2021监理工程师模拟试题9节

发布时间：2021-07-08

2021监理工程师模拟试题9节第1节

(2012年)建设工程进度监测系统过程中的工作内容有（　）。

A.分析进度偏差产生的原因
B.收集实际进度数据
C.实际进度与计划进度的比较
D.分析进度偏差对后续工作的影响
E.实际进度数据的加工处理

答案：B,C,E

解析：

本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测系统过程中的工作内容有：进度计划执行中的跟踪检查；实际进度数据的加工处理；实际进度与计划进度的对比分析。

审核投标报价时，发现某标书漏填了分部分项工程量清单中“地面找平”一项的综合单价和合价，则正确处理方式是（　）。

A.视为该项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中
B.认定该标书为废标
C.要求投标人就此项进行单独报价，补充到原报价书中
D.由工程师认定一个合理价格补充到原报价书中

答案：A

解析：

本题考查的是投标报价审核方法。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

下列选项中，属于工程量清单编制作用的有（　　）。

A.是建设工程计价的依据
B.是工程付款和结算的依据
C.是工程预付款和决算的依据
D.是调整工程量、进行工程索赔的依据
E.为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础

答案：A,B,D,E

解析：

考点:工程量清单概述。工程量清单的作用：(1)在招标阶段，招标工程量清单为投标人的投标竞争提供一个平等和共同的基础；(2)工程量清单是建设工程计价的依据；(3)工程量清单是工程付款和结算的依据；(4)工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。

工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。

A、工艺关系
B、组织关系
C、施工关系
D、进度关系

答案：B

解析：

考点:工艺关系和组织关系。工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。参见教材 P36。

下列选项中，基准收益率确定的基础包括（　　）。

A.资金成本

B.机会成本

C.投资风险

D.通货膨胀

E.投资收益

答案：A,B

解析：

考点:方案经济评价主要指标的计算。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。

《施工组织设计或(专项)施工方案报审表》需要由（　　）签字，并加盖执业印章。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.总监理工程师

D.建设单位代表

答案：C

解析：

考点:“建设工程监理基本表式”。施工单位编制的施工组织设计、施工方案、专项施工方案经其技术负责人审查后，需要连同《施工组织设计或(专项)施工方案报审表》一起报送项目监理机构。先由专业监理工程师审查后，再由总监理工程师审核签署意见。《施工组织设计或(专项)施工方案报审表》需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，还需要报送建设单位审批。因此，本题的正确答案为C。

下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（）。

A.施工现场待安装的设备损坏
B.承包人的人员伤亡
C.工程损害造成的第三方人员伤亡
D.承包人设备的停工损失
E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

答案：B,D

解析：

六、不可抗力
（一）不可抗力事件
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
（二）不可抗力发生后的管理
1、合同一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时：
（1）通知并采取措施
第一，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
第二，不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
第三，如果不可抗力的影响持续时间较长，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。
（2）损失承担（损失自担原则）

对建设工程监理规划进行审核时，监理工作制度主要审核的内容有（　　）。

A.监理机构内、外工作制度是否健全、有效

B.监理组织工作会议制度

C.监理机构的内部工作制度

D.监理报告制度

答案：A

解析：

考点:“监理规划的审核内容”。监理规划在编写完成后需要进行审核并经批准。监理单位技术管理部门是内部审核单位，其技术负责人应当签认。监理规划审核的内容主要包括以下几个方面：①监理范围、工作内容及监理目标的审核；②项目监理机构的审核；③工作计划的审核；④工程质量、造价、进度控制方法的审核；⑤对安全生产管理监理工作内容的审核；⑥监理工作制度的审核：主要审查项目监理机构内、外工作制度是否健全、有效。因此，本题的正确答案为A。

2021监理工程师模拟试题9节第2节

按建设工程特点分类，可将定额分为( )。
A．概算定额
B．安装工程定额
C．预算定额
D．建筑工程定额
E．企业定额

答案：B,D

解析：

某釆用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：

则第一中标候选人为（）。

A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

答案：D

解析：

根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有（　）。
A.总承包合同的承包人必须是联合体
B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件
C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系
D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议
E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

