2021监理工程师考试题目下载7篇
发布时间：2021-07-13
2021监理工程师考试题目下载7篇 第1篇
根据《建筑法》，在施工过程中，施工企业施工作业人员的权利有()。
A.获得安全生产所需要的防护用品
B.根据现场条件改变施工图纸内容
C.对危及生命安全和人身健康的行为提出批评
D.对危及生命安全和人身健康的行为检举和控告
E.对影响人身健康的作业程序和条件提出改进意见
B.根据现场条件改变施工图纸内容
C.对危及生命安全和人身健康的行为提出批评
D.对危及生命安全和人身健康的行为检举和控告
E.对影响人身健康的作业程序和条件提出改进意见
答案：A,C,D,E
解析：
第四十七条 建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑 行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权 提出批评、检举和控告。 第四十八条建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业 的职工办理意外伤害保险，支付保险费
某工程设计有四个备选方案，经论证，四个方案的功能得分和单方造价如下表。按照价值工程原理，应选择的最优方案是（ ）。
A. 甲方案
B. 乙方案
C. 丙方案
D. 丁方案
B. 乙方案
C. 丙方案
D. 丁方案
答案：A
解析：
考点:价值工程的应用。
(1)各方案的功能系数分别为：
F甲=98/(98+96+99+94)=0.2532
F乙=96/(98+96+99+94)=0.2481
F丙=99/(98+96+99+94)=0.2558
F丁=94/(98+96+99+94)=0.2429
(2)各方案的成本系数分别为：
C甲=1250/(1250+1350+1300+1225)=0.2439
C乙=1350/(1250+1350+1300+1225)=0.2634
C丙=1300/(1250+1350+1300+1225)=0.2537
C丁=1225/(1250+1350+1300+1225)=0.2390
(3)各方案的价值系数分别为：
V甲= F甲/ C甲=0.2532/0.2439=1.038
V乙= F乙/ C乙=0.2481/0.2634=0.942
V丙= F丙/ C丙=0.2558/0.2537=1.008
V丁= F丁/ C丁=0.2429/0.2390=1.016
(4)四个方案中，甲方案价值系数最高，为最优方案。参见教材P64。
(1)各方案的功能系数分别为：
F甲=98/(98+96+99+94)=0.2532
F乙=96/(98+96+99+94)=0.2481
F丙=99/(98+96+99+94)=0.2558
F丁=94/(98+96+99+94)=0.2429
(2)各方案的成本系数分别为：
C甲=1250/(1250+1350+1300+1225)=0.2439
C乙=1350/(1250+1350+1300+1225)=0.2634
C丙=1300/(1250+1350+1300+1225)=0.2537
C丁=1225/(1250+1350+1300+1225)=0.2390
(3)各方案的价值系数分别为：
V甲= F甲/ C甲=0.2532/0.2439=1.038
V乙= F乙/ C乙=0.2481/0.2634=0.942
V丙= F丙/ C丙=0.2558/0.2537=1.008
V丁= F丁/ C丁=0.2429/0.2390=1.016
(4)四个方案中，甲方案价值系数最高，为最优方案。参见教材P64。
在建设工程进度控制计划体系中，不属于设计单位计划系统的是（ ）。
A.设计总进度计划
B.阶段性设计进度计划
C.设计作业进度计划
D.年度建设资金计划
B.阶段性设计进度计划
C.设计作业进度计划
D.年度建设资金计划
答案：D
解析：
本题考查的是设计单位的计划系统。设计单位的计划系统包括：设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计作业进度计划。
下列关于资格预审与资格后审的说法错误的是( )。
A.公开招标通常采用资格预审方式
B.资格预审可以减小评标工作量
C.采用邀请招标，一般采用资格后审
D.对投标人的资格审查在评标后进行的称为资格后审
B.资格预审可以减小评标工作量
C.采用邀请招标，一般采用资格后审
D.对投标人的资格审查在评标后进行的称为资格后审
答案：D
解析：
2020版教材P50-51
资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。
资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。
工程监理单位应（ ）、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。
A.以公徇私
B.公平
C.独立
D.诚信
E.诚实信用
B.公平
C.独立
D.诚信
E.诚实信用
答案：B,C,D
解析：
工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。
2021监理工程师考试题目下载7篇 第2篇
下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有（ ）。
A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效
E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化
B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效
E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化
答案：B,D
解析：
考点:标准施工招标文件使用的强制性。选项BD，“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。
关于专项施工方案编制与审查的表述中，正确的有（ ）。
A.项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，由监理工程师签认后报建设单位
B.专项施工方案由施工单位项目经理组织编制，经施工单位技术负责人签字后，才能报送项目监理机构审查
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证.审查的情况，以及是否附具安全验算结果
D.专项施工方案审查时，安全技术措施应符合工程建设推荐性标准
E.施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位.分包单位.出租单位共同进行验收，验收合格后方可使用
B.专项施工方案由施工单位项目经理组织编制，经施工单位技术负责人签字后，才能报送项目监理机构审查
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证.审查的情况，以及是否附具安全验算结果
