2021监理工程师考试真题及答案7卷
发布时间:2021-07-13
2021监理工程师考试真题及答案7卷 第1卷
根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,监理人的主要职责有()。
A.独立处理单价的合理调整、索赔批准
B.在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.依据工程实际情况作出指示,免除或变更承包人的部分义务
D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理
E.按照合同约定,公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
B.在发包人授权范围内,负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.依据工程实际情况作出指示,免除或变更承包人的部分义务
D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理
E.按照合同约定,公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
答案:B,E
解析:
监理人的合同管理行为规则:
1、居于施工合同管理的核心地位,因此通知、指示/令一般由监理人向承包人发出
2、但监理人不是施工合同当事人,无权发出涉及合同权利义务变更免除的通知、指示/令
3、监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
4、监理人必须首先与合同当事人协商,不能达成一致时,才审慎“确定”(决定×)
5、监理人发出的指示视为已得到发包人的批准,导致的损失由发包人承担赔偿责任
1、居于施工合同管理的核心地位,因此通知、指示/令一般由监理人向承包人发出
2、但监理人不是施工合同当事人,无权发出涉及合同权利义务变更免除的通知、指示/令
3、监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
4、监理人必须首先与合同当事人协商,不能达成一致时,才审慎“确定”(决定×)
5、监理人发出的指示视为已得到发包人的批准,导致的损失由发包人承担赔偿责任
根据《中华人民共和国建筑法》.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,( )。
A.领取施工许可证
B.办理规划许可证
C.办理用地批准手续
D.不再领取施工许可证
B.办理规划许可证
C.办理用地批准手续
D.不再领取施工许可证
答案:D
解析:
考点:法律。建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。
下面关于合同价款内容说法正确的有()。
A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定
B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准
C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准
D.不实行招标的工程合同价款,由发包方确定
E.实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同
B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准
C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准
D.不实行招标的工程合同价款,由发包方确定
E.实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同
答案:A,C,E
解析:
2020教材P151-154
合同价款约定的一般规定
(1) 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30 天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。
(2) 不实行招标的工程合同价款,应在发承包双方认可的工程价款基础上,由发承包双方在合同中约定。
(3) 实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同;建设规模较小,技术难度较低,工期较短,且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。
合同价款约定的一般规定
(1) 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30 天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。
(2) 不实行招标的工程合同价款,应在发承包双方认可的工程价款基础上,由发承包双方在合同中约定。
(3) 实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同;建设规模较小,技术难度较低,工期较短,且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。
某工作计划进度与实际进度如下图所示,由此可得正确的结论有( )。
A.第1周后连续工作没有中断
B.在第2周内按计划正常进行
C.在第3周后半周未按计划进行
D.截至第4周末拖欠5%的任务量
E.截至检査日期实际进度拖后
B.在第2周内按计划正常进行
C.在第3周后半周未按计划进行
D.截至第4周末拖欠5%的任务量
E.截至检査日期实际进度拖后
答案:C,D,E
解析:
考点:横道图比较法。选项A,在第3周有中断;选项B,在第2周内拖延进度5%。参见教材P95。
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示(时间单位:天),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件:
