2021监理工程师试题9篇

当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，采用多阶段抽样。

2020版教材P68-70
响应性评审则主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。

工程质量保修建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。
参见教材 P12。

本题考查的是材料设备采购招标特点。选项B，标包过大或过小均不合适。选项CD，投标人可投一个或几个标包，但不能投一个标包中的某几项。

本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。选项C原属于规范，现已删除。

考点:接受投标书阶段的工作。如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。施工方案审查应包括的基本内容：①编审程序应符合相关规定；②工程质量保证措施应符合有关标准。

本题考查重点是“推行合同示范文本制度”。推行合同示范文本制度，一方面有助于当事人理解、掌握有关法律、法规，使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求，避免缺款少项，防止出现显失公平的条款，也有助于当事人熟悉合同的运行；另一方面，有利于行政管理机关对合同的监督，有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益。因此，本题的正确答案为ABDE。

本题考查的是组织协调。项目监理机构可采用以下方法进行组织协调：（1）会议协调法；（2）交谈协调法；（3）书面协调法。

由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。抵押的财产不一定为抵押人所有。土地所有权不可以作为抵押物。当事人以土地作用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。

对招标人招标能为的要求包括：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。

目前，常用的风险分析与评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。

考点: “进度控制的组织措施”。进度控制的组织措施主要包括：①建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；②建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；③建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；④建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；⑤建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。根据第④点可知，选项D符合题意。选项A属于进度控制的合同措施。选项B属于进度控制的技术措施。选项C属于进度控制的经济措施。因此，本题的正确答案为D。

综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。

时间性。工程产品的时间性是指工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，即服役年限。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因导致施工现场尚不具备施工的条件，以致承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，并相应顺延工期。

本题考查的是施工准备阶段影响因素的质量控制。施工图核查是指监理机构对施工图的核查。

考点:《合同法》主要内容。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。参见教材P21。

编制、审核和控制物资供应计划
⑴编制物资供应计划
监理工程师编制由业主负责（或业主委托监理单位负责）的物资供应计划，并控制其执行。
⑵审核物资供应计划
物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经监理工程师审核，并得到认可后才能执行。
⑶监督检查订货情况，协助办理物资的海运、陆运、空运以及进出口许可证等有关事宜。
⑷控制物资供应计划的实施：掌握物资供应全过程的情况；采取有效措施保证急需物资的供应；审查和签署物资供应情况分析报告；协调各有关单位的关系。

本题考查的是现场施工准备质量控制。进口材料、构配件和设备，施工单位报送进口商检证明文件，专业监理工程师会同建设、施工、供货等单位进行联合验收。联合检查施工单位提出、监理机构组织，建设单位主持。

2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实现。

2020版教材P36
本题考查的是建设期利息的计算。建设期年利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率第1年应计利息=1/2×100×6%=3（万元）第2年应计利息=（100+3+300×1/2）×6%=15.18（万元）第3年应计利息=（100+3+300+15.18+1/2×100）×6%=28.09（万元）则该项目建设期贷款利息=3+15.18+28.09=46.27（万元）

考点:招标采购设备的质量控制。设备招标采购一般用于大型、复杂、关键设备和成套设备及生产线设备的采购。

考点:流水施工方式。平行施工方式具有以下特点：(1)充分地利用工作面进行施工，工期短；(2)如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；(3)如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍增加，不利于资源供应的组织；(5)施工现场的组织、管理比较复杂。

1．施工阶段投资控制工作有：第(2)、(7)、(9)、(10)项；

施工阶段质量控制工作有：第(4)、(5)、(8)项；

第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作；

第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作；

第(6)项工作属于施工招标阶段的工作；

第(1 1)、(1 2)项工作属于工程竣工阶段的工作。

2．事件2中建设单位所提要求的不妥之处及正确做法如下所述。

(1)不妥之处：建设单位要求总监理工程师主持召开第一次工地会议。

正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。

(2)不妥之处：建设单位要求总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。

正确做法：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经总监理工程师批准实施。

(3)不妥之处：建设单位要求总监理工程师负责工程计量。

正确做法：由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。

3．根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的内容如 下：

(1)审查施工单位编制的施工组织设计中安全技术措施和危险性较大的分部分项工程的安全 专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

(2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

(3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

(4)审查特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

(5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

(6)检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安 全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

