2021监理工程师考试真题精选及答案9篇
发布时间：2021-07-15
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第1篇
下列关于招标控制价的应用说法正确的是（）。
A.招标控制价需保密
B.招标控制价可以进行合理的上浮或下调
C.招标人可以只公布招标控制的总价
D.招标控制价需报工程所在地工程造价管理机构备查
B.招标控制价可以进行合理的上浮或下调
C.招标人可以只公布招标控制的总价
D.招标控制价需报工程所在地工程造价管理机构备查
答案：D
解析：
考核招标控制价及确定方法。招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，不得对所编制的招标控制价进行上浮或下调，招标人在招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容，不得只公布招标控制价总价，并应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查。参见教材P140。
下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。
A.设计方案不一定最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.可以缩短建设周期
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.可以缩短建设周期
答案：B
解析：
本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
下列工程质量问题中，可不做处理的有（ ）。
A.不影响结构安全和正常使用的质量问题
B.经过后续工序可以弥补的质量问题
C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题
D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格
E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能
B.经过后续工序可以弥补的质量问题
C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题
D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格
E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能
答案：A,B,D,E
解析：
考点:“不用专门处理的情况”。某些工程质量问题虽然不符台规定的要求和标准构成质量事故，但税其严重情况，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，也可不做专门处理。通常不用专门处理的情况有：①不影响结构安全和正常使用，②有些质量问题经过后续工序可以弥补。例如，混凝士墙表面轻微麻面可通过后续的抹灰、喷涂或刷白等工序弥补，亦可不做专门处理；③经法定检测单位鉴定合格；④出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位
关于《卓越绩效评价准则》与 ISO9000 的比较，下列说法不正确的是（ ）。
A.ISO9000 是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向
B.ISO9000 来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动
C.ISO9000 主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程
D.ISO9000 是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标
B.ISO9000 来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动
C.ISO9000 主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程
D.ISO9000 是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标
答案：C
解析：
（ ）采用“过程方法”，通过满足相关方要求提高相关方的满意程度。
A.《质量和(或)环境管理体系审核指南》
B.《质量管理体系基础和术语》
C.《质量管理体系业绩改进指南》
D.《质量管理体系要求》
B.《质量管理体系基础和术语》
C.《质量管理体系业绩改进指南》
D.《质量管理体系要求》
答案：C
解析：
《质量管理体系业绩改进指南》(GB／T19004-2009)应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其有效性和效率时，采用“过程方法”，通过满足相关方要求增强相关方满意度。
下列有关工程预付款的说法，正确的有（ ）。
A.工程预付款的主要作用是为了解决承包人在施工准备阶段资金周转问题提供的协助
B.工程预付款只应该是一个绝对数
C.工程预付款不应该是一个额度
D.工程预付款可在开工日前7天内支付
E.工程款具有预支性质，所以将以抵扣方式扣回
B.工程预付款只应该是一个绝对数
C.工程预付款不应该是一个额度
D.工程预付款可在开工日前7天内支付
E.工程款具有预支性质，所以将以抵扣方式扣回
答案：A,D,E
解析：
考点:合同价款约定内容。工程预付款可以是一个绝对数，如100万元，也可以是额度，如合同金额的10％。
对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。
A、当地劳动安全部门
B、质量监督机构
C、当地建设主管部门
D、项目监理机构
B、质量监督机构
C、当地建设主管部门
D、项目监理机构
答案：A
解析：
对于现场使用的塔吊及有特殊安全要求的设备，进入现场后在使用前，必须经当地劳动安全部门鉴定，符合要求并办好相关手续后方允许承包单位投入使用。
(2012年)建设工程进度监测系统过程中的工作内容有（ ）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.收集实际进度数据
C.实际进度与计划进度的比较
D.分析进度偏差对后续工作的影响
E.实际进度数据的加工处理
B.收集实际进度数据
C.实际进度与计划进度的比较
D.分析进度偏差对后续工作的影响
E.实际进度数据的加工处理
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测系统过程中的工作内容有：进度计划执行中的跟踪检查；实际进度数据的加工处理；实际进度与计划进度的对比分析。
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第2篇
下列各项中，属于总监理工程师职责的有()。
A.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔
B.组织审查施工组织设计
C.处置发现的质量问题和安全事故隐患
D.复核工程计量有关数据
E.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件
B.组织审查施工组织设计
C.处置发现的质量问题和安全事故隐患
D.复核工程计量有关数据
E.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件
答案：A,B
解析：
2020版教材P102-106
