21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇
发布时间：2021-07-15
21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇 第1篇
2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为（ ）万元。
A.84
B.126
C.1584
D.1626
B.126
C.1584
D.1626
答案：A
解析：
考点: “价格调整公式”。特别注意题目中“调值公式中的固定系数为0. 3┉水泥的费用占合同调值部分的40%”，因此，合同调值部分占的比例是70%，水泥的费用占总费用的比例是70%×40%，按以下公式计算差额并调整合同价格：
根据计算公式可知，调整的合同价的差额=1500×[0.3+(0.7×0.4×120%+0.7×0.6×100%)-1]=84（万元）。因此，本题的正确答案为A。
根据计算公式可知，调整的合同价的差额=1500×[0.3+(0.7×0.4×120%+0.7×0.6×100%)-1]=84（万元）。因此，本题的正确答案为A。
某工程受异常大雪影响，导致承包商工期延长，根据《标准施工招标文件》的条款，承包商有权要求的索赔是（ ）。
A.费用，但不包括工期
B.工期、费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.工期、费用和利润
B.工期、费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.工期、费用和利润
答案：C
解析：
考点:索赔费用的计算。由于特殊恶劣气候，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔工期，但不包括费用。
检验水泥碱量的质量检验方法是（ ）
A.化学分析
B.理论换算法
C.物理试验法
D.经验判别法
B.理论换算法
C.物理试验法
D.经验判别法
答案：A
解析：
质量验收的方法：经验判别法、物理试验、化学分析。化学分析可以通过抽取样品进行定性或定量的分析，确定内在质量。
在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（ ）
A.5％
B.6％
C.8％
D.10％
B.6％
C.8％
D.10％
答案：A
解析：
主控项目，对应于合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过5％，一般项目不宜超过10％。
下列各项中，不属于工程量清单组成的是（ ）。
A.工程量清单表
B.计日工明细表
C.暂列金表
D.暂估价表
B.计日工明细表
C.暂列金表
D.暂估价表
答案：C
解析：
本题考查的是工程量清单。工程量清单由说明、工程量清单表、计日工明细表、暂估价表、工程量清单汇总表和工程量清单单价分析表等6部分组成。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇 第2篇
在保险期间内，被保险人因（）造成身故或者残疾的，保险人不承担给付保险金责任。
A.挑衅斗殴
B.药物过敏
C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害
D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡
E.酒后驾驶遭受意外伤害
B.药物过敏
C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害
D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡
E.酒后驾驶遭受意外伤害
答案：A,B,D,E
解析：
4、责任免除
（1）因下列原因造成被保险人身故、残疾的，保险人不承担给付保险金责任：
1)投保人的故意行为；
2)被保险人自致伤害或自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；
3)因被保险人挑衅或故意行为而导致的打斗、被袭击或被谋杀；
4)被保险人妊娠、流产、分娩、疾病、药物过敏；
5)被保险人接受整容手术及其他内、外科手术导致的医疗事故；
6)被保险人未遵医嘱，私自服用、涂用、注射药物；
7)被保险人因遭受意外伤害以外的原因失踪而被法院宣告死亡者；
8)任何生物、化学、原子能武器，原子能或核能装置所造成的爆炸、灼伤、污染或辐射；
9)恐怖袭击。
（2）被保险人在下列期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人也不承担给付保险金责任：
1)被保险人从事非法、犯罪活动期间；
2)被保险人醉酒或受毒品、管制药物的影响期间；
3)被保险人酒后驾驶、无有效驾驶证驾驶或驾驶无有效行驶证的机动车或无有效资质操作施工设备期间；
4)战争、军事行动、暴动或武装叛乱等其他类似情况期间。
（3）发生上述情形，被保险人身故的，保险人对该被保险人的保险责任终止，并对投保人按日计算退还该被保险人的未满期净保险费。
（1）因下列原因造成被保险人身故、残疾的，保险人不承担给付保险金责任：
1)投保人的故意行为；
2)被保险人自致伤害或自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；
3)因被保险人挑衅或故意行为而导致的打斗、被袭击或被谋杀；
4)被保险人妊娠、流产、分娩、疾病、药物过敏；
5)被保险人接受整容手术及其他内、外科手术导致的医疗事故；
6)被保险人未遵医嘱，私自服用、涂用、注射药物；
7)被保险人因遭受意外伤害以外的原因失踪而被法院宣告死亡者；
8)任何生物、化学、原子能武器，原子能或核能装置所造成的爆炸、灼伤、污染或辐射；
9)恐怖袭击。
（2）被保险人在下列期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人也不承担给付保险金责任：
