2021监理工程师历年真题8章
发布时间：2021-07-30
来源：无忧搜题
2021监理工程师历年真题8章 第1章
(2018年真题)根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
B.15
C.20
D.30
答案：B
解析：
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告。
下列属于要约失效的情形的有（ ）。
A.要约人依法撤销要约
B.接受要约的通知到达要约人
C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
E.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
B.接受要约的通知到达要约人
C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
E.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
答案：A,C,D
解析：
考点:“《合同法》主要内容——要约失效”。有下列情形之一的，要约失效：①拒绝要约的通知到达要约人；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未作出承诺；④受要约人对要约的内容作出实质性变更。因此，本题的正确答案为ACD。
采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价应按（ ）。
A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定
B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整
C.招标文件中的暂估价定
D.市场价格信息在综合单价中调整
B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整
C.招标文件中的暂估价定
D.市场价格信息在综合单价中调整
答案：B
解析：
考点:竣工结算与支付。根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，鉴于工程已经完工，暂估价中的材料、工程设备单价应已经发生，应执行双方最终确认单价，并调整综合单价。
根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在（ ）依法指定的媒介发布。
A.省级人民政府建设主管部门
B.国家安全生产监督部门
C.国务院发展改革部门
D.工商行政管理部门
B.国家安全生产监督部门
C.国务院发展改革部门
D.工商行政管理部门
答案：C
解析：
本题考核的是招标公告。依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
《标准建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ) 。
A.增加合同中约定的工程量
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C.改变承包人原计划的工作顺序和时间
D.更改工程有关部分的标高
答案：B
解析：
下列选项中，属于多项目管理的有()。
A.项目沟通管理
B.项目群管理
C.项目风险管理
D.项目采购管理
E.组合项目管理
B.项目群管理
C.项目风险管理
D.项目采购管理
E.组合项目管理
答案：B,E
解析：
考点:PMBOK总体框架。多项目管理，即：项目群管理和组合项目管理。
在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是（ ）。
A、装运港船上交货类
B、装运港交货类
C、目的地交货类
D、内陆交货类
B、装运港交货类
C、目的地交货类
D、内陆交货类
答案：C
解析：
本题考查的是设备购置费的组成与计算。目的地交货类即卖方要在进口国的港口或内地交货，这类交货价对卖方来说承担的风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿意采用这类交货方式。参见教材P27。
下列选项中，不属于常用风险分析与评价方法的是()。
A.调查打分法
B.蒙特卡洛模拟法
C.计划评审技术法
D.头脑风暴法
B.蒙特卡洛模拟法
C.计划评审技术法
D.头脑风暴法
答案：D
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。常用的风险分析与评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。
本题考查的是建设工程风险管理。常用的风险分析与评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。
2021监理工程师历年真题8章 第2章
在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（ ）时，才列入施工进度计划之中。
A、占有施工对象的工作面而影响工期
B、造价超过一定数额
C、对工程安全影响较大
D、需要特殊专业工种
B、造价超过一定数额
C、对工程安全影响较大
D、需要特殊专业工种
答案：A
解析：
本题考查的是流水施工参数。在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不占有施工对象的工作面，故一般不列入流水施工进度计划中。只有当其占有施工对象的工作面，影响工期时，才列入施工进度计划之中。参见教材P23。
实施监理的工程，办理工程质量监督注册手续需提供的资料有()
A、必要的施工图纸
B、施工图设计文件审查报告和批准书
C、中标通知书和施工、监理合同
D、建设单位、施工单位和监理单位工程项目负责人和机构组成
E、施工组织设计和监理规划（监理实施细则）
B、施工图设计文件审查报告和批准书
C、中标通知书和施工、监理合同
D、建设单位、施工单位和监理单位工程项目负责人和机构组成
E、施工组织设计和监理规划（监理实施细则）
答案：B,C,D,E
解析：
办理质量监督注册手续时需提供下列资料：①施工图设计文件审查报告和批准书；②中标通知书和施工、监理合同；③建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；④施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；⑤其他需要的文件资料。
在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构
答案：A
解析：
考点:评标、决标阶段的工作。确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。
某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（ ）。
A.业主应给予承包商补偿
B.业主不给予承包商补偿
C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
B.业主不给予承包商补偿
C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
答案：A
解析：
考点: “业主给予承包商的索赔”。由法律引起的索赔，如果在基准日期（投标截止日期前的28天）以后，由于业主国家或地方的任何法规、法令、政争或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的成本，业主应予补偿。因此，本题的正确答案为A。
在施工质量管理的工具和方法中，直方图一般用来( )。
A.了解产品质量的波动情况
B.掌握质量特性的分布规律，对质量状况进行分析判断
C.估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力
D.影响质量主次因素
E.找出影响质量问题的主要因素
B.掌握质量特性的分布规律，对质量状况进行分析判断
