2021监理工程师真题下载7卷
发布时间：2021-07-03
2021监理工程师真题下载7卷 第1卷
表达流水施工在时间安排上所处状态的参数有()。
A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
E.流水施工工期
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
E.流水施工工期
答案：C,D,E
解析：
考点:流水施工参数。时间参数主要包括：流水节拍；流水步距；流水施工工期。
质押可分为（ ）。
A.动产质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.义务质押
E.最高额质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.义务质押
E.最高额质押
答案：A,C
解析：
2020版教材P13-16
本题考查重点是“担保方式”。质押可分为动产质押和权利质押。因此，本题的正确答案为AC。
本题考查重点是“担保方式”。质押可分为动产质押和权利质押。因此，本题的正确答案为AC。
无效建设工程合同的确认权归( )。A建设行政主管部门B人民法院 C仲裁机构D工商行政管理部
无效建设工程合同的确认权归（ ）。
Ａ建设行政主管部门Ｂ人民法院
Ｃ仲裁机构Ｄ工商行政管理部门
Ｅ监理单位
正确答案：BC
施工图预算审查方法中，审查质量高、效果好但工作量大的是( )。
A.标准预算审查法
B.重点审查法
C.逐项审查法
D.对比审查法
B.重点审查法
C.逐项审查法
D.对比审查法
答案：C
解析：
2020教材P125-128
逐项审查法又称全面审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
逐项审查法又称全面审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则 ( )。
A．承包人承担返工费用，工期不予顺延
B．承包人承担返工费用，工期给予顺延
C．发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D．发包人承担追加合同价款，工期给予顺延
正确答案：D
双重预防机制是指以（ ）和（ ）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。
A.风险分级管控
B.隐患排查治理
C.现场应急预案
D.综合应急预案
E.现场处置方案
B.隐患排查治理
C.现场应急预案
D.综合应急预案
E.现场处置方案
答案：A,B
解析：
本题考查的是双重预防机制建设。双重预防机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。
2021监理工程师真题下载7卷 第2卷
(2015年)项目监理机构在施工阶段造价控制的主要任务有（ ）。
A.预防并处理费用索赔
B.挖掘降低造价潜力
C.控制工程付款
D.控制工程变更费用
E.确定造价控制目标
B.挖掘降低造价潜力
C.控制工程付款
D.控制工程变更费用
E.确定造价控制目标
答案：A,B,C,D
解析：
项目监理机构在建设工程施工阶段造价控制的主要任务是：通过工程计量、工程付款控制、工程变更费用控制、预防并处理好费用索赔、挖掘降低工程造价潜力等使工程实际费用支出不超过计划投资。
设计招标的目的是选择最适合项目需要的设计单位，主要的考察内容包括（）
A.设计单位的社会信誉
B.设计单位所选派的主要设计人员能力
C.设计单位所选派的主要设计人员业绩
D.设计单位投标类似项目的数量
E.设计单位的管理水平
B.设计单位所选派的主要设计人员能力
C.设计单位所选派的主要设计人员业绩
D.设计单位投标类似项目的数量
E.设计单位的管理水平
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P98-99
设计招标的目的是选择最适合项目需要的设计单位，设计单位的社会信誉、所选派的主要设计人员的能力和业绩等是主要的考察内容。
设计招标的目的是选择最适合项目需要的设计单位，设计单位的社会信誉、所选派的主要设计人员的能力和业绩等是主要的考察内容。
关于监理人员任职与调换的说法，正确的是()。
A.监理单位调换总监理工程师应书面通知建设单位
B.总监理工程师调换专业监理工程师后书面通知建设单位
C.总监理工程师调换专业监理工程师并口头通知建设单位
D.总监理工程师调换专业监理工程师不必通知建设单位
B.总监理工程师调换专业监理工程师后书面通知建设单位
C.总监理工程师调换专业监理工程师并口头通知建设单位
D.总监理工程师调换专业监理工程师不必通知建设单位
答案：B
解析：
工程监理单位更换、调整项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持建设工程监理工作的连续性。工程监理单位调换总监理工程师，应征得建设单位书面同意;调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。
下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是（ ）。
A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行
B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行
C.若财务净现值大于等于零，方案可行
D.若财务内部收益率小于基准收益率，方案不可行
B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行
C.若财务净现值大于等于零，方案可行
D.若财务内部收益率小于基准收益率，方案不可行
答案：B
解析：
考点: “动态评价指标的计算分析”。盈利能力分析的判别准则：设财务内部收益率为FIRR，财务净现值为FNPV，基准收益率为ic若FIRR≥ic，则FNPV≥0，方案财务效果可行；若FIRR＜ic.，则FIVPV
由于发包人责任造成承包人自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。
A、台班单价
B、台班折旧费
C、台班租赁费
D、折算租金
B、台班折旧费
C、台班租赁费
D、折算租金
答案：B
解析：
本题考查的是索赔费用的计算。由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费，窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。参见教材P140。
某工程，施工合同中约定：工期19周；钢筋混凝土基础工程量增加超出15％时，结算时对超出部分按原价的90％调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。
施工过程中，发生如下事件：
事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元／m3.在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作的工程量由原来的3600m3减少到2400m3.