D.专项施工方案审查时，安全技术措施应符合工程建设推荐性标准
E.施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位.分包单位.出租单位共同进行验收，验收合格后方可使用
答案：B,C
解析：
考核安全生产管理。选项A错误，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位；选项D错误，专项施工方案审查时，安全技术措施应符合工程建设强制性标准；选项E错误，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。
《招标投标实施条例》规定：对评标结果有异议的，应当在()提出。
A.中标候选人公示期间
B.中标候选人确定2日内
C.公布中标结果10日内
D.公布中标结果10个工作日内
B.中标候选人确定2日内
C.公布中标结果10日内
D.公布中标结果10个工作日内
答案：A
解析：
中标候选人公示。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有（）。
A.不能及时向施工承包单位付款
B.不明的水文气象条件
C.施工安全措施不当
D.不能及时提供施工场地条件
E.临时停水.停电.断路
B.不明的水文气象条件
C.施工安全措施不当
D.不能及时提供施工场地条件
E.临时停水.停电.断路
答案：A,D
解析：
考核影响进度的因素分析。业主因素如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。选项B属于自然环境因素；选项C属于施工技术因素；选项E属于社会环境因素。参见教材P2。
具有坚硬岩，岩体较破碎，巨块（石）碎（石）状镶嵌结构特征的围岩属于（ ）级。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
答案：C
解析：
本题考查的是公路隧道围岩分级。公路隧道围岩分级见表
2021监理工程师考试题目下载7篇 第3篇
根据《招标标投标法实施条例》，可采用邀请招标的情形是()。
A.采购人依法能够自行建设
B.需向原中标人采购，否则影响施工
C.需采用不可替代的专利
D.只有少量潜在投标人可供选择
B.需向原中标人采购，否则影响施工
C.需采用不可替代的专利
D.只有少量潜在投标人可供选择
答案：D
解析：
可以邀请招标的项目。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：
①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
②采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
①技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
②采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为( )万元。
A.2.0
B.3.0
C.5.0
D.5.5
B.3.0
C.5.0
D.5.5
答案：C
解析：
2020教材P184-190
3+2=5万。机械故障属于承包人原因，不能索赔
3+2=5万。机械故障属于承包人原因，不能索赔
资格预审的目的不包括（ ）。
A.排除不合格的投标人
B.提高招标工作效率
C.避免无效投标
D.降低招标人的招标成本
B.提高招标工作效率
C.避免无效投标
D.降低招标人的招标成本
答案：C
解析：
考点:“建设工程监理招标程序”。为了保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会，确保投标人满足招标项目的资格条件，同时避免招标人和投标人不必要的资源浪费，招标人应组织审查监理投标人资格。资格审查分为资格预审和资格后审两种。①资格预审。资格预审是指在投标前，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况的审查。只有资格预审中被认定为合格的潜在投标人(或投标人)才可以参加投标。资格预审的目的是为了排除丕合格的投标人，进而降低招标人的招标成本，提高招标工作效率；②资格后审。资格后审是指在开标后，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。建设工程监理资格审查大多采用资格预审的方式进行。因此，本题的正确答案为C。
监理单位在组建项目监理机构时，所选择的组织结构形式应有利于（ ）。
A．确定监理目标
B．控制监理目标
C．工程合同管理
D．信息沟通
E．确定监理工作内容
正确答案：BCD
承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括( )
A.工程监理单位应当定期回访
B.对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录
C.对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属
D.对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任
B.对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录
C.对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属
D.对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任
答案：D
解析：
根据《建设工程监理规范》(GB／T50319—2013)规定的工程保修阶段服务的内容，A、B、C项属于监理单位的工作内容。D项，对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。
2021监理工程师考试题目下载7篇 第4篇
工程项目年度计划依据工程项目总进度计划，由()进行编制。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.上级主管部门
B.建设单位
C.施工单位
D.上级主管部门
答案：B
解析：
考点:建设单位的计划系统。建设单位编制(也可委托监理单位编制)的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1天奖励（或罚款）5000元（含税费）。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（如图5-5所示），并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加人材机费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费1.2万元，机械台班费3000元，发射塔基础作业时间拖延2天。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。