C.估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力
D.影响质量主次因素
E.找出影响质量问题的主要因素
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是直方图的用途。通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等。
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，下列属于项目监理机构内部工作制度的是（ ）。
A.隐蔽工程验收、分项（部）工程质量验收制度
B.单位工程验收、单项工程验收制度
C.平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度
D.监理周报、月报制度
B.单位工程验收、单项工程验收制度
C.平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度
D.监理周报、月报制度
答案：D
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。项目监理机构内部工作制度包括：（1）项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议，监理例会、监理专题会，监理工作会议等；（2）项目监理机构人员岗位职责制度；（3）对外行文审批制度；（4）监理工作日志制度；（5）监理周报、月报制度；（6）技术、经济资料及档案管理制度；（7）监理人员教育培训制度；（8）监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。
（2019年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
答案：A,C
解析：
本题考查的是代理关系。本题一定记清楚，项目经理是施工企业的代理人，而不是项目部的代理人。代理关系中，应由被代理人，即施工企业承担民事责任。
在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容主要包括()。
A.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
B.业主负责提供的施工条件，在施工进度计划中安排的是否合理、明确
C.是否有进度控制人员的职责分工
D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定
B.业主负责提供的施工条件，在施工进度计划中安排的是否合理、明确
C.是否有进度控制人员的职责分工
D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定
答案：A,B,D,E
解析：
考点:建设工程施工进度控制工作内容。施工进度计划审核的内容主要有：(1)进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定；(2)施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求；(3)施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求；(4)劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现，供应是否均衡，需求高峰期是否有足够能力实现计划供应；(5)总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工与计划衔接是否明确合理；(6)对于业主负责提供的施工条件(包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等)，在施工进度计划中安排得是否明确、合理，是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。
2021监理工程师历年真题8章 第3章
某企业年初从银行贷款800万元，年名义利率10%，按季度计算利息，则每季度末应支付利息（ ）万元，每年末应支付利息（ ）万元。
A.19.29，80
B.20.00，83.05
C.20.76，80
D.26.27，83.05
B.20.00，83.05
C.20.76，80
D.26.27，83.05
答案：B
解析：
本题考查的是资金时间价值的计算。每季度末利息=800×10%/4=20万元；每年末利息=800×[（1+10%/4）4-1]=83.05万元。
当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按（ ）疏浚段划分为一个单元工程。
A.20～50m
B.50～100m
C.200～500m
D.300～600m
B.50～100m
C.200～500m
D.300～600m
答案：C
解析：
本题考查的是工程质量评定。当设计无特殊要求时，河道疏浚施工按200～500m疏浚段划分为一个单元工程。
依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件（ ）。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间时，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，由发包人和承包人平均分担
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间时，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，由发包人和承包人平均分担
答案：A,C,D
解析：
按照合同法规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任。如果工程是发包人负责办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间内，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因承包人原因不能按期竣工，承包人也应自费办理保险的延续手续。对于保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，则应由合同约定的责任方承担赔偿义务。
根据《建设工程质量管理条例》，工程建设中有关主体的下列行为中，合法的是( )。
A.为保证工程质量，设计单位对某器材指定了生产厂商
B.建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程
C.施工单位的总工程师经过认真核算，变更了某剪力墙的配筋方案
D.经监理工程师签字后，建设单位进行了竣工验收
B.建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程
C.施工单位的总工程师经过认真核算，变更了某剪力墙的配筋方案
D.经监理工程师签字后，建设单位进行了竣工验收
答案：B
解析：
2020版教材P14
设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（ ）。
A.墙背注浆，充填空隙
B.加强支护.调整施工措施
C.喷射混凝土护面层
D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量
B.加强支护.调整施工措施
C.喷射混凝土护面层
D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量
答案：B
解析：
本题考查的是隧道支护施工质量监理。选项A，为隧道防水的措施。选项C、D，只能作为临时支护，不能防止下沉。
下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。
A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
答案：A,B,D
解析：
