2021监理工程师考试真题精选及答案6篇

发布时间:2021-07-07

2021监理工程师考试真题精选及答案6篇 第1篇


(  )是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理,以实现组织的战略目标。


A.单一项目管理

B.项目群管理

C.多项目管理

D.组合项目管理

答案:D
解析:
考点:“PMBOK总体框架的多项目管理”。项目管理不仅仅是指单一项目管理,还包括多项目管理,即:项目群管理和组合项目管理。组合项目管理是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理,以实现组织的战略目标。组合项目中的项目或项目群之间没必要相互关联或直接相关。例如,一个基础设施公司为实现其投资回报最大化的战略目标,可将石油、天然气、能源、水利、道路、铁道、机场等多个项目或项目群组合在一起,实施组合项目管理。因此,本题的正确答案为D。


(2016年真题)根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应满足现场卫生、环境与消防安全管理方面的要求包括( )。

A.做好施工现场人员调查
B.将现场办公、生活与作业区分开设置,保持安全距离
C.提供的职工膳食、饮水、休息场所符合卫生标准
D.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
E.设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材

答案:B,C,D,E
解析:
本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。施工现场卫生、环境与消防安全管理。


施工合同履行中,对承包人施工设备的控制,说法正确的是()。

A.如不影响合同进度计划,施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用
B.经监理人同意后,施工设备和临时设施中的任何部分才能运出施工场地或挪作他用
C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划,承包人可将其撤离施工现场
D.闲置的或后期不再使用的施工设备,经监理人根据合同进度计划审核同意后,承包人方可将其撤离施工现场

答案:B,D
解析:
施工设备的控制
(1)承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程,未经监理人同意,施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用。
(2)对目前闲置的或后期不再使用的施工设备,经监理人根据合同进度计划审核同意后,承包人方可将其撤离施工现场。


其他项目费中的暂列金额由()根据工程特点,按有关计价规定估算,施工过程中由()掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归建设单位。

A.建设单位;建设单位
B.建设单位;设计单位
C.建设单位;监理单位
D.建设单位;施工单位

答案:A
解析:
2020版教材P19-23
暂列金额由建设单位根据工程特点,按有关计价规定估算。施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额,归建设单位


项目监理机构在工程质量控制中应遵循的原则包括(  )

A.质量第一,坚持标准
B.以人为核心,预防为主
C.旁站监督,平行检测
D.科学、公正、守法的职业道德
E.安全第一,预防为主

答案:A,B,D
解析:
监理工程师在质量控制中应遵循的原则有:坚持质量第一的原则;以合同为依据,坚持以人为核心的原则;坚持以预防为主的原则;坚持质量标准的原则;坚持科学、公平、守法的职业道德规范。


下列单位工程概算中,属于设备及安装工程概算的是(  )。

A.通风工程概算
B.电气照明工程概算
C.给排水工程概算
D.电气设备及安装工程概算

答案:D
解析:
A、B、C属于各单位建筑工程概算。


工程建设法规体系按其立法权限不同,分为( )个层次。

A.5

B.3

C.4

D.6

答案:A
解析:
工程建设法规体系按其立法权限不同,分为5个层次,分别是:法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方规章。


可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是( )监理组织。A按子项目分解的B按建设阶段

可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是( )监理组织。

A按子项目分解的B按建设阶段分解的

C职能制D直线职能制

E矩阵制

正确答案:CE


根据施工图预算文件的编制形式,二级预算编制的组成中应包括( )。

A、单项工程预算表
B、总预算表
C、综合预算表
D、编制依据

答案:B
解析:
本题考查的是施工图预算的编制内容。采用二级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。参见教材P74。


2021监理工程师考试真题精选及答案6篇 第2篇


施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计,项目监理机构应及时发出( ),要求按程序重新报审。

A、监理通知单
B、工作联系单
C、口头指令
D、工程暂停令

答案:A
解析:
本题考查的是施工组织设计审查。如果施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计,项目监理机构应及时发出监理通知单,要求按程序重新报审。参见教材P108。


