2021监理工程师考试真题5章
发布时间：2021-07-01
2021监理工程师考试真题5章 第1章
依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）
A.四分之一
B.三分之二
C.三分之一
D.一半
B.三分之二
C.三分之一
D.一半
答案：B
解析：
依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
某公路项目的建设单位通过公开招标方式与某施工单位签订了施工合同。施工前，承包人向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该进度计划已经监理工程师批准。工程施工到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。事件1：A，工作施工半个月发现业主提供的设计文件不准确，经监理工程师与业主协商确认，对原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包人提出以下索赔：设计变更使A，工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成相应损失，承包人及时向监理工程师提出费用索赔和工期索赔申请，经监理工程师审核的内容如下：（1）部分已完工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元。（2）在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备（承包人供应）损坏，造成损失1万元。（3）由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元。（4）施工现场承包人使用的临时设施损坏，造成损失1.5万元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元。（5）因灾害造成施工现场停工0.5个月，索赔工期0.5个月。（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。事件3：A3工作施工过程中，由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5个月，发生人工窝工和机械闲置费用4万元（经监理工程师查证）。
【问题】1.不考虑施工过程中发生各事件的影响，在施工网络进度计划中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月？
【问题】1.不考虑施工过程中发生各事件的影响，在施工网络进度计划中标出第5个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月？
答案：
解析：
1.绘制第5个月的实际进度前锋线如下图所示。如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟两个月完成，工期为15个月。
在下列关于可行性研究报告的表述中,正确的是( )。 A可行性研究报告是项目最终决策文件 B
在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是（ ）。
Ａ可行性研究报告是项目最终决策文件
Ｂ可行性研究报告是项目初步决策文件
Ｃ可行性研究报告应直接报送有关部门审批
Ｄ可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审批
正确答案：D
某公路工程施工承包合同工期为20个月。在工程开工之前，承包人向总监理工程师提交了施工总进度计划，如下图所示，各工作均匀速进行。
该计划已得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如下图所示。E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第13个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现：（1）H工作刚刚开始。（2）1工作仅完成了1个月的工作量。（3）J工作和G工作刚刚完成。
【问题】4.由于J、G工作完成后K工作的施工图纸未到，K工作无法在第12个月末开始施工，承包人就此向业主提出了费用索赔。监理工程师应如何处理？说明理由。
该计划已得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如下图所示。E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第13个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现：（1）H工作刚刚开始。（2）1工作仅完成了1个月的工作量。（3）J工作和G工作刚刚完成。
【问题】4.由于J、G工作完成后K工作的施工图纸未到，K工作无法在第12个月末开始施工，承包人就此向业主提出了费用索赔。监理工程师应如何处理？说明理由。
答案：
解析：
4.不予批准。理由：K工作设计变更图纸于第13个月末完成，对总监理工程师批准的进度计划并未造成影响，故不予批准。
Project Controlling 与工程项目管理服务的不同之处是()。
A.工作属性
B.工作内容
C.控制目标
D.控制原理
B.工作内容
C.控制目标
D.控制原理
答案：B
解析：
㈢Project Controlling 模式与工程项目管理服务的比较
相同点：
一是工作属性相同，即都属于工程咨询服务；
二是控制目标相同，即都是控制项目的投资、进度和质量三大目标；
三是控制原理相同，即都是采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采用主动控制。
不同之处：
⑴两者地位不同。
⑵两者服务时间不尽相同。
⑶两者工作内容不同。
⑷两者权力不同。
相同点：
一是工作属性相同，即都属于工程咨询服务；
二是控制目标相同，即都是控制项目的投资、进度和质量三大目标；
三是控制原理相同，即都是采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采用主动控制。
不同之处：
⑴两者地位不同。
⑵两者服务时间不尽相同。
⑶两者工作内容不同。
⑷两者权力不同。
大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（ ），论证总进度目标实现的可能性。
A.单位工程施工组织设计