考点:变更管理。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。监理人收到承包人的书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示；经研究后不同意作为变更的，由监理人书面答复承包人。
某道路工程划分为3 个施工过程、5 个施工段进行施工。各施工过程的流水节拍分别为6 天、4 天、4 天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（ ）天。
A.26
B.24
C.22
D.20
B.24
C.22
D.20
答案：C
解析：
计算步骤：①计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是6、4、4 的最大公约数，所以流水步距K=2 天。②确定专业队数，每个施工过程成立的专业队数目分别为6÷2、4÷2、4÷2，即为3、
绘出直方图后，若出现折齿型时，很可能是由（ ）造成的。
A.分组数据不当
B.原材料发生变化
C.数据收集不正常
D.临时他人顶班作业
B.原材料发生变化
C.数据收集不正常
D.临时他人顶班作业
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量统计分析方法。折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。
2021监理工程师历年真题8章 第4章
设计信息分发制度时，一般不考虑的因素是()。
A.信息分发的内容、数量、范围、数据来源
B.提供信息的介质
C.分发信息的数据结构、类型、精度和格式
D.信息使用部门的使用目的和使用要求
B.提供信息的介质
C.分发信息的数据结构、类型、精度和格式
D.信息使用部门的使用目的和使用要求
答案：D
解析：
设计信息分发制度时需要考虑：了解信息使用部门的使用目的、使用周期、使用频率、获得时间及信息的安全要求；决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源；决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式；决定提供信息的介质。
依据FIDIC《施工合同条件》，关于预付款的扣还说法正确的是（）。
A.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的中标合同价10％那个月起扣
B.自承包商获得工程进度款累计总额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金两项款额后，达到减去暂列金额的中标合同价10％那个月起扣
C.预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度应当为本期承包商应得金额减去后续支付的预付款后款额的25%
D.预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度应当为本期承包商应得金额减去后续支付的预付款和本期应扣保留金后款额的25%
B.自承包商获得工程进度款累计总额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金两项款额后，达到减去暂列金额的中标合同价10％那个月起扣
C.预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度应当为本期承包商应得金额减去后续支付的预付款后款额的25%
D.预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度应当为本期承包商应得金额减去后续支付的预付款和本期应扣保留金后款额的25%
答案：B,D
解析：
预付款的扣还
1、预付款的起扣点
自（承包商获得的已支付工程进度款累计金额－后续支付的预付款－已扣留的保留金）达到（中标合同价－暂列金额）×10%的那个月起，从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
2、预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度
本期应扣还的预付款＝(本期承包商应得金额－后续支付的预付款－本期应扣保留金)×25%
1、预付款的起扣点
自（承包商获得的已支付工程进度款累计金额－后续支付的预付款－已扣留的保留金）达到（中标合同价－暂列金额）×10%的那个月起，从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
2、预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度
本期应扣还的预付款＝(本期承包商应得金额－后续支付的预付款－本期应扣保留金)×25%
按国家现行规定，造成直接经济损失 4000 万元的工程质量事故，应定为（ ）事故。
A、一般
B、较大
C、重大
D、特别重大
B、较大
C、重大
D、特别重大
答案：B
解析：
@##
依据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行()，符合要求时予以签认。
A、旁站
B、巡视检查
C、抽查
D、现场检查
B、巡视检查
C、抽查
D、现场检查
答案：D
解析：
根据《建设工程监理规范》5.4.9条，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。
某大型引水工程，建设内容包括渠道、分水口、倒虹吸、PCCP管道等工程。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工承包合同。合同中部分标价工程量清单见下表。土方自然方和压实方的换算系数为0.85。（计算数据取整）
分类分项工程量清单（部分）
【事件】
事件1：土方开挖过程中遇到孔洞，必须超挖一部分，监理人进行了工程量计量。结算时，承包人以监理人已计量为理由，要求对超挖部分给予工程款支付。
事件2：渠道开挖土方可全部用来进行土方填筑。
事件3：工程完成后，土方筑堤按照图纸计算为8950m3，因此监理人按照8950m3进行土方筑堤工程结算。承包人要求按照工程量清单中的9155m3进行结算。
事件4：浇筑渠底板厚度20cm，在浇筑混凝土时，混凝土工程中150根预埋管，每个截面积0.08m2。
事件5：承包人要求措施项目中的安全生产特殊措施费于开工前一次性支付。
【问题】
1.事件1，承包人的要求是否合理？请说明理由。
事件1：土方开挖过程中遇到孔洞，必须超挖一部分，监理人进行了工程量计量。结算时，承包人以监理人已计量为理由，要求对超挖部分给予工程款支付。
2.事件2，根据工程量清单计算渠道开挖的弃土量。
事件2：渠道开挖土方可全部用来进行土方填筑。
事件3：工程完成后，土方筑堤按照图纸计算为8950m3，因此监理人按照8950m3进行土方筑堤工程结算。承包人要求按照工程量清单中的9155m3进行结算。
土方自然方和压实方的换算系数为0.85。（计算数据取整）
3.事件3，承包人的要求是否合理？请说明理由。
事件3：工程完成后，土方筑堤按照图纸计算为8950m3，因此监理人按照8950m3进行土方筑堤工程结算。承包人要求按照工程量清单中的9155m3进行结算。
4.事件4，渠底板应扣除多少混凝土工程量？请说明理由。
事件4：浇筑渠底板厚度20cm，在浇筑混凝土时，混凝土工程中150根预埋管，每个截面积0.08m2。
5.事件5，承包人的要求是否合理？请说明理由。
事件5：承包人要求措施项目中的安全生产特殊措施费于开工前一次性支付。
分类分项工程量清单（部分）
【事件】
事件1：土方开挖过程中遇到孔洞，必须超挖一部分，监理人进行了工程量计量。结算时，承包人以监理人已计量为理由，要求对超挖部分给予工程款支付。
事件2：渠道开挖土方可全部用来进行土方填筑。
事件3：工程完成后，土方筑堤按照图纸计算为8950m3，因此监理人按照8950m3进行土方筑堤工程结算。承包人要求按照工程量清单中的9155m3进行结算。
事件4：浇筑渠底板厚度20cm，在浇筑混凝土时，混凝土工程中150根预埋管，每个截面积0.08m2。
