2021监理工程师考试题免费下载7篇

考点:《建设工程监理规范》GB／T 50319--2013的主要内容。专业监理工程师可以由具有工程类注册执业资格的人员(如：注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。

问题1：
巡视还应包括下列主要内容：
1、施工单位是否按工程建设标准施工。
2、使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
3、特种作业人员是否持证上岗。
问题2：
专业临理工程师的检查、复核还应包括内容：施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。
问题3：
（1）施工单位不妥之处和正确做法：
不妥1，施工单位的钢筋未经报验，即开始加工。
正确做法：施工单位应将该批钢筋的的质量证明文件报送给监理机构。
不妥2，施工单位质检员对该批钢筋取样。
正确做法：施工单位在对进场材料实施见证取样前要通知负责见证取样的监理机构，在负责见证的监理人员现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。
不妥3，施工单位质检员将样品送至项目监理机构。
正确做法：完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量等信息，并由见证取样的监理人员和施工单位取样人员签字。如钢筋样品、钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后由施工单位负责送往试验室。
（2）监理单位不妥之处和正确做法：
不妥1，专业监理工程师发现施工单位一批钢筋未经报验，随即签发了工程智停令；
正确做法：专业监理工程师应当签发监理通知单，要求施工单位办理见证取样检测及完善报验手续，将该批钢筋的的质量证明文件报送给监理机构。
不妥2，项目监理机构确认样品后要求施工单位将试样送检测单位检验。
正确做法：见证取样监理人员应根据见证取样实施细则要求、按程序实施见证取样工作，包括：在现场进行见证，监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样；对试样进行监护、封样加锁；在检验委托单签字，并出示“见证员证书”；协助建立包括见证取样送检计划、台账等在内的见证取样档案等。
问题4：
（1）施工单位整改完成后电话通知项目监理机构进行检查，不妥；
正确做法：施工单位整改完成后应填报监理通知回复单书面通知项目监理机构进行检查。
（2）监理员检查确认整改合格后,即同意施工单位进行下道工序施工，不妥；
正确做法：应由专业监理工程师检查确认整改合格，对监理通知回复单签署复查意见，方可进行下道工序。

考点:工程建设其他费用。研究试验费是指建设工程提供或验证设计参数、数据资料等进行必要的研究实验，以及设计规定在施工中进行的试验、验证所需费用，包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费，支付的科技成果、先进技术的一次性技术转让费。

2020版教材P52-63
本题考核的内容是项目融资的主要方式。采用ABS方式融资，第一步就是组建特殊目的机构（SPV），SPV直接在资本市场上发行债券募集资金，或经过SPV通过信用担保，由其他机构组织债券发行，并将通过发行债券筹集的资金用于项目建设。

2020版教材P132
本题考查的是加快施工进度的组织措施。①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间（如采用三班制等）；③增加劳动力和施工机械的数量。

本题考查的是英国NEC合同文本。选项B错误，早期预警会议应该由项目经理主持；选项E错误，完整说法应是：承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。参见教材P144。

按照施工合同范本的规定，可以顺延工期的条件包括：①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；④设计变更和工程量增加；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

招标采购阶段合同管理任务：1、开展建设工程项目招标采购的总体策划；2、根据标准文本编制招标文件和合同条件；3、细化项目参建各相关方的合同界面管理；4、合理选择适合建设工程特点的合同计价方式。

Project Controlling与工程项目管理服务的不同之处主要表现在以下几方面：①两者的地位不同；②两者的服务时间不尽相同；③两者的工作内容不同；④两者的权力不同。

质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收。双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定。承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项AB适用于固定总价合同。

2020教材P28-31
本题考查的是成倍节拍流水施工。

2020教材P120-124
建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要有：
1. 编制施工进度控制工作细则；2. 编制或审核施工进度计划；3. 按年、季、月编制工程综合计划；4. 下达工程开工令；5. 协助承包单位实施进度计划；6. 监督施工进度计划的实施；7. 组织现场协调会；8. 签发工程进度款支付凭证；9. 审批工程延期；10. 向业主提供进度报告；11.督促承包单位整理技术资料；12. 签署工程竣工报验单，提交质量评估报告；13. 整理工程进度资料；14. 工程移交。

