2021监理工程师考试真题及详解6节
发布时间：2021-07-03
2021监理工程师考试真题及详解6节 第1节
设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()
A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B、办理设计文件的报批手续
C、选定设计文件依据的设计规范
D、为现场的设计人提供必要的工作条件
B、办理设计文件的报批手续
C、选定设计文件依据的设计规范
D、为现场的设计人提供必要的工作条件
答案：C
解析：
A、B、D项均为发包人的责任。设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。
某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差。经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响。则该偏差值应()。
A.大于总时差，小于自由时差
B.大于总时差，大于自由时差
C.小于总时差，小于自由时差
D.小于总时差，大于自由时差
B.大于总时差，大于自由时差
C.小于总时差，小于自由时差
D.小于总时差，大于自由时差
答案：D
解析：
一、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
⒈分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
如果出现进度偏差的工作为关键工作，无论其偏差有多大，都将对后续工作和总工期产生影响，必须采取相应的调整措施；
如果出现偏差的工作是非关键工作，则需作进一步分析。
⒉分析进度偏差是否超过总时差如果工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，必须采取
相应的调整措施；
如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度，还需要根据偏差值与其自由时差的关系作进一步分析。
⒊分析进度偏差是否超过自由时差
如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响，此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法；
如果工作的进度偏差未超过该工作的自由时差，则此进度偏差不影响后续工作，因此，原进度计划可以不作调整。
⒈分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
如果出现进度偏差的工作为关键工作，无论其偏差有多大，都将对后续工作和总工期产生影响，必须采取相应的调整措施；
如果出现偏差的工作是非关键工作，则需作进一步分析。
⒉分析进度偏差是否超过总时差如果工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，必须采取
相应的调整措施；
如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度，还需要根据偏差值与其自由时差的关系作进一步分析。
⒊分析进度偏差是否超过自由时差
如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响，此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法；
如果工作的进度偏差未超过该工作的自由时差，则此进度偏差不影响后续工作，因此，原进度计划可以不作调整。
根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（ ）。
A、施工工程或标段
B、工程结算方式
C、质量标准
D、合同组成文件
E、变更处理程序
B、工程结算方式
C、质量标准
D、合同组成文件
E、变更处理程序
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。参见教材P76。
编制单位工程施工进度计划时，施工顺序的确定受()的制约。
A.施工工艺和施工条件
B.施工工艺和施工组织
C.施工组织和施工条件
D.施工条件和施工性质
B.施工工艺和施工组织
C.施工组织和施工条件
D.施工条件和施工性质
答案：B
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。确定施工顺序是为了按照施工的技术规律和合理的组织关系，解决各工作项目之间在时间上的先后和搭接问题，以达到保证质量、安全施工、充分利用空间、争取时间、实现合理安排工期的目的。一般说来，施工顺序受施工工艺和施工组织两方面的制约。
在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（ ）。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为
答案：D
解析：
本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。注意区别物与行为。如买卖建筑物，客体是建筑物，而施工合同，客体是施工行为。
为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同多方面采取措施，其中（ ）是其他各类措施的前提和保障。
A.合同措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：B
解析：
本题考核的是组织措施的作用。为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，其中组织措施是其他各类措施的前提和保障。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，()不包括在分部分项工程量清单中。
A．项目编码B．项目名称
C．工程数量D．综合单价
正确答案：D
2021监理工程师考试真题及详解6节 第2节
下列关于分部分项工程项目清单的描述，正确的是（）。
A.分部分项工程量清单为可以调整的开口清单
B.项目编码的第二级为附录分类顺序码，即三至五位
C.项目特征描述不可直接采用参见××图集的方式
D.计量单位的确定应结合拟建工程实际情况
B.项目编码的第二级为附录分类顺序码，即三至五位
C.项目特征描述不可直接采用参见××图集的方式
D.计量单位的确定应结合拟建工程实际情况
答案：D
解析：
2020教材P130-133
选项A错误，分部分项工程量清单为不可以调整的闭口清单；
选项B错误，项目编码的第二级为附录分类顺序码，即三至四位：
选项C错误，对采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述要求的，项目特征描述可直接采用详见xx 图集或xx 图号的方式。
选项A错误，分部分项工程量清单为不可以调整的闭口清单；