事件5：承包人要求措施项目中的安全生产特殊措施费于开工前一次性支付。
【问题】
1.事件1，承包人的要求是否合理？请说明理由。
事件1：土方开挖过程中遇到孔洞，必须超挖一部分，监理人进行了工程量计量。结算时，承包人以监理人已计量为理由，要求对超挖部分给予工程款支付。
2.事件2，根据工程量清单计算渠道开挖的弃土量。
事件2：渠道开挖土方可全部用来进行土方填筑。
事件3：工程完成后，土方筑堤按照图纸计算为8950m3，因此监理人按照8950m3进行土方筑堤工程结算。承包人要求按照工程量清单中的9155m3进行结算。
土方自然方和压实方的换算系数为0.85。（计算数据取整）
3.事件3，承包人的要求是否合理？请说明理由。
事件3：工程完成后，土方筑堤按照图纸计算为8950m3，因此监理人按照8950m3进行土方筑堤工程结算。承包人要求按照工程量清单中的9155m3进行结算。
4.事件4，渠底板应扣除多少混凝土工程量？请说明理由。
事件4：浇筑渠底板厚度20cm，在浇筑混凝土时，混凝土工程中150根预埋管，每个截面积0.08m2。
5.事件5，承包人的要求是否合理？请说明理由。
事件5：承包人要求措施项目中的安全生产特殊措施费于开工前一次性支付。
答案：
解析：
问题1：
不合理。土方开挖工程量应是按照设计图纸图示轮廓尺寸范围以内的有效自然方体积计量，超挖部分不予计量。超挖部分费用已分摊至土方开挖单价中，不再另行支付，
问题2：
土方填筑工程需要自然方量：9155/0.85=10771（m3）
弃土量=开挖自然方-土方填筑工程需要自然方量=14136－10771=3365（m3）
问题3：
不合理。清单工程量是估算工程量，不是结算工程量。结算工程量应以设计图示尺寸计算填筑体的有效压实方体积计量。
问题4：
0m3。截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等的工程量不予扣除。
问题5：
不合理。总价项目的支付应根据合同总价支付分解表所表示的阶段性进行计量并支付。
不合理。土方开挖工程量应是按照设计图纸图示轮廓尺寸范围以内的有效自然方体积计量，超挖部分不予计量。超挖部分费用已分摊至土方开挖单价中，不再另行支付，
问题2：
土方填筑工程需要自然方量：9155/0.85=10771（m3）
弃土量=开挖自然方-土方填筑工程需要自然方量=14136－10771=3365（m3）
问题3：
不合理。清单工程量是估算工程量，不是结算工程量。结算工程量应以设计图示尺寸计算填筑体的有效压实方体积计量。
问题4：
0m3。截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等的工程量不予扣除。
问题5：
不合理。总价项目的支付应根据合同总价支付分解表所表示的阶段性进行计量并支付。
在工程施工质量验收中，单位工程竣工验收应由（）组织进行。
A.建设单位
B.施工单位
C.质检单位
D.监理单位
B.施工单位
C.质检单位
D.监理单位
答案：A
解析：
考核建筑工程施工质量验收程序和合格规定。建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。参见教材P169。
某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任
B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任
答案：B
解析：
土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于()
A、其他直接费定额
B、直接工程费定额
C、间接费定额
D、现场经费定额
B、直接工程费定额
C、间接费定额
D、现场经费定额
答案：B
解析：
我国目前的土建工程基础定额、安装工程预算定额都属于直接费定额。
2021监理工程师历年真题8章 第5章
某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年均等的净收益至少应为（ ）万元。
A.7.893
B.8.849
C.9.056
D.9.654
B.8.849
C.9.056
D.9.654
答案：B
解析：
经审查批准的施工组织设计，不得擅自任意改动。若需进行实质性的调整、补充或变动，应报（ ）审查同意。
A.施工单位工程技术负责人
B.项目经理
C.项目监理机构
D.建设单位
B.项目经理
C.项目监理机构
D.建设单位
答案：C
解析：
考点:施工组织设计审查。经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自改动。若需进行实质性的调整、补充或变动，应报项目监理机构审查同意。
施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（ ）。
A.职务代理
B.指定代理
C.法定代理
D.委托代理
B.指定代理
C.法定代理
D.委托代理
答案：D
解析：
考点:“代理关系”。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。因此，本题的正确答案为D。
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元／天，误期损失赔偿费为5000元／天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图4—1所示(单位：天)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；(2)由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
问题：
1．事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2．逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3．逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4．事件4中试验检验费用应由谁承担?
5．分析施工单位应该获得工期提前奖励．还是应该支付误期损失赔偿费，金额是多少?
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；(2)由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
问题：
1．事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2．逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3．逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4．事件4中试验检验费用应由谁承担?
5．分析施工单位应该获得工期提前奖励．还是应该支付误期损失赔偿费，金额是多少?
答案：
解析：
1．不正确。
理由：依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，(1)建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费；(2)建筑安装工程中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
2．(1)要求建设单位支付保管费合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。
(2)要求建设单位支付检验费合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定。建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。
(3)要求建设单位支付二次搬运费不合理。
理由：二次搬运费已包含在措施费(或直接费)中。
