2021监理工程师试题7卷

发布时间:2021-07-02

2021监理工程师试题7卷 第1卷


根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应具备的条件有( )。

A、有完整的技术档案和施工管理资料
B、有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
C、有质量监督机构签署的质量合格文件
D、有工程造价结算报告
E、有施工单位签署的工程保修书

答案:A,B,E
解析:
2020版教材P 38
建设工程竣工验收应当具备下列条件:1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2)有完整的技术档案和施工管理资料;3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5)有施工单位签署的工程保修书。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集、整理建设项目各环节的文件资料,建立、健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。故本题选ABE。


某公路工程工作量计600万元,计划当年上半年内完工,主要材料金额占施工总产量的62.5%,预付备料款占工程款25%,当年上半年各月实际完成施工产值见表7-6所示。
【问题】1、计算本工程的预计备料款和起扣点。

答案:
解析:
1、①预付备料款:600×0.25=150(万元)②起扣点:600-150÷0.625=360(万元)


在工程施工准备阶段的质量控制中,图纸会审由()整理会议纪要,与会各方会签。

A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位

答案:A
解析:
考核图纸会审与设计交底。图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签。参见教材P108。


根据FIDIC《施工合同条件》,当已支付进度款累计金额,扣除(  )达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.罚款
B.后续支付的预付款和已扣留的保留金
C.已扣留的保留金
D.累计支付的预付款和已扣留的保留金

答案:B
解析:
考点:FIDIC施工合同条件部分条款。当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。


(2016年真题)下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中,属于“行为”的是( )。

A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建I程合同工期延长
C.因建设意图改变,建设单位和施I单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施I单位协商解除合同

答案:C
解析:
(二)合同法律关系的产生、变更和消灭 (1题) 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实,包括行为和事件。 (一)行为 行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表 现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为,如:建设工程合同当事人违约, 会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。 此外,*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实, 也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
(二)事件 是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现 象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。 *事件举例:地震、台风、战争、罢工、禁运等。


卓越绩效评价准则与ISO 9000的不同之处包括()。

A、驱动力
B、思维方式
C、基本原理
D、评价方式
E、对组织的要求

答案:A,D,E
解析:


某河道治理工程,主要建设内容包括河道疏浚、原堤加高、新堤建设,发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工承包合同。合同约定9个月(每月均按30天计算)。2019年5月1日开工。工作明细表如下。
  工作明细表

【事件】
  事件1:承包人根据工作明细表编制双代号网络计划见下图。

 事件2:按照承包人目前的资源配置,堤基清理(包括原堤清理和新堤清基)的施工强度为500m3/天。
  事件3:堤身填筑(包括原堤加高培厚和新堤堤身填筑)工程进度曲线见下图。

【问题】
  1.请指出事件1中网络计划逻辑关系错误之处,并依据正确的网络计划确定计算工期和关键工作



 2.根据事件2判断承包人资源配置能否满足要求。
 事件2:按照承包人目前的资源配置,堤基清理(包括原堤清理和新堤清基)的施工强度为500m3/天。


 3.根据事件3判断第60天堤身填筑工程实际进度与计划进度比较提前(或拖后)的工程量、提前(或拖后)时间,并预测未来的工期(假设其他工作按原计划进行)。


答案:
解析:
1.工作C、工作J逻辑关系错误。
  C的紧前工作是A,图中显示C无紧前工作;J的紧前工作是E、I,图中显示J的紧前工作只有I。
  计算工期为260天。关键工作为:A、G、H、I、F、J。
 2.根据时标网络计划,堤基清理计划第30~70天完成,共40天,工程量为15000+15000=30000(m3)
  计划施工强度为:30000/40=750(m3/天)。
  目前的资源配置500m3/天<750m3/天,不能满足计划施工强度要求。
  G工作:375m3×40=15000m3
  B工作:125m3×40天+500m3×20天=15000m3
  资源配置满足计划施工强度要求。
3.第60天实际进度比计划进度拖后,拖后工程量23500-19500=4000,拖后事件60-45=15(天)。
  按照目前的施工速度,工期要比原计划拖延。
  原堤加高培厚:10000/50=200(m3/天),新建堤身填筑:14000/70=200(m3/天),原计划为200m3/天。
  第60天尚剩余工程量24000-19500=4500(m3)。按原施工速度尚需4500/200=22.5(天),而距离工程原计划完成时间第70天需要10天。因此该工作若按原施工速度施工,工期延误12.5天。因H工作为关键工作,工期将拖延12.5天。