选项B错误，项目编码的第二级为附录分类顺序码，即三至四位：
选项C错误，对采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述要求的，项目特征描述可直接采用详见xx 图集或xx 图号的方式。
工程监理单位接受委托在建设工程决策阶段提供咨询服务时，需要收集的信息有（ ）。
A.与建设工程相关的市场信息
B.与建设工程相关的资源信息
C.工程所在地工程材料市场价格及变化规律
D.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定
E.与建设工程相关的自然环境信息
B.与建设工程相关的资源信息
C.工程所在地工程材料市场价格及变化规律
D.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定
E.与建设工程相关的自然环境信息
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P137-139
本题考查的是信息管理。
如果工程监理单位接受委托在建设工程决策阶段提供咨询服务，则需要收集与建设工程相关的市场、资源、自然环境、社会环境等方面的信息。
本题考查的是信息管理。
如果工程监理单位接受委托在建设工程决策阶段提供咨询服务，则需要收集与建设工程相关的市场、资源、自然环境、社会环境等方面的信息。
工程招标投标制是实行工程监理制的（ ）。
A.首要条件
B.必要条件
C.重要保障
D.重要保证
B.必要条件
C.重要保障
D.重要保证
答案：D
解析：
考点:“建设工程监理相关制度——工程招标投标制”。工程招标投标制与工程监理制的关系：①工程招标投标制是实行工程监理制的重要保证。对于法律法规规定必须实施监理招标的工程项目，建设单位需要按规定采用招标方式选择工程监理单位。通过工程监理招标，有利于建设单位优选高水平工程监理单位，确保建设工程监理效果；②工程监理制是落实工程招标投标制的重要保障。实行工程监理制，建设单位可以通过委托工程监理单位做好招标工作，更好地优选施工单位和材料设备供应单位。因此，本题的正确答案为D。
设备采购合同，买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格的（）。
A.14；20%
B.28；20%
C.14；25%
D.28；25%
B.28；20%
C.14；25%
D.28；25%
答案：D
解析：
2020版教材P145
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的25% 。
买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的25% 。
单价合同计量中，工程师接到承包人提交的已完工程报告后（ ）内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A.24h
B.3天
C.7天
D.14天
B.3天
C.7天
D.14天
答案：C
解析：
考点:单价合同的计量。单价合同计量中，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
某分部工程由4个施工过程(A、B、C、D)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程D需提前2天插入施工，该分部工程的工期为（ ）天。
A.21
B.24
C.25
D.26
B.24
C.25
D.26
答案：C
解析：
本题考查的是固定节拍流水施工。工期=(4+6-1)×3-2=25天。
以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（ ）。
A.施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始
C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任
D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任
E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止
B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始
C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任
D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任
E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是施工企业职工意外伤害险。选项A，意外伤害保险不是强制性的保险，鼓励施工企业投保，不是应当投保。选项B，按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起。选项D，发生意外事故且下落不明的，经人民法院宣告死亡的，按保险金额给付身故保险金。选项E,按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至约定的终止日的24时止。
2021监理工程师考试真题及详解6节 第3节
下述内容中，属于设备工器具购置费的有（ ）。
A、国产设备从交货地点至工地仓库的运费
B、进口设备银行财务费
C、进口设备检验鉴定费
D、进口设备仓库保管费
E、为进口设备而出国的人员差旅费
B、进口设备银行财务费
C、进口设备检验鉴定费
D、进口设备仓库保管费
E、为进口设备而出国的人员差旅费
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是设备购置费的组成与计算。设备及工器具购置费用，应当包括已经达到固定资产标准的设备购置费（设备原价或进口设备抵岸价＋运杂费），以及没有达到固定资产标准的工器具及生产家具购置费。选项C、E，属于引进技术和进口设备其他费的范畴。
某地拟建设一项公路工程,建设单位在该工程项目的设计文件完成后,通过招标选择了一家监理单位。该监理单位的工作范围被限定在施工招标和施工阶段。监理合同签订后,总监理工程师分析了该工程项目的规模和特点,准备按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制订监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。
【问题】1、常用的监理组织结构形式有哪几种?若想建立起具有机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确的监理组织机构,应选择哪一种组织结构形式?
【问题】1、常用的监理组织结构形式有哪几种?若想建立起具有机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确的监理组织机构,应选择哪一种组织结构形式?