3．(1)B工作停工3天：应批准工期延长3天，因属建设单位原因(或因属非施工单位原因)，且工作处于关键线路上；费用可以索赔，应补偿停工损失=3天×30工日×50元／工日+3天×10台班×200元／台班=10500元。
(2)C工作停工5天：工期索赔不予批准，停工损失不予补偿，因属施工单位原因。
(3)E工作停工6天：应批准工期延长1天，该停工虽属建设单位原因，但E工作有5天总时差，停工使总工期延长1天；费用可以索赔，应补偿停工损失=6天×20工日×50元／工日+6天×5台班×200元／台班一12000元。
4．若构件质量检验合格，由建设单位承担；若构件质量检验不合格，由施工单位承担。
5．由于非施工单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长4天，工期提前120+4-122=2天，施工单位应获工期提前奖励，应得金额=2天×3000元／天=6000元。
理由：依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，(1)建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费；(2)建筑安装工程中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
2．(1)要求建设单位支付保管费合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。
(2)要求建设单位支付检验费合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定。建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。
(3)要求建设单位支付二次搬运费不合理。
理由：二次搬运费已包含在措施费(或直接费)中。
3．(1)B工作停工3天：应批准工期延长3天，因属建设单位原因(或因属非施工单位原因)，且工作处于关键线路上；费用可以索赔，应补偿停工损失=3天×30工日×50元／工日+3天×10台班×200元／台班=10500元。
(2)C工作停工5天：工期索赔不予批准，停工损失不予补偿，因属施工单位原因。
(3)E工作停工6天：应批准工期延长1天，该停工虽属建设单位原因，但E工作有5天总时差，停工使总工期延长1天；费用可以索赔，应补偿停工损失=6天×20工日×50元／工日+6天×5台班×200元／台班一12000元。
4．若构件质量检验合格，由建设单位承担；若构件质量检验不合格，由施工单位承担。
5．由于非施工单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长4天，工期提前120+4-122=2天，施工单位应获工期提前奖励，应得金额=2天×3000元／天=6000元。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列选项中，属于事故调查报告内容的有()。
A.事故发生单位概况
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故调查结论
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故调查结论
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
答案：A,B,D,E
解析：
考点:《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。事故调查报告除了ABDE外，还包括事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；事故防范和整改措施。
监理人征得发包人同意后，应在开工日期（ ）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前
答案：B
解析：
本题考查的是监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。
甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（ ）。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
B．直接具有强制执行的效力
C．一定是不可撤销的合同
D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据
正确答案：D
根据《标准施工招标文件》，投标人须知包括（ ）。
A.投标人的资格要求
B.对工程分包的要求或限制
C.投标有效期
D.评标办法
E.合同条款及格式
B.对工程分包的要求或限制
C.投标有效期
D.评标办法
E.合同条款及格式
答案：A,B,C
解析：
知识点:标准施工招标文件概述。选项DE是与投标人须知平行的概念，没有包含关系。2020版教材P41。
2021监理工程师历年真题8章 第6章
某工程，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：
事件1：建设单位提出如下要求：
①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；
③项目监理机构增加平行检验项目。
问题：
1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。
事件1：建设单位提出如下要求：
①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；
③项目监理机构增加平行检验项目。
问题：
1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。
答案：
解析：
1.事件1中，建设单位所提出要求的不妥之处及正确的做法：
（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。
(2) 不妥之处:施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位;
正确做法:工程款支付申请应报送项目监理机构审核，并
经总监理工程师签字后建设单位才能拨付。
(3) 不妥之处:要求项目监理机构增加平行检验项目。
正确做法:商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。
（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。
(2) 不妥之处:施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位;
正确做法:工程款支付申请应报送项目监理机构审核，并
经总监理工程师签字后建设单位才能拨付。
(3) 不妥之处:要求项目监理机构增加平行检验项目。
正确做法:商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。
监理单位在建设工程监理工作中体现公平性要求的是（ ）。
A.维护建设单位的合法权益时，不损害施工单位的合法权益
B.协助建设单位实现其投资目标，力求在计划的目标内建成工程
C.按照委托监理合同的规定，为建设单位提供服务
D.建立健全管理制度，配备有丰富管理经验的监理工程师
B.协助建设单位实现其投资目标，力求在计划的目标内建成工程
C.按照委托监理合同的规定，为建设单位提供服务
D.建立健全管理制度，配备有丰富管理经验的监理工程师
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程监理涵义及性质。选项BC是建设工程监理服务性的体现；选项D是建设工程监理科学性的体现。
如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以（ ）为准，确定投标报价的综合单价。
A.招标工程清单的项目特征描述
B.设计图纸的项目特征描述
C.设计变更的项目特征描述
D.实际施工的项目特征描述
B.设计图纸的项目特征描述
C.设计变更的项目特征描述
D.实际施工的项目特征描述
答案：A