  


下列关于开标、评标和定标的说法中,正确的有( )。

A、邀请所有投标人派代表参加
B、开标的时间、地点应在招标文件中规定
C、评标由建设行政主管部门负责
D、招标人应按有关规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人
E、招标人确定中标人之后,需要向中标人发出中标通知书

答案:A,B,D,E
解析:
考点:建设工程监理招标方式和程序。招标人应按招标文件规定的时间、地点主持开标,邀请所有投标人派代表参加。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应按有关规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人,并根据相关法律法规和招标文件规定的定标原则和程序确定中标人,向中标人发出中标通知书。同时,将中标结果通知所有未中标的投标人,并在 15日内按有关规定将监理招标投标情况书面报告提交招标投标行政监督部门。参见教材 P70。


2021监理工程师试题7卷 第2卷


下列选项中,属于项目监理机构文件资料管理基本职责的是( )。

A、监理机构应备有存放监理文件资料的专用柜和用于监理文件资料分类存放的专用资料夹
B、及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料,宜采用信息技术进行监理文件资料管理
C、文件资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准的要求
D、文件资料的内容必须真实、准确,与工程实际相符

答案:B
解析:
考点:建设工程监理文件资料管理职责。根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013,项目监理机构文件资料管理的基本职责如下:(1)应建立和完善监理文件资料管理制度,宜设专人管理监理文件资料;(2)应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料,宜采用信息技术进行监理文件资料管理;(3)应及时整理、分类汇总监理文件资料,并按规定组卷,形成监理档案;(4)应根据工程特点和有关规定,保存监理档案,并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。参见教材 P171。


(2018年真题)项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中,属于经济措施的是( )。
 

A.控制设计变更
B.编制资金使用计划
C.编制投资控制工作计划
D.优化设计节约投资

答案:B
解析:
本题考查的是投资控制的措施。经济措施:(1)编制资金使用计划,确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定防范性对策。(2)进行工程计量。(3)复核工程付款账单,签发付款证书。(4)定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较;发现偏差,分析产生偏差的原因,采取纠偏措施。(5)协商确定工程变更的价款。审核竣工结算。(6)对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测,经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。


工程质量统计分析中,应用控制图分析判断生产过程是否处于稳定状态时,可判断生产过程为异常的情形有( )。

A:点子几乎全部落在控制界限内
B:中心线一侧出现7点链
C:中心线两侧有5点连续上升
D:点子排列显示周期性变化
E:连续11点中有10点在同侧

答案:B,D,E
解析:
教材P74-75。
本题考查的是工程质量统计分析方法。选项A错误,点子几乎全部落在控制界线内属于非异常情形;选项C错误,连续7点或7点以上上升或下降排列,就应判定生产过程有异常因素影响。