4．“监理工程师通知单”应对施工单位提出下列要求：

(1)指令施工单位停止使用该起重机械。

(2)必须由具有相应资质的单位承担起重机械的安装工作，并出具自检合格证明，办理验收手 续并签字。

(3)应由检验检测机构对检验合格的起重机械出具安全合格证明文件。

【所考查知识点】

本案例第1题主要考查的是监理工程师的投资、质量、进度控制的工作内容。

本案例第2题主要考查的是总监理工程师和专业监理工程师的职责。

本案例第3题主要考查的是项目监理机构要审查的资料的内容。

本案例第4题主要考查的是特种设备的安全施工要求。

本题考查的是施工进度的动态分析与调整。横道图检查施工进度具有简单、直观的特点，工程进度曲线具有进度的综合、概括等特点。

本题考查的是常用的质量分析方法。排列图是由一个横坐标，两个纵坐标，若干个矩形和一条曲线组成。

影响建设工程进度的社会环境因素包括：临近工程施工干扰；节假日交通、市容整顿的限制；临时停水、停电、断路；以及在国外常见的法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等。

本题考查的是《安全生产法》主要内容。生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：（1）组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（2）组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（4）组织或参与本单位应急救援演练；（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（7）督促落实本单位安全生产整改措施。选项DE是生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责。

考点:双代号网络计划时间参数的计算。除终点节点外的其他工作的最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值，即：ESi—j=max{EFh—i}=max{ESh—i+Dh—t}。工作的最迟开始时间可利用以下公式进行计算：LSi—j=LFi—j—Di—j，对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值，即：FFi—j=min{ESi—k一EFi—j)=min{ESj—k—ESi—j—Di—j}。

本工题作考预核算的费是用赢=已得完值成法工。已作完量×预算单价=9000×400=3600000元=360万元；计划工作预算费用=计划工作量×预算单价=8000×400=3200000 元=320 万元；已完工作实际费用=已完成工作量×实际单价=9000×500=4500000 元=450 万元；由此可知选项A、D、E 正确。投资偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=360-450=-90 万元，项目运行超出预算费用。进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=360-320=40 万元，进度提前。由此可知选项B、C 错误。

教材控制P168-169。
本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利和义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。此外，合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。

可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。如工程上的防洪与抗震能力、防水隔热、恒温恒湿措施、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”等，都属于可靠性的质量范畴。

考核双代号网络计划时间参数的计算。关键线路有：①→②→⑥→⑦；①→③→④→⑥→⑦；①→③→⑤→⑥→⑦；①→③→⑤→⑦四条。参见教材P50。

考点:建设工程投资的特点。确定层次繁多主要体现在由分项工程，到分部工程、单位工程、单项工程等的逐级汇总。

2020教材P132-133
缩短某些工作持续时间的其他配套措施包括：(1)改善外部配合条件；(2)改善劳动条件；(3)实施强有力的调度等。

单位（子单位）工程质量竣工验收报审表、质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查、观感质量检查记录按相关要求填写。表中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写，并应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。

考点: “横道图法的缺点”。利用横道图表示工程进度计划，存在下列缺点：①不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互美系，因而在计划执行过程中，当某些工作的进度由于某种原因提前或拖延时，不便于分析其对其他工作及总工期的影响程度，不利于建设工程进度的动态控制；②不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，也就无法反映出整个工程项目的关键所在，因而不便于进度控制人员抓住主要矛盾；③不能反映出工作所具有的机动时间，看不到计划的潜力所在，无法进行最合理的组织和指挥；④不能反映工程费月与工期之间的关系，因而不便于缩短工期和降低工程成本。所以，选项A、C、D符合题意。用横道图表示的建设工程进度计划明确地表述出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。可以进行进度计划的优化和调整。所以，选项B、E的叙述均是不正确的。因此，本题的正确答案为ACD。

建设单位与其委托的工程监理单位应当以书面形式订立建设工程监理合同。也就是说，工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。