解析：
本题考查的是投标报价审核方法。如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标（分部分项）工程清单项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；如果施工图纸或设计变更致使其项目特征与工程清单项目特征描述不一致，双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。
监理工作目标是指工程监理单位预期达到的工作目标。通常以()目标的控制值来表示。
A.合同
B.质量
C.造价
D.进度
E.安全
B.质量
C.造价
D.进度
E.安全
答案：B,C,D
解析：
2020教材P109-122
本题考查的是监理规划主要内容。监理工作目标是指工程监理单位预期达到的工作目标。通常以建设工程质量、造价、进度三大目标的控制值来表示。
本题考查的是监理规划主要内容。监理工作目标是指工程监理单位预期达到的工作目标。通常以建设工程质量、造价、进度三大目标的控制值来表示。
大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过()。
A.编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性
B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性
C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施
D.分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件
B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性
C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施
D.分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件
答案：A
解析：
大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。
进口一套机械设备，离岸价(FOB价)为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元人民币。
A.53.68
B.55.29
C.60.39
D.62.00
B.55.29
C.60.39
D.62.00
答案：D
解析：
工作的总时差是指在不影响()的前提下，工作可以利用的机动时间。
A.总工期
B.紧后工作最早开始时问
C.紧后工作自由时差
D.紧后工作最迟完成时间
B.紧后工作最早开始时问
C.紧后工作自由时差
D.紧后工作最迟完成时间
答案：A
解析：
考点:网络计划时间参数的概念。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。
某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回()。
A、分包单位
B、总包单位
C、监理单位
D、建设单位
B、总包单位
C、监理单位
D、建设单位
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程档案验收与移交。凡报送工程档案，如验收不合格将其退回建设单位，由建设单位责成责任者重新进行编制，待达到要求后重新报送。（本知识点新教材已经删除）
2021监理工程师历年真题8章 第7章
根据项目法人责任制的有关要求，项目董事会的职权包括（ ）。
A.审核项目的初步设计和概算文件
B.编制项目财务预算、决算
C.研究解决建设过程中出现的重大问题
D.确定招标方案、标底
E.组织项目后评价
B.编制项目财务预算、决算
C.研究解决建设过程中出现的重大问题
D.确定招标方案、标底
E.组织项目后评价
答案：A,C
解析：
2020版教材P 7
建设项目董事会的职权有：①负责筹措建设资金；②审核、上报项目初步设计和概算文件；③审核、上报年度投资计划并落实年度资金；④提出项目开工报告；⑤研究解决建设过程中出现的重大问题；⑥负责提出项目竣工验收申请报告；⑦审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；⑧聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。
建设项目董事会的职权有：①负责筹措建设资金；②审核、上报项目初步设计和概算文件；③审核、上报年度投资计划并落实年度资金；④提出项目开工报告；⑤研究解决建设过程中出现的重大问题；⑥负责提出项目竣工验收申请报告；⑦审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；⑧聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，非工程类注册执业人员担任专业监理工程师的条件有()。
A.中级及以上专业技术职称
B.2年以上工程实践经验
C.工程类或工程经济类高等教育
D.大专及以上学历
E.经过监理业务培训
B.2年以上工程实践经验
C.工程类或工程经济类高等教育
D.大专及以上学历
E.经过监理业务培训
答案：A,B,E
解析：
考点:《建设工程监理规范》GB／T 50319--2013的主要内容。专业监理工程师可以由具有工程类注册执业资格的人员(如：注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。
下列不属于Project Controlling与工程项目管理的主要不同之处的是( )
A.两者的地位不同
B.两者的权力不同
C.两者的工作属性不同
D.两者的工作内容不同
B.两者的权力不同
C.两者的工作属性不同
D.两者的工作内容不同
答案：C
解析：
Project Controlling与工程项目管理服务的不同之处主要表现在以下几方面：①两者的地位不同；②两者的服务时间不尽相同；③两者的工作内容不同；④两者的权力不同。
依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括()。
A.投资计划年度分配表
B.工程项目一览表
C.工程项目进度平衡表
D.年度建设资金平衡表
B.工程项目一览表
C.工程项目进度平衡表
D.年度建设资金平衡表
答案：D
解析：
主要内容：包括文字和表格两部分。表格部分包括：年度计划项目表；年度竣工投产交付使用计划表；年度建设资金平衡表；年度设备平衡表。
某高速公路总监办管理范围包括四个施工合同段和四个驻地监理办。实施监理过程中发生如下事件：
事件1：因工期紧迫，建设单位要求对控制工期的关键工程提前开始施工。根据安排，1个长大隧道、2个特大桥合同段分别开始了洞口开挖和桩基施工。
不久，建设单位主持召开了第一次工地会议。参加会议的有建设单位的法定代表人，施工单位项目经理、技术负责人，总监办上级监理公司副总经理、总监理工程师、驻地监理工程师，工程所在市的质监站副站长，设计代表，还有路线经过的两个县的分管副县长、市纪检委副书记等。
会上，监理公司副总经理宣布了对总监理工程师的授权；设计代表进行了设计交底；建设单位对工程各阶段提出进度目标，并就本项目的重要性加以说明，对质量、进度、安全、监理、廉政等工作提出了要求。
会后，总监办完成会议纪要后发放各参会单位。总监理工程师主持、审批了项目监理细则，报建设单位批准后执行。
事件2：在隧道施工监理中，现场监理员发现：
（1）一名当地菜农被临时雇用，担任洞口值守员，且该人员同时还兼职其他工作；
（2）出入洞登记表记录进洞人数为8人，但现场检查发现洞内有6名掘进工人、7名杂工和2名技术员；
（3）现场还发现，装有炸药、雷管的车辆同时搭载着5名上班的工人。经询问，司机为临时工且无驾驶证件；该司机每天早晨一次性领出一天使用的炸药、雷管，拉至洞内并临时存放在一个铁皮柜内。
针对上述情况，监理员立即下发监理指令并报告总监理工程师。总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告了建设单位。