某山区桥梁工程,桥梁墩高110m。建设单位按照招标程序分别与监理单位和施工单位签署了合同。
施工单位根据相关法规要求,对该项目进行了施工安全风险评估。首先进行了总体风险评估,评估结果显示桥梁总体风险评估等级为Ⅳ级。根据规定,进行了进一步的专项风险评估,并形成了风险评估报告,主要内容包括:评估依据、工程概况、评估方法等。
在实施中,施工单位应根据风险评估结论,完善施工组织设计和危险性较大工程专项施工方案,制定相应的专项应急预案,对项目施工过程实施预警预控,尤其针对桥墩施工的风险还采取了进一步的措施。监理也按照要求进行了监理工作。
施工过程中,由于施工单位质量把控不严,部分支座有倾斜和裂缝现象发生,监理对质量事故采取了相应的措施。
<1>?、结合背景,分析该桥施工安全风险评估的四大步骤。
<2>?、补充风险评估报告的内容。
<3>?、针对桥墩施工的风险,施工单位还应进一步采取哪些主要措施?
<4>?、开工后,监理单位应针对评估报告中的施工风险做哪些工作?
<5>?、质量事故的监理处理程序包括哪些?

答案:
解析:
【正确答案】 该桥施工安全风险评估的四大步骤为:
开展总体风险评估、确定专项风险评估范围、
开展专项风险评估和确定风险控制措施。

【正确答案】 报告内容还包括
评估步骤、评估内容、
评估结论及对策建议等。

【正确答案】 针对桥墩施工的风险,施工单位还应进一步采取的主要措施有:
(1)重大风险源的监控与防治措施、应急预案经施工企业技术负责人和项目总监理工程师审批后,由建设单位组织论证或复评估。
(2)施工单位应建立重大风险源监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度,并组织实施。
(3)施工项目经理或技术负责人在工程施工前应对施工人员进行安全技术教育与交底;施工现场应设立相应的危险告知牌。
(4)适时组织对典型重大风险源的应急救援演练。
(5)当专项风险等级为Ⅳ级(极高风险)且无法降低时,必须提高现场防护标准,落实应急处置措施,视情况开展第三方施工监测;未采取有效措施的,不得施工。

【正确答案】 工程开工后,监理单位应督查施工单位安全风险控制措施的落实情况,并予以记录。
对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改,对施工单位拒不整改的,应及时向建设单位及公路工程安全生产监督管理部门报告。

【正确答案】 (1)指令暂停施工,并采取安全措施;
(2)要求施工单位进行调查,提交质量事故报告,并报告业主;
(3)审批施工单位处理方案,并提出处理意见,要求相关单位完善处理方案;
(4)技术方案批准后,监督施工单位严格按照方案施工;
(5)事故处理完成后,具备复工条件的,监理工程师审查并报建设单位同意后,签发复工令及时复工。


(2016年真题)根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内,(  )共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场

答案:A
解析:
(四)对发包人提供的材料和工程设备管理
  发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内,在交货地点共同进行验收。材料在验收后,由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。
  发包人要求向承包人提前接货的物资,承包人不得拒绝,但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。
  材料有质量或延期交付问题,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。


某工程网络计划中工作B的持续时间为5天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天,则工作B的最早完成时间为第()天。

A.6
B.8
C.11
D.13

答案:D
解析:
考核按工作计算法。工作B的最早完成时间=max{6,8}+5=13(天)。参见教材P47。


下列设计文件的编制不符合要求的是()。

A.未按照工程建设任意性标准进行设计

B.未按照发包人要求进行设计

C.深度未满足本合同相应设计阶段的规定要求

D.深度未满足发包人的下一步工作需要

E.未注明工程合理使用年限

答案:B,C,D,E
解析:
3、设计文件要求

(1)设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。
(2)相关设计依据应完整、准确、可靠,设计方案论证充分,计算成果规范可靠,并能够实施。 (3)设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求,满足发包人的下一步工作需要,并应符合国家和行业现行规定。 (4)设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求,保证工程的合理使用寿命年限,并在设计文件中予以注明。 (5)设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求,按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。


沥青混合料主要由( )材料组成。

A.沥青
B.粗集料
C.细集料
D.填料
E.水

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是沥青面层施工质量监理。沥青混合料是指由适当比例的粗集料、细集料以及填料与沥青在严格控制条件下拌和而成的符合技术标准的混合料