事件4：在房屋装修施工基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义，要求乙方进行剥漏检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工20个工日，材料费为1000元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。
事件5：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格线材。由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元。
事件6：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费人材机费用为6000元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
1.在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？为什么？
2.该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖励（或罚款）金额为多少？
3.假设工程所在地人工费标准为98元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为58元/工日；该工程综合取费率为直接费的26%，人员窝工综合取费为窝工人工费（15%）。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少？
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加人材机费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费1.2万元，机械台班费3000元，发射塔基础作业时间拖延2天。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。
事件4：在房屋装修施工基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义，要求乙方进行剥漏检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工20个工日，材料费为1000元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。
事件5：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格线材。由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元。
事件6：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费人材机费用为6000元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
1.在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？为什么？
2.该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖励（或罚款）金额为多少？
3.假设工程所在地人工费标准为98元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为58元/工日；该工程综合取费率为直接费的26%，人员窝工综合取费为窝工人工费（15%）。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少？
答案：
解析：
问题1：
事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求，因为地质条件变化属于甲方应承担的责任，且该项工作位于关键线路上。
事件2可以提出费用补偿要求，不能提出工期补偿要求，因为发射塔设计位置变化是甲方的责任，由此增加的费用应由甲方承担，但该项工作的拖延时间（2天）没有超出其总时差（8天）。
事件3不能提出工期和费用补偿要求，因为施工机械故障属于乙方应承担的责任。
事件4不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己完成的产品质量负责。甲方代表有权要求乙方对已覆盖的分项工程剥离检查，检查后发现质量不合格，其费用由乙方承担；工期也不补偿。
事件5不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己购买的材料质量和完成的产品质量负责。
事件6不能提出补偿要求，因为通过采取施工技术组织措施使工期提前，可按合同规定的工期奖罚办法处理，因赶工而发生的施工技术组织措施费应由乙方承担。
问题2：
（1）通过对图5—5的分析，该工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→④→⑥→⑦→⑧，计划工期为38天，与合同工期相同。将图5—5中所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，计算结果表明：关键线路不变（仍为①→②→④→⑥→⑦→⑧），实际工期为42天。
（2）将图5—5中所有由甲方负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划相应工作的持续时间上，计算结果表明：关键线路亦不变（仍为①→②→④→⑥→⑦→⑧），工期为41天。41-38=3（天），所以，该工程可补偿工期天数为3天。
（3）工期罚款金额为：[42-（38+3）]×5000=5000（元）
问题3：
（1）由事件1引起的索赔款：（10×98+40000）×（1+26%）+15×58×（1+15%）=52635.30（元）
（2）由事件2引起的索赔款：（30×98+12000+3000）×（1+26%）=22604.40（元）
所以，乙方应该得到的索赔款为：52635.30+22604.40=75239.70（元）
事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求，因为地质条件变化属于甲方应承担的责任，且该项工作位于关键线路上。
事件2可以提出费用补偿要求，不能提出工期补偿要求，因为发射塔设计位置变化是甲方的责任，由此增加的费用应由甲方承担，但该项工作的拖延时间（2天）没有超出其总时差（8天）。
事件3不能提出工期和费用补偿要求，因为施工机械故障属于乙方应承担的责任。
事件4不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己完成的产品质量负责。甲方代表有权要求乙方对已覆盖的分项工程剥离检查，检查后发现质量不合格，其费用由乙方承担；工期也不补偿。