事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工期可以缩短的时间及其赶工费率见表6-1
事件3：调试工作结果见表6-2.
问题：
对表6-2中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。
施工过程中，发生如下事件：
事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元／m3.在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作的工程量由原来的3600m3减少到2400m3.
事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工期可以缩短的时间及其赶工费率见表6-1
事件3：调试工作结果见表6-2.
问题：
对表6-2中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。
答案：
解析：
对表中未通过的调试工作，逐项根据施工合同进行责任界定：
(1)工作K调试未通过的责任由建设单位承担。（1分）
(2)工作I调试未通过的责任由施工单位承担。（1分）
(3)工作N调试未通过的责任由建设单位承担。（1分）
应补偿施工单位的费用=3 +2 =5（万元）。（1分）
(1)工作K调试未通过的责任由建设单位承担。（1分）
(2)工作I调试未通过的责任由施工单位承担。（1分）
(3)工作N调试未通过的责任由建设单位承担。（1分）
应补偿施工单位的费用=3 +2 =5（万元）。（1分）
2021监理工程师真题下载7卷 第3卷
关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是( )。
A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象
B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统
C.工程项目质量控制系统是永久性的
D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动
B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统
C.工程项目质量控制系统是永久性的
D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动
答案：A
解析：
本题考核的是工程项目质量控制系统的特性。项目监理机构的工程质量控制系统具有下列特性：
(1)工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。
(2)工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目投资控制、进度控制、合同管理、信息管理与安全生产管理职责，共同构成项目监理机构的工作内容。
(3)工程项目质量控制系统根据工程项目监理合同的实施而建立，随着建设工程项目监理工作的完成和项目监理机构的解体而消失，因此，是一个一次性的质量控制工作体系，不同于监理单位的质量管理体系。
(1)工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。
(2)工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目投资控制、进度控制、合同管理、信息管理与安全生产管理职责，共同构成项目监理机构的工作内容。
(3)工程项目质量控制系统根据工程项目监理合同的实施而建立，随着建设工程项目监理工作的完成和项目监理机构的解体而消失，因此，是一个一次性的质量控制工作体系，不同于监理单位的质量管理体系。
在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是( )。
A. α<5%，β<5% B. α<5%，β<10%
C. α
正确答案：A
监理工程师编制资金使用计划时，下列分解格式中，属于按投资构成分解投资目标的有（ ）。
A.将项目总投资分解：建筑工程投资、安装工程投资等
B.将项目总投资分解：设备购置投资、工器具购置投资等
C.将项目总投资分解：宿舍楼工程投资、教学楼工程投资等
D.将项目总投资分解：土建工程投资、主体工程投资等
E.将项目总投资分解：第一季度工程投资、第二季度工程投资等
B.将项目总投资分解：设备购置投资、工器具购置投资等
C.将项目总投资分解：宿舍楼工程投资、教学楼工程投资等
D.将项目总投资分解：土建工程投资、主体工程投资等
E.将项目总投资分解：第一季度工程投资、第二季度工程投资等
答案：A,B
解析：
考点:资金使用计划的编制。按投资构成分解资金使用计划，主要分为建筑安装工程投资、设备及工器具投资及工程建设其他投资等。选项CD属于按照子项目分解；选项E属于按照时间进度分解。
某水利工程采用《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》招标并签订合同。
【事件】
在工程实施过程中发生以下事件：
事件1：C8号支洞工程的施工单位按照合同文件要求积极组织相关施工人员、施工设备进场，但是由于发包人未能办理好征地手续，C8号支洞的施工场地未能及时提供，导致2017年5月25日至2017年6月1日期间无法施工，C8号支洞已进场人员、设备处于闲置状态，造成该支洞工期延误8天，承包人提出索赔。
事件2：该工程J10号支洞控制段下游分部工程于2017年6月正式开工，2017年7月3日16时，在对J10号支洞控制段下游掌子面桩号J34+616进行3m超前探孔作业时出现大量涌水，经施工方、监理方联合实测涌水量为1250L/min，达到了合同定义的“出水量大于125L/min的任何10m洞长”的不利物质条件。经论证后，监理下达指令要求采用双液灌注（加人水玻璃进行堵水）对涌水处灌浆。2017年7月11日20时开始灌浆，至2017年7月14日15时20分结束灌浆，后对掌子面进行超前探孔作业确定前方无涌水，进行了下一步正常开挖作业，至2017年7月16日16时涌水事件结束。涌水灌浆期间致洞内无法开展施工作业，造成相应损失。
