A,B,C
解析：
2020教材P125-128
施工图预算的审查内容：
(1) 审查施工图预算的编制是否符合现行国家、行业、地方政府有关法律、法规和规定要求；
(2) 审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范规则或定额规则的一致性；
(3) 审查在施工图预算的编制过程中，各种计价依据使用是否恰当，各项费率计取是否正确；审查依据主要有施工图设计资料、有关定额、施工组织设计、有关造价文件规定和技术规范、规程等；
(4) 审查各种要素市场价格选用、应计取的费用是否合理；
(5) 审查施工图预算是否超过概算以及进行偏差分析。
施工图预算的审查内容：
(1) 审查施工图预算的编制是否符合现行国家、行业、地方政府有关法律、法规和规定要求；
(2) 审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范规则或定额规则的一致性；
(3) 审查在施工图预算的编制过程中，各种计价依据使用是否恰当，各项费率计取是否正确；审查依据主要有施工图设计资料、有关定额、施工组织设计、有关造价文件规定和技术规范、规程等；
(4) 审查各种要素市场价格选用、应计取的费用是否合理；
(5) 审查施工图预算是否超过概算以及进行偏差分析。
工程施工过程中若发生变化，监理实施细则中工作流程与方法措施调整应由()批准。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理单位技术负责人
答案：B
解析：
2020教材P129-130
以下各项中，属于工程质量评估报告主要内容的有（ ）。
A、工程概况
B、工程质量事故及其处理情况
C、工程质量验收情况
D、竣工资料审查情况
E、工程安全生产情况
B、工程质量事故及其处理情况
C、工程质量验收情况
D、竣工资料审查情况
E、工程安全生产情况
答案：A,B,C,D
解析：
考点:建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。工程质量评估报告的主要内容：（1）工程概况；（2）工程参建单位；（3）工程质量验收情况；（4）工程质量事故及其处理情况；（5）竣工资料审查情况；（6）工程质量评估结论。参见教材 P170。
如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。
A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用
答案：C
解析：
本题考查的是工程款支付管理。费用和利润补偿的原则：属于发包人也无法合理预见和克服的情况，应补偿费用但不计利润；属于发包人应予控制而未做好的情况，则应补偿费用和合理利润。
2021监理工程师考试真题及答案5节 第4节
某工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为220天。经总监理工程师批准的施工总进度如图5—1所示，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工作B完成后，验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和工作E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15天、窝工损失补偿15万元。
事件2：工程开工后90天下班时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常；工作H超前10天；工作1拖后10天；工作C拖后20天。
事件3：针对事件2，建设单位要求工程按原合同工期完成，施工单位对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩为60天。
【问题】
1．指出图5—1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。
2．事件1中，施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工期补偿和费用补偿分别为多少?说明理由。
3．事件2中，分别指出第90天下班时各工作实际进度对总工期的影响，说明理由。
4．事件3中，指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工作B完成后，验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和工作E分别比原计划推迟10天和5天开始施工，造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工程延期15天、窝工损失补偿15万元。
事件2：工程开工后90天下班时，专业监理工程师检查各工作的实际进度为：工作G正常；工作H超前10天；工作1拖后10天；工作C拖后20天。
事件3：针对事件2，建设单位要求工程按原合同工期完成，施工单位对施工总进度进行了调整，将工作N持续时间压缩为60天。
【问题】
1．指出图5—1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。
2．事件1中，施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工期补偿和费用补偿分别为多少?说明理由。
3．事件2中，分别指出第90天下班时各工作实际进度对总工期的影响，说明理由。
4．事件3中，指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。
答案：
解析：
1．关键线路：①→③→④→⑤→⑦→⑧→?→?。
工作H的总时差40天，自由时差10天；
工作K的总时差30天，自由时差20天；
工作M的总时差10天，自由时差10天。
2．施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：事件发生的28天内递交索赔意向通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
工程延期的补偿为0。因为D工作延误10天，总时差10天，不会造成工期延长；E工作延误5天，总时差20天，不会造成工期延长。
费用索赔15万元。因为地质情况与设计不符，属于建设单位责任。
3．第90天检查时，G工作正常，对总工期无影响；H工作超前10天，但不是关键工作，所以对总工期无影响；I工作拖后10天，1工作是关键工作，所以会造成总工期延长10天；C工作拖后20天，但C工作有总时差30天，所以对总工期无影响。最终会对总工期造成延长10天的影响。
4．N工作压缩60天后，H工作总时差50天，自由时差30天；K工作总时差20天，自由时差10天；M工作总时差10天，自由时差10天。
工作H的总时差40天，自由时差10天；
工作K的总时差30天，自由时差20天；
工作M的总时差10天，自由时差10天。
2．施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：事件发生的28天内递交索赔意向通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
工程延期的补偿为0。因为D工作延误10天，总时差10天，不会造成工期延长；E工作延误5天，总时差20天，不会造成工期延长。
费用索赔15万元。因为地质情况与设计不符，属于建设单位责任。