答案：B,D,E

解析：

本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。参见教材P110。

某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误有（　）。

A、多个终点节点
B、多个起点节点
C、工作代号重复
D、节点编号有误
E、存在循环回路

答案：A,D,E

解析：

本题考查的是双代号网络图的绘制。选项A，有⑦⑧两个终点节点。选项D，节点②③④的编号有误。选项E，③④⑥组成了闭合回路。参见教材P38。

下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更
B.价款调整
C.索赔
D.暂估价

答案：D

解析：

2020版教材P104-107
本题考查的是工程款支付管理。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。而签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定金额。

对于建设单位采购的主要设备，应由三方在开箱记录上签字，其中不包括（　　）

A.建设单位
B.项目监理机构
C.安装单位
D.施工单位

答案：C

解析：

建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱记录上签字。

地下水因素对围岩分级的有一定的影响。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用（　）。

A.升级处理
B.不做处理
C.降级处理
D.无法判断

答案：C

解析：

本题考查的是隧道工程施工准备。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用降级处理的方法。

工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()

A、合同专用条件中的条款
B、经工程师认可的施工进度计划
C、施工现场和施工会议记录
D、工程延期审批表
E、费用索赔审批表

答案：A,B,C

解析：

审批表不是证据，而是流程的一种表现，如财务报销单与后面的报销凭证。

2021监理工程师模拟试题9节第3节

(2018年真题)关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

答案：A

解析：

（2）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有可招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实廉洁地履行职责。（3）专家回避评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 1 ）投标人或者投标人主要负责人的近亲属； 2 ）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 3 ）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

质量特性值的变化超越了质量标准允许范围的波动称之为异常波动，是由（）原因引起的。

A.偶然性
B.系统性
C.分散性
D.整体性

答案：B

解析：

依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()

A、无偿转让财产
B、怠于行使到期债权
C、放弃到期债权
D、受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
E、未按约定提供担保

答案：A,C,D

解析：

撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是( )。

A.施工过程
B.施工段
C.流水步距
D.流水节拍

答案：A

解析：

2020教材P22-26
工艺参数主要是用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。

描述质量特性数据离散趋势的特征值是( )。

A.算术平均数
B.中位数
C.极差
D.期望值

答案：C

解析：

2020版教材P56-64
描述数据离散趋势的特征值有：极差、标准偏差（总体的标准偏差、样本的标准偏差）、变异系数。
描述数据集中趋势的特征值有：算术平均数（总体算术平均数、样本算术平均数）、样本中位数。

某高速公路建设项目，包括路基和路面工程（80km），大型桥梁（5座），业主把路基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人（单位），并签订了施工承包合同。业主委托某监理咨询公司负责该项目的施工监理工作，并签订了监理委托合同。
监理公路案例——工程合同其他事项的管理
一、监理合同中部分内容如下：
1.在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查、认可，并发布变更指令为有效，实施变更。
2.监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。
3.监理单位有发布开工令、停工令、复工令的权利。
4.监理单位为本工程项目的最高管理者。
5.监理单位应维护业主的权益。
6.监理单位主要进行质量控制，而进度与投资控制的任务主要由业主行使。
7.由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享
利益。
二、该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理大纲进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主。
该项目监理计划内容包括：
①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④监理机构的组织形式；⑤监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。
在第一次工地会议上，业主根据委托监理合同宣布了总监理工程师的任命及授权范围。
总监理工程师根据监理计划介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中，监理工作内容如下：
①编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。
②检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令。
③协助施工单位编制施工组织设计。
④审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。
⑤编制工程量计量规则，依次进行工程计量。
⑥组织工程竣工验收。
问题：
1.上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些？
2.指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。
3.监理计划内容完整吗？若不完整，请指出该项目监理计划内容中的缺项名称。
4.在总监理工程师介绍的监理工作内容中找出不正确的内容并改正。
问题：
1.上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些？
2.指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。
3.监理计划内容完整吗？若不完整，请指出该项目监理计划内容中的缺项名称。