两事件共造成的不可避免的人员窝工2.7万元、设备闲置费用18.8万元、水泵排水费用5万元、洞内通风增加费用1万元、洞内照明增加2000元等费用合计27.7万元。承包人就两事件共提出27.7万元费用及事件1的利润0.5万元，事件2的利润1万元，合计29.2万元经济索赔和21天工期索赔申请。
【问题】
1.《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款（下文简称合同条款）中发包人提供施工场地包括哪些相关义务？监理人应当如何处理事件1的索赔？
2.合同条款中的不利物质条件是指什么？发生了不利物质条件后，承包人应如何处理？
3.监理应批准承包人提出的哪些经济索赔？工期索赔应如何计算？
【事件】
在工程实施过程中发生以下事件：
事件1：C8号支洞工程的施工单位按照合同文件要求积极组织相关施工人员、施工设备进场，但是由于发包人未能办理好征地手续，C8号支洞的施工场地未能及时提供，导致2017年5月25日至2017年6月1日期间无法施工，C8号支洞已进场人员、设备处于闲置状态，造成该支洞工期延误8天，承包人提出索赔。
事件2：该工程J10号支洞控制段下游分部工程于2017年6月正式开工，2017年7月3日16时，在对J10号支洞控制段下游掌子面桩号J34+616进行3m超前探孔作业时出现大量涌水，经施工方、监理方联合实测涌水量为1250L/min，达到了合同定义的“出水量大于125L/min的任何10m洞长”的不利物质条件。经论证后，监理下达指令要求采用双液灌注（加人水玻璃进行堵水）对涌水处灌浆。2017年7月11日20时开始灌浆，至2017年7月14日15时20分结束灌浆，后对掌子面进行超前探孔作业确定前方无涌水，进行了下一步正常开挖作业，至2017年7月16日16时涌水事件结束。涌水灌浆期间致洞内无法开展施工作业，造成相应损失。
两事件共造成的不可避免的人员窝工2.7万元、设备闲置费用18.8万元、水泵排水费用5万元、洞内通风增加费用1万元、洞内照明增加2000元等费用合计27.7万元。承包人就两事件共提出27.7万元费用及事件1的利润0.5万元，事件2的利润1万元，合计29.2万元经济索赔和21天工期索赔申请。
【问题】
1.《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款（下文简称合同条款）中发包人提供施工场地包括哪些相关义务？监理人应当如何处理事件1的索赔？
2.合同条款中的不利物质条件是指什么？发生了不利物质条件后，承包人应如何处理？
3.监理应批准承包人提出的哪些经济索赔？工期索赔应如何计算？
答案：
解析：
问题1：
根据合同条款第2.3款（提供施工场地）的规定：发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
监理人应在收到承包人的书面要求后，按合同约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
问题2：
除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据合同的约定，要求延长工期及增加费用。
问题3：
可索赔的费用包括：机械设备闲置、人员窝工、照明排水通风费用增加等费用27.7万元及事件1的利润0.5万元，共28.2万元。
事件1造成C8号支洞工程工期8天延误，事件2造成J10号支洞工期13天延误，要考虑两事件发生后对总工期的影响会出现改变关键路线的情况，确定最终关键路线后计算整体索赔工期。
根据合同条款第2.3款（提供施工场地）的规定：发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
监理人应在收到承包人的书面要求后，按合同约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
问题2：
除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据合同的约定，要求延长工期及增加费用。
问题3：
可索赔的费用包括：机械设备闲置、人员窝工、照明排水通风费用增加等费用27.7万元及事件1的利润0.5万元，共28.2万元。
事件1造成C8号支洞工程工期8天延误，事件2造成J10号支洞工期13天延误，要考虑两事件发生后对总工期的影响会出现改变关键路线的情况，确定最终关键路线后计算整体索赔工期。
按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（ ）。
A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任
B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
C.应由承包商和指定分包商共同承担责任
D.应由指定分包商直接对业主承担责任
答案：D
解析：
考点:FIDIC施工合同条件部分条款。承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指令要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。
为了使工程所需要的资源按时间的分布符合优化目标，网络计划的资源优化是通过改变（ ）来达到目的的。
A.关键工作的开始时间
B.工作的开始时间
C.关键工作的持续时间
D.工作的持续时间
B.工作的开始时间
C.关键工作的持续时间
D.工作的持续时间
答案：B
解析：
本题考查重点是“阿络计划的优化——资源优化”。资源是指为完成一项计划任务所需投入的人力、材料、机械设备和资金等。完成一项工程任务所需要的资源量基本上是不变的，不可能通过资源优化将其减少。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。因此，本题的正确答案为B。
2021监理工程师真题下载7卷 第4卷
关于风险识别方法的说话，正确的是()。