事件1:C工作施工时,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,验证设计参数的正确性。对于此项试验,施工方增加检测试验费用2万元,工期增加10天,施工方提出了工期和费用索赔,建设单位认为试验已包含在正常工程中,不同意施工方的工期和费用索赔。
事件2:D工作施工时,由于建设单位负责材料未能按计划到场,停工5天,人员窝工100个工日,施工方人工日工资单价为180元/工日。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿2万元(含规税),工程延期5天。
事件3:施工至第65天时出现百年不遇的大雨,导致工作E停工12天、工作H停工15天,施工单位有10万元的窝工损失。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿10万元,工程延期27天。
事件4:为确保工程按原计划工期完成,建设单位同意补偿施工单位赶工费5万元,对工作G赶工5天。
<1> 、确定图1施工总进度计划的总工期和关键线路,计算工作D、H的总时差。
<2> 、事件1中,建设单位的说法是否正确,说明理由。
<3> 、事件2和事件3,施工单位提出的费用补偿和工程延期是否合理?说明理由。
<4> 、事件1~4发生后,绘制实际网络计划图,计算工程的实际工期和关键线路,施工方可以得到费用补偿是多少。(窝工按正常工资的60%补偿)
施工过程中发生如下事件:
事件1:C工作施工时,建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验,验证设计参数的正确性。对于此项试验,施工方增加检测试验费用2万元,工期增加10天,施工方提出了工期和费用索赔,建设单位认为试验已包含在正常工程中,不同意施工方的工期和费用索赔。
事件2:D工作施工时,由于建设单位负责材料未能按计划到场,停工5天,人员窝工100个工日,施工方人工日工资单价为180元/工日。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿2万元(含规税),工程延期5天。
事件3:施工至第65天时出现百年不遇的大雨,导致工作E停工12天、工作H停工15天,施工单位有10万元的窝工损失。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿10万元,工程延期27天。
事件4:为确保工程按原计划工期完成,建设单位同意补偿施工单位赶工费5万元,对工作G赶工5天。
<1> 、确定图1施工总进度计划的总工期和关键线路,计算工作D、H的总时差。
<2> 、事件1中,建设单位的说法是否正确,说明理由。
<3> 、事件2和事件3,施工单位提出的费用补偿和工程延期是否合理?说明理由。
<4> 、事件1~4发生后,绘制实际网络计划图,计算工程的实际工期和关键线路,施工方可以得到费用补偿是多少。(窝工按正常工资的60%补偿)
答案:
解析:
1. 总工期:108天,关键线路为:①→③→⑤→⑥;工作D的总时差是23天,工作H的总时差是35天。
2. 建设单位的说法不正确。检验试验费是指施工企业按照有关标准规定,对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用。所以建设单位应该补偿施工方的2万元检测费用。因为C工作本身有总时差5天,所以工期只能补偿5天。
3.事件2:施工单位提出的费用补偿和工程延期不合理。因为人员发生的是窝工,不应按人工日工资单价索赔,而只应索赔窝工补偿费用。因为工作D的总时差是23天,所以停工5天,不会造成总工期的增加,所以不能索赔工期。
事件3:施工单位提出的费用补偿和工程延期不合理。因为不可抗力造成的损失发承包双方各自承担,所以窝工费用损失应由施工方自己承担。因为H工作总时差是35天,所以停工15天,不能索赔工期;E工作是关键工作,所以可以索赔的工期是12天。
4.事件1~4发生后,实际的网络计划图如下:
5.工程的总工期:120天,关键线路是:①→②→③→⑤→⑥。
施工方可以得到的费用补偿是:2+2×60%+5=8.2(万元)
2. 建设单位的说法不正确。检验试验费是指施工企业按照有关标准规定,对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用。所以建设单位应该补偿施工方的2万元检测费用。因为C工作本身有总时差5天,所以工期只能补偿5天。
3.事件2:施工单位提出的费用补偿和工程延期不合理。因为人员发生的是窝工,不应按人工日工资单价索赔,而只应索赔窝工补偿费用。因为工作D的总时差是23天,所以停工5天,不会造成总工期的增加,所以不能索赔工期。
事件3:施工单位提出的费用补偿和工程延期不合理。因为不可抗力造成的损失发承包双方各自承担,所以窝工费用损失应由施工方自己承担。因为H工作总时差是35天,所以停工15天,不能索赔工期;E工作是关键工作,所以可以索赔的工期是12天。
4.事件1~4发生后,实际的网络计划图如下:
5.工程的总工期:120天,关键线路是:①→②→③→⑤→⑥。
施工方可以得到的费用补偿是:2+2×60%+5=8.2(万元)
根据建设工程勘察合同示范文本的规定,发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。
A.办理施工许可证
B.拆除地下障碍物
C.平整施工现场
D.挖好排水沟渠
E.接通水源电源
B.拆除地下障碍物
C.平整施工现场
D.挖好排水沟渠
E.接通水源电源
答案:B,C,D,E
解析:
关于编制工程量清单其他项目费报价的说法,正确的有()。
A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写
B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定
C.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定
D.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计、施工方案自主确定
E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量,由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用
