2021监理工程师考试真题及答案7篇

发布时间:2021-07-02

2021监理工程师考试真题及答案7篇 第1篇


某高速公路大桥工程项目采用的是预制钢筋混凝土管桩基础。业主委托某监理单位承担该工程项目施工招标及施工阶段的监理任务。因该工程涉及土建施工、沉桩施工和管桩预制工作,业主对工程发包提出了两种方案:一种是采用平行分包模式,即土建、沉桩、管桩制作进行分别发包;另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,沉桩施工及管桩制作列入总承包范围再进行分包。
【问题】1、施工招标阶段,监理单位的主要工作内容有哪些?

答案:
解析:
1、施工招标阶段监理单位的主要工作内容有:①协助业主编制施工招标文件;②协助业主编制标底;③发布招标通知;④对投标人的资格预审⑤组织标前会议;⑥现场考察;⑦组织开标、评标、定标;⑧协助业主签约。


(2017年)根据《合同法》,属于委托合同的有( )。

A.工程勘察合同
B.工程设计合同
C.建设工程监理合同
D.施工合同
E.项目管理合同

答案:C,E
解析:
本题考查的是《合同法》主要内容。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同;建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。


根据《标准施工合同》,承包人需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人

答案:C
解析:
本题考查的是明确保险责任。无论是由承包人还是发包人办理工程保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,故承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。


根据《建设工程监理合同(示范文本)》,相关服务的酬金应在()中约定。

A.协议书
B.专用条件
C.附录A
D.附录B

答案:A
解析:
协议书中应明确的内容之一是签约酬金(监理酬金、相关服务酬金)。考前黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com


关于风险识别方法的说话,正确的是()。

A.流程图法不仅分析流程本身,也可显示发生问题的损失值或损失发生的概率
B.风险初始清单是项目风险管理的检验总结,可以作为项目风险识别的最终结论
C.经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D.专家调查法是从分析具体工程特点入手,对已经识别出的风险进行鉴别和确认

答案:C
解析:
⑵风险识别成果。风险识别成果是进行风险分析与评价的重要基础。风险识别的最主要成果是风险清单。风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。


某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题,经查是由于不可抗力造成
的,应由( )承担维修的经济责任。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位和施工单位共同

答案:A
解析:
建设工程在保修范围内和保修期限内因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

2014版P12页是建设参与各方


根据《标准施工总承包招标文件》,有资格作为设计施工总承包项目投标人的是( )。

A、与本项目监理人同为一个法定代表人的单位
B、为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位
C、与本项目代建人相互控股的单位
D、有人在本项目招标代理机构任职的单位

答案:B
解析:
考点:申请人须知。拒绝作为资格预审申请人的情况,包括:与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;为本标段前期准备提供过设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的等 12 种情况的单位。参见教材 P36~37。


根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或行政处分的,在刑事处罚执行完毕或受处分之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1
B.2
C.3
D.5

答案:D
解析:
第四十条事故发生单位对事故发生负有责任的,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照;对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。