A.流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生问题的损失值或损失发生的概率
B.风险初始清单是项目风险管理的检验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C.经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D.专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认
B.风险初始清单是项目风险管理的检验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C.经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D.专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认
答案：C
解析：
⑵风险识别成果。风险识别成果是进行风险分析与评价的重要基础。风险识别的最主要成果是风险清单。风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。
（2018年真题）关于保证担保方式的说法，正确的有（ ）。
A.保证分为--般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
B.当事人没有约定保证方式的,按般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
答案：A,C,D
解析：
【保证合同的变更或转让】 保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否 则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。 保证人是为债务人的债务做担保。因此： （1）被担保的债务人发生变化，必须取得保证人书面同意，否则保证人不再承担责任。 （2）被担保的债务加重的，必须取得保证人书面同意，否则保证人对加重的部分不承担责任。 （3）但债权转让导致债权人更换的，无须保证人同意，继续在原保证范围内对新债权 人承担责任。
在单位工程质量评定合格后，由（ ）进行统计并评定工程项目质量等级。
A.施工单位
B.监理单位
C.项目法人
D.工程质量监督机构
B.监理单位
C.项目法人
D.工程质量监督机构
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量评定。在单位工程质量评定合格后，由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级，经项目法人认定后，报工程质量监督机构核备。
项目监理机构组织结构设计中，管理层次可分为三个层次，其中不包括()。
A.决策层
B.指导层
C.中间控制层
D.操作层
B.指导层
C.中间控制层
D.操作层
答案：B
解析：
考点:项目监理机构的设立。项目监理机构可分为三个层次，即决策层、中间控制层(协调层和执行层)和操作层。
在价值工程的功能评价活动过程中，计算出某评价对象的价值系数Vi>1，则有可能表明（ ）。
A.实际成本偏低
B.存在过剩功能
C.实际成本偏高
D.功能可能不足
E.功能与成本的分配比较理想
B.存在过剩功能
C.实际成本偏高
D.功能可能不足
E.功能与成本的分配比较理想
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是价值工程的应用（功能价值的计算与分析）。在价值工程活动过程中，计算出Vi>1，则有现实成本偏低、功能过剩和方案理想的三种可能。当然，Vi﹤1，或者成本降低期望值高者，应当作为重点改进对象。
确定建设工程设计进度控制总目标时，其主要依据包括()。
A.建设工程总进度目标对设计周期的要求
B.工程项目的技术复杂程度
C.设计工期定额
D.类似工程项目的设计进度
E.工程项目的技术先进程度
B.工程项目的技术复杂程度
C.设计工期定额
D.类似工程项目的设计进度
E.工程项目的技术先进程度
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P111-113
本题考查的是设计进度控制分阶段目标。建设工程设计阶段进度控制的最终目标是按质、按量、按时间要求提供施工图设计文件。确定建设工程设计进度控制总目标时，其主要依据有：建设工程总进度目标对设计周期的要求；设计工期定额、类似工程项目的设计进度、工程项目的技术先进程度等。
本题考查的是设计进度控制分阶段目标。建设工程设计阶段进度控制的最终目标是按质、按量、按时间要求提供施工图设计文件。确定建设工程设计进度控制总目标时，其主要依据有：建设工程总进度目标对设计周期的要求；设计工期定额、类似工程项目的设计进度、工程项目的技术先进程度等。
2021监理工程师真题下载7卷 第5卷
单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（ ）。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值
答案：D
解析：
单代号网络计划中，非终点节点的工作的自由时差等于本工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值。
下列关于目标分解结构与组织分解结构深度、层次的表述中，正确的是()
A、目标分解结构较细、层次较多，组织分解结构较粗、层次较少，目标分解结构在较细的层次上应当与组织分解结构一致
B、目标分解结构较细、层次较多，组织分解结构较粗、层次较少，目标分解结构在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
C、目标分解结构较粗、层次较少，组织分解结构较细、层次较多，目标分解结构在较细的层次上应当与组织分解结构一致
D、目标分解结构较粗、层次较少，组织分解结构较细、层次较多，目标分解结构在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