B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定
C.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定
D.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计、施工方案自主确定
E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量,由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用
答案:A,C,E
解析:
⑵措施项目中的总价项目的报价审核
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,投标人投标时应根据自身编制的投标施工组织设计(或施工方案)确定措施项目及报价,投标人根据投标施工组织设计(或施工方案)调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审。
措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不作为竞争性费用。
⒉其他项目费的审核
⑴暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动。
⑵暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。
⑶计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量,自主确定综合单价并计算计日工金额。
⑷总承包服务费应根据招标工程量列出的专业工程暂估价内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
⒊规费和税金的审核
规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,投标人投标时应根据自身编制的投标施工组织设计(或施工方案)确定措施项目及报价,投标人根据投标施工组织设计(或施工方案)调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审。
措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不作为竞争性费用。
⒉其他项目费的审核
⑴暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动。
⑵暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。
⑶计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量,自主确定综合单价并计算计日工金额。
⑷总承包服务费应根据招标工程量列出的专业工程暂估价内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
⒊规费和税金的审核
规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。
2021监理工程师考试真题及答案7卷 第2卷
质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用( )进行跟踪分析。
A、排列图法
B、因果分析图法
C、控制图法
D、直方图法
B、因果分析图法
C、控制图法
D、直方图法
答案:C
解析:
本题考查的是控制图法。控制图是典型的动态分析法,只有动态分析法,才能随时了解生产过程中质量的变化情况,及时采取措施,使生产处于稳定状态,起到预防出现废品的作用。
下图双代号网络计划中,工作6-8的最早开始时间为()。
A、6
B、9
C、10
D、11
B、9
C、10
D、11
答案:D
解析:
ES6-8=11
(1)以网络计划起点节点为开始节点的工作,其最早开始时间为零,
即:ES1-2=ES1-3=0
(2)最早开始时间+持续时间 = 最早完成时间,
即:ESi-j+Di-j=EFi-j
(3)其他工作的最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值,
即:ESi-j=Max{EFh-i}
(1)以网络计划起点节点为开始节点的工作,其最早开始时间为零,
即:ES1-2=ES1-3=0
(2)最早开始时间+持续时间 = 最早完成时间,
即:ESi-j+Di-j=EFi-j
(3)其他工作的最早开始时间等于其紧前工作最早完成时间的最大值,
即:ESi-j=Max{EFh-i}
某工程双代号网络计划如图3-46所示,其关键线路有()条。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案:B
解析:
考点:双代号网络计划时间参数的计算。关键线路是:①→②→④→⑥→⑦;①→②→④→⑤→⑦。
在工程建设的过程中,( )是最为常用的一种担保方式。A抵押B留置 C保证D定金
在工程建设的过程中,( )是最为常用的一种担保方式。
A抵押B留置
C保证D定金
正确答案:C
工程网络计划的优化目标有()。
A.降低资源强度
B.使计算工期满足要求工期
C.寻求工程总成本最低时的工期安排
D.工期不变条件下资源需用量均衡
E.资源限制条件下工期最短
B.使计算工期满足要求工期
C.寻求工程总成本最低时的工期安排
D.工期不变条件下资源需用量均衡
E.资源限制条件下工期最短
答案:B,C,D,E
解析:
考点:工期优化。工期优化,是指网络计划的计算工期不满足要求工期时,通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期的过程;费用优化,是指寻求工程总成本最低时的工期安排,或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程;资源优化是指“资源有限,工期最短”和“工期固定,资源均衡”。
根据《建设工程监理规范》,下列内容中,不属于监理实施细则的是()。
A.监理工作控制要点
B.监理工作组织制度
C.监理工作流程
D.监理工作方法
B.监理工作组织制度