钢筋混凝土桥梁加固方法

(1)浇筑钢筋混凝土加大截面加固法。用于加强构件，应验算在加大截面时，自重也相应增加的受力计算。

(2)增加钢筋加固法。用于加强构件，常与上方法共同使用。

(3)粘贴钢板加固法。是普遍采用的方法，钢板与原结构必须可靠连接，并作防锈处理。

(4)粘贴碳纤维、特种玻璃纤维加固法。主要用于提高构件抗弯承载力。使用此法加固几乎不增加原结构自重。

(5)预应力加固法。对于提高构件强度、控制裂缝和变形的作用较好。

(6)改变梁体截面形式加固法。一般是将开口的T形截面或H形截面转换成箱形截面。

(7)增加横隔板加固法。用于无中横隔或少中横隔梁的加固，可增加桥梁整体刚度、调整荷载横向分配。

(8)在桥下净空和墩台基础受力许可的条件下，采用在梁（板)底下加八字支撑加同法。

(9)桥梁结构由简支变连续加固法。

(10)当支座设置不当造成梁体受力恶化时,可采用调整支座高程的加固方法。

(11)更换主梁加固法。

2020版教材P178-184
在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，则承包商有权索赔费用、利润。

本题考查的是质量评定与验收。单位工程：在合同段中，具有独立施工条件和结构功能的工程；分部工程：在单位工程中，按路段长度、结构部位及施工特点等划分的工程；分项工程：在分部工程中，根据施工工序、工艺或材料等划分的工程。

考核物资供应进度控制的工作内容。物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。参见教材P140。

考点:项目监理机构人员配备及职责分工。监理员职责：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果。发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

本题考查的是合同性进度计划编制。承包人在按照合同要求编制的进度计划，首先应当满足合同工期、进度里程碑目标要求和合同其他要求。

2020版教材P35-37
工程勘察设计的评标：评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2020版教材P33
债权人可以随时领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

1．总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见．并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。 总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥。理由：设备管道竖井位移属于设计变更，应办理书面变更手续。
2．专业监理工程师对施工单位试验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查：
(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；
(2)试验室的管理制度；
(3)试验人员的资格证书；
(4)本工程的试验项目及其要求。
3．建设单位在第一次工地会议的不妥之处：
(1)不妥之处：未办理好施工许可证之前要求开工。正确做法：施工许可证已获政府主管部门批准才能开工。
(2)不妥之处：自行起草会议纪要，将会议纪要起草完后直接送发有关单位。正确方法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。
4．事件2中，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换无证人员。安排原审核合格人员或持证的新换人员，新换人员要报审资格)的同时，对已安装部分的质量进行检验，检验合格者认可，检验不合格，作返工处理。施工单位整改合格后，由总监理工程师下达复工令。
5．事件3中，总监理工程师的做法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延期要求不能被批准，因为施工单位不按技术规程调试设备，已明显存在较大的质量和安全隐患。
【命题点与拓展】
本案例第l题主要考查施工组织设计的审查。
项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。施工组织设计审查的基本内容包括：编审程序应符合相关规定；施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工的需要；安全技术措施应符合工程建设强制性标准；施工总平面布置应科学合理。
本案例第2题主要考查监理工程师对试验室的检查。
《建设工程监理规范》(GB／T 50319—2013)第5．2．7条规定了专业监理工程师对施工单位试验室的检查内容。专业监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室。试验室的检查应包括下列内容：
(1)试验室的资质等级及试验范围；
(2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；
(3)试验室管理制度；
(4)试验人员资格证书。
本案例第3题主要考查第一次工地会议的相关内容。
《建设工程监理规范》(GB／T 50319--2013)第5．1．3条规定，工程开工前，总监理工程师及有关监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。
《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。第六十四条规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
本案例第4题主要考查特种作业人员资格认定的管理。
《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，责令施工单位限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照法律的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
本案例第5题主要考查施工索赔。
根据《建设工程监理规范》(GB／T 50319—2013)规定，项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。所以，本案例中总监理工程师发现施工单位调试时存在较大的质量和安全隐患时签发工程暂停令的做法是妥当的。
施工过程中发生被迫暂停施工的原因，可能源于发包人的责任，也可能属于承包人的责任。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。本案例中施工单位虽然是按照监理的指令暂停施工，但暂停施工的原因是由于施工单位未按照技术规程要求进行调试，导致施工中存在较大的质量和安全隐患，所以是属于承包人自身的责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人自己承担。

1、重点控制对象为A、E、H、K、M工作；施工机械闲置时间为4个月

本题考查的是顺延合同工期。可以给承包商延长工期，有两个必备条件。第一，一定不是承包商的责任或原因；第二，确实有时间上的延误，按这个原则判断即可。（本知识点新教材已经删除）