答案：
解析：
1、常见的组织结构形式有直线制、职能制、直线职能式和矩阵制。应该选择直线制组织结构形式。
履行合同的担保方式包括()。
A．投标保证
B．留置
C．动产抵押
D．定金
E．违约金
A．投标保证
B．留置
C．动产抵押
D．定金
E．违约金
答案：B,D
解析：
《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金。A项，投标保证是在投标阶段的担保，是担保的一种方式，但非履约担保；C项，抵押针对不动产，非动产；E项，违约金非担保方式，而是承担违约责任的方式。
按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图，针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在的风险威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响，这种风险识别方法是()。
A.财务报表法
B.初始清单法
C.专家调查法
D.流程图法
B.初始清单法
C.专家调查法
D.流程图法
答案：D
解析：
考点:建设工程风险管理。流程图法是按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图，针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在的风险威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响。
施工图设计的深度应达到能据以()的要求。
A、编制施工图预算
B、安排材料、设备订货和非标准设备的制作
C、进行施工和安装
D、进行工程验收
E、签订监理合同
B、安排材料、设备订货和非标准设备的制作
C、进行施工和安装
D、进行工程验收
E、签订监理合同
答案：A,B,C,D
解析：
施工图设计的深度要求有：①能据以编制施工图预算。②能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。③能据以进行施工和安装。④能据以进行工程验收。
某工程项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2019年5月30日。该投资公司2019年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第3家施工单位于2019年6月2日提交了投标保证金。开标会于2019年6月3日由该省住房城乡建设主管部门领导主持。第4家施工单位开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第5家施工单位中标。
投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2010年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：
事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2019年8月18日才向乙方得供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日，但乙方C项工作未受影响。
事故2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2019年8月29日进场，但因出租方原因推迟到当月30日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。
事故3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其他费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2天。
事故4：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24个工日。
上述事件中，A、D、H三项工作为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
<1> 、第3家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响？为什么？
<2> 、第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？
<3> 、上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。
<4> 、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。
<5> 、合同约定人工费标准为200元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为120元/工日，施工管理费、利润等均不予补偿。在该工程中，乙方可得到合理的费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？
投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2010年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：
事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2019年8月18日才向乙方得供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日，但乙方C项工作未受影响。
事故2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2019年8月29日进场，但因出租方原因推迟到当月30日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。
事故3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其他费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2天。
事故4：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24个工日。
上述事件中，A、D、H三项工作为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
<1> 、第3家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响？为什么？
<2> 、第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？
<3> 、上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。
<4> 、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。
<5> 、合同约定人工费标准为200元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为120元/工日，施工管理费、利润等均不予补偿。在该工程中，乙方可得到合理的费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？
答案：
解析：
1.提交投标保证金的时间比规定的时间迟了3天，该投标文件将被作为无效投标文件，不再进入评标。因为根据规定：投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被作为无效投标文件，不再进入评标。
2. 第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。
3.不妥之处包括：
（1）开标会由该省住房城乡建设主管部门领导主持不妥。因为根据规定开标应由招标人（某投资公司）主持。
（2）6月3日开标不妥，因为根据规定开标时间与提交投标文件的截止时间相同，即应在5月30日开标。
4.（1）事件1：可以向甲方得出工期索赔和费用索赔。因为这属于甲方没有按合同约定及时履行义务，属违约行为，且A工作为关键工作。
（2）事件2：不能向甲方提出工期索赔和费用索赔。因为这属于乙方自己应承担的事项，与甲方无关。