C.监理工作流程
D.监理工作方法
答案:B
解析:
(2019年真题)关于投标报价的说法,正确的有( )。
A.投标报价中的某些分项工程报价可高于对应项目的招标控制价
B.招标文件中工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时,投标人应以图纸的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价
C.措施项目中的安全文明施工费不得作为投标报价中的竞争性费用
D.投标人不得更改投标文件中工程量清单所列的暂列金额
E.计日工的报价应按工程造价管理机构公布的单价计算
B.招标文件中工程量清单项目特征描述与设计图纸不符时,投标人应以图纸的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价
C.措施项目中的安全文明施工费不得作为投标报价中的竞争性费用
D.投标人不得更改投标文件中工程量清单所列的暂列金额
E.计日工的报价应按工程造价管理机构公布的单价计算
答案:A,C,D
解析:
本题考查的是投标报价审核方法。措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不作为竞争性费用。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动。选项B错误,在招标投标过程中,当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。选项E计日工的报价应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量,自主确定综合单价并计算计日工金额。
2021监理工程师考试真题及答案7卷 第3卷
在工程网络计划中,关键工作是指( )的工作。
A. 单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B. 双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线
C. 单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小
D. 双代号网络计划中两端节点均为关键节点
E. 单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大
A. 单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B. 双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线
C. 单代号搭接网络计划中最迟开始时间与最早开始时间相差最小
D. 双代号网络计划中两端节点均为关键节点
E. 单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大
答案:A,C
解析:
在网络计划中,总时差最小的工作为关键工作,而总时差定义为最早开始时间与最迟开始时间之差。关键节点必然处在关键线路上,但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。
对建设工程进度计划执行情况进行跟踪检查发现问题后,进度调整系统过程中应开展的工作有()
A、分析产生进度偏差的原因
B、实际进度数据的整理、统计和分析
C、采取措施调整进度计划
D、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
E、进行实际进度与计划进度的比较
B、实际进度数据的整理、统计和分析
C、采取措施调整进度计划
D、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
E、进行实际进度与计划进度的比较
答案:A,C,D
解析:
进度调整的系统过程是:①分析进度偏差产生的原因;②分析进度偏差对后续工作和总工期的影响;③确定后续工作和总工期的限制条件;④采取措施调整进度计划;⑤实施调整后的进度计划。
工程满足使用目的的各种性能,被称为( )。
A.安全性
B.可靠性
C.适用性
D.与环境的协调性
B.可靠性
C.适用性
D.与环境的协调性
答案:C
解析:
2020版教材P1-2
建设工程质量的特性:适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、节能性、与环境的协调性。其中适用性,即为功能,是指工程满足使用目的的各种性能。包括:理化性能、结构性能、使用性能、外观性能等。
建设工程质量的特性:适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、节能性、与环境的协调性。其中适用性,即为功能,是指工程满足使用目的的各种性能。包括:理化性能、结构性能、使用性能、外观性能等。
注浆要求事项,不符合规定的是()
A.注浆前,进行试泵与注水试验,安装注浆管路和止浆塞
B.用1.5?2倍的注浆终压对注浆管路系统进行吸水试验检查,以查明管路系统能否耐压
C.注浆顺序一般为先压注内圈孔,后压注外圈孔
D.先压注有水孔,后压注无水孔
B.用1.5?2倍的注浆终压对注浆管路系统进行吸水试验检查,以查明管路系统能否耐压
C.注浆顺序一般为先压注内圈孔,后压注外圈孔
D.先压注有水孔,后压注无水孔
答案:D
解析:
4)注浆要求事项
(1)注浆前,进行试泵与注水试验,安装注浆管路和止浆塞。
(2)用1.5?2倍的注浆终压对注浆管路系统进行吸水试验检查,以查明管路系统能否耐压、有无漏水,连接是否正确,检查设备、机械状况是否正常。试运转的时间一般为20min。
(3)注浆顺序一般为先压注内圈孔,后压注外圈孔;先压注无水孔,后压注有水孔;先拱顶后边墙顺序向下压注;如遇串浆跑浆,则间隔一个孔或几个孔灌压。
(4)压注过程中注意对注浆压力、浆液配比、凝胶时间的控制。
(1)注浆前,进行试泵与注水试验,安装注浆管路和止浆塞。
(2)用1.5?2倍的注浆终压对注浆管路系统进行吸水试验检查,以查明管路系统能否耐压、有无漏水,连接是否正确,检查设备、机械状况是否正常。试运转的时间一般为20min。
(3)注浆顺序一般为先压注内圈孔,后压注外圈孔;先压注无水孔,后压注有水孔;先拱顶后边墙顺序向下压注;如遇串浆跑浆,则间隔一个孔或几个孔灌压。