2021监理工程师考试真题及答案7篇 第2篇


国内工程监理费用常用的计取方法有( )。

A.费率计费
B.人工时计费
C.服务内容计费
D.参考以往国家收费标准
E.人工成本加酬金

答案:D,E
解析:
本题考查的是建设工程监理费用计取方法。国内工程监理费用一般参考国家以往收费标准或以人工成本加酬金等方式计取。


下列选项中属于工程监理规划中工程质量控制任务的有()。

A.审查施工单位现场的质量管理组织机构
B.审查施工单位现场的管理制度
C.定期进行工程计量
D.复核施工控制测量成果
E.参加工程竣工验收

答案:A,B,D,E
解析:
2020版教材P109-122
本题考查的是监理规划主要内容。工程质量控制主要任务:
(1) 审查施工单位现场的质量保证体系,包括:质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格;
(2) 审查施工组织设计、(专项)施工方案;
(3) 审查工程使用的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性;
(4) 检查、复核施工控制测量成果及保护措施;
(5) 审核分包单位资格,检查施工单位为本工程提供服务的试验室;
(6) 审查施工单位用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件,并按要求对用于工程的材料进行见证取样、平行检验,对施工质量进行平行检验;
(7)审查影响工程质量的计量设备的检查和检定报告;
(8) 采用旁站、巡视检查、平行检验等方式对施工过程进行检查监督;
(9) 对隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收;
(10) 对质量缺陷、质量问题、质量事故及时进行处置和检查验收;
(11)对单位工程进行竣工验收,并组织工程竣工预验收。
(12) 参加工程竣工验收,签署工程监理意见。
选项C,属于工程造价控制工作的内容。


下列目标控制措施中,属于经济措施的有( )。

A.编制和实施资金使用计划
B.审核工程量及工程结算报告
C.对工程变更方案进行技术经济分析
D.选择合理的承发包模式和合同计价方式
E.进行投资偏差分析和未完工程投资预测

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是目标控制。选项D属于合同措施。


根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应满足现场卫生、环境与消防安全管理方面的要求包括()。

A.将现场办公、生活与作业区分开设置,保持安全距离
B.做好施工现场人员调查
C.提供的职工膳食、饮水、休息场所符合卫生标准
D.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
E.设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材

答案:A,C,D,E
解析:
第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。
第二十九条施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
第三十条施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。
施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程,施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
第三十一条施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。


《中华人民共和国环境保护法修订案》明确了环境保护应坚持( )的原则。

A.保护优先
B.预防为主
C.综合治理
D.公众参与
E.政府主导

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是环境保护基础知识。《中华人民共和国环境保护法修订案》明确了环境保护应坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。


施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作,其应履行的安全管理职责有( )。

A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理
B.组织事故隐患排查治理
C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划
D.组织工程安全技术交底
E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查

答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是安全生产管理机构和职责。施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作,其应履行下列安全管理职责:(1)组织施工组织设计、专项工程施工方案、重大事故隐患治理方案的编制和审查。(2)参与制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划。(3)组织工程安全技术交底。(4)组织事故隐患排查治理。(5)组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理。(6)参与或配合生产安全事故的调查等。


某公路工程划分为土建工程和设备安装工程两个合同段。建设单位通过公开招标方式分别与甲、乙施工单位签订了土建工程施工合同和设备安装工程施工合同,与丙单位签订了设备采购合同。工程实施过程中发生了以下事件:事件1:甲施工单位按照施工合同约定的时间向项目监理机构提交了工程开工报审表,总监理工程师在审批施工组织设计文件后,组织专业监理工程师到场检查时发现,施工机具已进场准备就位,施工所需的施工道路、临时设施已完成,施工人员已到位,材料和工程设备已进场,施工测量人员正在进行测量控制桩和控制线的测设,拆迁工作正在进行,不会影响工程进度。为此,总监理工程师向甲施工单位签署了工程开工通知,并报告了建设单位。事件2:专业监理工程师巡视时发现,甲施工单位现场施工人员准备将一种新型建筑材料用于工程。经询问,甲施工单位认为该新型建筑材料性能好、价格便宜,对工程质量有保证。项目监理机构要求其提供该新型建筑材料的有关资料,甲施工单位仅提供了使用说明书。事件3:项目监理机构检查甲施工单位的某分项工程质量时,发现试验检测数据异常,便再次对甲施工单位试验室的资质等级及其试验范围、本工程试验项目及要求等内容进行了全面考核。事件4:为了解工程设备性能,有效控制设备制造质量,项目监理机构指令乙施工单位指派专人进驻丙单位,与监理人员共同对丙单位的设备制造过程进行质量控制。事件5:工程交工验收时,建设单位要求甲施工单位统一汇总甲、乙施工单位的工程档案后提交项目监理机构,由项目监理机构组织工程档案验收。
【问题】5.指出事件5中建设单位要求的不妥之处,说明理由。