某高速公路项目施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。业主委托正大监理公司承担施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生如下索赔事件(索赔所提出的延期时间与补偿金额均符合实际)。事件1.施工期间,承包方发现施工图纸有误,经监理工程师确认后,业主要求设计单位进行修改。由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工程延期20天与费用补偿2万元的索赔要求。事件2.施工期间因下雨,为保证路基填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候,连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的索赔要求。事件3.施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们的生活造成干扰,于是阻止承包方的混凝土浇筑工作而造成停工5天。承包方提出工程延期5天与费用补偿1万元的要求。事件4.由于业主要求,使原设计中的一座互通式立交桥长度增加了5m,监理工程师向承包方下达了变更指令。承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知,分包方及时向承包方提出了费用索赔要求。其中包括:(1)由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工程延期30天的索赔。(2)此设计变更前因承包方未按分包合同约定向分包方提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工程延期10天的索赔。承包方以已向分包单位支付索赔21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。事件5.由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填。在招标文件中己提供了相关的地质技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
【问题】请分析监理工程师是否同意承包方提出的上述索赔要求,为什么?

答案:
解析:
事件1.这是业主方原因造成的,故监理工程师应同意承包方所提出的索赔要求;事件2.由于异常恶劣气候(特大暴雨)造成的6天停工是承包方不可预见的,应同意延长工期6天的索赔要求,而不同意任何费用索赔的要求。事件3.这是承包方自身原因造成的,故不应同意承包方的索赔要求。事件4.监理工程师应批准由于设计变更导致的20万元的费用索赔和延长工期30天的工期索赔要求,因其属于业主责任(或不属于承包方责任)。但不应同意材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天的索赔要求,因其属于承包方责任。事件5.这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应同意承包方的索赔要求。


下列关于物价浮动的合同价格调整说法,错误的是()。

A.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定
B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分
C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价
D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

答案:B
解析:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B,调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款,总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。


下列说法正确的有(  )。


A.流水步距是指相邻两个工作队(组)开始投入各自施工段的时间间隔

B.在组织流水施工中,划分的施工过程数应尽量细致,才能全面反映问题,不会产生不利影响

C.流水节拍的大小直接关系到单位时间的资源供应量

D.流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式

E.流水施工的工期一般是整个工程的总工期

答案:C,D
解析:
考点: “流水施工参数——时间参数”。流水步距是指组织流水施工时,相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。所以,选项A的叙述是不正确的。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。由于建设工程体形庞大,可以将其划分成若干个施工段,从而为组织流水施工提供足够的空间,并不是施工段数越多越好。所以,选项B的叙述是不正确的。由于一项建设工程往往包含有许多流水组,故流水施工工期一般不是整个工程的总工期。所以,选项E的叙述是不正确的。流水节拍决定着单位时间的资源供应量,同时,流水节拍也是区别流水☆工组织方式的特征参数。所以,选项C的叙述是正确的。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。所以,选项D的叙述是正确的。因此,本题的正确答案CD。


(2016年)下列组织形式特点中,属于矩阵制监理组织形式特点的是(  )。

A.具有较大的机动性和适应性,纵横向协调工作量大
B.直线领导,但职能部门与指挥部门易产生矛盾
C.权力集中,组织机构简单,隶属关系明确
D.信息传递路线长,不利于信息相互沟通

答案:A
解析:
本题考查的是项目监理机构组织形式。BD属于直线职能制的缺点;C属于直线制组织形式的优点。


建设工程总投资,一般是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程总投资包括建设投资和(  )两部分,非生产性建设工程总投资则只包括建设投资。

A.预备费
B.无形资产
C.有形资产
D.铺底流动资金

答案:D
解析:
建设工程总投资,一般是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分;非生产性建设工程总投资则只包括建设投资。建设投资由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)、建设期利息组成。