本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。安全文明施工费包括：（1）环境施工费；（2）文明施工费；（3）安全施工费；（4）临时设施费。选项BCE均与“安全文明施工费”并列属于措施项目费。参见教材P17。

考点:监理实施细则主要内容。监理工程师通过旁站、巡视、见证取样、平行检测等监理方法，对专业工程作全面监控，对每一个专业工程的监理实施细则而言，其工作方法必须加以详尽阐明。

2020版（投资控制）教材P 16
规费包括：社会保险费和住房公积金。

考点:”施工分包合同履行管理”。如果认为分包人的索赔要求合理，及时按照主合同规定的索赔程序，以承包人的名义就该事件向监理人递交索赔报告。因此，本题的正确答案为C。

考点: “工程质量管理主要制度”。工程质量监督机构的主要任务：①根据政府主管部门的委托，爱理建设工程项目的质量监督；②制定质量监督工作方案；③检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；④检查建设工程实体质量，地基基础、主体实地抽查，材料构配件抽查，监督地基基础、主体厦涉及安全的分部工程和质量验收；⑤监督工程质量验收；⑥向委托部门报送工程质量监督报告；⑦对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督；⑧政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。因此，本题的正确答案为BCDE。

考点:“工程延期的审批原则”。监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件；这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则；②影响工期发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期；③实际情况批准的工程延期必须符合实际情况。因此，根据第①点可知，本题的正确答案为A。

2020版教材P135-137
本题考查重点是“建设工程监理的合同管理——工程暂停及复工处理”。
项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：①建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；②施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；③施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；④施工单位违反工程建设强制性标准的；⑤施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。因此，本题的正确答案为ACDE。

2020版教材P11
本题考查的是工程建设程序。工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。重大工程和技术复杂工程，可根据需要增加技术设计阶段。

工程质量监督机构的主要任务包括：①根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目的质量监督；②制定质量监督工作方案；③检查施工现场工程建设各方主体的质量行为；④检查建设工程实体质量；⑤监督工程质量验收；⑥向委托部门报送工程质量监督报告；⑦对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督；⑧受委托部门委托按规定收取工程质量监督费；⑨政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。

二、设备制造的质量控制内容
㈠设备制造前的质量控制
⒈熟悉图纸、合同，掌握相关的标准、规范和规程，明确质量要求
⒉明确设备制造过程的要求及质量标准
⒊审查设备制造的工艺方案
⒋对设备制造分包单位的审查
⒌检验计划和检验要求的审查
⒍对生产人员上岗资格的检查
⒎用料的检查
㈡设备制造过程的质量控制
⒈加工作业条件的控制
⒉工序产品的检查与控制
⒊不合格零件的处置
⒋设计变更
⒌零件、半成品、制成品的保护

2020版教材P104
当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的，例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效缩短工期。

考点:缺陷责任期管理。保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。如是承包商原因，则由承包商承担，如是非承包商原因，则先由发包人承担，再根据其它合同，追究真正的责任方。参见教材 P125。

如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

设备的检验是一项专业性、技术性较强的工作，需要求建设、设计、施工、安装、制造、监理等有关部门参加。重要的关键性大型设备，应由建设单位组织鉴定小组进行检验。

本题考查的是工程进度款的支付。因不可抗力导致人员伤亡的损失由各自承担责任，不应该列入进度款支付申请书中。

㈡项目法人的职权
⒈项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件; 审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理， 并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。 ⒉项目总经理的职权：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图 布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编 制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；…负责组织项目试生产和单项工程 预验收

本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。工伤保险费的计算基础是定额人工费。参见教材P21。

2020版教材P18
本题考查的是保险概述。选项D，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同，职工意外伤害保险属于人身保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。

考点:监理规划编写依据和要求。监理规划的编写还应听取建设单位的意见，以便能最大限度满足其合理要求，使监理工作得到有关各方的理解和支持，为进一步做好监理服务奠定基础。参见教材P120。

考点:合同价格分类。可调总价合同的总价一般也是以设计图纸及规定、规范为基础，在报价及签约时，按招标文件的要求和当时的物价计算合同总价。但合同总价是一个相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀而使所用的工料成本增加，可对合同总价进行相应的调整。可调总价适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。

考点:保险概述。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为：(1)发生与否的不确定性；(2)发生时间的不确定性；(3)发生后果的不确定性。