B、目标分解结构较细、层次较多，组织分解结构较粗、层次较少，目标分解结构在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
C、目标分解结构较粗、层次较少，组织分解结构较细、层次较多，目标分解结构在较细的层次上应当与组织分解结构一致
D、目标分解结构较粗、层次较少，组织分解结构较细、层次较多，目标分解结构在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
答案：B
解析：
目标分解结构与组织分解结构相对应。一般而言，目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少，目标分解结构在较粗的层次上应当与组织分解结构一致。
公路工程计量的方法（ ）。
A.凭据法
B.均摊法
C.图纸法
D.施工单位计量
E.现场断面测量计算法
B.均摊法
C.图纸法
D.施工单位计量
E.现场断面测量计算法
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是工程计量的基础知识。工程量的计量方法，一般有以下几种：（1）凭据法。如工程量清单第100章的保险费等。（2）均摊法。如工程量清单第100章的“总价子目”应按照合同约定的阶段性目标分解表进行分解计量。（3）图纸计算法。对于钢筋混凝土结构物的钢筋、钻孔灌注桩的桩长、路面工程的铺筑面积等，一般采用图纸计算法。（4）现场断面测量计算法。土石方开挖和填筑。（5）现场点数计算法。砍伐树木、桥梁的盆式支座、道路交通标志。
施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后，应将技术性审查报告提交给( )。
A. 建设单位 B. 监理单位
C. 建设行政主管部门 D. 工程质量监督机构
正确答案：C
施工组织设计／(专项)施工方案报审表的附件不包括（ ）。
A.施工组织设计
B.专项施工方案
C.施工方案
D.材料／设备成本
B.专项施工方案
C.施工方案
D.材料／设备成本
答案：D
解析：
考点:施工组织设计的审查。施工组织设计／(专项)施工方案报审表的附件包括：(1)施工组织设计；(2)专项施工方案；(3)施工方案。
在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（ ）。
A.总时距
B.持续时间
C.间歇时间
D.总时差
B.持续时间
C.间歇时间
D.总时差
答案：D
解析：
考点:“总时差和自由时差”。工作的总时差是指在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。因此，本题的正确答案为D。
2021监理工程师真题下载7卷 第6卷
根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（ ）。
A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复
C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求
D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障
B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复
C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求
D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障
答案：D
解析：
暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
答案：A,C,D,E
解析：
要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力，而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
下列不属于Project Controlling与工程项目管理的主要不同之处的是( )
A.两者的地位不同
B.两者的权力不同
C.两者的工作属性不同
D.两者的工作内容不同
B.两者的权力不同
C.两者的工作属性不同
D.两者的工作内容不同
答案：C
解析：
Project Controlling与工程项目管理服务的不同之处主要表现在以下几方面：①两者的地位不同；②两者的服务时间不尽相同；③两者的工作内容不同；④两者的权力不同。
根据《建设工程质量管理条例》，违反本条例规定，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款的情形有（ ）。
A.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字的
B.勘察单位未按照工程强制性标准进行勘察的
C.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
D.设计单位指定建筑构配件的供应商的
E.设计单位允许其他单位以本单位名义承揽工程的
B.勘察单位未按照工程强制性标准进行勘察的
C.设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的
D.设计单位指定建筑构配件的供应商的
E.设计单位允许其他单位以本单位名义承揽工程的