（3）事件3：可以向甲方提出费用索赔，但不能提出工期索赔。因为这属于设计变更（甲方应承担责任的事项），但是E工作为非关键工作且有足够的机动时间，所以可提出费用索赔，但不能提出工期索赔。
（4）事件4：可以向甲方提出工期索赔和费用索赔。因为这属于甲方没有按合同约定提供合格材料，属违约行为，且H工作为关键工作。
5.乙方可得到合理的费用索赔有：事件1、事件3、事件4，依次为：
（1）事件1：窝工费=8×120+6×120元=1680元，合计为1680元。
（2）事件3：增加用工人工费=14×200元=2800元，其他费用为15000元，合计为17800元。
（3）事件4：增加用工人工费=6×200元=1200元，其他费用为1000元，窝工费=24×120元=2880元，合计为5080元。
索赔费用合计为：（1680+17800+5080）元=24560元。
2. 第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。
3.不妥之处包括：
（1）开标会由该省住房城乡建设主管部门领导主持不妥。因为根据规定开标应由招标人（某投资公司）主持。
（2）6月3日开标不妥，因为根据规定开标时间与提交投标文件的截止时间相同，即应在5月30日开标。
4.（1）事件1：可以向甲方得出工期索赔和费用索赔。因为这属于甲方没有按合同约定及时履行义务，属违约行为，且A工作为关键工作。
（2）事件2：不能向甲方提出工期索赔和费用索赔。因为这属于乙方自己应承担的事项，与甲方无关。
（3）事件3：可以向甲方提出费用索赔，但不能提出工期索赔。因为这属于设计变更（甲方应承担责任的事项），但是E工作为非关键工作且有足够的机动时间，所以可提出费用索赔，但不能提出工期索赔。
（4）事件4：可以向甲方提出工期索赔和费用索赔。因为这属于甲方没有按合同约定提供合格材料，属违约行为，且H工作为关键工作。
5.乙方可得到合理的费用索赔有：事件1、事件3、事件4，依次为：
（1）事件1：窝工费=8×120+6×120元=1680元，合计为1680元。
（2）事件3：增加用工人工费=14×200元=2800元，其他费用为15000元，合计为17800元。
（3）事件4：增加用工人工费=6×200元=1200元，其他费用为1000元，窝工费=24×120元=2880元，合计为5080元。
索赔费用合计为：（1680+17800+5080）元=24560元。
桥梁工程按照承重构件受力体系情况可以分为（ ）。
A.拱式桥
B.刚架桥
C.公路桥
D.上承桥
E.下承桥
B.刚架桥
C.公路桥
D.上承桥
E.下承桥
答案：A,B
解析：
本题考查的是桥梁工程概述。桥梁工程按承重构件受力体系情况分梁式桥、拱式桥、刚架桥、吊桥、组合体系桥。
2021监理工程师考试真题及详解6节 第4节
(2009年)《工程临时或最终延期报审表》应由（ ）签字。
A.监理单位技术负责人
B.监理单位法定代表人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师
B.监理单位法定代表人
C.总监理工程师
D.专业监理工程师
答案：C
解析：
本题考核建设工程监理基本表式及其应用说明。
为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的()工作。
A、方案比较
B、试验和检验鉴定
C、专家论证
D、定期观测
B、试验和检验鉴定
C、专家论证
D、定期观测
答案：B
解析：
质量事故的技术处理是否达到了预期目的，消除了工程质量不合格和工程质量缺陷，是否仍留有隐患，项目监理机构应通过组织检查和必要的鉴定，进行验收并予以最终确认。为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。
关于抵押的效力，下列选项正确的是（）。
A.抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现抵押权的费用
B.抵押物的转让应当征得抵押权人的同意，否则该转让行为无效
C.抵押人转让抵押物应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则该转让行为无效
D.抵押人转让抵押物的价款，超过债权的部分归债务人所有，不足部分由抵押人清偿
E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
B.抵押物的转让应当征得抵押权人的同意，否则该转让行为无效
C.抵押人转让抵押物应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则该转让行为无效
D.抵押人转让抵押物的价款，超过债权的部分归债务人所有，不足部分由抵押人清偿
E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
答案：A,B
解析：
抵押物转让
（1）应当征得抵押权人的同意，否则该转让行为无效。（教材：“应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况”有误）
（2）转让抵押物的价款不得明显低于其价值。转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人（不是抵押人）清偿。
（1）应当征得抵押权人的同意，否则该转让行为无效。（教材：“应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况”有误）
（2）转让抵押物的价款不得明显低于其价值。转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人（不是抵押人）清偿。
根据我国《合同法》的规定，属于可变更、可撤销合同的是()的合同。
A.以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.因重大误解订立或订立时显失公平
D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.因重大误解订立或订立时显失公平
D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
答案：C
解析：
我国《合同法》规定，有下列情形之一的合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(z)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益}(5)违法法律、行政法规的强制性规定。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：(1)因重大误解订立的;(z)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同.受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是( )。
A.总体平均数
B.算术平均数
C.中位数
D.变异系数
B.算术平均数
C.中位数
D.变异系数
答案：D
解析：
本题考核的是质量数据的特征值。描述数据离散趋势的特征值包括极差、标准偏差、变异系数。变异系数适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较。
监理工程师审核施工进度计划的内容有( )。
A.是否按工程量清单对分部分项工程进行分解
B.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
C.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
D.业主负责提供的施工条件安排得是否合理
E.是否明确进度控制人员的职责分工
B.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
C.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
D.业主负责提供的施工条件安排得是否合理
E.是否明确进度控制人员的职责分工
答案：B,C,D
解析：
2020教材P120-124