2021监理工程师试题7卷 第3卷


在进行质量管理体系的内部审核中,在正式运行阶段,重点审核( )。

A.适用性
B.统一性
C.符合性
D.原则性

答案:C
解析:
2020版教材P26-42
在进行内部审核时应注意:①在试运行阶段,审核体系的符合性和适用性;在正式运行阶段,重点则在符合性;②在试运行中要对所有要素审核一遍。


由于工程已经投入正式运行,发包人应将竣工后试验的日期提前( )d通知承包人。

A.7
B.14
C.21
D.28

答案:C
解析:
本题考核的是发包人进行竣工试验。由于工程已由投入正式运行,发包人应将竣工后试验的日期提前21d通知承包人。


对于无紧后工作的工作,其自由时差等于计划工期与本工作( )之差。

A、最早开始时间
B、最早结束时间
C、最迟开始时间
D、最迟结束时间

答案:B
解析:
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于无紧后工作的工作,也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作,其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。参见教材P49。


工程项目施工前,由( )和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。

A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、分包单位

答案:C
解析:
考点:见证取样与平行检验。工程项目施工前,由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。参见教材 P121。


某投资方案建设投资(含建设期利息)为 8000 万元,流动资金为 1000 万元,其中债务资金为 4000 万元,正常生产年份的息税前利润为 1200 万元,净利润为 825 万元,正常生产年份贷款利息为 100 万元,则投资方案的总投资收益率为( )。

A.13.33%
B.14.44%
C.15.00%
D.16.25%

答案:A
解析:


下列关于施工段与专业队关系的叙述中,说法错误的有()。


A.施工段数目过多会降低施工速度

B.施工段数目过多会延长工期

C.施工段过少可能造成窝工

D.施工段的数目的确定与专业队数目没有关系

答案:D
解析:
考点:流水施工参数。施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多,会降低施工速度,延长工期;施工段过少,不利于充分利用工作面,可能造成窝工。


(  )是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理,以实现组织的战略目标。


A.单一项目管理

B.项目群管理

C.多项目管理

D.组合项目管理

答案:D
解析:
考点:“PMBOK总体框架的多项目管理”。项目管理不仅仅是指单一项目管理,还包括多项目管理,即:项目群管理和组合项目管理。组合项目管理是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理,以实现组织的战略目标。组合项目中的项目或项目群之间没必要相互关联或直接相关。例如,一个基础设施公司为实现其投资回报最大化的战略目标,可将石油、天然气、能源、水利、道路、铁道、机场等多个项目或项目群组合在一起,实施组合项目管理。因此,本题的正确答案为D。


投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,()。

A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定

答案:B
解析:
投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题,招标人应及时给予书面解答,如书面解答与招标文件的规定不一致时,以书面解答为准。


2021监理工程师试题7卷 第4卷


根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( )。

A、抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产
B、抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产
C、担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人
D、担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人

答案:D
解析:
考点:担保方式。担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。抵押物和质押物都是可以为债务人或者第三人的财产。参见教材 P11~12。


下列监理文件中,需要由总监理工程师组织编制,并由监理单位的技术负责人审核签字的是()。

A.监理规划
B.监理实施细则
C.监理日志
D.监理月报

答案:A
解析:
考点:监理规划编写依据和要求。监理规划在编写完成后需进行审核并经批准。监理单位的技术管理部门是内部审核单位,技术负责人应当签认,同时,还应当按工程监理合同约定提交给建设单位,由建设单位确认。


如发生了导致承包人增加开支的事件,但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况,则()。

A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用

答案:C
解析:
本题考查的是工程款支付管理。费用和利润补偿的原则:属于发包人也无法合理预见和克服的情况,应补偿费用但不计利润;属于发包人应予控制而未做好的情况,则应补偿费用和合理利润。


监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后,认为已具备竣工验收条件的,应在收到申请报告的(  )天内提请发包人进行工程验收。