答案：

解析：

【答案1】1.第1条不妥。正确的是：设计变更的审批权在业主。任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准，同意后，再由监理单位发布变更指令，实施变更。
第2条正确。
第3条不妥。
正确的是：监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。
第4条不妥。正确的是：监理单位受业主委托就工程项目的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一最高管理者。
第5条不妥。正确的是：在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。
第6条不妥。正确的是：监理单位有实施工程项目质量、进度和投资三方面的监督控制权。
第7条不妥。正确的是：监理单位的努力使规定的建设工程提前，业主应按约定予以奖励，但不是利润分成。
【答案2】
2.监理计划由监理公司技术负责人组织人员编写不妥，应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写。
监理公司总经理审核不妥，应由监理公司技术负责人审核。
根据监理大纲范本修改不妥，应具有针对性（或应根据工程特点、规模、合同等编制）。
【答案3】
3.监理计划内容不完整。
缺项名称：
监理工作范围、监理工作目标、
监理工作程序、监理工作制度。
【答案3】
4.监理工作内容：
①错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工进度计划。
③错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工组织设计。
④错误，应改为：依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。
⑤错误，应改为：按招标文件的工程计量规定进行工程计量。
⑥错误，应改为：参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。

建设项目总进度纲要的主要内容有()。

A.项目总进度规划
B.投资计划年度分配表
C.建设方案论证和可行性分析
D.项目总进度目标实现的条件和措施
E.项目里程碑事件的计划进度目标

答案：A,D,E

解析：

2020教材P4-5
本题考查的是建设项目总进度目标的论证。总进度纲要的主要内容包括：(1)项目实施的总体部署；(2)总进度规划；(3)各子系统进度规划；(4)确定里程碑事件的计划进度目标；(5)总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

建设工程进度控制的总目标是（　　）。

A.提前交付
B.定额工期
C.计划工期
D.建设工期

答案：D

解析：

建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系。建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间使用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。

2021监理工程师模拟试题9节第4节

梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（　）。

A.标准跨径
B.净跨径
C.总跨径
D.计算跨径

答案：A

解析：

本题考查的是桥梁工程概述。标准跨径：对于梁式桥，是指两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离；对于拱桥则是指净跨径。

施工现场质量管理检查的主要内容有( )。

A.现场质量责任制
B.分包单位管理制度
C.工地例会制度
D.施工组织设计、施工方案编制及审批
E.项目部质量管理体系

答案：A,B,D

解析：

本题考核的是施工现场质量管理检查的主要内容。施工现场质量管理检查的主要内容包括：(1)项目部质量管理体系；(2)现场质量责任制；(3)主要专业工种操作岗位证书；(4)分包单位管理制度；(5)图纸会审记录；(6)地质勘察资料；(7)施工技术标准；(8)施工组织设计、施工方案编制及审批；(9)物资采购管理制度；(10)施工设施和机械设备管理制度；(11)计量设备配备；(12)检测试验管理制度；(13)工程质量检查验收制度等。

项目监理机构的组织结构设计工作包括（　　）。

A.选择组织结构形式

B.确定管理层次和管理跨度

C.确定监理工作内容

D.制定工作流程和信息流程

E.划分项目监理机构部门

答案：A,B,E

解析：

考点:“项目监理机构的组织结构设计”。项目监理机构的组织结构设计步骤包括：①选择组织结构形式；②确定管理层次和管理跨度；③划分项目监理机构部门；④制定岗位职责和考核标准；⑤安排监理人员。所以，选项A、B、E符合题意。选项C、D均属于建立项目监理机构的步骤。因此，本题的正确答案为ABE。

订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.发包人义务

D.勘察依据

E.勘察人义务

答案：A,C,D,E

解析：

1、建设工程勘察合同委托的工作内容

建设工程勘察合同的内容指勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。
2、订立建设工程勘察合同时应约定的内容