答案:
解析:
5.事件5中建设单位要求的不妥之处及理由如下:(1)“建设单位要求甲施工单位统一汇总甲、乙施工单位的工程档案”不妥。理由:由于建设单位分别与甲、乙施工单位签订了土建工程施工合同和设备安装工程施工合同,工程档案就应由甲、乙施工单位分别整理汇总。(2)“建设单位要求由项目监理机构组织工程档案验收”不妥。理由:工程档案应由建设单位验收。


FIDIC《施工合同条件》中对不可抗力事件后果的责任承担规定为()。

A.以不可抗力事件发生的时点划分责任归属
B.以施工现场因不可抗力受损害的人员财产归属划分责任归属
C.以承包商投标时能否合理预见划分责任归属
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

答案:C,D
解析:
不可抗力事件后果的责任
1、我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,规定发包人和承包人各自承担本方人员和财产的损失,延误的工期相应顺延。
2、FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。


2021监理工程师考试真题及答案7篇 第3篇


在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管,当施工需要使用时发现部分玻璃丢失,则应由 ( )

A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任

答案:C
解析:
如经过正常手续双方清点后发生丢失,应由承包人承担,注意不是直接由儇管人员承担。发包人不按规定通知承包人验收,发生的损坏由发包人负责。


我国建设工程监理制中,吸收了FIDIC合同条件的有关内容,对工程监理企业和监理工程师提出了( )的要求。
  A.维护施工单位利益
  B.代表政府监理
  C.独立、公正
  D.承担法律责任

答案:C
解析:
我国建设工程监理制中,吸收了 FIDIC合同条件中关于对工程监理企业和监理工程师的独立、公正性要求,以保证在维护建设单位利益的同时,不损害承建单位的合法权利。同时,强调对承建单位施工过程和施工工序的监督、检査和验收。


(2016年真题)根据《标准施工合同》,合同工期应自(  )载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划

答案:B
解析:
一、合同履行涉及的几个时间期限
(一)合同工期
  合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。
  合同工期=合同内约定的工期+变更索赔顺延的工期
  合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。
(二)施工期
  从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日止。
  以此期限与合同工期比较,判定是提前竣工还是延误竣工。
  施工期>合同工期:延误竣工
  施工期<合同工期:提前竣工
  延误竣工承包人承担拖期赔偿责任,提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。
【竣工日期=实际竣工日期】* 补充
  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;
  因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内(14+28)完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;
  工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。


某建设工程划分为4个施工过程,3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍分别为4、6、4、2天,则流水步距为(  )天。


A.2

B.3

C.4

D.6

答案:A
解析:
考点: “加快的成倍节拍流水施工流水步距的计算”。成倍节拍流水施工中,相邻专业工作队的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数(K).即,K=min[4,6,4,2]=2。因此,本题的止确答案为A。


某住宅工程,在施工图设计阶段招标委托监理,按《建设工程监理合同(示范文本)》GF-2012-0202签订了工程监理合同,该合同未委托相关服务工作,实施中发生以下事件:
  事件1:建设单位要求监理单位参与项目设计管理和施工招标工作,提出要监理单位尽早编制监理规划,与施工图设计同时进行,要求在施工招标前向建设单位报送监理规划。
  事件2:总监理工程师委托总监理工程师代表组织编制监理规划,要求项目监理机构中专业监理工程师和监理员全员参与编制,并要求由总监理工程师代表审核批准后尽快报送建设单位。
  事件3:编制的监理规划中提出“四控制”的基本工作任务,分别设有“工程质量控制”、“工程造价控制”、“工程进度控制”和“安全生产控制”的章节内容;并提出对危险性较大的分部分项工程,应按照当地工程安全生产监督机构的要求,编制《安全监理专项方案》。
  事件4:在深基坑开挖工程准备会议上,建设单位要求项目监理机构尽早提交《深基坑工程监理实施细则》,并要求施工单位根据该细则尽快编制《深基坑工程施工方案》。
  事件5:工程某部位大体积混凝土工程施工前,土建专业监理工程师编制了《大体积混凝土工程监理实施细则》,经总监理工程师审批后实施。实施中由于外部条件变化,土建专业监理工程师对监理实施细则进行了补充,考虑到总监理工程师比较繁忙,拟报总监理工程师代表审批后继续实施。
  【问题】
  1.事件1中,建设单位的要求有何不妥?说明理由。
  2.事件2中,总监理工程师的做法有何不妥?说明理由。
  3.指出事件3中监理规划的不正确之处,写出正确做法。
  4.事件4中,建设单位的做法是否妥当?说明理由。
  5.指出事件5中项目监理机构做法的不妥之处?说明理由。