(4)压注过程中注意对注浆压力、浆液配比、凝胶时间的控制。
工程施工过程中发生质量事故造成5 人死亡,直接经济损失5000 万元,该事故属于( )事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大
B.较大
C.重大
D.特别重大
答案:C
解析:
设备的质量证明资料,属于( )。
A.施工现场质量管理检查记录资料
B.施工单位资质资料
C.施工过程作业活动质量记录资料
D.工程材料质量记录
B.施工单位资质资料
C.施工过程作业活动质量记录资料
D.工程材料质量记录
答案:D
解析:
2020版教材P145-146
本题考查的是质量记录资料的管理。工程材料质量记录主要包括:进场工程材料件成品、构配件、设备的质量证明资料;各种试验检验报告(如力学性能试验、化学成分试验、材料级配试验)等;各种合格证;设备进场维修记录或设备进场运行检验记录。
本题考查的是质量记录资料的管理。工程材料质量记录主要包括:进场工程材料件成品、构配件、设备的质量证明资料;各种试验检验报告(如力学性能试验、化学成分试验、材料级配试验)等;各种合格证;设备进场维修记录或设备进场运行检验记录。
任何部位混凝土开始浇筑前,承包人必须通知监理机构对浇筑部位的准备工作进行检查,其中检查内容包括( )。
A.地基处理
B.加热系统
C.已浇筑混凝土面的清理以及模板
D.钢筋.插筋
E.灌浆系统
B.加热系统
C.已浇筑混凝土面的清理以及模板
D.钢筋.插筋
E.灌浆系统
答案:A,C,D,E
解析:
本题考查的是质量控制实例。任何部位混凝土开始浇筑前,承包人必须通知监理机构对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括:地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、冷却系统、灌浆系统、预埋件、止水和观测仪器等设施埋设和安装等。
2021监理工程师考试真题及答案7卷 第4卷
关于连带责任保证的说法,正确的是()。
A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
答案:B
解析:
2020版教材P14
本题考查的是保证。当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式,则按照连带责任保证承担保证责任;一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任;连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
本题考查的是保证。当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式,则按照连带责任保证承担保证责任;一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任;连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
根据《合同法》,下列选项中,属于要约失效情形的有()。
A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人
B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更
C.要约中规定的承诺期限届满,受要约人未作出承诺
D.受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知
E.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人
B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更
C.要约中规定的承诺期限届满,受要约人未作出承诺
D.受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知
E.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人
答案:A,B,C,E
解析:
考点:《合同法》主要内容。选项D错误,因要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人,故在这种情况下,承诺都已经生效,谈不上要约失效的问题了。
某项目 10 年计算期内各年的现金流量如下图(单位为万元),如果基准收益率为 8%,则该项目的净
现值及是否可行的结论为( )。
现值及是否可行的结论为( )。
A、379.26,可行
B、323.73,可行
C、220.82,可行
D、-351.02,不可行
B、323.73,可行
C、220.82,可行
D、-351.02,不可行
答案:B
解析:
考点:方案经济评价主要指标的计算。根据题意和净现值的计算公式(3-22),则有 NPV=[-400+120(P/A,8%,9)]×(1+8%)-1=323.73(万元)>0,可行。参见教材 P48~49。
如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( )承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
正确答案:A
按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( )顺序解释。
A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
正确答案:C
有地下层的基础工程,可按( )划分检验批。
A、变形缝
B、地下层
C、楼层
D、设计系统
B、地下层
C、楼层
D、设计系统
答案:B
解析:
考点:检验批的划分。有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批。参见教材P141。
某分部工程双代号网络图计划如下图所示,图中的错误有()
A、多个起点节点
B、存在循环回路
C、多个终点节点
D、节点编号有误
E、工作代号重复
B、存在循环回路