事件5不能提出工期和费用补偿要求，因为乙方应该对自己购买的材料质量和完成的产品质量负责。
事件6不能提出补偿要求，因为通过采取施工技术组织措施使工期提前，可按合同规定的工期奖罚办法处理，因赶工而发生的施工技术组织措施费应由乙方承担。
问题2：
（1）通过对图5—5的分析，该工程施工网络进度计划的关键线路为①→②→④→⑥→⑦→⑧，计划工期为38天，与合同工期相同。将图5—5中所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，计算结果表明：关键线路不变（仍为①→②→④→⑥→⑦→⑧），实际工期为42天。
（2）将图5—5中所有由甲方负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划相应工作的持续时间上，计算结果表明：关键线路亦不变（仍为①→②→④→⑥→⑦→⑧），工期为41天。41-38=3（天），所以，该工程可补偿工期天数为3天。
（3）工期罚款金额为：[42-（38+3）]×5000=5000（元）
问题3：
（1）由事件1引起的索赔款：（10×98+40000）×（1+26%）+15×58×（1+15%）=52635.30（元）
（2）由事件2引起的索赔款：（30×98+12000+3000）×（1+26%）=22604.40（元）
所以，乙方应该得到的索赔款为：52635.30+22604.40=75239.70（元）
施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.项目技术负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.项目技术负责人
答案：B
解析：
⑴受理施工组织设计。施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全(即有编制人、施工单位技术负责人的签名和施工单位公章)的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。
工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由()主持召开的第一次工地会议。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.总监理工程师
B.建设单位
C.监理单位
D.总监理工程师
答案：B
解析：
考点:《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013的主要内容。工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷或贷款贴息的政府投资工程， 政府需要审批()。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计和概算
D.资金申请报告
B.可行性研究报告
C.初步设计和概算
D.资金申请报告
答案：D
解析：
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行审批制；非政府投资工程实行核准制 或登记备案制。
2021监理工程师考试题目下载7篇 第5篇
下列选项属于标准资格预审文件主要内容的有()。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.申请人须知前附表
D.资格审查办法
E.招标公告
B.申请人须知
C.申请人须知前附表
D.资格审查办法
E.招标公告
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P50-51
标准资格预审文件分为资格预审公告、申请人须知、资格审查方法、资格审查办法、资格预审申请文件。
标准资格预审文件分为资格预审公告、申请人须知、资格审查方法、资格审查办法、资格预审申请文件。
在下列内容中,属于施工阶段特点的有:施工阶段( )。A是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
在下列内容中，属于施工阶段特点的有：施工阶段（ ）。
Ａ是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段
Ｂ是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段
Ｃ施工质量对建设工程质量起保证作用
Ｄ施工质量对建设工程质量起决定性影响
Ｅ施工阶段合同关系复杂，合同争议多
正确答案：BCE
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。
A、专业性质
B、设备类别
C、专业系统
D、设计系统或组别
B、设备类别
C、专业系统
D、设计系统或组别
答案：D
解析：
安装工程一般按一个设计系统或组别划分为一个检验批。选项A是分部工程划分的依据，选项C是子分部工程划分的依据，选项B是分项工程的划分依据。
在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于（ ）的主要方式。
A.实际进度与计划进度的对比分析
B.实际进度数据的加工处理
C.进度计划执行中的跟踪检查
D.实际进度数据的统计分析
B.实际进度数据的加工处理
C.进度计划执行中的跟踪检查
D.实际进度数据的统计分析
答案：C
解析：
本题考查的是进度监测的系统过程。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议。
确定初步设计、技术设计工作时间目标时，需要考虑的因素有()。
A.设计工作本身的时间
B.设计分析的时间
C.设计评审的时间
D.选定设计单位的时间
E.设计文件报批的时间
B.设计分析的时间
C.设计评审的时间
D.选定设计单位的时间
E.设计文件报批的时间
答案：A,B,C,E
解析：
考点:设计进度控制分阶段目标。为了确保工程建设进度总目标的实现，并保证工程设计质量，应根据建设工程的具体情况，确定出合理的初步设计和技术设计周期。该时间目标中，除了要考虑设计工作本身及进行设计分析和评审所花的时间外，还应考虑设计文件的报批时间。
2021监理工程师考试题目下载7篇 第6篇
(2015年)关于项目监理机构巡视的说法，正确的有（ ）。
A.总监理工程师应根据施工组织设计对监理人员进行巡视交底
B.总监理工程师进行巡视交底时应明确巡视检查要点、巡视频率
C.总监理工程师进行巡视交底时应对采用巡视检查记录表提出明确要求
D.总监理工程师应检查监理人员的巡视工作成果
E.监理人员的巡视检查应主要关注施工质量和安全生产
B.总监理工程师进行巡视交底时应明确巡视检查要点、巡视频率
C.总监理工程师进行巡视交底时应对采用巡视检查记录表提出明确要求
D.总监理工程师应检查监理人员的巡视工作成果
E.监理人员的巡视检查应主要关注施工质量和安全生产