本案例中,承包人提出的索赔不成立。因为：（1）合同条款明确规定,业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分,承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责,业主不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。（2）根据合同条款的规定,承包人应对施工场地和周围环境进行查勘,并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中,应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。（3）招标文件中已载明并经过现场考察证实,该隧道施工确实处于一煤矿附近,因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的,无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响,并已在签约合同价中计人因其影响而可能发生的一切费用。（4）根据合同条款的规定,没有监理工程师的指示,承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。

本题主要考查了确定关键线路并计算出工期，再结合背景材料的事件进行工期索赔的分析与计算。

1．调整后的网络进度计划如图5-38所示。

2．(1)工作C与工作H之间机械闲置2个月，工作H与工作J间机械不闲置，故机械共闲置2个月。(2)如果工作C最早开始时间推迟2个月，则机械无闲置。(1)施工机械停滞费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位损失，业主应承担费用的补偿。(2)机上操作人员人工费补偿要求不合理。因为机上操作人员人工费已含在相应的机械停滞费用中。(3)某些工种的人工窝工费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。

4．业主不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同工期完工（或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内）。

2020版教材P93-95
标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

考点:接受投标书阶段的工作。按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2％。

2020版教材P56
本题考查的是单代号网络计划的关键工作的确定。

监理员的职责包括：①在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；②检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；③复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；④按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；⑤担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；⑥做好监理日记和有关的监理记录。选项A、C属于专业监理工程师职责；选项D属于总监理工程师的职责。

2020版教材P3-4
工程材料是指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。选项CE属于机械设备。

2、调价后的土方工程总费用为：23000×125%×15+（32000-23000×125%）×17=486500（元）

考点:策划决策阶段的工作内容。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材P7。

本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理技术交工，也可待工程中的所有单机调试合格后，办理一次性技术交工

本题考查的是工程变更处理程序。承包人提出工程变更的情形有：一是图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷无法施工；二是图纸不便施工，变更后更经济、方便；三是采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要；四是承包冬考虑自身利益，为费用索赔提出工程变更。

国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。

第一天末该工程实际超前的工程量为200-80=120(吨)。第3天末实际拖欠的工程量为60吨。第4天末实际进度比计划进度拖后1天。第4天末实际拖欠工程量为380-310=70(吨)。

2020版教材P20-37
本题考查的是法律。
建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。

3、对衬砌已产生的较大裂缝可压注纯水泥浆或化学浆液等进行填充封闭处理,对较小的表面开裂可用化学浆液作裂缝封闭处理。

可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或仲裁机构不得主动变更或撤销合同。当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。

2020教材P13-16
本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。横道图优点：形象直观地表达每一个工作的开始、结束和持续时间，并且易于编制和理解。缺点：不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。

本题考查的是工程网络计划有关时间参数的计算。相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的最早开始时间和本工作的最早完成时间之差。工作A的最早完成时间为4，工作D的最早开始时间为6，6-4=2，故工作A、D之间的时间间隔为2天。

考点:“建设工程三大目标控制的任务和措施”。三大目标控制的技术措施。为了对建设工程目标实施有效控制，需要对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析。为此，需要对各种技术数据进行审核、比较，需要对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证等。此外，在整个建设工程实施过程中，还需要采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制。因此，本题的正确答案为ABD。

本题考查的是费用支付的依据与基本原则。中标工程的施工合同协议书和招标文件、施工图纸、技术规范、工程量清单以及合同条件是办理支付的重要合同依据。

考点:工程质量形成过程与影响因素。建设工程质量受到多种因素的影响，如决策、设计、材料、机具设备、施工方法、施工工艺、技术措施、人员素质、工期、工程造价等，这些因素直接或间接地影响工程项目质量。这体现了工程质量本身影响因素多的特点。

利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则说明实际进度超前，实际进度点与计划S曲线的水平距离表示工程项目超前的时间，垂直距离表示工程项目超额完成的任务量。如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则说明实际进度拖后，实际进度点与计划S曲线的水平距离表示工程项目拖后的时间，垂直距离表示工程项目拖欠完成的任务量。

本题考核的是施工组织设计审查质量控制要点。施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。

违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：

①未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；

②发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

③施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的；

④未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

本题考查重点是“建设工程质量管理条例——建设单位的质量责任和义务”。《建设工程质量管理条例》第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于威本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。因此，本题的正确答案为B。