某高速公路施工项目通过招投标,业主与承包方和监理单位分别签订了施工合同和监理合同。施工合同采用<公路工程标准施工招标文件》合同条款。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件,承包人均按合同条款的规定通过监理工程师向业主提出了索赔要求。经监理工程师核查得知承包人在索赔中要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际。事件1.施工期间,承包方发现业主提供的施工图纸有误,需进行修改。由于图纸修改而造成某关键工作停工20天。承包方提出延长工期20天与费用补偿2万元的索赔要求。事件2.施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量（该路基在关键线路上）,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天。在停工的10天时间中,其中连续4天为低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候所致,连续6天为50年一遇特大暴雨所致。承包方提出延长工期10天与费用补偿2万元的索赔要求。事件3.施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪声对他们的生活造成干扰,于是阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出延长工期5天与费用补偿1万元的索赔要求。事件4.由于业主提出变更要求,使原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,监理工程师按合同条款的规定向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包方及时向承包方提出了索赔要求,索赔要求包括：（1）由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；（2）此设计变更前因承包方未按分包合同约定向分包人提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运而增加的费用1万元和分包合同延长工期10天。承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,通过监理工程师向业主提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的索赔要求。事件5.由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了有关地质资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣的级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,于是提出需另外给予延长工期20天与费用补偿20万元的索赔要求。
【问题】针对上述各事件,请说明监理工程师是否应同意承包方所提出的各项索赔要求?为什么?

答案：

解析：

事件1.这是业主方的责任造成的,故监理工程师应同意工期补偿和费用补偿。事件2.由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的,应同意给予工期补偿6天,而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的,故不应该给予工期补偿和费用补偿。事件3.这是承包方自身施工组织管理不当造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。事件4.（1）监理工程师应同意设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其属于业主责任（或不属于承包方责任）；（2）不应同意材料场内二次倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任。事件5.这是承包方应能合理预见的,故监理工程师不应同意给予费用补偿和工期补偿。

桥梁上部施工过程中，模板、拱架和支架的设计应考虑的荷载包括（　）。

A.模板.支架自重
B.风荷载
C.混凝土入模时产生的垂直方向的冲击荷载
D.新浇筑混凝土对模板侧面的压力
E.施工人员的重量

答案：A,B,D,E

解析：

本题考查的是桥梁上部结构施工质量监理。选项C，混凝土入模时需要考虑水平方向的冲击荷载，不是垂直方向的冲击荷载。

在监理实施细则中，不属于项目监理人员配备方面审核的是()。

A.人员配备的专业满足程度
B.专业人员不足时采取的措施是否恰当
C.组织方式、管理模式是否合理
D.是否有操作性较强的现场人员计划安排表

答案：C

解析：

2020教材P129-130
人员配备方面的审核：人员配备的专业满足程度、数量等是否满足监理工作的需要、专业人员不足时采取的措施是否恰当、是否有操作性较强的现场人员计划安排表等。

某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实施过程中发生下列事件：事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：投资控制：①组织协调设计方案优化；②处理费用索赔；③审查工程概算；④处理工程价款变更；⑤进行工程计量。进度控制：①审查施工进度计划；②主持召开进度协调会；③跟踪检查施工进度；④检查工程投入物的质量；⑤审批工程延期。质量控制：①审查分包单位资质；②原材料见证取样；③确定设计质量标准；④审查施工组织设计；⑤审核工程结算书。事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：①主持编制项目监理规划；②审批项目监理实施细则；③审查和处理工程变更；④调解合同争议；⑤调换不称职监理人员。事件3：该项目监理规划内容包括：①工程项目概况；②监理工作范围；③监理工作的范围、内容、目标；④监理工作依据；⑤项目监理机构人员岗位职责；⑥监理单位的权利和义务；⑦工程质量控制；⑧监理工作制度；⑨合同与信息管理；⑩工程项目实施的组织；⑾监理工作设施；⑿施工单位需配合监理工作的事宜。事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位，会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。

【问题】

1．指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。

2．指出事件2中的不妥之处，说明理由。

3．指出事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。根据《建设工程监理规范》，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。

4．指出事件4中的不妥之处，说明理由。

5．写出项目监理机构处理事件5的程序。

答案：

解析：

1．事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处如下：(1)投资控制：1)“组织协调设计方案优化”不妥，因属于设计阶段投资控制工作；2)“审查工程概算”不妥，因属于设计阶段投资控制工作。(2)进度控制：“检查工程投入物的质量”不妥，因属于施工阶段质量控制工作。(3)质量控制：1)“确定设计质量标准”不要，因属于设计阶段质量控制工作；2)“审核工程结算书”不妥，因属于施工阶段投资控制工作。

