2021监理工程师历年真题和解答6篇

（4）两次索赔处理：对第一次索赔应判定索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包人的责任,工期索赔理由成立；②承包人及时提供了证据资料；③承包人及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包人自己的责任,索赔无理由。监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复,表示索赔不成立。

考点:“PMBOK总体框架的多项目管理”。项目管理不仅仅是指单一项目管理，还包括多项目管理，即：项目群管理和组合项目管理。因此，本题的正确答案为BE。

考核代理关系。建设单位与招标代理机构之间是委托代理关系，其中被代理人是建设单位，代理人是招标代理机构，由被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材P10。

考点:“工程延期的审批原则”。监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件；这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则；②影响工期发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期；③实际情况批准的工程延期必须符合实际情况。因此，根据第①点可知，本题的正确答案为A。

绿化工程质量要求，乔木、灌木的成活率应达到95%以上,珍贵树种和孤植树应保证成活。

1.（1）不妥。理由：设定的资格条件与履行监理合同无关。
（2） 妥当。理由：招标人可以设定不接受联合体投标。
（3） 不妥。理由：招标人不得以地区限制排斥潜在投标人。
（4） 不妥。理由：招标人不得以股份制形式排斥潜在投标人。
2.（1）不妥之处：收到评标报告5日后公示中标候选人；理由：应在收到评标报告3日之内公示。
（2） 不妥之处：要求中标候选人重新报价；
理由：招标人与中标人不得再就投标文件 实质性内容进行协商。

考点:双代号网络计划时间参数的计算。关键线路是：①→②→④→⑥→⑦；①→②→④→⑤→⑦。

考点: “进度偏差”。将BCWP,即已完成或进行中的工作的预算数与BCWS，即计划应完成的工作的预算数比较。进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BCWP) 计划工作预算投资(BCWS)。负值意味着与计划对比，完成的工作步于计划的工作。即当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度。本题为4000×400-5000×400=1600000-2000000=-400000（元）=-40（万元）。因此，本题的正确答案为C。

当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

2020版教材P20-37
当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或者定金条款。

2020版教材P100
本题考查的是前锋线比较法的适用范围。前锋线比较法是通过绘制某检查时刻工程项目实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法，它主要适用于时标网络计划。

本题考查的是变更管理。“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

本题考查的是工程质量形成过程与影响因素。工程质量的特性（7个）。参见教材P2。

考点:建设工程监理相关制度。项目总经理的职权：(1)组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；(2)组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；(3)编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；(4)编制项目财务预算、决算；(5)编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；(6)组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；(7)在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整(凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准)；(8)根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；(9)负责生产准备工作和培训人员；(10)负责组织项目试生产和单项工程预验收；(11)拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案；(12)组织项目后评价，提出项目后评价报告；(13)按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；(14)提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员。

2020版教材P 147
本题考核的是旁站的工作要求。监理人员实施旁站时，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施，故选项D错误。在工程竣工验收后，工程监理单位应当将旁站记录存档备查，故选项E错误。

本题考查的是检验批的划分。参见教材P141。

本题考查的是工程质量事故处理。在调查报告中首先就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明，其内容应包括：（1）发生的时间、地点、工程部位及工程情况；（2）发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计；（3）发展变化的情况（是否继续扩大，已稳定、措施）；（4）事故原因的初步判断；（5）质量事故调查中收集的有关数据和资料；（6）涉及人员和主要责任者的情况。【总结】时间、地点、部位、损失、变化、原因、资料、责任人。

考点:监理规划主要内容。项目监理机构的内部协调：总监理工程师牵头，做好项目监理机构内部人员之间的工作关系协调；明确监理人员分工及各自的岗位职责；建立信息沟通制度；及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系。

本题考查的是变更管理。履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。参见教材P121。

考点:“建设实施阶段的工作内容”。工程竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。工程竣工验收合格后，建设工程方可投入使用。建设工程自竣工验收合格之日起即进入工程质量保修期。建设工程自办理竣工验收手续后，发现存在工程质量缺陷的，应及时修复，费用由责任方承担。因此，本题的正确答案为D。

本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A错误，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人；选项B错误，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项D错误，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。

2020教材P167-171
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

《建设工程监理规范》明确规定，监理规划的内容包括(12项)：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制;安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。

2020版教材P54-57
施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。

本题考查的是施工安全管理。选项A，发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者的财产损失；选项E，由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或者财产损失，由承包人负责。

本题考查的是工程设计质量管理。工程设计质量管理的依据：（1）法律、法规，城市规划，国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。（2）有关工程建设的技术标准。（3）项目批准文件（如项目可行性研究报告、项目评估报告、选址报告）。（4）体现建设单位建设意图的设计规划大纲、纲要和合同文件。（5）反映项目建设过程中和建成后所需要的有关技术、资源、经济、社会协作等方面的协议、数据和资料。

本题考核的是总监理工程师是建设工程监理的权力主体。根据总监理工程师承担责任的要求，总监理工程师负责制体现了总监理工程师全面领导工程项目监理工作。包括组建项目监理机构，组织编制监理规划，组织实施监理活动，总结、评价监理工作等。

本题考查的是资金时间价值的计算。年有效利率=（1+4%/2）2-1=4.04%；应支付利息I=100×[（1+4.04%）3-1]=12.616（万元）。

考点:现场施工准备质量控制。工程设备检查验收前，设备安装单位应提交设备检查验收方案，包括验收方法、质量标准、检查验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。

1、上述（1）（3）（4）（5）（6）原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误,可批准延长工期。

本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理的性质可以概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。

考核《合同法》主要内容。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。参见教材P31。

考点:“质量管理体系的建立”。程序文件是质量手册的支持性文件，是实施质量管理体系要素的描述，它对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法，在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。因此，本题的正确答案为D。

本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2020教材P154-158
下列表式需要建设单位审批同意:
(1) B. 0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案) ;
(2) B.0.2 工程开工报审表;
(3) B.0. 3 工程复工报审表;
(4) B. 0.11 工程款支付报审表;
(5) B. 0.13 费用索赔报审表;
(6) B. 0.14 工程临时或最终延期报审表。

2020版教材P104-109
当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。

本题考查的是缺陷责任期质量控制。监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复。

进行工程质量事故处理的主要依据，有四个方面：①质量事故的实况资料；②具有法律效力的，得到有关当事各方认可的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同或分包合同等合同文件；③有关的技术文件、档案；④相关的建设法规。前三种是与特定的工程项目密切相关的具有特定性质的依据。

2020版教材P6-9
本题考查的是合同法律关系的构成。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。

本题考查的是价值工程的应用。价值工程是以提高产品或作业价值为目的。至于满足功能（B）和降低成本（C），均属手段；对产品进行功能分析（D），属于价值工程活动的核心。而且，价值工程应该在早期应用，对于建设工程及方案就是规划设计阶段。

当计息周期为一年时，名义利率和实际利率相等，计息次数m大于1（或计息周期短于一年）时，实际利率大于名义利率；名义利率不能是完全反映资金时间价值，实际利率才真实地反映了资金的时间价值；其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大。