3．第90天检查时，G工作正常，对总工期无影响；H工作超前10天，但不是关键工作，所以对总工期无影响；I工作拖后10天，1工作是关键工作，所以会造成总工期延长10天；C工作拖后20天，但C工作有总时差30天，所以对总工期无影响。最终会对总工期造成延长10天的影响。
4．N工作压缩60天后，H工作总时差50天，自由时差30天；K工作总时差20天，自由时差10天；M工作总时差10天，自由时差10天。
制作各个作业环节的统计由（）签字确认，报驻厂监理认可。
A.施工员
B.生产质检员
C.项目技术负责人
D.项目负责人
B.生产质检员
C.项目技术负责人
D.项目负责人
答案：B
解析：
2020版教材P135-137
制作各个作业环节的统计由生产质检员签字确认，报驻厂监理认可。
制作各个作业环节的统计由生产质检员签字确认，报驻厂监理认可。
在质量管理体系的特征中，（ ）是既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认证、第三方认证和注册的要求。
A、符合性
B、系统性
C、全面有效性
D、动态性
B、系统性
C、全面有效性
D、动态性
答案：C
解析：
本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量管理体系的运行应是全面有效的，既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认证、第三方认证和注册的要求。
当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，需要考虑的是（ ）。
A.总工期的限制条件
B.网络计划中后续工作的限制条件
C.该工作是否为关键工作
D.后续工作间的逻辑关系
E.该工作的实际进度拖延的时间是否超过自由时差
B.网络计划中后续工作的限制条件
C.该工作是否为关键工作
D.后续工作间的逻辑关系
E.该工作的实际进度拖延的时间是否超过自由时差
答案：A,B
解析：
本题考核的是进度计划的调整方法。当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中后续工作的限制条件。
工程网络计划的资源优化是指通过改变（），使资源按照时间的分布符合优化目标。
A.工作的持续时间
B.工作的开始时间
C.工作之间的逻辑关系
D.工作的完成时间
E.工作的资源强度
B.工作的开始时间
C.工作之间的逻辑关系
D.工作的完成时间
E.工作的资源强度
答案：B,D
解析：
考核资源优化。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。参见教材P75。
建设行政主管部门发现( )情况时,可视为招标人违反招标投标法的规定。A没有编制标底 B在资
建设行政主管部门发现（ ）情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。
Ａ没有编制标底
Ｂ在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定
Ｃ在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定
Ｄ强制投标人必须结成联营体投标
Ｅ没有委托代理机构招标
正确答案：BCD
2021监理工程师考试真题及答案5节 第5节
按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于( )家。
A.3
B.4
C.5
D.7
B.4
C.5
D.7
答案：A
解析：
2020版教材P40-49
有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标: (1)投标截止时间止，投标人少于3个的; (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标: (1)投标截止时间止，投标人少于3个的; (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
保险合同的当事人是（）。
A.投保人与被保险人
B.投保人与保险人
C.被保险人与保险人
D.受益人与保险人
B.投保人与保险人
C.被保险人与保险人
D.受益人与保险人
答案：B
解析：
保险合同的当事人：投保人与保险人。
《建设工程设计合同示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位
答案：A
解析：
本题考查的是设计合同履行管理。发包人有义务为设计人在现场工作期问提供必要的工作、生活方便条件。
工程质量控制的组织措施包括( )
A.建立健全项目监理机构
B.协助完善质量保证体系
C.制定有关质量监督制度
D.落实质量控制责任
E.完善职责分工
B.协助完善质量保证体系
C.制定有关质量监督制度
D.落实质量控制责任
E.完善职责分工
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P109-122
工程质量控制的组织措施：建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。
工程质量控制的组织措施：建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。
下列选项中，不属于总监理工程师签发《工程开工令》应具备的条件的是()。
A.设计交底和图纸会审已完成
B.施工组织设计已由专业监理工程师签认
C.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
D.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实
B.施工组织设计已由专业监理工程师签认
C.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
D.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实
答案：B
解析：
2020教材P154-158
单位工程具备开工条件时，施工单位需要向项目监理机构报送《工程开工报审表》。同时具备下列条件时，由总监理工程师签署审查意见，并报建设单位批准后，总监理工程师方可签发《工程开工令》:
1) 设计交底和图纸会审已完成;
2) 施工组织设计已由总监理工程师签认;
3) 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实;
4) 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
单位工程具备开工条件时，施工单位需要向项目监理机构报送《工程开工报审表》。同时具备下列条件时，由总监理工程师签署审查意见，并报建设单位批准后，总监理工程师方可签发《工程开工令》:
1) 设计交底和图纸会审已完成;
2) 施工组织设计已由总监理工程师签认;
3) 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实;
4) 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
甲发函至乙搅拌站，欲采购某标号早强水泥10吨，500元/吨，货到付款。乙要求款到发货，则乙的意思表示属于（ ）。
A.要约邀请
B.新要约
C.承诺
D.部分承诺
B.新要约
C.承诺
D.部分承诺
答案：B
解析：
热门文章