A.7
B.15
C.28
D.14

答案:C
解析:
监理人审查后认为已具备竣工验收条件,应在收到竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行工程验收。


下列选项中,对我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作,表述正确的有( )。

A、专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请,总监理工程师提出审查意见
B、总监理工程师根据承包单位的意见,向施工单位签发工程款支付证书
C、项目监理机构应建立月完成工程量统计表
D、专业监理工程师应参与工程变更费用及工期影响的评估
E、项目监理机构应审查设计单位提出的设计概算

答案:C,D
解析:
考点:我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。选项 A,专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请,提出审查意见;总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核;选项 B,总监理工程师根据建设单位的审批意见,向施工单位签发工程款支付证书;选项 E,属于工程勘察设计阶段的投资控制主要工作。参见教材 P8。


在项目做出投资决策后,控制项目投资的关键在于( )。

A、可行性研究阶段
B、设计阶段
C、施工图设计阶段
D、施工阶段

答案:B
解析:
本题考查的是投资控制的重点。在项目做出投资决策后,控制项目投资的关键在于设计。参见教材P4。


在美国AIA合同文本中,关于风险型CM承包商的说法,正确的有(  )。

A.了解施工成本的组成
B.要有很高的施工管理
C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务
D.应非常熟悉施工工艺和方法
E.要有基本的组织协调能力

答案:A,B,D
解析:
考点:美国AIA合同文本。风险性CM承包商应非常熟悉施工工艺和方法;了解施工成本的组成;有很高的施工管理和组织协调能力,工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织、管理工作。


施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费用中人工费的(  )。

A.生产工人基本工资
B.交通补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费

答案:B
解析:
人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用,包括:①基本工资;②工资性补贴,是指按规定标准发放的物价补贴,煤、燃气补贴,交通补贴,住房补贴,流动施工津贴等;③生产工人辅助工资;④职工福利费;⑤生产工人劳动保护费。


2021监理工程师试题7卷 第5卷


下列不属于工程建设程序中生产准备阶段工作的是( )

A.组织设备、材料订货
B.招聘和培训生产人员
C.进行工具、器具、备品备件的制造或订货
D.组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收

答案:A
解析:
工程建设生产准备的主要工作内容包括:①组建生产管理机构,制定管理有关制度和规定;②招聘和培训生产人员,组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收工作;③落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等的来源和其他需协作配合的条件,并组织工具、器具、备品、备件等的制造或订货等。


下列关于工程监理相关制度的说法中,正确的有(  )。

A.项目法人责任制要求项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值,实行全过程负责
B.项目法人责任制是实行工程监理制的基本保障
C.国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建项目法人
D.由原有企业负责建设的大中型基建项目,需设分公司或分厂的,要重新设立项目法人
E.提出项目开工报告属于项目董事会的职权

答案:A,C,E
解析:
考点:建设工程监理相关制度。选项B错误,工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障,项目法人责任制是实行工程监理制的必要条件;选项D错误,由原有企业负责建设的大中型基建项目,需新设立子公司的,要重新设立项目法人;只设分公司或分厂的.原企业法人即是项目法人,原企业法人应向分公司或分厂派遣专职管理人员,并实行专项考核。


《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须建立、健全(  )制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。


A.合同管理

B.施工技术交底

C.质量的预控

D.施工质量的检验

答案:D
解析:
施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。因此,本题的正确答案为D。


依据委托监理合同示范文本的规定,当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,委托人可以()

A、发出终止合同通知,终止监理合同
B、发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复,可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,合同即行终止
C、发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复,可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,合同即行终止
D、发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复,可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,合同即行终止

答案:B
解析:
如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复,可在第1个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知,合同即行终止。