B.总进度纲要
C.监理规划
D.总进度规划
B.总进度纲要
C.监理规划
D.总进度规划
答案：B
解析：
大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。
严格监理、热情服务的原则是指( )。A对承建单位既要严格监理又要热情服务 B对业主既要热情
严格监理、热情服务的原则是指（ ）。
Ａ对承建单位既要严格监理又要热情服务
Ｂ对业主既要热情服务又要严格监理
Ｃ对承建单位严格监理，对业主热情服务
Ｄ对业主严格监理，对承建单位热情服务
正确答案：C
2021监理工程师考试真题5章 第2章
根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是( )。
A.以合法形式掩盖非法目的的合同
B.损害社会公共利益的合同
C.一方以胁迫手段订立的合同
D.恶意串通损害集体利益的合同
B.损害社会公共利益的合同
C.一方以胁迫手段订立的合同
D.恶意串通损害集体利益的合同
答案：C
解析：
2020版教材P20-37
可变更或者撤销合同的情形，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：
a.因重大误解订立的；
b.在订立合同时显失公平的。
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。C选项。
当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
无效合同的情形，有下列情形之一的，合同无效：
a.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
b.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；D选项。
c.以合法形式掩盖非法目的；A选项。
d.损害社会公共利益；B选项。
e违反法律、行政法规的强制性规定。
可变更或者撤销合同的情形，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：
a.因重大误解订立的；
b.在订立合同时显失公平的。
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。C选项。
当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
无效合同的情形，有下列情形之一的，合同无效：
a.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
b.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；D选项。
c.以合法形式掩盖非法目的；A选项。
d.损害社会公共利益；B选项。
e违反法律、行政法规的强制性规定。
工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时间。
A、本工作最早完成时间
B、紧后工作最早完成时间
B、网络计划总工期
D、紧后工作最早开始时间
B、紧后工作最早完成时间
B、网络计划总工期
D、紧后工作最早开始时间
答案：C
解析：
总时差指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。@##
工程监理企业组织形式中，有限责任公司的设立条件有（ ）。
A.股东符合法定人数
B.发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过
C.股东出资达到法定资本最低限额
D.发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额
E.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构
B.发起人制定公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过
C.股东出资达到法定资本最低限额
D.发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额
E.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构
答案：A,C,E
解析：
考点:工程监理企业组织形式。工程监理企业组织形式中，设立有限责任公司，应当具备下列条件：(1)股东符合法定人数；(2)股东出资达到法定资本最低限额；(3)股东共同制定公司章程；(4)有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；(5)有公司住所。
某钢筋工程计划进度和实际进度S曲线如图所示，从图中可以看出（ ）。
A.第1天末该工程实际拖欠的工程量为120t
B.第2天末实际进度比进度计划超前1天
C.第3天末实际拖欠的工程量60t
D.第4天末实际进度比计划进度拖后1天
E.第4天末实际拖欠的工程量70t
B.第2天末实际进度比进度计划超前1天
C.第3天末实际拖欠的工程量60t
D.第4天末实际进度比计划进度拖后1天
E.第4天末实际拖欠的工程量70t
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是S曲线比较法。第1天末该工程实际超前的工程量是120吨；第2天末实际进度比计划进度超前0.5天。
下列费用中，属于建筑安装工程规费的有（ ）。
A.劳动保护费
B.住房公积金
C.劳动保险费
D.医疗保险费
E.工程排污费
B.住房公积金
C.劳动保险费
D.医疗保险费
E.工程排污费
答案：B,D,E
解析：
对某产品进行价值分析，其产品功能与成本关系如下图所示，图中C1最有可能表示（ ）随产品功能变动的变化规律。
A.用户购买产品的费用
B.产品使用成本
C.产品维护成本
D.产品报废拆除所需费用
B.产品使用成本
C.产品维护成本
D.产品报废拆除所需费用
答案：A
解析：
从图上可以看出，随着功能增加，C1成本不断的增加，根据常识判断，一个产品拥有越多的功能，则其购置费用一定会不断的增加，所以选Ａ。BCD属于使用过程中的费用，性质相同，都是错的。
总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用
答案：D
解析：