下列属于监理工程师对勘察设计单位重点核查内容的是(  )。

A.资质证书类别和等级
B.设计任务
C.人员构成
D.管理层次

答案:A
解析:
监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点包括:①检查勘察、设计单位的资质证书类别和等级及所规定的适用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符,资质证书所规定的有效期是否已过期,其资质年检结论是否合格;②检查勘察、设计单位的营业执照;③对参与拟建工程的主要技术人员的执业资格进行检查,对专职技术骨干比例进行考察;④对勘察、设计单位实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备进行实地考察;⑤对勘察、设计单位的管理水平的考查。


AIA系列合同条件中,C系列是()。

A.业主与建筑师之间的标准合同文件
B.合同和办公管理中使用的文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

答案:C
解析:
考核AIA系列合同条件。A系列:业主与施工承包商、CM承包商、供应商,以及总承包商与分包商之间的标准合同文件;B系列:业主与建筑师之间的标准合同文件;C系列:建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件;D系列:建筑师行业内部使用的文件;E系列:合同和办公管理中使用的文件;F系列:财务管理报表;G系列:建筑师企业与项目管理中使用的文件。参见教材P164。


分项工程应由(  )组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。


A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位负责人

答案:B
解析:
考点:分项工程质量验收。分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。


2021监理工程师考试真题精选及答案6篇 第3篇


某项目的直接工程费为98000万元,措施费为2950万元,规费为9600万元,企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%,综合税率为3.41%,则该项目应缴纳的税金为()万元。

A、4016.45
B、4122.48
C、4361.49
D、4467.52

答案:D
解析:
税金=(98000+2950+9600+13750)*(1+5.4%)*3.41%=4467.52(万元)。


确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是( )。

A. 监理合同中有关工期的要求
B. 施工总进度计划
C. 工程条件的落实情况
D. 单位工程施工进度计划

答案:C
解析:
2020版教材P118
本题考查的是施工进度控制目标的确定。其中,确定施工进度控制目标的主要依据有:建设工程总进度目标对施工工期的要求;工期定额、类似工程项目的实际进度;工程难易程度和工程条件的落实情况等。


关于直方图确定组界值的描述中,正确的有( )。

A.确定组界值就是确定各组区间的上.下界值和平均值
B.第—组的下界值应比Xmin大
C.最后一组的上界值应比Xmax大
D.各组的组界值应当是连续的
E.组界值要比原数据的精度提高一级

答案:C,D,E
解析:
本题考查的是常用的质量分析方法。A错误,没有组界平均值的说法;B错误,第—组的下界值应比Xmin小。


抽样检验中出现的合格品错判将给()带来损失。


A.监理方

B.检验者

C.业主

D.生产者

答案:D
解析:
本题考查重点是“抽样检验风险”。抽样检验是建立在数理统计基础上的,从数理统计的观点看,抽样检验必然存在着两类风险。①第一类风险:弃真错误。即:合格批被判定为不合格批,其概率记为α。此类错误对生产方或供货方不利,故称为生产方风险或供货方风险;②第二类风险:存伪错误。即:不合格批被判定为合格批,其概率记为β。此类错误对用户不利,故称为用户风险。因此,本题的正确答案为D。


下列既属于监理工程师权利,又属于监理工程义务的是( )

A.接受继续教育
B.保证执业活动成果的质量,并承担相应责任
C.履行管理职责,执行技术标准、规范和规程
D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

答案:A
解析:
根据《注册监理工程师管理规定》第二十五条、第二十六条规定,接受继续教育既属于监理工程师权利,又属于监理工程义务。B、C、D项仅属于其义务。


某工程项目中,某工作计划进度与实际进度如下图所示,从图中可获得的正确信息有()。

A.第4天至第7天内计划进度为非匀速进展
B.第1天实际进度超前,但在第2天停工1天
C.该工作已提前1天完成
D.第3天至第6天内实际进度为匀速进展
E.第3天内实际进度与计划进度一致