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是巡视。选项A错误，正确的表述应为“总监理工程师应根据经审核批准的监理规划和监理实施细则对现场监理人员进行交底”。总监理工程师应根据经审核批准的监理规划和监理实施细则对现场监理人员进行交底，明确巡视检查要点、巡视频率和采取措施及采用的巡视检查记录表；合理安排监理人员进行巡视检查工作；督促监理人员按照监理规划及监理实施细则的要求开展现场巡视检查工作；总监理工程师应检查监理人员巡视的工作成果，与监理人员就当日巡视检查工作进行沟通，对发现的问题及时采取相应处理措施。监理人员在巡视检查时，应主要关注施工质量、安全生产两个方面情况。
监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（ ）。
A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
答案：C
解析：
本题考查的是施工分包合同履行管理。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任、行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向监理人递交索赔报告。
双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了()。
A.表达不需要消耗时间的工作
B.表达不需要消耗资源的工作
C.表达工作间的逻辑关系
D.节省箭线和节点
B.表达不需要消耗资源的工作
C.表达工作间的逻辑关系
D.节省箭线和节点
答案：C
解析：
考点:双代号网络图的绘制。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。
下列关于ProjectControlling模式与建设项目管理差异的说法中，不正确的是()。
A、两者所起的作用不同
B、两者的地位不同
C、两者的权力不同
D、两者的工作内容不同
B、两者的地位不同
C、两者的权力不同
D、两者的工作内容不同
答案：A
解析：
本题考查的是ProjectControlling模式。ProjectControlling与建设项目管理的不同之处：(1)两者的地位不同；(2)两者的服务时间不尽相同；(3)两者的工作内容不同；(4)两者的权力不同。
GB/T 19000-2008族标准质量管理原则中，必须识别并管理质量工作中有关的过程，应对活动和相关的资源认真管理。属于（ ）原则。
A.领导作用
B.过程方法
C.管理的系统方法
D.持续改进
B.过程方法
C.管理的系统方法
D.持续改进
答案：B
解析：
本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果。
2021监理工程师考试题目下载7篇 第7篇
土地使用权出让金是指建设工程通过（ ）土地使用权时，按规定支付的金额。
A.划拨方式取得有限期的
B.土地使用权出让方式取得有限期的
C.土地使用权出让方式取得无限期的
D.划拨方式取得无限期的
B.土地使用权出让方式取得有限期的
C.土地使用权出让方式取得无限期的
D.划拨方式取得无限期的
答案：B
解析：
土地使用权出让金是指建设工程通过土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权，按规定支付的金额。
国产设备购置费由设备原价与（ ）构成。
A.设备采购费
B.设备运输费
C.设备保管费
D.设备运杂费
B.设备运输费
C.设备保管费
D.设备运杂费
答案：D
解析：
考点: “设备购置费的构成”。设备购置费是指为建设工程购置或自制的费用满足固定资产特征的设备、工具、器具的费用。设备购置费包括设备原价和设备运杂费。因此，本题的正确答案为D。
公证与鉴证的区别包括()
A、合同公证和鉴证所依据的法规不同
B、公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同
C、公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D、合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
E、公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
B、公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同
C、公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同
D、合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则
E、公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性
答案：A,B,C
解析：
D项，两者均自愿；E项，两者的内容和范围相同。合同公证与鉴证的区别：①合同公证与鉴证的性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。②合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。③合同公证与鉴证的适应范围不同。公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
某投资项目建设期为3年，在建设期第1年贷款100万元，第2年贷款300万元，第3年贷款100万元，贷款年利率为6％。用复利法计算，该项目的建设期3年的贷款利息应为（）万元。
A.62.18
B.46.27
C.28.09
D.15.18
B.46.27
C.28.09
D.15.18
答案：B
解析：
2020版教材P36
建设期年利息=(年初借款本息累计+本年借款额／2)×年利率。
第1年应计利息=1／2×100×6％=3(万元)；
第2年应计利息=(100+3+300×1／2)×6％=15.18(万元)；
第3年应计利息=(100+3+300+15.18+1／2×100)×6％=28.09(万元)；
则该项目建设期贷款利息=3+15.18+28.09=46.27(万元)。
建设期年利息=(年初借款本息累计+本年借款额／2)×年利率。
第1年应计利息=1／2×100×6％=3(万元)；
第2年应计利息=(100+3+300×1／2)×6％=15.18(万元)；
第3年应计利息=(100+3+300+15.18+1／2×100)×6％=28.09(万元)；
则该项目建设期贷款利息=3+15.18+28.09=46.27(万元)。
根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（ ）。
A、定额人工费
B、定额材料费
C、定额机械费
D、分部分项工程费
B、定额材料费
C、定额机械费
D、分部分项工程费
答案：A
解析：
本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础。参见教材P21。
上一篇：监理工程师历年真题解析8节