本题考查重点是“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。处理施工单位提出的工程变更费用包括：①总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估；②总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款；④建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。因此，本题的正确答案为D。
2021监理工程师考试真题5章 第3章
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ ）作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
答案：B,C
解析：
本题考查重点是“《建设工程安全生产管理条例》相关内容”。施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。因此，本题的正确答案为BC。
在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供（ ）等工程前期的初步性基础资料。
A.项目概况
B.功能要求
C.工程造价
D.工程量清单
E.具体量化的工作量
B.功能要求
C.工程造价
D.工程量清单
E.具体量化的工作量
答案：A,B
解析：
2020版教材P25-26
在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依颇投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。
在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依颇投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。
《建设工程监理规范》规定，监理月报由项目监理机构每月向建设单位和本监理单位提交，并由（ ）报送建设单位和本监理单位。
A.监理工程师编写，总监理工程师签认
B.总监理工程师组织编写，本单位的法人签认
C.总监理工程师组织编写，总监理工程师签认
D.专业监理工程师编写，总监理工程师签认
B.总监理工程师组织编写，本单位的法人签认
C.总监理工程师组织编写，总监理工程师签认
D.专业监理工程师编写，总监理工程师签认
答案：C
解析：
监理月报是项目监理机构每月向建设单位和本监理单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况等分析总结报告。监理月报由总监理工程师组织编写、签认后报送建设单位和本监理单位。
下列经济评价指标中，属于动态评价指标的有（ ）
A.内部收益率
B.动态投资回收期
C.净现值
D.净日值
E.净年值
B.动态投资回收期
C.净现值
D.净日值
E.净年值
答案：A,B,C,E
解析：
动态评价指标包括内部收益率、动态投资回收期、净现值、净现值率、净年值。
公开招标在开标时，应当由（ ）。
A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加
B．招标监督机构主持，投标人自愿参加
C．招标人主持，所有投标人均应参加
D．招标人主持，投标人自愿参加
正确答案：C
下列确认工程建设最终风险清单的风险识别方法组合中，正确的组合是()。
A、专家调查法和初始清单法
B、专家调查法和经验数据法
C、初始清单法和经验数据法
D、初始清单法和风险调查法
B、专家调查法和经验数据法
C、初始清单法和经验数据法
D、初始清单法和风险调查法
答案：D
解析：
本题考查的是风险识别的方法。不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含风险调查法，前五种风险识别方法主要作用在于建立初始风险清单，而风险调查法作用则在于建立最终风险清单。（本知识点新教材已经删除）
某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。
A．订立合同时订立地
B．订立合同时履行地
C．履行合同时订立地
D．履行合同时履行地
正确答案：B
2021监理工程师考试真题5章 第4章
(2018年)项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（ ）后签发工程进度款支付凭证。
A.与建设单位代表协商
B.监理员现场计量
C.质量监理人员检查验收
D.与承包单位协商
B.监理员现场计量
C.质量监理人员检查验收
D.与承包单位协商
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。监理工程师应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在质量监理人员检查验收后，签发工程进度款支付凭证。
图形形状为树枝状或鱼刺状的质量分析法是（ ）。
A.直方图法
B.因果分析图法
C.分层法
D.排列图法
B.因果分析图法
C.分层法
D.排列图法
答案：B
解析：
本题考查的是常用的质量分析方法。因果分析图法其形状常被称为树枝图或鱼刺图。
为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算
答案：C
解析：
考核建筑工程施工质量验收层次划分及目的。为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，按结构分解原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值
答案：C
解析：
考核工程款支付管理。因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。参见教材P106。
根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。
A.担保的方式不同
B.担保的金额不同
C.担保的期限不同
D.担保的作用不同
E.被担保的主体不同
B.担保的金额不同
C.担保的期限不同
D.担保的作用不同
E.被担保的主体不同
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是施工合同标准文本。选项A，履约担保和预付款担保都是采用的无条件担保方式。选项E，被担保的主体都是承包人。选项B，预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。选项C，履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止；预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。选项D，作用也是不同的，履约担保是担保履行合同义务，预付款担保是担保返还预付款。