问题：
1.指出事件1中不符合《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）要求的做法。
2.事件2中有哪些做法不正确?请逐项指出并写出正确做法。
事件1：因工期紧迫，建设单位要求对控制工期的关键工程提前开始施工。根据安排，1个长大隧道、2个特大桥合同段分别开始了洞口开挖和桩基施工。
不久，建设单位主持召开了第一次工地会议。参加会议的有建设单位的法定代表人，施工单位项目经理、技术负责人，总监办上级监理公司副总经理、总监理工程师、驻地监理工程师，工程所在市的质监站副站长，设计代表，还有路线经过的两个县的分管副县长、市纪检委副书记等。
会上，监理公司副总经理宣布了对总监理工程师的授权；设计代表进行了设计交底；建设单位对工程各阶段提出进度目标，并就本项目的重要性加以说明，对质量、进度、安全、监理、廉政等工作提出了要求。
会后，总监办完成会议纪要后发放各参会单位。总监理工程师主持、审批了项目监理细则，报建设单位批准后执行。
事件2：在隧道施工监理中，现场监理员发现：
（1）一名当地菜农被临时雇用，担任洞口值守员，且该人员同时还兼职其他工作；
（2）出入洞登记表记录进洞人数为8人，但现场检查发现洞内有6名掘进工人、7名杂工和2名技术员；
（3）现场还发现，装有炸药、雷管的车辆同时搭载着5名上班的工人。经询问，司机为临时工且无驾驶证件；该司机每天早晨一次性领出一天使用的炸药、雷管，拉至洞内并临时存放在一个铁皮柜内。
针对上述情况，监理员立即下发监理指令并报告总监理工程师。总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告了建设单位。
问题：
1.指出事件1中不符合《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）要求的做法。
2.事件2中有哪些做法不正确?请逐项指出并写出正确做法。
答案：
解析：
1.事件1中，不正确的做法有：（1）1个长大隧道，2个特大桥合同段在第一次工地会议召开前施工。（2）建设单位主持召开第一次工地会议。（3）第一次工地会议参加人员中，路线经过的两个县分管副县长、市纪检委副书记参加。（4）监理公司副总经理宣布对总监理工程师授权。（5）设计代表进行设计交底。（6）建设单位对质量、进度、安全、监理、廉政等工作提出要求。（7）总监办完成会议纪要后发参会单位。（8）总监理工程师主持审批监理细则，直接报建设单位批准。
2.事件2中，（1）洞口值守员为当地临时雇用且兼职人员不妥，应是专职的、经培训合格的安全员。（2）出入洞记录失真，应真实、准确记录出入洞人员姓名、人员类别、出入洞时间等。（3）炸药雷管混装且同时载人，司机为临时人员且无证驾驶不对，正确做法是炸药、雷管分别装载、运输，由经培训合格的押运员负责，不得搭载人员。驾驶员必须有驾驶证；（4）炸药、雷管一次性领出拉至洞内临时存放在一个铁皮柜内，不对。正确做法应该是领用一次爆破的用量，剩余的炸药、雷管要及时退库，不得在洞内临时存放。
（5）监理员下发监理指令，并直接报告总监理工程师不对。正确做法：监理员应立即报告驻地监理工程师，由驻地监理工程师处理并报告总监理工程师。
2.事件2中，（1）洞口值守员为当地临时雇用且兼职人员不妥，应是专职的、经培训合格的安全员。（2）出入洞记录失真，应真实、准确记录出入洞人员姓名、人员类别、出入洞时间等。（3）炸药雷管混装且同时载人，司机为临时人员且无证驾驶不对，正确做法是炸药、雷管分别装载、运输，由经培训合格的押运员负责，不得搭载人员。驾驶员必须有驾驶证；（4）炸药、雷管一次性领出拉至洞内临时存放在一个铁皮柜内，不对。正确做法应该是领用一次爆破的用量，剩余的炸药、雷管要及时退库，不得在洞内临时存放。
（5）监理员下发监理指令，并直接报告总监理工程师不对。正确做法：监理员应立即报告驻地监理工程师，由驻地监理工程师处理并报告总监理工程师。
(2019年真题)在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（ ） 的主要任务。
A.建设单位
B.监理单位
C.工程质量监督机构
D.工程质量检测机构
B.监理单位
C.工程质量监督机构
D.工程质量检测机构
答案：C
解析：
工程质量监督机构的主要任务包括检查施工现场工程建设各方主体的质量行为、工程实体质量等。
某施工单位承包了一项公路桥梁工程建设项目。施工单位进场后进行施工准备,开工前向监理提交了施工组织设计和基础工程施工方案。监理工程师审核后,分析了施工方案可能出现的后果,提出了修改意见,然后以书面形式回复施工单位并报业主。
【问题】（1）施工单位认为监理方建议合理,同意修改原施工方案,提交新施工方案,同时申请开工,监理方应如何按程序办?
【问题】（1）施工单位认为监理方建议合理,同意修改原施工方案,提交新施工方案,同时申请开工,监理方应如何按程序办?
答案：
解析：
（1）监理方进行监理的程序为：①监理工程师检查施工单位的准备情况,是否具备开工条件；②报经业主同意后,总监理工程师发布开工令。
日常安全监理实施程序正确的是（ ）
A.召开专题监理例会-发出口头通知，开具整改通知单 -签发工程停工令-向建设主管部门报告
B.发出口头通知，开具整改通知单-召开专题监理例会-向建设主管部门报告 -签发工程停工令
C.发出口头通知，开具整改通知单-签发工程停工令- 召开专题监理例会-向建设主管部门报告
D.发出口头通知，开具整改通知单-召开专题监理例会-签发工程停工令-向建设主管部门报告
B.发出口头通知，开具整改通知单-召开专题监理例会-向建设主管部门报告 -签发工程停工令
C.发出口头通知，开具整改通知单-签发工程停工令- 召开专题监理例会-向建设主管部门报告
D.发出口头通知，开具整改通知单-召开专题监理例会-签发工程停工令-向建设主管部门报告
答案：D
解析：
日常安全监理实施程序
(1)发出口头通知，开具整改通知单。
(2)召开专题监理例会。
(3)签发工程停工令。
(4)向建设主管部门报告。
(1)发出口头通知，开具整改通知单。
(2)召开专题监理例会。
(3)签发工程停工令。
(4)向建设主管部门报告。
2021监理工程师历年真题8章 第8章
在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的（ ）
A.政策因素
B.社会环境因素
C.资金因素
D.组织管理因素
B.社会环境因素
C.资金因素
D.组织管理因素
答案：B
解析：
影响建设工程进度的社会环境因素包括：临近工程施工干扰；节假日交通、市容整顿的限制；临时停水、停电、断路；以及在国外常见的法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等。
工具、器具及生产家具购置费是指新建项目或扩建项目初步设计规定所必须购置的（ ）设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件的费用。
A.达到固定资产标准的
B.不够固定资产标准的
C.带备件的
D.自制
B.不够固定资产标准的
C.带备件的
D.自制
答案：B
解析：
考点:工具、器具及生产家具购置费的组成与计算。工具、器具及生产家具购置费是指新建项目或扩建项目初步设计规定所必须购置的不够固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件的费用。
评标委员会成员应当回避的情形有（ ）
A.投标人或其主要负责人的近亲属
B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员
C.项目主管部门的人员
D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员
E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员
B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员
C.项目主管部门的人员
D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员
E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员