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师职责包括：(1)确定项目监理机构人员及其岗位职责；(2)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(3)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；(4)组织召开监理例会；(5)组织审核分包单位资格；(6)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(7)审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；(8)组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；(9)组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(10)组织审查和处理工程变更；(11)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(12)组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；(13)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(14)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；(15)组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师职责包括：(1)确定项目监理机构人员及其岗位职责；(2)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(3)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；(4)组织召开监理例会；(5)组织审核分包单位资格；(6)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(7)审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；(8)组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；(9)组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(10)组织审查和处理工程变更；(11)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(12)组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；(13)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(14)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；(15)组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。
下列关于建设合同的说法中，正确的有()。
A.在建筑市场中的各方主体，都要依靠合同确立相互之间的关系
B.施工承包合同是发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同
C.施工总承包合同是发包人将全部或部分的施工任务发包给一个承包人的合同
D.按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察、设计和施工合同
E.承包人将承包工程中的部分施工任务交与其他人完成订立的合同是劳务分包合同
B.施工承包合同是发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同
C.施工总承包合同是发包人将全部或部分的施工任务发包给一个承包人的合同
D.按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察、设计和施工合同
E.承包人将承包工程中的部分施工任务交与其他人完成订立的合同是劳务分包合同
答案：A,D
解析：
考点:建设工程合同的种类。选项B，发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为建设工程设计施工总承包合同；选项C，发包人将全部或部分施工任务发包给一个承包人的合同，即为施工承包合同；选项E，承包人经发包人认可，将承包的工程中部分施工任务交与其他人完成而订立的合同，即为施工分包合同。@##
质量事故技术处理方案核签后，监理工程师应对技术处理过程进行（ ）
A.平行检查
B.见证取样
C.抽检
D.跟踪检查
B.见证取样
C.抽检
D.跟踪检查
答案：D
解析：
技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案。对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。必要时应组织有关单位对处理结果进行签订。
非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，归纳起来一般有五种类型，包括（ ）。
A.折齿型
B.孤岛型
C.双峰型
D.绝壁型
E.平稳型
B.孤岛型
C.双峰型
D.绝壁型
E.平稳型
答案：A,B,C,D
解析：
非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，归纳起来一般有五种类型，包括折齿型、左(或右)缓坡型、孤岛型、双峰型、绝壁型。
（ ）阐明单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产。
A.年度计划项目表
B.投资计划年度分配表
C.年度竣工投产交付使用计划表
D.工程项目总进度计划
B.投资计划年度分配表
C.年度竣工投产交付使用计划表
D.工程项目总进度计划
答案：C
解析：
考点:“年度竣工投产交付使用计划表”。年度竣工投产交付使用计划表将阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。因此，本题的正确答案为C。
（ ）是平安工地建设的实施主体。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.交通行政主管部门
B.施工单位
C.监理单位
D.交通行政主管部门
答案：B
解析：
本题考查的是平安工地建设监理内容。施工单位是平安工地建设的实施主体。
监理工程师按照委托监理合同要求监控设计进度时，其主要工作内容有()。
A.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编制与考核
B.审查设计单位进度计划的合理性和可行性
C.核查分析设计单位填写的设计图纸进度表
D.实行设计工作技术经济责任制
E.落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员
B.审查设计单位进度计划的合理性和可行性
C.核查分析设计单位填写的设计图纸进度表
D.实行设计工作技术经济责任制
E.落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P114-115
本题考查的是监理单位的进度监控。监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原进度计划进行调整或修订。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。