答案:B,C,E
解析:
2020版教材P92-95
选项A,第4天至第7天内计划进度为匀速进展;
选项D,第3天至第6天内实际进度为非匀速进展,第3天实际进度为10%,第4天实际进度为20%,第5天实际进度为20%,第6天实际进度为15%。


下列选项中叙述正确的是()。


A.确定里程碑事件的计划进度目标属于总进度纲要的主要内容

B.建设项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务

C.在进行建设项目总进度目标控制前,首先应分析和论证目标实现的可能性

D.建设项目总进度目标指的是整个项目的进度目标,它是在项目实施阶段确定的

E.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性

答案:A,B,C,E
解析:
考点:建设项目总进度目标的论证。选项D,应在项目决策阶段确定。


招标项目设有标底的,标底应当在( )时公布。

A.发布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标

答案:C
解析:
招标人可自行决定是否编制标底,如有标底,一个项目只能有一个标底;若设有标底,应当在开标时公布。 【注释】标底是非强制的,可以编,也可以不编。 标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动 的某一范围作为否决投标的条件。 最高投标限价 招标人可自行决定是否设有最高投标限价(非必须);如有,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投 标限价的计算方法;不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价,都应作废标处理。


浆砌块石及混凝土预制块墩台施工质量要求( )。

A.砌块在使用前必须浇水湿润,清洗干净
B.砌体应分层砌筑,砌体较长时可分段分层砌筑
C.各砌层应先砌里圈,然后砌筑外层,交错连成一体
D.砌块间应砂浆饱满
E.砌筑上层砌块时,应避免振动下层砌块

答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是桥梁下部构造施工质量监理。浆砌块石及混凝土预制块墩台施工质量要求,一般要求:(1)砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。(2)砌筑基础的第一层砌块时,如基底为岩层或混凝土基础,应先将基底表面清洗、湿润,再坐浆砌筑;如基底为土质,可直接坐浆砌筑。(3)砌体应分层砌筑,砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的高差一般不宜超过1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致。(4)各砌层应先砌外圈定位行列,然后砌筑里层,外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。(5)各砌层的砌块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满,黏结牢固,不得直接贴靠或脱空。(6)砌筑上层砌块时,应避免振动下层砌块。


2021监理工程师考试真题精选及答案6篇 第4篇


(2019年真题)根据项目法人责任制的有关要求,项目董事会的职权包括(  )

A.审核项目的初步设计的概算文件
B.编制项目财务预算、决算
C.研究解决建设过程中出现的重要问题
D.确定招标方案、标底
E.组织项目后评价

答案:A,C
解析:
本题考核建设项目董事会的职权。


(2015年真题)下列合同法律关系的客体中,属于行为的是( )。

A.建筑材料
B.建筑设备
C.勘察设计
D.知识产权

答案:C
解析:
合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。


在列表比较法中,如果工作尚有总时差大于原有总时差,则说明()。

A.该工作实际进度超前,超前的时间为两者之差
B.该工作实际进度拖后,拖后的时间为两者之差
C.该工作实际进度拖后,拖后的时间为两者之差,且影响总工期
D.该工作实际进度拖后,拖后的时间为两者之差,但不影响总工期

答案:A
解析:
2020教材P102
本题考查的是列表比较法。列表法中比较实际进度与计划进度,如果工作尚有总时差大于原有总时差,说明该工作实际进度超前,超前的时间为两者之差。


在单位工程的质量验收中,对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()。

A、见证取样检测
B、主控项目的复查
C、抽样检测
D、检验资料的抽查

答案:C
解析:
对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程,应进行抽样检测,承担见证取
样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。