1)被保险人从事非法、犯罪活动期间；
2)被保险人醉酒或受毒品、管制药物的影响期间；
3)被保险人酒后驾驶、无有效驾驶证驾驶或驾驶无有效行驶证的机动车或无有效资质操作施工设备期间；
4)战争、军事行动、暴动或武装叛乱等其他类似情况期间。
（3）发生上述情形，被保险人身故的，保险人对该被保险人的保险责任终止，并对投保人按日计算退还该被保险人的未满期净保险费。
下列工作中，属于工程监理基本职责的是（ ）。
A、审查建设工程施工安全措施费用的合理性
B、办理建设工程施工许可手续
C、组织论证建设工程设计质量标准
D、履行建设工程安全生产管理的法定职责
B、办理建设工程施工许可手续
C、组织论证建设工程设计质量标准
D、履行建设工程安全生产管理的法定职责
答案：D
解析：
考点:建设工程监理涵义及性质。建设工程监理是一项具有中国特色的工程建设管理制度。工程监理单位的基本职责是在建设单位委托授权范围内，通过合同管理和信息管理，以及协调工程建设相关方的关系，控制建设工程质量、造价和进度三大目标，即：“三控两管一协调”。此外，还需履行建设工程安全生产管理的法定职责，这是《建设工程安全生产管理条例》赋予工程监理单位的社会责任。参见教材P2。
某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
B、乙
C、丙
D、丁
答案：C
解析：
按评标价从低到高的顺序选择中候选人，不考虑报价的高低。
在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（ ）代表业主方进行项目管理。
A.工程师
B.工程师助理
C.业主代表
D.承包商代表
B.工程师助理
C.业主代表
D.承包商代表
答案：C
解析：
知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作。2020版教材P158。
下列选项中，关于保证方式的说法，正确的有（）。
A.保证方式有一般保证和连带责任保证
B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P13-16
本题考查重点是“担保方式——保证”。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证，所以选项A正确；在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任，所以选项B错误，选项C正确；一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任，所以选项D错误，选项E正确。因此，本题的正确答案为ACE。
本题考查重点是“担保方式——保证”。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证，所以选项A正确；在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任，所以选项B错误，选项C正确；一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任，所以选项D错误，选项E正确。因此，本题的正确答案为ACE。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇 第3篇
某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为( )个。
A. 3 B. 4
C. 6 D. 10
正确答案：D
在编制建设资金使用计划时，分解投资控制目标的方式不包括（）。
A.按投资构成分解
B.按归属部门分解
C.按子项目分解
D.按时间分解
E.按人员分解
B.按归属部门分解
C.按子项目分解
D.按时间分解
E.按人员分解
答案：B,E
解析：
2020教材P155-159
编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是项目投资目标的分解。根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。
编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是项目投资目标的分解。根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。
某项目，有甲、乙、丙、丁4个设计方案，通过专业人员测算和分析，4个方案功能得分和单方造价见下表。按照价值工程原理，应选择实施的方案是（ ）。
A.甲方案，因为其功能得分最高
B.乙方案，因为其价值系数最低
C.丙方案，因为其价值系数最高
D.丁方案，因为其功能得分最低
B.乙方案，因为其价值系数最低
C.丙方案，因为其价值系数最高
D.丁方案，因为其功能得分最低
答案：C
解析：
根据价值工程原理，价值系数越高，方案越好，价值系数=功能得分／单方造价。在本题中，K甲=98／2600=0．0377，K乙=96／2700=0．0356，K丙=99／2600=0．0381，K丁=94／2500=0．0376。丙方案价值系数最高，故应选择甲方案。
项目监理机构对关键部位的施工质量进行旁站时，主要职责有（ ）。
A：检查施工单位现场质检人员到岗情况
B：现场监督关键部位的施工方案执行情况
C：现场监督关键部位的工程建设强制性标准执行情况
D：现场监督施工单位技术交底
E：核查进场材料采购管理制度
B：现场监督关键部位的施工方案执行情况
C：现场监督关键部位的工程建设强制性标准执行情况
D：现场监督施工单位技术交底
E：核查进场材料采购管理制度
答案：A,B,C
解析：
教材控制P121。
本题考查的是巡视与旁站。旁站人员的主要职责是：（1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；（2）在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；（3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；（4）做好旁站记录，保存旁站原始资料。