某工程的建设单位A委托监理单位B承担施工阶段监理任务,总承包单位C按合同约定将设备安装及钢结构安装工作分包给设备安装单位D。在合同履行过程中,发生了如下事件:事件1:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位C在未向监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项施工方案的情况下已自行施工,且现场没有专职安全生产管理人员。于是总监理工程师下达了监理通知单。事件2:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位D违章作业,有可能导致发生重大质量及安全事故。总监理工程师随即向总承包单位C发出工程暂停令,要求总承包单位C立即暂停分包单位D施工,但总承包单位C未予执行。总监理工程师随即向总承包单位C下达了工程暂停令,总承包单位C在向设备安装分包单位D转发工程暂停令前,发生了设备安装质量及安全事故,重伤4人。事件3:为满足钢结构吊装施工的需要,设备安装分包单位D向某设备租赁公司租用了一台大型塔式起重机,并进行塔式起重机安装,安装完成后,由总承包单位C和设备安装分包单位D对该塔式起重机共同进行验收,验收合格后投入使用,并到有关部门办理登记。事件4:钢结构工程施工中,专业监理工程师在现场发现设备安装分包单位D使用的高强度螺栓未经报验,存在严重的质量隐患,即向设备安装分包单位D签发了工程暂停令,并报告了总监理工程师。总承包单位C得知后也要求设备安装分包单位D立即停工整改。设备安装分包单位D为赶工期,边施工边报验,项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天,发生了因高强度螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故,造成两人重伤,直接经济损失4.6万元。事件5:总承包单位C项目经理安排技术员杨某兼施工现场安全员,并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案,项目经理对该施工方案进行安全验算后,即组织现场施工,并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。
【问题】3.事件2中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?

答案:
解析:
3.不可以。理由:按照规定,监理工程师发出的所有指令都应是书面的。在紧急情况下,总监理工程师可以签发临时暂停施工指令,但应在规定的时间内予以确认。


(2016年)在工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第( )天。

A.11
B.14
C.15
D.17

答案:A
解析:
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。M的最迟开始时间=min{21,18,15}-4=14-4=11。


下列关于保证在建设工程中的应用的说法中,错误的是( )。

A.投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算
B.履约保证金额度一般情况为合同价格的10%
C.承包人中途毁约,发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿
D.预付款担保是发包人向承包人提供的担保

答案:D
解析:
预付款担保是指承包人与发包人签订合同后,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后,发包人给承包人一定比例的预付款,但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保,金额应当与预付款金额相同。


下列建设工程进度控制措施中,属于组织措施的是()。

A.采用CM承发包模式
B.审查承包商递交的进度计划
C.办理工程进度款支付手续
D.建立工程变更管理制度

答案:D
解析:
2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。组织措施主要包括:(1)建立进度控制目标体系,明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工;(2)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络;(3)建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度;(4)建立进度协调会议制度,包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等;(5)建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。


2021监理工程师试题7卷 第6卷


在进口设备交货类别中,卖方承担风险最大的交货方式是( )。

A. 目的地交货类
B. 装运港交货类
C. 装运港船上交货类
D. 内陆交货类

答案:A
解析:
2020版教材P28
本题考查的是进口设备交货方式。这分为①内陆交货类:卖方在出口国内陆的某个地点完成交货任务。②目的地交货类:卖方要在进口国的港口或内地交货。这类交货价对卖方来说承担的风险较大,在国际贸易中卖方一般不愿意采用这类交货方式。③装运港交货类:卖方在出口国装运港完成交货任务。


承包商由于( )原因提出工期索赔,只要承包商能提出合理的证据,一般可获得监理工程师及发包人的同意。

A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨

答案:A,B,C
解析:
本题考核的是工期索赔。承包商提出工期索赔,通常是由于下述原因:(1)合同文件的内容出错或互相矛盾;(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示;(3)有关放线的资料不准;(4)不利的自然条件;(5)在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物;(6)额外的样本与试验;(7)发包人和监理工程师命令暂停工程;(8)发包人未能按时提供现场;(9)发包人违约;(10)不可抗力。以上这些原因要求延长工期,只要承包商能提出合理的证据,一般可获得监理工程师及发包人的同意,有的还可索赔损失。