根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202),需要在协议书中约定的内容有()。

A.监理合同文件组成
B.总监理工程师
C.监理与相关服务酬金支付方式
D.合理化建议奖励金额的确定方法
E.监理与相关服务期限

答案:B,E
解析:
考点:建设工程监理合同订立。协议书明确了委托人和监理人,明确了双方约定的委托工程监理与相关服务的工程概况(工程名称、工程地点、工程规模、工程概算投资额或建筑安装工程费);总监理工程师(姓名、身份证号、注册号),签约酬金(监理酬金、相关服务酬金);服务期限(监理期限、相关服务期限);双方对履行合同的承诺及合同订立的时间、地点、份数等。


在(  ),负责项目投资控制的通常是工料测量师行。


A.英国

B.英联邦国家

C.美国

D.美联邦国家

答案:B
解析:
考点: “国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务”。在其联邦国家,负责项目投资控制的通常是工料测量师行。公司开办人称为合伙人,他们是公司的所有者,在法律上代表公司,在经济上自负盈亏,并亲自进行管理。合伙人本身必须是经过英国皇家测量师协会授予称号的工料测量师,如果一个人只拥有资金,而不是工料测量师.则不能肖工料测量师行合伙人。英联邦国家的基本建设程序一般分为两大阶段,即合同签订前、后两阶段。因此,本题的正确答案为B。


根据《合同法》,合同权利义务的终止,不影响执行合同中约定的条款有()。

A.预付款支付义务
B.结算和清理条款
C.通知义务
D.缺陷责任条款
E.保密条款

答案:B,C,E
解析:
合同权利义务的终止,不影响合同中结算和清理条款的效力以及通知、协助、保密等义务的履行。


按路段长度、结构部位及施工特点等划分的工程( )。

A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.施工工序

答案:B
解析:
本题考查的是质量评定与验收。单位工程:在合同段中,具有独立施工条件和结构功能的工程;分部工程:在单位工程中,按路段长度、结构部位及施工特点等划分的工程;分项工程:在分部工程中,根据施工工序、工艺或材料等划分的工程。


下图双代号网络计划中,工作6-8的最早开始时间为()。

A、6
B、9
C、10
D、11

答案:D
解析:
ES6-8=11
(1)以网络计划起点节点为开始节点的工作,其最早开始时间为零,
即:ES1-2=ES1-3=0
(2)最早开始时间+持续时间 = 最早完成时间,
即:ESi-j+Di-j=EFi-j
(3)其他工作的最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值,
即:ESi-j=Max{EFh-i}


2021监理工程师考试真题精选及答案6篇 第5篇


工程质量事故具有复杂性的特点,这是由于建筑生产的特点造成的。工程质量事故的复杂性包括( )。

A. 建筑生产质量通病多 B. 建筑生产具有流动性

C. 建筑生产露天作业多 D. 建筑生产工种多、专业多

E. 建筑生产质量状态不稳定

正确答案:BCD


下列关于建设工程施工评标的说法,正确的有(  )。

A.最低投标价法采用资格评审和详细评审两个阶段进行
B.综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行
C.初步评审有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审
D.详细评审则用于审查和评定投标实施方案的完整性和科学性
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

答案:B,C,D,E
解析:
考点:评标方法概述。无论是采用经评审的最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行。初步评审以招标文件前附表规定的评审内容,检查投标书是否对招标文件做出了实质响应。有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。详细评审则是审查和评定投标实施方案的完整性和科学性;对工程质量、安全等方面存在的风险;投入产出的可行性比较。


根据国家法律、法规和政策规定,因工伤休假,可按( )的一定比例支付工资。

A.计件工资标准
B.津贴补贴
C.计时工资标准
D.奖金

答案:C
解析:
本题考查的是建筑安装工程费。 特殊情况下支付的工资: 根据国家法律、法规和政策规定,因 病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因,按计 时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。


甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时,甲公司向乙公司给付定金1万元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元,乙公司应依法向甲公司支付(  )万元。