2．事件2中，总监理工程师不应将下列工作委托给总监理工程师代表：(1)主持编制项目监理规划；(2)审批项目监理实施细则；(3)调解合同争议；(4)调换不称职监理人员。

3．事件3中，项目监理规划内容中的不要之处如下：(1)监理单位的经营目标；(2)监理单位的权利和义务；(3)工程项目实施的组织；(4)施工单位需配合监理工作的事宜。该项目监理规划还应包括的内容：(1)项目监理机构的组织形式；(2)项目监理机构的人员配备计划及进退场计划；(3)工程造价控制；(4)工程进度控制；(5)安全生产管理的监理工作。

4．事件4中，项目监理规划修改后直接报送建设单位不妥。理由：监理规划编写完成后必须进行审核并经工程监理单位技术负责人签字认可。

5．项目监理机构处理事件5的程序如下：(1)报告建设单位；(2)签发工程暂停令；(3)就工期、费用补偿问题使建设单位和施工单位达成一致意见；(4)督促文物保护措施方案的落实；(5)文物保护措施落实后，签发复工令。

2021监理工程师模拟试题9节第5节

质量数据波动的原因包括（　）。

A.人的状况
B.机械设备
C.安全保障措施
D.材料的成分.性能
E.方法.工艺.测试方法

答案：A,B,D,E

解析：

本题考查的是量控制统计分析的基本知识。质量数据波动的原因包括：①人的状况；②机械设备；③材料的成分、性能；④方法、工艺、测试方法等；⑤环境

下面关于联合试运转费说法,正确的是（）。

A.包括单台设备调试费

B.包括无负荷联动试运转费用

C.指试运转支出费用

D.指试运转支出大于收入的亏损部分费用

答案：D

解析：

考点:工程建设其他费。联合试运转费是新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分。不包括：单台设备调试费，无负荷联动试运转费用(应由设备安装工程费开支)。

施工企业以商业汇票向债权人提供担保，下列关于该担保的说法中，正确的有（　　）。

A.该担保方式是抵押

B.该担保方式是质押

C.施工企业应当将汇票交付债权人

D.双方应当办理登记

E.汇票应由施工企业保管

答案：B,C

解析：

考点:“担保方式——质押”。质押,债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；②依法可以转让的股份、股票；③依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；④依法可以质押的其他权利。在本题中，以汇票作为担保的方式是质押，且汇票作为权力凭证应当交付债权人保管。因此，本题的正确答案为BC。

根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，属于建筑安装工程费用企业管理费的有（　　）。

A.办公费
B.机械大修理费
C.劳动保险费
D.大型机械进场及安拆费
E.检验试验费

答案：A,C,E

解析：

考点:按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。机械大修理费属于机械费；大型机械设备进出场及安拆费属于措施费。

建设工程设计中，选择设计单位的途径有（　　）。

A.设计招投标

B.设计方案竞赛

C.甲方直接委托

D.第三方推荐

E.建设行政部门直接确定

答案：A,B,C

解析：

考点:工程设计质量管理。设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。

从工程施工质量验收划分角度讲，一所学校中的一栋教学楼是一个（　　）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

答案：A

解析：

考点:单位工程的划分。具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。如一所学校中的一栋教学楼、办公楼、传达室，某城市的广播电视塔等。

根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（　）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保

答案：B

解析：

本题考查的是评标、决标阶段的工作。《招标投标法》第46条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。选项A，预付款担保，是承包人与发包人签订合同后，发包人向承包人支付预付款，承包人向发包人提交预付款担保；选项D，工程款支付担保，是发包人向承包人提交的。

设计方案评审过程中，下列属于对总体方案进行评审的是（）。

A.设计参数
B.设计依据
C.结构造型、功能和使用价值
D.设计标准

答案：B

解析：

本题考核的是总体方案评审。总体方案评审，重点审核设计依据、设计规模、产品方案、工艺流程、项目组成及布局、设备配套、占地面积、建筑面积、建筑造型、协作条件、环保设施、防震防灾、建设期限、投资概算等的可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性。

2021监理工程师模拟试题9节第6节

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，其中负责对安全生产进行现场监督检查的是（）。

A、施工单位主要负责人
B、项目负责人
C、专职安全生产管理人员
D、项目技术人员

答案：C

解析：

考点:《建设工程安全生产管理条例》相关内容。专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查。参见教材 P35。