答案:
解析:
1.建设单位要求监理单位参与项目设计管理和施工招标工作不妥,因为该工作内容属于相关服务范围,而工程监理合同未委托相关服务工作;建设单位提出编制监理规划与施工图设计同时进行不妥,因监理规划应针对建设工程实际情况编制,故应在收到工程设计文件后开始编制监理规划。
  2.总监理工程师委托总监理工程师代表组织编制监理规划不妥,因为违反《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013对总监理工程师职责的规定;由总监理工程师代表审核批准监理规划不妥,根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013,监理规划应在总监理工程师签字后由监理单位技术负责人审核批准,方可报送建设单位。
  3.监理规划中“四控制”的提法不妥,“安全生产控制”的章节名称不正确,应为“安全生产管理的监理工作”;监理规划中“安全监理”的提法不妥,针对危险性较大的分部分项工程,编制《安全监理专项方案》的做法不正确,应按《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013的要求,编制监理实施细则。
  4.建设单位要求项目监理机构先于施工单位专项施工方案编制监理实施细则的做法不妥,因为专项施工方案是监理实施细则的编制依据之一。
  5.项目监理机构对监理实施细则进行了补充后,拟报总监理工程师代表审批后继续实施的考虑不妥。根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013,总监理工程师不得将审批监理实施细则的职责委托给总监理工程师代表,监理实施细则补充、修改后,仍应由总监理工程师审批后方可实施。


下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()。

A.发布招标公告.开标.审查投标人资格
B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格
C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件

答案:B
解析:
邀请招标中,招标人发出投标邀请书,大多进行资格后审,在开标后完成。


按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。

A.工程本身的损害

B.由发包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失

正确答案:ABC


中外合作企业的合作期满时,企业的全部固定资产( )。 A归中国合作者所有B归外国合作者所有

中外合作企业的合作期满时,企业的全部固定资产( )。

A归中国合作者所有B归外国合作者所有

C按原合同约定的比例折价处理D另签协议折价处理

正确答案:A


2021监理工程师考试真题及答案7篇 第4篇


工程监理单位应( ),满足条件的,签发工程勘察费用支付证书,并报建设单位。

A.审核工程勘察费用支付申请
B.督促工程勘察单位完成勘察合同约定的工作内容
C.审核工程勘察单位提交的勘察合同约定
D.制定工程勘察活动相关制度

答案:A
解析:
本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程监理单位应检查工程勘察进度计划执行情况,督促工程勘察单位完成勘察合同约定的工作内容,审核工程勘察单位提交的勘察费用支付申请。对于满足条件的,签发工程勘察费用支付证书,并报建设单位。


项目监理机构的监理文件档案换发新版时,应由( )负责将原版本收回作废。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.信息管理部门

D.监理单位档案室

正确答案:C


某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元,其中人工费为100万元;措施费为直接工程费的5%,其中人工费占50%;间接费费率为30%,利润率为50%,综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。


A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32

答案:D
解析:
本题考查重点是“以人工费为计算基础的工料单价法计价程序”。直接费=直接工程费+措施费=400+400×5%=420(万元);人工费=直接工程费中的人工费+措施费中的人工费=100+400×5%×50%=110(万元);间接费=人工费×间接费费率=110×30%=33(万元);利润=人工费×利润率=110×50%=55(万元);合计=420+33+55=508(万元);含税造价=508×(1+3.41%)=525.32(万元)。因此,本题的正确答案为D。