A.2

B.5

C.3

D.6

答案:B
解析:
《合同法》第一百一十六条规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。但是,这两种违约责任不能合并使用。本题中,乙公司应支付违约金4万元,并应将甲公司交付的1万元定金予以返还。因此,乙公司应依法向甲公司支付5万元。


在分包合同中,异常恶劣的气候条件属于( )的责任。

A、监理人
B、承包人
C、发包人
D、分包人

答案:C
解析:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题,异常恶劣的气候条件属于发包人的责任,不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。@##


下列选项中哪个资质等级只可设置甲级()。

A.工程设计综合资质
B.工程设计行业资质
C.工程设计专业资质
D.工程设计专项资质

答案:A
解析:
考点:工程设计招标管理。工程设计综合资质只设甲级。


香蕉曲线是由()曲线绘制而成的。

A.ES与LS
B.EF与LF
C.ES与EF
D.LS与LF

答案:A
解析:
2020版教材P97-100
本题考查的是香蕉曲线比较法。香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线。由S曲线比较法可知,工程项目累计完成的任务量与计划时间的关系,可以用一条S曲线表示。对于工程项目的网络计划来说,如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线,称为ES曲线;如果以其中各项工作的最迟开始时间安排进度而绘制S曲线,称为LS曲线。两条S曲线具有相同的起点和终点,因此两条曲线是闭合的。


在下列材料费用中,承包商可以获得业主补偿的包括(  )

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用
D.由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E.承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用

答案:A,B,C
解析:
材料费的索赔包括以下几项:①由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;②由于客观原因材料价格大幅度上涨;③由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。


工程质量监督机构依法对工程质量监督管理的主要任务包括()。

A.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量
B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量
C.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为
D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容
E.监督工程质量验收

答案:A,B,C,E
解析:
工程质量监督管理包括下列内容: ⑴执行法律法规和工程建设强制性标准的情况; ⑵抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量; ⑶抽查工程质量责任主体(建设、勘察、设计、施工和监理单位)和质量检测等单位的工程质量行 为;⑷抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量; ⑸对工程竣工验收进行监督; ⑹组织或者参与工程质量事故的调查处理; ⑺定期对本地区工程质量状况进行统计分析; ⑻依法对违法违规行为实施处罚


2021监理工程师考试真题精选及答案6篇 第6篇


建设工程质量的特性主要表现在(  )。

A.适用性
B.可靠性
C.安全性
D.全面性
E.耐久性

答案:A,B,C,E
解析:
建设工程质量的特性主要表现有:①适用性;②耐久性;③安全性;④可靠性;⑤经济性;⑥与环境的协调性。这六个方面的质量特性彼此之间是相互依存的,总体而言,适用、耐久、安全、可靠、经济、与环境的协调性,都是必须达到的基本要求,缺一不可。


建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A、台风
B、暴雨引起的地面下陷
C、雷电引起火灾
D、自然磨损

答案:D
解析:
建设工程一切险中,因自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用,保险人不负责赔偿。


FIDIC系列合同,《施工合同条件》中属于业主主要责任和义务的是()

A.委托任命工程师代表业主进行合同管理
B.承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸
C.给予承包商现场占有权
D.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工井修补缺陷
E.提交竣工文件二以及操作和维修手册

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P152-153
业主的主要责任和义务: 委托任命工程师代表业主进行合同管理;承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸;给予承包商现场占有权;向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发 出通知;避免可能干扰或阻碍工程进展的行为;提供业主方应提供的保障、物资;在必要时指定专业分包商和供应商;做好项目资金安排;在承包商完成相应工作时按时支付工程 款;协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。


下列工作内容中,属于项目监理组织结构设计的有()。

A.确定项目监理机构目标
B.选择组织机构形式
D.划分项目监理机构部门
C.确定管理层次管理跨度
E.制定监理工作和信息流程

答案:B,C,D
解析:
项目监理机构的组织结构设计包括:①选择组织结构形式;②确定管理层次和管理跨度;③划分项目监理机构部门;④制定岗位职责和考核标准;⑤安排监理人员。