某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同中规定，除空间桁架屋盖可分包给专业工程公司外，其他部分不得分包（除非业主同意）。本项目合同工期为22个月。
在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划（图1）和一份工程报告。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K（混凝土工程）停工待图2.5个月。设计变更后，施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请。
在施工过程中，部分施工机械由于运输原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中，发生质量事故，总监理工程师下令停工，组织召开现场会议，分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工，工作F的实际进度在第12月底时拖后2个月。
问题：
1.为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象？为什么？
2.请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况，并分析进度偏差对工程总工期的影响。
3.如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，总监理工程师应批准工程延期多少？为什么？
在工程开工前，施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划（图1）和一份工程报告。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后，因业主要求需要修改设计，致使工作K（混凝土工程）停工待图2.5个月。设计变更后，施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请。
在施工过程中，部分施工机械由于运输原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中，发生质量事故，总监理工程师下令停工，组织召开现场会议，分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工，工作F的实际进度在第12月底时拖后2个月。
问题：
1.为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象？为什么？
2.请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况，并分析进度偏差对工程总工期的影响。
3.如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，总监理工程师应批准工程延期多少？为什么？
答案：
解析：
1.针对上述问题依次解答如下：
工作B、E、H、L、M和F、I应作为重点控制对象。因为它们是关键工作（总时差为零），位于两条关键路线1→3→5→8→9→11和1→3→7→8→9→11上。
2.在时标网络上绘出实际进度前锋线，如图2所示。
从图上看出：
（1）工作K拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。
（2）工作H拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延后1个月。
（3）工作F拖后2个月，其总时差为零，故将使工期延后2个月。
综上所述，由于工作K、H和F的拖后，工期将延长2个月。
3.监理工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。
由于工作K原有总时差为2个月，2.5-2=0.5，故监理工程师应批准工程延期0.5个月。
工作B、E、H、L、M和F、I应作为重点控制对象。因为它们是关键工作（总时差为零），位于两条关键路线1→3→5→8→9→11和1→3→7→8→9→11上。
2.在时标网络上绘出实际进度前锋线，如图2所示。
从图上看出：
（1）工作K拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。
（2）工作H拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延后1个月。
（3）工作F拖后2个月，其总时差为零，故将使工期延后2个月。
综上所述，由于工作K、H和F的拖后，工期将延长2个月。
3.监理工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。
由于工作K原有总时差为2个月，2.5-2=0.5，故监理工程师应批准工程延期0.5个月。
质押可分为动产质押和权力质押，可以质押的权利有( )。
A.债券、存款单、仓单、提单
B.汇票、支票、本票
C.依法可转让的车辆
D.依法可以转让的股权
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
B.汇票、支票、本票
C.依法可转让的车辆
D.依法可以转让的股权
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
答案：A,B,D,E
解析：
质押可分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。质权自出质人交付质押财产时设立。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括: (1)汇票、支票、本票; (2) 债券、存款单; (3) 仓单、提单; (4) 可以转让的基金份额、股权; (5) 可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权; (6) 应收账款; (7) 法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
2021监理工程师考试真题5章 第5章