(2017年真题)大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于(  )。

A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同

答案:D
解析:


下列不属于监理月报主要内容的是(  )。


A.本月工程实施情况

B.本月监理工作情况

C.下月监理工作重点

D.监理工作总结

答案:D
解析:
考点:工程监理主要文件资料及其编制要求。监理月报应包括以下主要内容:(1)本月工程实施情况;(2)本月监理工作情况;(3)本月工程实施的主要问题分析及处理情况;(4)下月监理工作重点。?


某施工单位承包某工程项目,甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有:(1)建筑安装工程造价660万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重为60%。(2)工程预付款为建筑安装工程造价的20%。工程实施后,工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣,从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款,竣工前全部扣清。(3)工程进度款逐月计算。(4)工程保修金为建筑安装工程造价的3%,竣工结算月一次扣留。(5)材料和设备价差调整按规定进行(按有关规定上半年材料和设备价差上调10%,在6月份一次调增)。
【问题】(5)6月份办理工程竣工结算,该工程结算造价为多少?甲方应付工程结算款为多少?

答案:
解析:
(5)工程结算总造价为:660万元+660万元×0.6×10%=699.6万元;甲方应付工程结算款:699.6万元-484万元-(699.6万元×3%)-132万元=62.612万元


《建设工程监理规范》规定,工程项目的重点部位、关键工序应由( )共同确认。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位

E.施工分包单位

正确答案:CD


下列内容中,属于简明标准施工招标文件的有()。

A.图纸
B.技术标准和要求
C.投标文件格式
D.发包人要求
E.发包人提供的资料

答案:A,B,C
解析:
考点:简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。选项DE属于标准设计施工总承包招标文件的主要内容。


2021监理工程师考试真题及答案7篇 第5篇


根据《合同法》的规定,合同当事人承担违约责任的原则包括()

A、严格责任原则
B、惩罚性原则
C、过错推定原则
D、公平责任原则
E、补偿性原则

答案:A,B,E
解析:
《合同法》规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围,《合同法》规定,赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益。但是,违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如:合同约定了违约金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的违约金;约定了定金,违约行为没有造成损失或者损失小于约定的定金等。按照《合同法》规定,承担违约责任的条件采用严格责任原则,只要当事人有违约行为,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任。


能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类,下列属于事件的是()。

A.罢工
B.法院判决
C.行政行为
D.仲裁机构裁决

答案:A
解析:
事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。


(  )直接影响项目决策质量和设计质量。

A.项目的可行性研究
B.工程勘察、设计
C.工程施工
D.工程竣工验收

答案:A
解析:
项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。


下列属于大中型公用事业工程的有(  )。


A.项目总投资额在3000万元以上供水、供电、供气、供热等市政工程项目

B.项目总投资额在3000万元以上卫生、社会福利等项目

C.项目总投资额在3000万元以上科技、教育、文化等项目

D.项目总投资额在3000万元以上体育、旅游、商业等项目

E.5万平方米以上的住宅建设工程

答案:A,B,C,D
解析:
考点:建设工程监理的法律地位和责任。大中型公用事业工程,是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目:(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;(2)科技、教育、文化等项目;(3)体育、旅游、商业等项目;(4)卫生、社会福利等项目;(5)其他公用事业项目。


初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()

A、设计方案的优化选择
B、工程量清单的编制
C、设计预算的审查
D、设计变更的审批

答案:A
解析:
按照设计工作的先后顺序,限额设计控制工作的主要内容(即纵向控制)依次包括:①初步设计要重视方案选择。即总设计师按照审定的可行性研究阶段的投资估算,在各专业进一步分解、落实。②施工图预算应严格控制在批准的设计概算以内,并以初步设计工程量控制为重点。③加强设计变更的管理工作。能不变更,则不变更;必须变更,则早变更。