某工程,建设单位委托监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并采用无标底公开招标方式选定施工单位。
  
工程实施过程中发生下列事件:
  事件1:项目监理机构在组织评审A、B、C、D、E五家施工单位的投标文件时发现:A单位施工方案工艺落后,报价明显高于其他投标单位报价;B单位投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;C单位投标文件符合招标文件要求;D单位的报价总额有误;E单位投标文件中某分部工程的报价有个别漏项。
  
事件2:为确保深基坑开挖工程的施工安全,施工项目 经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期,施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。
 
 事件3:施工单位对某分项工程的混凝土试块进行试验,试验数据表明混凝土质量不合格。于是委托经监理单位认可的有相应资质的检测单位对该分项工程混凝土实体进行检测,检测结果表明,混凝土强度达不到设计要求,须加固补强。
  
事件4:专业监理工程师巡视时发现,施工单位采购进场的一批钢材准备用于工程,但尚未报验。

1、事件1中A、B、D、E四家单位的投标文件是否有效?分别说明理由。
2、指出事件2中施工单位做法的不妥之处,写出正确做法。
3、根据《建设工程监理规范》,写出总监理工程师处理事件3的程序。
4、写出专业监理工程师处理事件4的程序。

答案:
解析:
1.事件1中:
(1)A单位的投标文件有效。
  理由:招标文件中对高报价没有限制(或:未设招标控制价)。
(2)B单位的投标文件无效。
  理由:无法判断投标文件是否响应招标文件。
(3)D单位的投标文件有效。
  理由:报价总额有误属于细微偏差(或:报价总额有误允许补正)。
(4)E单位的投标文件有效。
  理由:报价漏项属于细微偏差
2.(1)施工项目经理兼任施工现场安全生产管理员不妥。
  正确做法:应安排专职安全生产管理员。
(2)施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始深基坑开挖不妥。
  正确做法:应待专项施工方案报审批准后才能进行深基坑开挖。
3.事件3中,总监理工程师的处理程序如下:
(1)责令施工单位报送质量事故调查报告;
(2)要求施工单位上报由设计单位等相关单位认可的处理方案;
(3)对质量事故的处理过程和结果进行跟踪检查和验收;
(4)向建设单位和本单位提交质量事故书面报告;
(5)整理归档完整的质量事故报告
4.事件4中,专业监理工程师的处理程序如下:
(1)发出《监理工程师通知单》,要求施工单位按程序报验;
(2)审核施工单位填报的《工程材料报验单》;
(3)按规定见证取样或平行检验;
(4)检验合格,同意用于工程;检验不合格,要求钢材退场。


下列选项中,不属于物资供应计划编制准备阶段的内容的是(  )。

A.调查研究
B.确定储备
C.需求预测
D.购买决策

答案:B
解析:
本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。准备阶段主要是调查研究,收集有关资料,进行需求预测和购买决策。


工程网络计划的计划工期的确定方法是( )。

A.当已规定要求工期时,计划工期小于要求工期
B.当未规定要求工期时,计划工期等于计算工期
C.当已规定要求工期时,计划工期不超过要求工期
D.当未规定要求工期时,计划工期小于计算工期
E.当已规定要求工期时,计划工期等于要求工期

答案:B,C
解析:
本题考查的是网络计划时间参数的概念。当已规定要求工期时,计划工期不超过要求工期;当未规定要求工期时,计划工期等于计算工期。


某分部工程设置为施工质量控制点,用解析图表示质量预控与措施时,对策图部分反映的内容有(  )。


A.该分部工程的施工阶段划分

B.质量控制有关的技术工作

C.影响施工质量的各种因素

D.各阶段质量控制的管理要求

E.所采取的对策或措施

答案:C,E
解析:
考点: “质量预控对策的检查”。用解析图的形式表示质量预控及措施对策是用两份图表表达的。①工程质量预控图。在该图中间按该分部工程的施工各阶段划分,即从准备工作至完工后质量验收与中间检查以及最后的资料整理,右侧列出各阶段所需进行的与质量控制有关的技术工作,用框图的方式分别与工作阶段相连接;左侧列出各阶段所需进行的质量控制有关管理工作要求。②质量控制对策图。该图分为两部分,一部分是列出某一分部分项工程中各种影响质量的目素;另一部分是到出对应于各种质量问题影响因素所采取的对策或措施。因此,本题的正确答案为CE。