招标工程以投标截止日前()天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。

A.14
B.15
C.28
D.30

答案：C

解析：

招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

下列施工阶段投资控制的中，属于由施工单位提出工程变更费用的主要工作，包括（　）。

A.审查建设单位提出的设计变更申请
B.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单
C.项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款
D.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据
E.因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理

答案：B,C,D

解析：

本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制的主要工作。根据教材及《监理规范》以及工程计量和付款、审核竣工结算款、处理工程变更费用、处理索赔费用的有关规定，选项A，属于建设单位提出的工程变更，不符题意；选项E，属于处理费用索赔的工作之一。

实际生产中，质量数据波动的偶然性原因的特点有()。

A.不可避免、难以测量和控制
B.大量存在但对质量的影响很小
C.原材料质量规格有显著差异
D.机械设备过度磨损
E.经济上不值得消除

答案：A,B,E

解析：

本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。偶然原因（正常）：4M1E因素的微小变化；随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除。大量存在，但对质量影响小。

下列属于偿债能力指标的是（）。

A.投资回收期
B.内部收益率
C.利息备付率
D.偿债备付率
E.资产负债率

答案：C,D,E

解析：

2020教材P82-84

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）。

A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方

答案：A,B,C,E

解析：

考核订立合同时需要明确的内容。通用条款给出两种可选的形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容。参见教材P123～125。

在监理招标文件中，列出目标控制工作如下：
　　投资控制：①组织协调设计方案优化；②处理费用索赔；③审查工程概算；④处理工程价款变更；⑤进行工程计量。
　　进度控制：①审查施工进度计划；②主持召开进度协调会；③跟踪检查施工进度；④检查工程投入物的质量；⑤审批工程延期。
　　质量控制：①审查分包单位资质；②原材料见证取样；③确定设计质量标准；④审查施工组织设计；⑤审核工程结算书。
　　【问题】指出监理目标控制工作中不妥之处，说明理由。

答案：

解析：

　投资控制中①③不妥。
　　理由：①属于设计阶段投资控制工作，
　　③属于设计阶段投资控制工作
　　进度控制中④不妥。
　　理由：是属于质量控制的内容。
　　质量控制中③⑤不妥。
　　理由：③属于设计阶段质量控制工作
　　⑤属于施工阶段投资控制工作，

下列选项中，不属于资格预审目的的是()。

A.排除不合格的投标人
B.提高招标工作效率
C.避免无效投标
D.降低招标人的招标成本

答案：C

解析：

2020版教材P67-72
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。资格预审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标人的招标成本，提高招标工作效率。

2021监理工程师模拟试题9节第7节

在设计进度控制中，监理工程师要核查分析设计单位的()，并提出自己的见解。

A.设计工作技术经济责任制
B.设计技术经济定额
C.设计图纸进度表
D.设计单位职责分工表

答案：C

解析：

2020版教材P114-115
本题考查的是监理单位的进度监控。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。从而将各设计阶段的每一张图纸(包括其相应的设计文件)的进度都纳入监控之中。

当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。

A. 总时差最小
B. 自由时差为零
C. 自由时差等于总时差
D. 时间间隔最小

答案：C

解析：

2020版教材P54
本题考查的是在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键节点具有以下一些特性：①开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作；②以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等；③当两个关键节点有多项工作，且工作时间的非关键节点无其他内向箭线和外向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差均相等；④当两个关键节点间有多项工作，且工作间的非关键节点有外向箭线而无其他内向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差不一定相等。

某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同工期9个月，合同价840万元，各项工作均按最早时间安排且均匀速施工，经项目监理机构批准的施工进度计划如图5-1所示（时间单位：月），施工单位的报价单（部分）见表5-l.施工合同中约定：预付款按合同价的20％支付，工程款付至合同价的50％时开始扣回预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5％，从第1个月开始，按月应付款的10％扣留，扣足为止。