C、多个终点节点
D、节点编号有误
E、工作代号重复
答案:A,B,D
解析:
节点②④⑦构成了循环回路,节点⑤和节点⑥的编号错误,箭头节点的编号不应小于箭尾节点的编号,节点⑤和节点⑥的编号应对调。如果将存在循环回路的问题更正,从节点⑦不应有箭线指向节点②,那么节点②就成为起点节点,因此可以说,存在多个起点节点也是图中的一个错误。
2021监理工程师考试真题及答案7卷 第5卷
某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600 元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-1 所示(时间单位:月)。
施工过程中发生下列事件:
事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E 的持续时间延长2 个月,吊装机械闲置30 台班。
事件2:工作G 开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1 个月,吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。
事件3:工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现该设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月,发生费用1.6 万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4:工作K 开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2 个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月,项目监理机构认为不妥。
问题:
事件1 发生后,吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。
施工过程中发生下列事件:
事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E 的持续时间延长2 个月,吊装机械闲置30 台班。
事件2:工作G 开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1 个月,吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。
事件3:工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现该设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月,发生费用1.6 万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4:工作K 开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2 个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月,项目监理机构认为不妥。
问题:
事件1 发生后,吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。
答案:
解析:
(1)事件1发生后,吊装机械闲置补偿费=600 X30 = 18000(元)。(1分)
(2)事件1发生后,工程不会延期。(1分)
理由:由于工作E有2个月的总时差,因此工作E的持续时间延长2个月不会影响到总工期。(1分)
(2)事件1发生后,工程不会延期。(1分)
理由:由于工作E有2个月的总时差,因此工作E的持续时间延长2个月不会影响到总工期。(1分)
根据FIDIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A、已支付进度款累计金额
B、已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C、已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D、已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
B、已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C、已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D、已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
答案:D
解析:
当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
下列路面结构层中,属于柔性基层的是( )。
A.水泥稳定碎石基层
B.贯入式沥青碎石基层
C.二灰碎石基层
D.石灰稳定土基层
B.贯入式沥青碎石基层
C.二灰碎石基层
D.石灰稳定土基层
答案:B
解析:
本题考查的是路面工程。沥青稳定类基层又称柔性基层,包括热拌沥青碎石、贯入式沥青碎石、 乳化沥青碎石混合料基层等。
某一大型公路基础设施项目,除土建工程、设备安装工程外,尚有一段挖方边坡需设置护坡桩加固边坡。业主委托监理单位组织施工招标及承担施工阶段监理任务。业主采纳了监理单位的建议,确定土建、安装、护坡桩三个合同分别招标,土建施工采用公开招标,设备安装和护坡桩工程在报主管部门批准后,选择另外招标方式。通过招标分别选定了三个承包单位。其中,顺通基础工程公司承包护坡桩工程。护坡桩工程开工前,总监理工程师批准了该基础工程公司上报的施工组织设计。开工后,在第一次工地会议上,总监理工程师特别强调了质量控制的主要手段。护坡桩的混凝土设计强度为C30。在混凝土护坡桩开始浇筑后,基础工程公司按规定预留了40组混凝土试块,根据其抗压强度试验结果绘制出频数分布表(表6-4)和频数直方图(图6-6)如下。
【问题】1、监理单位为何建议本项目分别招标?应按什么划分范围分别招标?
【问题】1、监理单位为何建议本项目分别招标?应按什么划分范围分别招标?