施工进度计划审核的内容主要有:(1)进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定。 (2) 施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求。(3) 施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。(4) 劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现，供应是否均衡，需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。(5) 总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工与计划衔接是否明确合理。(6) 对于业主负责提供的施工条件(包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等) ，在施工进度计划中安排得是否明确、合理，是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。
施工进度计划审核的内容主要有:(1)进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定。 (2) 施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求。(3) 施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。(4) 劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现，供应是否均衡，需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。(5) 总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工与计划衔接是否明确合理。(6) 对于业主负责提供的施工条件(包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等) ，在施工进度计划中安排得是否明确、合理，是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。
根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，将被处以合同约定的监理酬金（ ）的罚款。
A.1倍以上5倍以下
B.1倍以上4倍以下
C.1倍以上3倍以下
D.1倍以上2倍以下
B.1倍以上4倍以下
C.1倍以上3倍以下
D.1倍以上2倍以下
答案：D
解析：
本题考查的是工程监理单位及监理工程师的法律责任。《建设工程质量管理条例》第六十条和第六十一条规定：“工程监理单位有下列行为的，责令停止违法行为或改正，处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书：（1）超越本单位资质等级承揽工程的；（2）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的。”
2021监理工程师考试真题及详解6节 第5节
某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。
A.87400
B.88900
C.89125
D.89300
B.88900
C.89125
D.89300
答案：C
解析：
本题考查的是工程量偏差。40×（1＋15%）＝46元/m3＜47元/m3。所以结算款为：1500×（1＋15%）×47＋[1900－1500×（1＋15%）]×46＝89125元。
下列关于招标文件中分部分项工程量清单的说法中，正确的是( )。
A.清单为可调整的开口清单
B.投标人不必对清单项目逐一计价
C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减
D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改
B.投标人不必对清单项目逐一计价
C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减
D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改
答案：D
解析：
2020教材P129-130
分部分项工程项目清单为不可调整的闭口清单。在投标阶段，投标人对招标文件提供的分部分项工程项目清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许进行任何更改变动。投标人如果认为清单内容有不妥或遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人作统一的修改更正。清单编制人应将修正后的工程量清单发往所有投标人。
分部分项工程项目清单为不可调整的闭口清单。在投标阶段，投标人对招标文件提供的分部分项工程项目清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许进行任何更改变动。投标人如果认为清单内容有不妥或遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人作统一的修改更正。清单编制人应将修正后的工程量清单发往所有投标人。
由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括（ ）。
A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
B.工期按实际延误的工日顺延
C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D.付给勘察机构额外利润
E.继续提供必要的生活条件
B.工期按实际延误的工日顺延
C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D.付给勘察机构额外利润
E.继续提供必要的生活条件
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：（1）付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算。（2）工期按实际延误的工日顺延。（3）补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。
下列不属于注册监理工程师业务范围的是（ ）。
A.工程监理
B.工程经济与技术咨询
C.工程设计
D.工程招标与采购咨询
B.工程经济与技术咨询
C.工程设计
D.工程招标与采购咨询
答案：C
解析：
考点:注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师可以从事工程监理、工程经济与技术咨询、工程招标与采购咨询、工程项目管理服务以及国务院有关部门规定的其他业务。
国际工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。
A.固定工期
B.固定费用
C.可以补偿
D.不补偿
E.固定地点
B.固定费用
C.可以补偿
D.不补偿
E.固定地点
答案：A,B
解析：
2020版教材P119-120
国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。因此，本题的正确答案为AB。
国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。因此，本题的正确答案为AB。
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
【问题】2、B合同段工期延误由谁负责,B合同段是否可以获得延期或索赔,为什么?
【问题】2、B合同段工期延误由谁负责,B合同段是否可以获得延期或索赔,为什么?
答案：
解析：
2、B合同段工期延误不是该承包商原因造成的,可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供,延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以,B合同可以要求索赔。
喷射混凝土质量问题，预防措施不符合规定的是（）
A.喷射混凝土，宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级
B.混凝土终凝4h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于10D.