法人应当具备( )等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:ABCD


我国建设工程监理制中,吸收了FIDIC合同条件的有关内容,对工程监理企业和监理工程师提出了( )的要求。

A.维护施工单位利益

B.代表政府监理

C.独立、公正

D.承担法律责任

正确答案:C


2021监理工程师试题7卷 第7卷


下列有关引进技术和进口设备其他费的表述,正确的是( )。

A、出国人员费用包括派出人员进行设备检测的差旅、生活费
B、国外工程技术人员来华费用不包括技术服务费、外国技术人员的在华工资
C、技术引进费包括专利费但不包括专有技术费
D、担保费是指国外金融机构为买方出具保函的担保费

答案:A
解析:
本题考查的是工程建设其他费用。选项B,国外工程技术人员来华费用包括技术服务费、外国技术人员的在华工资;选项C,技术引进费包括专利费、专有技术费;选项D,担保费是指国内金融机构为买方出具保函的担保费。参见教材P33。


项目监理机构组织结构设计中,管理层次可分为三个层次,其中不包括()。

A.决策层
B.指导层
C.中间控制层
D.操作层

答案:B
解析:
2020版教材P94-97
本题考查的是项目监理机构的设立。
项目监理机构可分为三个层次,即决策层、中间控制层(协调层和执行层)和操作层。


设计合同履行过程中,属于设计人责任的是(  )。


A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

答案:C
解析:
设计合同履行过程中,设计人的责任包括:保证设计质量;各设计阶段的工作任务(包括选定设计文件依据的设计规范);对外商的设计资料进行审查;配合施工的义务;保护发包人的知识产权。


在建设工程进度控制工作中,监理工程师所采取的措施中,不属于经济措施的是()。


A.及时办理工程预付款支付手续

B.对工期提前给予奖励

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.公正地处理索赔

答案:D
解析:
考点:进度控制的措施和主要任务。选项D公正地处理索赔属于合同措施。


下列关于开标的说法正确的是()。

A.应由招标代理人主持
B.应在招标人办公地点开标
C.接标属于开标程序和内容之一
D.投标人少于3个的,应当重新招标

答案:D
解析:
3、开标
(1)投标截止时间止,投标人少于3 个的,应当重新招标。
(2)招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点主持开标,邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人参加。
(3)开标程序
1)宣布开标纪律;
2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;
3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
4)检查投标文件的密封情况(由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证等);
5)确定并宣布投标文件开标顺序(可以按照投标文件递交的先后顺序开标,也可以采用其他方式确定开标顺序);
6)设有标底的,公布标底;
7)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;
8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
9)开标结束。


根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购材料运抵现场后,应由()共同清点。

A、发色人与承包人
B、承包人与供货人
C、工程师与供货人
D、工程师与承包人

答案:D
解析:
承包人在材料设备到货前24小时应通知工程师共同进行到货清点。


对于施工单位提出的工程变更,( )应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化,会签工程变更单。

A、建设单位负责人
B、施工单位技术负责人
C、专业监理工程师
D、总监理工程师

答案:D
解析:
本题考查的是工程变更的控制。总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化,会签工程变更单。


根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),项目监理机构在设备监造过程中,应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。

A、监理员
B、总监理工程师代表
C、专业监理工程师
D、总监理工程师

答案:C
解析:
根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),项目监理机构应参加设备整机性能检测、调试和出厂验收,专业监理工程师应审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。