本题考查的是巡视与旁站。旁站人员的主要职责是：（1）检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；（2）在现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；（3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；（4）做好旁站记录，保存旁站原始资料。
在建设工程进度控制计划体系中，属于设计单位计划体系的是（ ）。
A.分部分项工程进度计划
B.阶段性设计进度计划
C.工程项目年度计划
D.年度建设资金计划
B.阶段性设计进度计划
C.工程项目年度计划
D.年度建设资金计划
答案：B
解析：
本题考查的是设计单位的计划系统。设计单位的计划系统包括：设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计作业进度计划
21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇 第4篇
下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是( )。
A．企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历
B．近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目
C．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D．监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目
正确答案：B
某污水处理厂项目采用经评审的最低投标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工、污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（ ）。
A.投标人A，投标人B，投标人C
B.投标人C，投标人B，投标人A
C.投标人A，投标人C，投标人B
D.投标人C，投标人A，投标人B
B.投标人C，投标人B，投标人A
C.投标人A，投标人C，投标人B
D.投标人C，投标人A，投标人B
答案：B
解析：
考点:经评审的最低投标价法。投标人A：4850+4850×2×2%=5044(万元)；投标人B：4900+4900×1×2%=4998(万元)；投标人C：5000+5000×2×(-1%)=4900(万元)。最终评标价由低到高的顺序为CBA。
关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有（ ）。
A.工程档案资料应随工程进度及时收集、整理
B.宜采用信息技术进行监理文件资料管理
C.应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料．
D.分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位
E.工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作
B.宜采用信息技术进行监理文件资料管理
C.应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料．
D.分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位
E.工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作
答案：A,B,C
解析：
考点:“建设工程监理文件资料管理职责”。建设工程监理文件资料应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收标准、建设工程监理规范等为依据填写，并随工程进度及时收集、整理，认真书写，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格应采用统一格式，特殊要求需增加的表格应统一归类，按要求归档。根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，项目监理机构文件资料管理的基本职责如下：①应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料；②廛及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理；③应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按规定组卷，形成监理档案；④应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。因此，本题的正确答案为ABC。
世界银行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，可能不动用。这项费用被称为（ ）。
A.不可预见准备金
B.建设成本上升费
C.预备费
D.未明确项目准备金
B.建设成本上升费
C.预备费
D.未明确项目准备金
答案：A
解析：
考点:世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资构成。不可预见准备金，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。只是一种储备，可能不动用。
某桥梁建设工程项目，业主与A 监理公司签订了委托监理合同，与B 路桥公司签订了施工承包合同。A 监理公司任命了总监理工程师，建立了项目监理组织机构，编制了监理实施细则，并在开工前审查了承包人的施工方案。