对岩溶地段的边坡处置时，开挖整体稳定性好的硬质岩溶岩石边坡时，宜采用（ ）。
A.光面爆破
B.预裂爆破
C.药壶爆破
D.空气间隔爆破
E.特殊爆破法
B.预裂爆破
C.药壶爆破
D.空气间隔爆破
E.特殊爆破法
答案：A,B
解析：
本题考查的是特殊路基施工质量监理。对岩溶地段的边坡处置时，开挖整体稳定性好的硬质岩溶岩石边坡时，宜采用光面爆破、预裂爆破。
某道桥工程,施工总承包单位依据施工合同约定,与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后,由于项目用途发生变化,建设单位要求设计单位编制设计变更文件,并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后,经研究对其今后工作安排如下：①由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；②要求总承包单位调整施工组织设计,并报建设单位同意后实施；③由总监理工程师代表主持修订监理规划；④由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议；⑤安排一名监理员主持整理工程监理资料。在协商变更单价过程中,项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见,总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程,要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求,但仍表示愿意接受,随即提出由乙安装单位分包。甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料,因设计变更需要退货,向项目监理机构提出了申请,要求补偿因材料退货造成的费用损失。
【问题】（3）总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确?为什么?写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
【问题】（3）总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确?为什么?写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
答案：
解析：
（3）不正确。理由：依据有关规定,项目监理机构对工程分包单位有认可权。程序：项目监理机构（或专业监理工程师）审查总承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位的有关资料；符合有关规定后,由总监理工程师予以签认。
对于承包商来说，风险最大的合同计价形式为（ ）合同。
A、可调总价
B、固定总价
C、成本加酬金
D、估算工程量单价
B、固定总价
C、成本加酬金
D、估算工程量单价
答案：B
解析：
采用固定总价合同，承包方要承担合同履行过程中的主要风险，要承担实物工程量、工程单价等变化而可能造成损失的风险。在合同执行过程中，发承包双方均不能以工程量、设备和材料价格、工资等变动为理由，提出对合同总价调值的要求。因此，作为合同总价计算依据的设计图纸、说明及相关规定需对工程做出详尽的描述，承包方要在投标时对一切费用上升的因素做出估计并将其包含在投标报价之中。由于承包方可能要为许多不可预见的因素付出代价，所以往往会加大不可预见费用，致使这种合同的投标价格偏高。
审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（ ）的原则。
A.开槽支撑
B.验槽合格
C.先撑后挖
D.分层开挖
E.严禁超挖
B.验槽合格
C.先撑后挖
D.分层开挖
E.严禁超挖
答案：A,C,D,E
解析：
考点: “施工方案审查”。审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。在质量安全方面的要点是；①基坑边坡土不应超过设计荷载以防边坡塌方，②挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施；③开挖到设计标高后，应对坑底进行保护，验槽合格后，尽快施工垫层；④严禁超挖，⑤开挖过程中，应对支护结构、周围环境进行观察、监测，发现异常及时处理等。因此，本题的正确答案为ACDE．
将总体中的抽样单位按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（ ）。
A.系统随机抽样
B.简单随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样
B.简单随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样
答案：A
解析：
2020版教材P56-64
系统随机抽样是将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。
系统随机抽样是将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。
以下是沥青路面常见的病害有（ ）。
A.龟裂
B.块状裂缝
C.波浪拥包
D.坑槽
E.断板
B.块状裂缝
C.波浪拥包
D.坑槽
E.断板
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是路面工程常见质量问题。沥青路面常见的病害类型：龟裂、块状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、沉陷、车辙、波浪拥包、坑槽、松散、泛油。
某企业第1年初向银行借款500万元，年利率为7％，银行规定每季度计息1次，则企业在第4年末一次性向银行支付本利和为（）万元。
A.659.96
B.659.45
C.655.40
D.535.93
B.659.45
C.655.40
D.535.93
答案：A
解析：
2020教材P68-75
本题两种计算方法，方法一：年实际利率i=(1+7％／4)4-1=7.186％，F=500x (1+7.186％)4=659．97万元；
方法二：F=500x (1+7％／4)16=659.96万元。
本题两种计算方法，方法一：年实际利率i=(1+7％／4)4-1=7.186％，F=500x (1+7.186％)4=659．97万元；
方法二：F=500x (1+7％／4)16=659.96万元。
下一篇：2021监理工程师历年真题5篇
热门文章