答案：A,B,C,E
解析：
评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： ①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
②项目主管部门或者行政监督部门的人员；
③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
②项目主管部门或者行政监督部门的人员；
③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
根据《建设工程监理规范》,项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（ ）。
A.按设计文件，工程建设标准施工的情况
B.工程施工质量专题会议召开情况
C.使用工程材料、构配件的合格情况
D.特种作业人员持证上岗情况
E.施工现场管理人员到位情况
B.工程施工质量专题会议召开情况
C.使用工程材料、构配件的合格情况
D.特种作业人员持证上岗情况
E.施工现场管理人员到位情况
答案：A,C,D,E
解析：
⒈巡视的内容
巡视是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。
项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。
巡视应包括下列主要内容:
⑴施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。
⑵使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
⑶施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
⑷特种作业人员是否持证上岗。建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员。
⒉巡视要点（13 项）
⑴实体样板和工序样板
根据住房和城乡建设部颁发的《工程质量安全手册（试行)》，施工单位应实施样板引路制度，设置实体样板和工序样板。在分项工程大面积施工前，以现场示范操作、视频影像、图片文字、实物展示、
样板间等形式直观展示关键部位、关键工序的做法与要求，使施工人员掌握质量标准和具体工艺，并在施工过程中遵照实施。
施工项目技术负责人应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经项目经理审
批，报项目监理机构批准后实施。工程样板包括：材料样板、加工样板、工序样板、装修样板间等。
下列项目必须设立样板：
1)材料、设备的型号、订货必须验收样板，并经建设单位和项目监理机构确认；
2)现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收；
3)结构施工时每道工序的第一板块，应作为样板，并经过项目监理机构、设计代表和施工项目部的三方验收后，方可大面积施工；
4)在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并经建设单位、项目监理机构、设计代表和施工项目部四方验收合格后，方可正式施工。
⑵原材料；⑶施工人员；⑷基坑土方开挖工程；⑸砌体工程；⑹钢筋工程；⑺模板工程；⑻混凝土工程；⑼钢结构工程；⑽屋面工程；⑾装饰装修工程；⑿安装工程；⒀施工环境。
巡视是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。
项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。
巡视应包括下列主要内容:
⑴施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。
⑵使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
⑶施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
⑷特种作业人员是否持证上岗。建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员。
⒉巡视要点（13 项）
⑴实体样板和工序样板
根据住房和城乡建设部颁发的《工程质量安全手册（试行)》，施工单位应实施样板引路制度，设置实体样板和工序样板。在分项工程大面积施工前，以现场示范操作、视频影像、图片文字、实物展示、
样板间等形式直观展示关键部位、关键工序的做法与要求，使施工人员掌握质量标准和具体工艺，并在施工过程中遵照实施。
施工项目技术负责人应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经项目经理审
批，报项目监理机构批准后实施。工程样板包括：材料样板、加工样板、工序样板、装修样板间等。
下列项目必须设立样板：
1)材料、设备的型号、订货必须验收样板，并经建设单位和项目监理机构确认；
2)现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收；
3)结构施工时每道工序的第一板块，应作为样板，并经过项目监理机构、设计代表和施工项目部的三方验收后，方可大面积施工；
4)在装修工程开始前，要先做出样板间，样板间应达到竣工验收的标准，并经建设单位、项目监理机构、设计代表和施工项目部四方验收合格后，方可正式施工。
⑵原材料；⑶施工人员；⑷基坑土方开挖工程；⑸砌体工程；⑹钢筋工程；⑺模板工程；⑻混凝土工程；⑼钢结构工程；⑽屋面工程；⑾装饰装修工程；⑿安装工程；⒀施工环境。
经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。
A.严禁验收
B.返工重做后才能验收
C.予以验收
D.按协商文件进行验收
B.返工重做后才能验收
C.予以验收
D.按协商文件进行验收
答案：C
解析：
考核建筑工程质量验收时不符合要求的处理。经有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。参见教材P180。
关于保证人资格的说法，正确的是（）。
A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
C.医院可以作为保证人
D.学校不得作为保证人
B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
C.医院可以作为保证人
D.学校不得作为保证人
答案：D
解析：
2020版教材P13
本题考查的是保证人的资格。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
本题考查的是保证人的资格。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
合格制资格审查时，审查委员会可以要求申请人提交（）。
A.营业执照副本
B.资质证书正本
C.安全生产许可证
D.施工许可证
E.资质证书副本
B.资质证书正本
C.安全生产许可证
D.施工许可证
E.资质证书副本
答案：A,C,E
解析：
考核准资格预审文件的组成。审查委员会可以要求申请人提交营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证以及有关诉讼、仲裁等法律文书的原件，以便核验。参见教材P52
某工程项目预付款120万元，合同约定：每月进度款按结算价的80%支付；每月支付安全文明施工费20万元；预付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回，开工后前6个月结算价如下表，则第5个月应支付的款项为（ ）万元。
A.136
B.160
C.156
D.152
B.160
C.156
D.152
答案：C
解析：
第5个月应支付的款项=220×80%+20-40=156万元
上一篇：监理工程师模拟冲刺试题集9节
下一篇：2021监理工程师真题下载7卷
热门文章