关于监理试验室,正确的有( )。

A.监理试验室需要等级试验检测机构授权
B.监理试验室可以对承包人的工地试验室进行监督和管理
C.监理试验室的试验设备需要定期标定
D.当监理试验室和承包人的工地试验室结果有差异时,以后者为准
E.监理试验室不需要质检机构备案

答案:A,B,C
解析:
本题考查的是监理试验室。监理试验室应由等级试验检测机构授权在工地现场设立试验室,必须向质监机构备案;监理试验室除应承担独立进行的试验项目外,还应对承包人的工地试验室和流动试验室的设备功能、人员资质、操作方法、资料管理等项工作进行有效地监督、检査和管理;所使用的仪器需要定期标定,当监理试验室试验结果与承包人的试验结果出现允许误差以外的差异时,一般应以监理试验室的试验结果为准。


监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容有()。

A.审核物资供应计划
B.签署物资供应合同
C.监督检查物资订货情况
D.协调各有关单位间的关系
E.审查物资供应情况的分析报告

答案:A,C,D,E
解析:
2020教材P138-146
监理工程师控制物资供应进度的基本内容包括:(1)协助业主进行物资供应的决策;(2)组织物资供应招标工作;(3)编制、审核和控制物资供应计划。选项B,签署物资供应合同是发包人的权利,监理应是协助发包人签署物资供应合同。


单位工程质量竣工验收记录中,验收结论由()填写。

A、施工单位
B、项目监理机构
C、建设单位
D、总监理工程师

答案:B
解析:
单位(子单位)工程质量竣工验收报审表、质量竣工验收记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查、观感质量检查记录按相关要求填写。表中的验收记录由施工单位填写,验收结论由监理单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定,由建设单位填写,并应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。


2021监理工程师考试真题及答案7篇 第6篇


合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有(  )。


A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

C.合同中未约定履行的顺序

D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

E.对方的对价给付是可能履行的义务

答案:C,D,E
解析:
合同履行中的抗辩权包括:①同时履行抗辨权;②后履行抗辩权;③先履行抗辩权。其中,同时履行抗辩权的适用条件包括:①由同一双务合同产生互负的对价给付债务;②合同中未约定履行的顺序;③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务;④对方的对价给付是可能履行的义务。


甲、乙签订借款合同,关于该借款合同法律关系的要素,说法不正确的是()。

A.主体为合同当事人,即甲.乙
B.该借款合同法律关系的客体不属于物
C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象,即甲.乙之间的借款
D.内容为合同约定的权利和义务,即贷款人提供借款,要求还款;借款人取得借款,按期还款,且互为权利.义务

答案:B
解析:
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务,即合同的具体要求。
(1)权利:是指合同法律关系主体在法定范围内,按照合同的约定有权按照自己的意志作出某种行为。
(2)义务:是指合同法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。
(3)权利和义务是相互对应的。


根据《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工。

A.9
B.6
C.3
D.1

答案:C
解析:


(2012年真题)根据《建设工程安全生产管理条例》,下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中,应当由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的是(  )。

A.脚手架工程
B.模板工程
C.地下暗挖工程
D.起重吊装工程

答案:C
解析:
编制专项方案的工程中涉及涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。


在竣工验收和竣工结算中,承包人应当( )。A申请验收B组织验收 C提出修改意见D递交竣工结

在竣工验收和竣工结算中,承包人应当( )。

A申请验收B组织验收

C提出修改意见D递交竣工结算报告

E移交工程

正确答案:ADE


下列财产中,不得作为抵押物的是( ) 。

A.土地所有权
B.抵押人所有的机器、交通运输工具
C.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
D.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

答案:A
解析:


施工图预算的编制依据包括( )。

A.施工定额
B.项目技术复杂程度
C.批准的施工图设计图纸
D.相应预算定额或地区单位估价表
E.地方政府发布的区域发展规划

答案:B,C,D
解析:
本题考核的是施工图预算的编制依据。施工图预算的编制依据有:
(1)国家、行业和地方政府发布的计价依据,有关法律、法规和规定;
(2)建设项目有关文件、合同、协议等;
(3)批准的概算;
(4)批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范;
(5)相应预算定额和地区单位估价表;
(6)合理的施工组织设计和施工方案等文件;
(7)项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书;
(8)项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件;
(9)项目的技术复杂程度,以及新技术、专利使用情况等;
(10)项目所在地区有关的经济、人文等社会条件;
(11)建筑工程费用定额和各类成本与费用价差调整的有关规定;
(12)造价工作手册及有关工具书。


招标项目的中标人确定后,招标人对未中标投标人应做的工作是 ( )

A.通知中标结果并退还投标保证金
B.通知中标结果,但不退还投标保证金
C.不通知中标结果,也不退还投标保证金
D.不通知中标结果,但退还投标保证金

答案:A
解析:
中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。


2021监理工程师考试真题及答案7篇 第7篇


关于风险评定的说法,正确的是( )。

A.风险等级为小的风险因素是可忽略的风险
B.风险等级为中等的风险因素可按接受的风险
C.风险等级为大的风险因素是不可能接受的风险
D.风险等级为很大的风险因素是不希望有的风险

答案:C
解析:
2020版教材P 175
根据风险重要性评定结果,可以进行风险可接受性评定。

风险等级为大、很大的风险因素表示风险重要性较高,是不可接受的风险,需要给与重点关注;风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险;风险等级为小的风险因素是可接受的风险;风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险。


根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程变更价款的调整方法,下列说法中正确的有()。

A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%,仍采用原价格
B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目,由发包人提出变更工程项目的总价和单价
C.文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整,不得浮动
D.采用单价方式计算的措施费,按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价
E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整,系数不得浮动

答案:A,C
解析:
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 规定,工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化,应按照下列规定调整:(1)已标价工程监清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%。此时,调整的原则为:当工程量增加15%以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。(2)已标价工程量清单中没有适用,但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价。(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。措施项目费调整:(1)文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整,不得浮动。(2)采用单价计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目及前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。(3)按总价(或系数)计算的措施项目费,按照实际发生变化的措施项目调整,但应考虑承包人报价浮动因素,即调整金额按照实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算。


下列不属于建设工程合同管理的目标的是()。

A.推行合同示范文本制度
B.推进建筑领域的改革
C.提高工程建设的管理水平
D.建立合同管理目标制度

答案:A,D
解析:
建设工程合同管理的目标
1、发展和完善建筑市场
2、推进建筑领域的改革
3、提高工程建设的管理水平
4、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪


风险识别方法中,有助于确定一个特定工程可能遭受哪些损失以及在何种情况下遭受这些损失的是( )。

A.初始清单法
B.流程图法
C.专家调查法
D.财务报表法

答案:D
解析:
本题考查的是建设工程风险管理。财务报表有助于确定一个特定工程可能遭受哪些损失以及在何种情况下遭受这些损失。


.已知年利率 12%, 每月复利计息一次,则季度实际利率为( )。

A.1.003%
B.3.00%
C.3.03%
D.4.00%

答案:C
解析:


协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的( )。

A.基本目的

B.基本内涵

C.主要方式

D.主要方法

正确答案:A


工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间,除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的,为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是()。

A.预备费
B.建设期利息
C.设备及工器具购置费
D.联合试运转费

答案:D
解析:
考核工程建设其他费用。工程建设其他费用包括建设用地费、与项目建设有关的其他费用、与未来企业生产经营有关的其他费用。其中与未来企业生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费。参见教材P34。


某工程双代号网络计划如图3—10所示,其中E工作的最早开始时间和最迟开始时间是()。

A.3和5
B.3和6
C.4和5
D.4和6

答案:C
解析:
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路:①→②→⑥→⑧和①→③→⑦→⑧。计算工期=3+6+5=14,E工作最早开始时间是4,最迟开始时间是5。