事件1:承包人为抢工程进度，在一个桥墩扩大基础的钢筋绑扎安装完成后马上派质检工程师到监理办公室请负责该项目的专业监理工程师到场进行钢筋检查验收。该监理工程师立即到现场进行检查,发现钢筋焊接接头、钢筋间距和保护层等方面不符合设计和规范要求，随即口头指示承包人整改。
事件2：承包人在自购钢筋进场之前按要求向试验监理工程师提交了合格证和自检试验资料,试验工程师按规定的频率进行了取样试验,结果合格。同意该批钢筋进场使用;但在钢筋绑扎安装验收时，发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,最终确定该批钢筋不合格。监理工程师随即下发不合格指令,要求承包人拆除不合格钢筋，并重置,同时上报了业主。承包人以本批钢筋巳经监理人员验收为由，不同意拆除，并提出若拆除返工，应延长工期5 天、补偿直接损失5 万元的索赔要求。业主得知此事后，认为监理工程师有责任，要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主的损失5000 元。
问题:
1. 事件1 中：
(1) 如此进行钢筋检查验收,在程序上有何不妥？正确的程序是什么？
(2) 监理工程师要求承包人整改的方式有何不妥之处？
2. 事件2 中：
(1) 监理单位是否应承担质量责任？为什么？
(2) 承包人是否承担质量责任？为什么？
(3) 业主对监理单位提出赔偿要求是否合理？为什么？
(4) 监理工程师对承包人的索赔应如何处理？为什么？
事件1:承包人为抢工程进度，在一个桥墩扩大基础的钢筋绑扎安装完成后马上派质检工程师到监理办公室请负责该项目的专业监理工程师到场进行钢筋检查验收。该监理工程师立即到现场进行检查,发现钢筋焊接接头、钢筋间距和保护层等方面不符合设计和规范要求，随即口头指示承包人整改。
事件2：承包人在自购钢筋进场之前按要求向试验监理工程师提交了合格证和自检试验资料,试验工程师按规定的频率进行了取样试验,结果合格。同意该批钢筋进场使用;但在钢筋绑扎安装验收时，发现承包人未做钢筋焊接试验,故专业监理工程师责令承包人在监理人员见证下取样送检,最终确定该批钢筋不合格。监理工程师随即下发不合格指令,要求承包人拆除不合格钢筋，并重置,同时上报了业主。承包人以本批钢筋巳经监理人员验收为由，不同意拆除，并提出若拆除返工，应延长工期5 天、补偿直接损失5 万元的索赔要求。业主得知此事后，认为监理工程师有责任，要求监理单位按委托监理合同约定的比例赔偿业主的损失5000 元。
问题:
1. 事件1 中：
(1) 如此进行钢筋检查验收,在程序上有何不妥？正确的程序是什么？
(2) 监理工程师要求承包人整改的方式有何不妥之处？
2. 事件2 中：
(1) 监理单位是否应承担质量责任？为什么？
(2) 承包人是否承担质量责任？为什么？
(3) 业主对监理单位提出赔偿要求是否合理？为什么？
(4) 监理工程师对承包人的索赔应如何处理？为什么？
答案：
解析：
事件1 中：
(1) 如此进行钢筋检查验收的程序不妥。正确的验收程序为:钢筋绑扎完成后，承包人应先自检，自检合格后,填写《报验申请单》并附质检表，报监理机构;监理工程师收到《报验申请单》后先审查自检资料,并在规定的时间内到场检査;检查合格后,在《报验申请单》及质检表上签认，方可进人下一道工序。否则’签发不合格通知单或指令，要求承包人整改。
(2) 监理工程师要求承包人整改的方式不妥。理由是:监理工程师应按规范要求下发不合格通知单或指令，书面指令承包人整改。
事件2 中：
(1) 监理单位不承担质量责任。因为监理单位没有违背《建设工程质量管理条例》有关监理单位质量责任的规定。
(2) 承包人应承担质量责任。因为承包人购进了不合格原材料。
(3) 业主单位对监理单位提出赔偿要求不合理。因为此质量责任并不在监理单位,且傘主也未造成直接经济损失。
(4) 监理工程师不同意承包人的索赔要求。因为承包人采购了不合格材料，尽管此批钢筋巳经监理工程师检验，但根据《合同法》的建设工程施工合同约定，不论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑时’有权要求承包人重新检验，检验合格，发包人承担由此发生的全部合同价款,赔偿承包人损失，并相应顺延工期;检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
(1) 如此进行钢筋检查验收的程序不妥。正确的验收程序为:钢筋绑扎完成后，承包人应先自检，自检合格后,填写《报验申请单》并附质检表，报监理机构;监理工程师收到《报验申请单》后先审查自检资料,并在规定的时间内到场检査;检查合格后,在《报验申请单》及质检表上签认，方可进人下一道工序。否则’签发不合格通知单或指令，要求承包人整改。
(2) 监理工程师要求承包人整改的方式不妥。理由是:监理工程师应按规范要求下发不合格通知单或指令，书面指令承包人整改。
事件2 中：
(1) 监理单位不承担质量责任。因为监理单位没有违背《建设工程质量管理条例》有关监理单位质量责任的规定。
(2) 承包人应承担质量责任。因为承包人购进了不合格原材料。
(3) 业主单位对监理单位提出赔偿要求不合理。因为此质量责任并不在监理单位,且傘主也未造成直接经济损失。
(4) 监理工程师不同意承包人的索赔要求。因为承包人采购了不合格材料，尽管此批钢筋巳经监理工程师检验，但根据《合同法》的建设工程施工合同约定，不论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑时’有权要求承包人重新检验，检验合格，发包人承担由此发生的全部合同价款,赔偿承包人损失，并相应顺延工期;检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇 第5篇
某高速公路建设项目,项目业主将其分为十个施工合同段、两个监理合同段,并公开招标选择十个施工单位和两个监理单位。正大监理有限公司和光华监理公司两家监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。
【问题】4、如果承包人要将某部分工程分包出去,则需要谁批准?