工程于2006年4月1日开工。施工过程中发生了如下事件：
　　事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于7月份对工程现场进行安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全施工状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的2. 8万元费用。
　　事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现多条裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土质量问题。对此，施工单位认为混凝土厂家是建设单位推荐的，建设单位负有推荐不当的责任，应分担检测费用。
　　事件3：K工作施工中，施工单位按设计文件建议的施工工艺难以施工，故向建设单位书面提出了工程变更的请求。
　　问题：
工程预付款为多少？预付款从何时开始扣回？开工后前3个月总监理工程师每月应签证的工程款为多少？

答案：

解析：

预付款为：840×20％=168（万元）
　　前3个月施工单位累计应获得的工程款：
　　57+65+359=481(万元)＞420(=840×50％)(万元)
　　因此，预付款应从第3个月开始扣回。
　　开工后前3个月总监理工程师签证的工程款为：
　　第1个月：57-57×10％=51.3(万元)(或：57×90％=51.3万元)
　　第2个月：65-65×10％=58.5(万元)(或：65×90％=58.5万元)
　　前2个月扣留保修金：(57+65)×10％=12.2(万元)
　　应扣保修金总额：840×5％=42.0(万元)
　　由于359×10％=35.9(万元)＞29.8(=42.-12.2)(万元)
　　第3个月应签证的工程款：359-(42.0-12.2)-168／3=273.2(万元)

根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，项目监理机构批准工程延期应满足的条件有（）。

A.因建设单位原因造成施工人员工作时间延长
B.因非施工单位原因造成施工进度滞后
C.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期
D.建设单位负责供应的工程材料未及时供应到货
E.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期申请

答案：B,C,E

解析：

本题考核的是项目监理机构批准工程延期的条件。根据《建设工程监理规范》68／T 50319—2013，项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：(1)施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；(2)因非施工单位原因造成施工进度滞后；(3)施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。
【新教材有变动，题目为往年真题，仅供参考】

工程咨询公司可为承包商提供全部或绝大部分设计服务工作。如果承包商仅承担施工任务时，工程咨询公司也可仅提供()服务。

A.方案设计
B.详细设计
C.初步设计
D.技术设计

答案：B

解析：

2020版教材P192-194
工程咨询公司为承包商提供工程设计服务有两种表现形式：一种是工程咨询公司仅承担详细设计工作，另一种是工程咨询公司承担全部或绝大部分设计工作。

某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元／m3，实际工程量超过估计工程量15％以上时，超过部分单价下调10％，工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为3300m3，则该项工程结算款为（　　）万元。

A.163．4

B.165．0

C.181．5

D.199．7

答案：C

解析：

考点:工程量偏差。该工程的工程量偏差为不足15％，即3300＜3000(1+15％)=3450。故执行原单价，该项工程结算款为3300×550=181．5(万元)。

根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1％
B.2％
C.3％
D.5％

答案：C

解析：

芩题考查的是施工进度管理。承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3％。

根据《建筑安装工程费用项目组成》，按造价形成划分的建筑安装工程费，由（　　）、规费和税金构成。

A.直接费、间接费、其他项目费
B.分部分项工程费、措施项目费
C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费
D.直接费、间接费

答案：C

解析：

本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。按造价形成划分的建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金构成.

2021监理工程师模拟试题9节第8节

对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书
B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书
C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书
D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书

答案：B

解析：

（1）承包人提出索赔要求
第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细
说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
（2）监理人处理索赔
第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。
第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）发包人完成赔付
第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。
第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。

工程监理与项目管理服务的区别不包括（　　）。

A.服务性质不同

B.服务对象不同

C.服务范围不同

D.服务侧重点不同

答案：B

解析：

本题考查重点是“建设工程监理与项目管理服务的区别”。建设工程监理与项目管理服务的区别包括：
①服务性质不同；
②服务范围不同；
③服务侧重点不同。
因此，本题的正确答案为B。

中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()

A、招标代理机构
B、招标人
C、评标委员会
D、中标人
E、未中标的投标人

答案：B,D

解析：

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

建设工程档案是指（）。
　　A.在工程设计、施工等阶段形成的文件
　　B.工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样
　　C.在工程立项、勘察、设计、招标等工程准备阶段形成的文件
　　D.工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声象等各种形式的历史记录