本题考查的是监理单位的进度监控。监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原进度计划进行调整或修订。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。
网络计划工期优化的前提是()
A、计算工期不满足计划工期
B、不改变各项工作之间的逻辑关系
C、计划工期不满足计算工期
D、将关键工作压缩成非关键工作
B、不改变各项工作之间的逻辑关系
C、计划工期不满足计算工期
D、将关键工作压缩成非关键工作
答案：A
解析：
所谓工程优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第3篇
某工程，实施过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，施工项目部编制的施工组织设计经项目技术负责人签字并加盖项目经理部印章后，作为《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》的附件报送项目监理机构，专业监理工程师审查签认后即交由施工单位实施。
事件2：项目监理机构收到施工单位提交的地基与基础分部工程验收申请后，总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人进行了验收，并核查了下列内容：①该分部工程所含分项工程质量是否验收合格；②有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果是否符合规定。
事件3：主体结构工程施工过程中，项目监理机构对两种不同强度等级的预拌混凝土坍落度数据分别进行统计，得到如图3－1所示的控制图。
图3－1 预拌混凝土坍落度控制图
事件4：建设单位要求项目监理机构在整理监理文件资料后，将需归档保存的监理文件资料直接移交城建档案管理机构。
【问题】
1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2.针对事件2，还有哪些人员应参加验收？验收核查的内容还应包括哪些？
3.事件3中，根据预拌混凝土坍落度控制图（图3－1），分别判断（a）、（b）所示生产过程是否正常，并说明理由。
4.指出事件4中建设单位要求的不妥之处。写出监理文件资料归档的正确做法。
事件1：工程开工前，施工项目部编制的施工组织设计经项目技术负责人签字并加盖项目经理部印章后，作为《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》的附件报送项目监理机构，专业监理工程师审查签认后即交由施工单位实施。
事件2：项目监理机构收到施工单位提交的地基与基础分部工程验收申请后，总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人进行了验收，并核查了下列内容：①该分部工程所含分项工程质量是否验收合格；②有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果是否符合规定。
事件3：主体结构工程施工过程中，项目监理机构对两种不同强度等级的预拌混凝土坍落度数据分别进行统计，得到如图3－1所示的控制图。
图3－1 预拌混凝土坍落度控制图
事件4：建设单位要求项目监理机构在整理监理文件资料后，将需归档保存的监理文件资料直接移交城建档案管理机构。
【问题】
1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2.针对事件2，还有哪些人员应参加验收？验收核查的内容还应包括哪些？
3.事件3中，根据预拌混凝土坍落度控制图（图3－1），分别判断（a）、（b）所示生产过程是否正常，并说明理由。
4.指出事件4中建设单位要求的不妥之处。写出监理文件资料归档的正确做法。
答案：
解析：
1.不妥之处一：施工项目部编制的施工组织设计经项目技术负责人签字并加盖项目经理部印章后，作为《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》的附件报送项目监理机构。
正确做法：施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，施工单位盖章后与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
不妥之处二：专业监理工程师审查签认后即交由施工单位实施。
正确做法：总监理工程师应及时组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。
2.参加地基与基础分部工程验收的人员还应包括：勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量负责人。
分部工程验收核查的内容还应包括：质量控制资料应完整；观感质量应符合要求。
3.图（a）所示生产过程不正常。
理由：链是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施。图（a）中出现了七点链。
图（b）所示生产过程不正常。
理由：连续3点至少有2点接近控制界限。
4.项目监理机构将需归档保存的监理文件资料直接移交城建档案管理机构不妥。
正确做法：项目监理机构在整理监理文件资料后，将完整的监理文件资料提交给建设单位；建设单位在审查无误后，将监理文件资料移交城建档案管理机构归档保存。
正确做法：施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，施工单位盖章后与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
不妥之处二：专业监理工程师审查签认后即交由施工单位实施。
正确做法：总监理工程师应及时组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。
2.参加地基与基础分部工程验收的人员还应包括：勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量负责人。
分部工程验收核查的内容还应包括：质量控制资料应完整；观感质量应符合要求。
3.图（a）所示生产过程不正常。
理由：链是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施。图（a）中出现了七点链。
图（b）所示生产过程不正常。
理由：连续3点至少有2点接近控制界限。
4.项目监理机构将需归档保存的监理文件资料直接移交城建档案管理机构不妥。
正确做法：项目监理机构在整理监理文件资料后，将完整的监理文件资料提交给建设单位；建设单位在审查无误后，将监理文件资料移交城建档案管理机构归档保存。
资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（ ）
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求
答案：D
解析：
详细审查是评定申请人的资质条件、能力和信誉是否满足招标工程的要求，但前附表没有规定的方法和标准不得作为审查依据。
在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（ ）。
A.勘查
B.监理
C.设计
D.运营
B.监理
C.设计
D.运营
答案：C
解析：
考点:投资控制的重点。项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键在于设计。