【问题】4、如果承包人要将某部分工程分包出去,则需要谁批准?
答案：
解析：
4、根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定,承包人报经监理工程师审查并取得建设单位（业主）批准,可以将部分工程分包给具有相应资质的专业分包人,但专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%,但工程主体、关键性工作不得分包。
下列选项中，属于工程勘察方案审查的重点内容有()。
A.勘察点的布置是否合理
B.勘察重点是否符合勘察项目特点
C.勘察进度计划是否满足工程总进度计划
D.应急预案是否完善
E.勘察单位现场勘察组织及人员安排是否合理
B.勘察重点是否符合勘察项目特点
C.勘察进度计划是否满足工程总进度计划
D.应急预案是否完善
E.勘察单位现场勘察组织及人员安排是否合理
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P180-184
本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程勘察方案审查的重点内容包括：(1)勘察技术方案中工作内容与勘察合同及设计要求是否相符，是否有漏项或冗余；(2)勘察点的布置是否合理，其数量、深度是否满足规范和设计要求；(3)各类相应的工程地质勘察手段、方法和程序是否合理，是否符合有关规范的要求；(4)勘察重点是否符合勘察项目特点，技术与质量保证措施是否还需要细化；(5)勘察方案中配备的勘察设备是否满足本工程勘察技术要求；(6)勘察单位现场勘察组织及人员安排是否合理，是否与勘察进度计划相匹配；(7)勘查进度计划是否满足工程总进度计划。
本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程勘察方案审查的重点内容包括：(1)勘察技术方案中工作内容与勘察合同及设计要求是否相符，是否有漏项或冗余；(2)勘察点的布置是否合理，其数量、深度是否满足规范和设计要求；(3)各类相应的工程地质勘察手段、方法和程序是否合理，是否符合有关规范的要求；(4)勘察重点是否符合勘察项目特点，技术与质量保证措施是否还需要细化；(5)勘察方案中配备的勘察设备是否满足本工程勘察技术要求；(6)勘察单位现场勘察组织及人员安排是否合理，是否与勘察进度计划相匹配；(7)勘查进度计划是否满足工程总进度计划。
将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，通过频数分布分析研究数据的集中程度和波动范围的统计方法叫作（ ）。
A.控制图法
B.直方图法
C.排列图法
D.分层法
B.直方图法
C.排列图法
D.分层法
答案：B
解析：
本题考查的是常用的质量分析方法。直方图法是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，通过频数分布分析研究数据的集中程度和波动范围的统计方法。
堤防工程按（ ）划分单位工程。
A.招标标段
B.工程结构
C.加固内容
D.工程量
E.长度
B.工程结构
C.加固内容
D.工程量
E.长度
答案：A,B
解析：
本题考查的是工程质量评定。堤防工程按招标标段或工程结构划分单位工程。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列工程只需审批资金申请报告的有（ ）。
A.采用投资补助方式的政府投资工程
B.采用资本金注入方式的政府投资工程
C.采用贷款贴息方式的政府投资工程
D.采用银行货款方式的企业投资工程
E.采用直接投资方式的政府投资工程
B.采用资本金注入方式的政府投资工程
C.采用贷款贴息方式的政府投资工程
D.采用银行货款方式的企业投资工程
E.采用直接投资方式的政府投资工程
答案：A,C
解析：
本题考查的是投资决策阶段工作内容。采用投资补助、转贷和贷款贴息方式：只审批资金申请报告。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇 第6篇
某施工单位承包了一项公路桥梁工程建设项目。施工单位进场后进行施工准备,开工前向监理提交了施工组织设计和基础工程施工方案。监理工程师审核后,分析了施工方案可能出现的后果,提出了修改意见,然后以书面形式回复施工单位并报业主。
【问题】（3）施工单位坚持按原施工方案进行施工,施工质量明显不符合规范要求,此时监理工程师应如何行使权利,处理问题?
【问题】（3）施工单位坚持按原施工方案进行施工,施工质量明显不符合规范要求,此时监理工程师应如何行使权利,处理问题?