答案：D

解析：

建设工程档案是指在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称工程档案。

下列不属于勘察工作三个阶段的是（　　）。

A.选址勘察
B.初步勘察
C.详细勘察
D.地质勘察

答案：D

解析：

本题考查的是工程勘察质量管理。工程勘察工作一般分为三个阶段，即可行性研究勘察(选址勘察)、初步勘察、详细勘察。

若采用可调总价合同，在合同执行过程中，（）发生变化时，可对合同总价进行相应的调整。

A.施工设备
B.工料价格指数
C.施工顺序
D.施工方法

答案：B

解析：

2020教材P146-151
可调总价合同的总价一般也是以设计图纸及规定、现行规范为基础，在报价及签约时，按招标文件的要求和当时的物价计算合同总价。但合同总价是一个相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀而使所用的工料成本增加，可对合同总价进行相应的调整。

下列描述中，体现了建设工程监理服务性的有()。

A.只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法
B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权
C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系
D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务
E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益

答案：A,B,D

解析：

考点:建设工程监理的性质。选项C体现了建设工程监理的独立性原则，选项E体现了建设工程监理的公平性原则。

一般情况下，施工单位提出工程变更的情形不包括（）。

A.图纸出现缺陷无法施工
B.图纸不便施工，变更后更经济、方便
C.采用“四新”的需要
D.方案阶段考虑不周

答案：D

解析：

2020版教材P144-145
本题考查的是工程变更的控制。施工单位提出工程变更的情形一般有：
(1)图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工；
(2)图纸不便施工，变更后更经济、方便；
(3)采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要；
(4)施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。
选项D属于建设单位提出工程变更的原因。

2021监理工程师模拟试题9节第9节

下列关于评标阶段的说法错误的是()。

A.评审中存在的不确定性问题，以书面形式通知该投标人
B.投标人书面回答的澄清，可以超出投标文件的范围
C.投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件
D.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清

答案：B

解析：

本题考查的是评标、决标阶段的工作。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

某工程单代号网络计划如下图所示，工作E的最早开始时间是（　）。

A.10
B.13
C.17
D.27

答案：C

解析：

本题考查的是关键路线法（CPM）。E工作有两个紧前工作B和D，B工作的最迟完成时间为10，D工作最迟完成时间为17，所以E工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值17。

关于项目建议书和可行性研究报告的编报和审批属于建设工程（）的工作内容。

A.工程保修阶段
B.建设实施阶段
C.策划决策阶段
D.工程勘察设计阶段

答案：C

解析：

本题考查的是策划决策阶段的工作内容。建设工程策划决策阶段的工作内容主要包括项目建议书和可行性研究报告的编报和审批。

物资供应计划编制过程中，不属于准备阶段工作内容的是()。

A.调查研究
B.确定储备
C.需求预测
D.购买决策

答案：B

解析：

2020教材P138-146
编制物资供应计划的一般程序分为：准备阶段和编制阶段。准备阶段主要是调查研究，收集有关资料，进行需求预测和购买决策。编制阶段主要是核算需要、确定储备、优化平衡，审查评价和上报或交付执行。

根据工程性质和技术特点，工程设计资质的种类中，建筑工程（）可以设丁级。

A.行业资质
B.专业资质
C.综合资质
D.专项资质

答案：B

解析：

2020版教材P29-30
本题考核的是对投标人的资格审查。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级．建筑工程专业资质可以设丁级。

某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8％，则该项目8年内累计财务净现值为( )

A、114. 75
B、134. 39
C、145. 15
D、160. 00

答案：A

解析：

某水生态工程，合同工期20 个月，合同开工日期是2019 年1 月。施工单位进场后，编制了时标网络计划（下图）和工程计划工程量（下表），监理机构审核批准了该计划。假设每项工作施工期内施工强度相等。

施工期间，由于发包人原因，工作H 的开始时间比计划开始时间推迟1 个月，且由于地质等不良因素，导致工作H 的工程量增加，增加的工程量使该工作持续时间延长了1 个月。
【问题】
1.计算该工程每月拟完工程计划投资、累计拟完工程计划投资、每月已完工程计划投资、累计巳完工程计划投资、每月已完工程实际投资、累计已完工程实际投资，计算结果填人下表中。