答案:
解析:
1、因为本项目中安装工程和护坡桩工程专业性强,相对独立,适合于分别招标;按专业工程(或按土建、安装、护坡桩三个工程)范围分别招标。
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013,下列不属于总监理工程师职责的是( )。
A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员,检查监理人员工作
B.进行工程计量
C.组织编制监理规划,审批监理实施细则
D.确定项目监理机构人员及其岗位职责
B.进行工程计量
C.组织编制监理规划,审批监理实施细则
D.确定项目监理机构人员及其岗位职责
答案:B
解析:
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。进行工程计量属于专业监理工程师职责。
从事建筑活动的( ),应当依法取得相应的执业资格证书。
A.专业技术人员
B.监理工程师
C.建设管理人员
D.建筑施工人员
B.监理工程师
C.建设管理人员
D.建筑施工人员
答案:A
解析:
考点:“《建筑法》主要内容——专业技术人员执业资格要求”。从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。如:注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师等。因此,本题的正确答案为A。
在工程网络计划中,工作的最迟开始时间等于本工作的( )。
A.最迟完成时间与其时间间隔之差
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
答案:B
解析:
考点:“网络计划时间参数的概念”。工作的最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下,本工作必须开始的最迟时刻。工作的最迟开始时间等于本工作的最迟完成时间与其持续时间之差。因此,本题的正确答案为B。
2021监理工程师考试真题及答案7卷 第6卷
三级预算编制形式的工程预算文件与二级工程预算文件相比,额外拥有的是()。
A.总预算表
B.综合预算表
C.单位工程预算表
D.编制说明
B.综合预算表
C.单位工程预算表
D.编制说明
答案:B
解析:
2020教材P119-120
采用三级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及日录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。
采用二级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。
采用三级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及日录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。
采用二级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。
项目监理机构监理人员应由( )组成,且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要,必要时可设总监理工程师代表。
A.专职安全管理员
B.总监理工程师
C.建设单位代表
D.专业监理工程师
E.监理员
B.总监理工程师
C.建设单位代表
D.专业监理工程师
E.监理员
答案:B,D,E
解析:
项目监理机构监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成,且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要,必要时可设总监理工程师代表。
根据《建设工程质量管理条例》,建设单位的质量责任和义务有()。
A.不使用未经审查批准的施工图设计文件
B.责令改正工程质量问题
C.不得任意压缩合理工期
D.签署工程质量保修书
E.向有关部门移交建设项目档案
B.责令改正工程质量问题
C.不得任意压缩合理工期
D.签署工程质量保修书
E.向有关部门移交建设项目档案
答案:A,C,E
解析:
建设工程竣工验收应当具备下列条件: (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容; (二)有完整的技术档案和施工管理资料; (三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; (四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件; (五)有施工单位签署的工程保修书。 建设工程经验收合格的,方可交付使用。 第十七条 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集、整理建设项目各环节的文 件资料,建立、健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关 部门移交建设项目档案
下列担保物权中,自担保物实际交付时设立的是()。
A.不动产抵押权
B.动产抵押权
C.动产质权
D.定金
E.权利质权
B.动产抵押权
C.动产质权
D.定金
E.权利质权
答案:C,D,E
解析:
某施工企业向银行借款250万元,期限2年,年利率6%,半年复利利息一次。第二年末还本付息,则到期企业需支付给银行的利息为()万元。
A.30.00
B.30.45
C.30.90
D.31.38
B.30.45
C.30.90
D.31.38
答案:D
解析:
2020版教材P68-75
250×[(1+6%/2)4?1]=31.38万元
250×[(1+6%/2)4?1]=31.38万元
根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。
A、发包人
B、承包人
C、合同条款确定的该风险责任人
D、造价咨询机构
B、承包人
C、合同条款确定的该风险责任人
D、造价咨询机构
答案:C
解析:
如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。
根据《建筑法》,关于建筑施工企业安全生产管理的表述中,正确的是( )。
A.实行施工总承包的,分包单位向建设单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理
B.未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业
C.建筑施工企业应当依法为职工办理意外伤害保险,缴纳保险费
D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位只能在施工前委托原设计单位提出设计方案