答案：
解析：
（3）监理工程师行使权利,处理问题的程序为：①报经业主同意,总监理工程师签发停工令,要求施工单位进行整顿；②监督、检查施工单位整顿情况；③整顿完成后,施工单位提交复工申请,经监理工程师核查确认后,由总监理工程师签发复工令。④对拒不整改者,监理工程师可向甲方提出报告,指令施工单位调换有关人员。
在混凝土结构实体检测的方法包括（ ）。
A.回弹仪
B.超声回弹综合法
C.取芯法
D.超声波对测法
E.抗剪试验
B.超声回弹综合法
C.取芯法
D.超声波对测法
E.抗剪试验
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是混凝土结构工程施工试验与检测。现浇楼板厚度检测常用超声波对测法。选项ABC为混凝土实体检测方法。
勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。
A.道路
B.绿化
C.市政设施
D.本工程区域内的临时占地
B.绿化
C.市政设施
D.本工程区域内的临时占地
答案：D
解析：
考核建设工程勘察合同履行管理。勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。参见教材P80。
施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（ ）处理。
A.返工
B.补强
C.不做
D.延后
B.补强
C.不做
D.延后
答案：C
解析：
考点: “工程质量事故处理方案类型”。经法定检测单位鉴定合格；例如，某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，在法定检测单位，对混凝土实体采用非破损检验等方法测定其实际强度已达到规范允许和设计要求值时，可不做处理。因此．本题的正确答案为C。
某工程双代号网络计划中各个节点的最早时间和最迟时间如下图所示，图中表明（ ）。
A：工作1—3为关键工作
B：工作2—4的总时差为2
C：工作2—5的总时差为1
D：工作3—6为关键工作
E：工作5—7的自由时差为4
B：工作2—4的总时差为2
C：工作2—5的总时差为1
D：工作3—6为关键工作
E：工作5—7的自由时差为4
答案：C,D,E
解析：
教材P45-46。
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项A错误，工作1-3为非关键工作；选项B错误，工作2-4的总时差=9-4-2=3。
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项A错误，工作1-3为非关键工作；选项B错误，工作2-4的总时差=9-4-2=3。
21年监理工程师模拟冲刺试题集7篇 第7篇
Project Controlling咨询单位的核心工作是()。
A.信息处理
B.收集信息
C.分析信息
D.出具有关的书面报告
B.收集信息
C.分析信息
D.出具有关的书面报告
答案：A
解析：
2020版教材P201-205
本题考查的是2020版教材Project Controlling模式。2020版教材Project Controlling咨询单位的核心工作是信息处理，即收集信息、分析信息、出具有关的书面报告。
本题考查的是2020版教材Project Controlling模式。2020版教材Project Controlling咨询单位的核心工作是信息处理，即收集信息、分析信息、出具有关的书面报告。
利用经济评价指标评判项目的可行性，说法错误的是( )。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行
C.财务净现值>0，方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行
C.财务净现值>0，方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行
答案：B
解析：
考点:方案经济主要指标的计算。静态投资回收期≤行业基准投资回收期，方案可行。参见教材P47。
某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
答案：C
解析：
本题考查的是施工进度管理。不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好地进行后续施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。
可行性研究阶段投资估算的主要方法是（）。
A.比例估算法
B.指标估算法
C.朗格系数法
D.生产能力指数法
B.指标估算法
C.朗格系数法
D.生产能力指数法
答案：B
解析：
2020版教材P76-82
为了保证编制精度，可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用指标估算法。
为了保证编制精度，可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用指标估算法。
公路水运工程生产安全事故发生后，项目施工单位应立即向项目建设单位、事发地交通运 输主管部门和安全生产监督管理部门报告,必要时可越级上报。事发地省级交通运输主管部门应急联络员或值班部门接报事故后，应当立即口头或短信报告部安质司应急联络员或部安质司责任处室相关人员，并按照《交通运输行业建设工程生产安全事故统计报表制度》要求，在（ ）内将信息上报至部安质司
A.1小时
B.2小时
C.半小时
D.3小时
B.2小时
C.半小时
D.3小时
答案：A
解析：
公路水运工程生产安全事故发生后，项目施工单位应立即向项目建设单位、事发地交通运输主管部门和安全生产监督管理部门报告,必要时可越级上报。事发地省级交通运输主管部门应急联络员或值班部门接报事故后，应当立即口头或短信报告部安质司应急联络员或部安质司责任处室相关人员，并按照《交通运输行业建设工程生产安全事故统计报表制度》要求，在1小时内将信息上报至部安质司
下一篇：2021监理工程师模拟试题9节
热门文章