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是《建设工程质量管理条例》相关内容。违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：（1）勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；（2）设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；（3）设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；（4）设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。选项A错误，监理将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收，造成损失的，承担连带赔偿责任；选项E错误，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款。参见《建设工程监理相关法规文件汇编》教材P61。
某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：d），工作C 的最迟开始时间是（ ）。
A.0
B.1
C.3
D.4
B.1
C.3
D.4
答案：D
解析：
本题考核的是单代号网络计划中最迟开始时间的计算。工作i 的最迟开始时间LSi 等于该工作的最早开始时间ESi 与其总时差TFi 之和。ESA=0，EFA=3；ESB=0，EFB=3；ESC=3，EFC=8；ESD=3，EFD=9；工期为d。TFC=9-8=1d，LSC=ESC+TFC=3+1=4d。
下列选项中，属于详细审查主要内容的有( )。
A.资质等级
B.财务状况
C.提供资料的有效性
D.提供资料的完整性
E.类似项目的业绩
B.财务状况
C.提供资料的有效性
D.提供资料的完整性
E.类似项目的业绩
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P52-54
详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方面的内容。审查标准主要是核对审查因素是否有效，或者是否与资格预审文件列明的对申请人的要求相一致。如申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉和项目经理资格应当与招标文件中的规定相一致。
详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方面的内容。审查标准主要是核对审查因素是否有效，或者是否与资格预审文件列明的对申请人的要求相一致。如申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉和项目经理资格应当与招标文件中的规定相一致。
2021监理工程师真题下载7卷 第7卷
(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（ ）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘
答案：C
解析：
本题考查的是发包人义务。在施工合同订立阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组织设计交底；（3）约定开工时间。
由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（ ）%。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
考点:施工进度管理。由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的3%。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行（ ）。
A.审批制
B.核准制
C.登记制
D.备案制
B.核准制
C.登记制
D.备案制
答案：A
解析：
考点:工程建设程序。根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行审批制；非政府投资工程实行核准制或登记备案制。
根据《招标投标法》，中标人的投标应当符合的条件有（）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，该价格高于成本
D.能够满足招标文件的实质性要求，并且投标价格最低，该价格高于成本
E.能够满足招标文件的所有要求，并且投标价格最低
B.能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，该价格高于成本
D.能够满足招标文件的实质性要求，并且投标价格最低，该价格高于成本
E.能够满足招标文件的所有要求，并且投标价格最低
答案：A,C
解析：
考核《招标投标法》主要内容。根据《招标投标法》，中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。参见教材P25。
建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的()措施。
A.合同
B.组织
C.技术
D.经济
B.组织
C.技术
D.经济
答案：B
解析：
2020教材P131-135
组织措施是其他各类措施的前提和保障。包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。
组织措施是其他各类措施的前提和保障。包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。
在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，承包商有权索赔（ ）。
A.费用、利润但不包括工期
B.工期、费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.工期、费用和利润
B.工期、费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.工期、费用和利润
答案：A
解析：
本题考查的是索赔的主要类型。在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，则承包商有权索赔费用、利润。
上一篇：2021监理工程师历年真题7篇
热门文章