在工程建设程序中,属于建设准备工作内容的是(  )。

A.组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商
B.组建生产管理机构,制定管理有关制度和规定
C.审查施工图设计文件
D.落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等的来源

答案:A
解析:
2020版教材P11-13
本题考查的是工程建设程序。
工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作,其主要内容包括:(1)征地、拆迁和场地平整;(2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作;(3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商;(4)准备必要的施工图纸;(5)办理工程质量监督和施工许可手续。


某大型钢筋混凝土结构工程由AW监理公司实施监理。负责该项目的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包人的施工方案,编制了监理细则,设置了质量控制点与旁站部位。2.承包人在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了合格证,在监理员的见证下取样,送样进行复检,结果合格,专业监理工程师经审查同意该批钢筋进场使用;但在隐蔽验收时,发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,试验结果发现钢筋母材不合格;经对钢筋重新检验,最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知,要求承包人拆除不合格钢筋,同时报告业主。承包人以本批钢筋已经监理人员验收,不同意拆除,并提出若拆除,应延长工期15天、补偿直接损失48万元的索赔要求。业主得知此事后,认为监理有责任,要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主损失9000元。
【问题】(4)监理工程师对承包人提出的索赔要求应如何处理?为什么?

答案:
解析:
(4)监理工程师不同意承包人的索赔要求。因为承包人采购了不合格材料,尽管此批钢筋已经监理工程师检验,但根据合同条款约定,不论监理工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑时,有权要求承包人重新检验。检验合格,业主承担由此发生的损失;检验不合格,由此造成的一切损失承包人自负。


在下列()情况下,工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工
B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰
C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
D.发包人订购的设备已运抵施工现场
E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P101
(1)承包人责任的暂停施工1)承包人违约引起的暂停施工;2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工;3)承包人擅自暂停施工;4)承包人其他原因引起的暂停施工;5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。(2)发包人责任的暂停施工1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂,包括自身未能尽到管理责任,如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等;也可能源于第三者责任原因,如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险,如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。3)协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰,监理人从整体协调考虑,指示某一承包人暂停施工。4)行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示,暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间,为了环境保护的需要,某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。


项目监理组织有合理的人员结构才能适应监理工作的要求,合理的人员结构包括(  )几方面内容。


A.监理人员的技术职务、职称越高越好

B.要有合理的专业结构

C.要有合理的技术职务、职称结构

D.中级职称人员以及初级职称人员仅占少数

E.不能包括没有职称的工人,即使其具有丰富的实践经验

答案:B,C
解析:
考点:“项目监理机构人员配备”。项目监理机构应具有合理的人员结构,包括以下两方面:①合理的专业结构。项目监理机构应由与所监理工程的性质(专业性强的生产项目或是民用项目)及建设单位对建设工程监理的要求(是否包含相关服务内容,是工程质量、造价、进度的多目标控制或是某一目标的控制)相适应的各专业人员组成,也即各专业人员要配套,以满足项目各专业监理工作要求;②合理的技术职称结构。为了提高管理效率和经济性,应根据建设工程的特点和建设工程监理工作需要,确定项目监理机构中监理人员的技术职称结构。合理的技术职称结构表现为监理人员的高级职称、中级职称和初级职称的比例与监理工作要求相适应。通常,工程勘察设计阶段的服务,对人员职称要求更高些,具有高级职称及中级职称的人员在整个监理人员构成中应占绝大多数。施工阶段监理,可由较多的初级职称人员从事实际操作工作,如旁站、见证取样、检查工序施工结果、复核工程计量有关数据等。所以,选项8、C符合题意,选项D、E不符合题意。选项A中,监理人员的技术职务、职称并不是越高越好。因此,本题的正确答案为BC。


依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()

A、合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B、合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C、仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D、工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

答案:B
解析:
调解,是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议,不能达成和解协议时,在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下,通,过对当事人进行说服教育,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法。