C.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工
D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理,个别突出的地方应予凿除
B.混凝土终凝4h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于10D.
C.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工
D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理,个别突出的地方应予凿除
答案：B
解析：
(1)喷射混凝土作业前应对上喷面用高压风或水彻底清除干净，对松动石块、危石或遮挡物用人工彻底清除。
(2)喷射混凝土所用的各种材料必须合格,宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级，混凝土配合比应通过试验确定，拌制的混凝土有良好的流动性、和易性并满足设计强度和喷射工艺要求;为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工,直至达到设计厚度。
(3)混凝土终凝2h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于7d。
(4)严格控制开挖爆破距喷射混凝土作业完成时间间隔,对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理,个别突出的地方应予凿除。
(2)喷射混凝土所用的各种材料必须合格,宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级，混凝土配合比应通过试验确定，拌制的混凝土有良好的流动性、和易性并满足设计强度和喷射工艺要求;为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工,直至达到设计厚度。
(3)混凝土终凝2h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于7d。
(4)严格控制开挖爆破距喷射混凝土作业完成时间间隔,对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理,个别突出的地方应予凿除。
2021监理工程师考试真题及详解6节 第6节
施工总分包模式的优点之一是利于质量控制，其原因在于（ ）。
A.有分包单位的自控
B.有总包单位的监督
C.有监理单位的检查认可
D.有合同约束与分包单位之间相互制约
E.有监理单位监督与分包单位之间相互制约
B.有总包单位的监督
C.有监理单位的检查认可
D.有合同约束与分包单位之间相互制约
E.有监理单位监督与分包单位之间相互制约
答案：A,B,C
解析：
考点:“施工总分包模式的优点”。施工总分包模式的优点包括：①有利于建设工程的组织管理。由于业主只与一个设计总包单位或一个施工总包单位签订合同，工程合同数量比平行承发包模式要少很多，有利于业主的合同管理，也使业主协调工作量减少，可发挥监理工程师与总包单位多层次协调的积极性；②有利于投资控制。总包合同价格可以较早确定，并且监理单位也易于控制；③有利于质量控制。在质量方面，既有分包单位的自控，又有总包单位的监督，还有工程监理单位的检查认可，对质量控制有利；④有利于工期控制。总包单位具有控制的积极性，分包单位之间也有相互制约的作用；有利于总体进度的协调控制，也有利于监理工程师控制进度。根据第③点可知，选项A、B、C符合题意。选项D、E均属于有利于工期控制的原因。因此，本题的正确答案为ABC。
监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（ ）。
A.旁站
B.巡视
C.平行检验
D.见证取样
B.巡视
C.平行检验
D.见证取样
答案：A
解析：
本题考查的是施工阶段质量控制概述。旁站：监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录。
GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（ ）。
A.实现体系改进自动化
B.产生积极的推动作用
C.实现体系持续改进
D.促进良好发展
B.产生积极的推动作用
C.实现体系持续改进
D.促进良好发展
答案：C
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是实现体系持续改进。
我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是（ ）。
A.项目决策咨询评估制度
B.工程招标投标制度
C.建设工程监理制度
D.项目法人责任制度
正确答案：A
在建设工程进度的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是（ ）。
A.加工处理收集到的实际进度数据
B.调查分析进度偏差产生的原因
C.实际进度与计划进度的比较
D.跟踪检查进度计划的执行情况
B.调查分析进度偏差产生的原因
C.实际进度与计划进度的比较
D.跟踪检查进度计划的执行情况
答案：D
解析：
本题考查的是进度监测的系统过程。对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。
设计招标的评标中，评标专家最重视的评标因素是（ ）。
A.报价的合理性与竞争性
B.设计方案的先进性与合理性
C.设计周期的合理性
D.设计团队的优秀性
B.设计方案的先进性与合理性
C.设计周期的合理性
D.设计团队的优秀性
答案：B
解析：
本题考查的是设计招标的特征。设计评标时评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，而不是过于追求低报价。
在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差为（ ）天。
A.均为5
B.6和5
C.均为6
D.11和6
B.6和5
C.均为6
D.11和6
答案：B
解析：
考核双代号网络计划时间参数的计算。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差，即：总时差＝min[28－（15＋7），33-（15＋7）]＝6（天）。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值，即：自由时差＝min[27－（15＋7），30-（15＋7）]＝5（天）。
下一篇：2021监理工程师试题6章
热门文章