B.未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业
C.建筑施工企业应当依法为职工办理意外伤害保险,缴纳保险费
D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位只能在施工前委托原设计单位提出设计方案
答案:B
解析:
本题考查的是《建筑法》主要内容。选项A错误,施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理;选项C错误,建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费;选项D错误,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。参见教材P17。
2021监理工程师考试真题及答案7卷 第7卷
委托人与监理人签订了委托监理合同后,具有的权利包括( )。
A.对生产工艺设计要求的认定权
B.要求更换监理人员的权利
C.对工程施工组织设计的审批权
D.发布开工令的权利
E.监理工作执行情况的检查权
B.要求更换监理人员的权利
C.对工程施工组织设计的审批权
D.发布开工令的权利
E.监理工作执行情况的检查权
答案:A,B,E
解析:
委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权,工程设计变更审批权。委托人有对合同履行的监督权,按照合同约定检查监理工作的执行情况,有权要求监理人更换监理人员。对工程施工组织设计的审批和发布开工令是监理人的权利。
(2018年真题)根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013,单位工程完工后,工程竣工预验收应由( )组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目负责人
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目负责人
答案:A
解析:
根据《建设工程监理规范》,总监理工程师应履行的职责中包括审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收,并且该项职责不得委托给总监理工程师代表。
编制工程项目物资需求计划的关键是()。
A.确定需求品种
B.确定需求时间
C.确定需求规格
D.确定需求量
B.确定需求时间
C.确定需求规格
D.确定需求量
答案:D
解析:
物资需求计划一般包括一次性需求计划和各计划期需求计划。编制需求计划的关键是确定需求量。
承担工程设计相关服务的监理单位,应审查设计单位提交的设计成果,并提出评估报告,报告的主要内容包括( )。
A.设计工作概况
B.设计深度与设计方案的符合情况
C.设计任务书的完成情况
D.有关部门的备案情况
E.有关部门审查意见的落实情况
B.设计深度与设计方案的符合情况
C.设计任务书的完成情况
D.有关部门的备案情况
E.有关部门审查意见的落实情况
答案:A,C,E
解析:
本题考查的是工程设计质量管理。评估报告应包括下列主要内容:(1)设计工作概况;(2)设计深度与设计标准的符合情况;(3)设计任务书的完成情况;(4)有关部门审查意见的落实情况;(5)存在的问题及建议。
下列( )不属于PMBOK总体框架的基本过程组。
A.启动过程组
B.计划过程组
C.监控过程组
D.操作过程组
B.计划过程组
C.监控过程组
D.操作过程组
答案:D
解析:
本题考查重点是“PMBOK总体框架的五个基本过程组”。PMBOK将项目管理活动归结为五个基本过程组,即:启动、计划、执行、监控和收尾。项目作为临时性工作,必然以启动过程组开始,以收尾过程组结束。项目管理的集成化要求项目管理的监控过程组与其他过程组相互作用,形成一个整体。因此,本题的正确答案为D。
建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的,责令改正,处()的罚款。
A.30万元以上50万元以下
B.50万元以上100万元以下
C.50万元以上200万元以下
D.100万元以上200万元以下
B.50万元以上100万元以下
C.50万元以上200万元以下
D.100万元以上200万元以下
答案:B
解析:
3、单位资质许可范围内承揽业务的规定
(1)建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。
(2)未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,处以罚款;有违法所得的,予以没收。
(3)超越本单位资质等级承揽工程的:
① 责令停止违法行为;
② 处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款;
③ 有违法所得的,予以没收;
④ 可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
(4)发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款。
(1)建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。
(2)未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,处以罚款;有违法所得的,予以没收。
(3)超越本单位资质等级承揽工程的:
① 责令停止违法行为;
② 处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款;
③ 有违法所得的,予以没收;
④ 可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
(4)发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款。
实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由()以书面形式通知承包人。
A、总监理工程师
B、监理人
C、发包人
D、总监理工程师代表
B、监理人
C、发包人
D、总监理工程师代表
答案:C
解析:
本题考查的是发包人责任。建设工程委托监理合同中规定,委托人应为监理人顺利履行合同义务做好协助工作。协助工作的内容包括:将授予监理人的监理权利以及监理机构主要人员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方,并在第三方签订的合同中予以明确;在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料;为监理人驻地监理机构开展正常工作提供协助服务。(本知识点新教材已经删除)
下一篇:2021监理工程师考试答案6卷
热门文章