(2017年真题)关于材料设备采购评标的说法，正确的有（ ）。
A．建设工程项目材料设备采购招标评标，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用
B．最低评标价法也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标
C．材料设备采购评标，只能从评标价法或综合评估法中任选一种方法进行评标，不得将两者结合使用
D．技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的综合评估法进行评标
E．技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用最低投标价法进行评标
B．最低评标价法也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标
C．材料设备采购评标，只能从评标价法或综合评估法中任选一种方法进行评标，不得将两者结合使用
D．技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的综合评估法进行评标
E．技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用最低投标价法进行评标
答案：A,B
解析：
详细评审
这里以最低评标价法为例。
评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表，价格调整因素包括交货期、付款条件等
（1）评标总价的计算方法
计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。以投标人提供的是国内货物为例，评标总价的计算方法如下：
评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用
（2）价格调整因素
除考虑投标人的报价之外，评标委员会要按照招标文件的规定选定价格调整因素并提出量化方法，列举如下：
1）运输费、保险费及其他辅助服务的费用
2）投标文件申报的交货期
黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
提前交货不考虑降低评标价，因为提前交货并不能使工程获得收益，还可能增加仓储和保护费用。
3）付款条件的偏差
如果投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按招标文件中规定的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。
4）材料性能
高于标准的，不考虑降低评标价；低于标准性能的（假设为 100%），每低一个百分点，投标价将增加招标文件中规定的调整金额。
这里以最低评标价法为例。
评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表，价格调整因素包括交货期、付款条件等
（1）评标总价的计算方法
计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。以投标人提供的是国内货物为例，评标总价的计算方法如下：
评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用
（2）价格调整因素
除考虑投标人的报价之外，评标委员会要按照招标文件的规定选定价格调整因素并提出量化方法，列举如下：
1）运输费、保险费及其他辅助服务的费用
2）投标文件申报的交货期
黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
提前交货不考虑降低评标价，因为提前交货并不能使工程获得收益，还可能增加仓储和保护费用。
3）付款条件的偏差
如果投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按招标文件中规定的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。
4）材料性能
高于标准的，不考虑降低评标价；低于标准性能的（假设为 100%），每低一个百分点，投标价将增加招标文件中规定的调整金额。
下列对承包人违约的处理，正确的是（）。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知
B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同
C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知
D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知
B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同
C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知
D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知
答案：C
解析：
发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。
下列城市轨道交通建设工程竣工验收的内容和程序中，说法正确的是（ ）。
A.施工单位应在竣工验收合格15日后，签订工程质量保修书
B.建设单位应在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案
C.施工单位汇报试运行情况
D.建设单位代表进行专项验收工作总结
B.建设单位应在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案
C.施工单位汇报试运行情况
D.建设单位代表进行专项验收工作总结
答案：B
解析：
本题考查的是竣工验收。选项A，应在竣工验收合格后，没有15日限制；选项C，建设单位汇报试运行情况；选项D，相关部门代表进行专项验收工作总结。
（2015年真题）根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖，变卖抵押财产所得价款，债权人 受偿的原则有（ ）。
A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿
B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿
B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿
D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿
E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿
答案：A,C,D,E
解析：
同一财产设定多重抵押的处理： （1）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；
（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿； （3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿； （3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括()
A、文件名称
B、文件摘要信息
C、文件的签发人
D、文件的发放单位
E、收文日期
B、文件摘要信息
C、文件的签发人
D、文件的发放单位
E、收文日期
答案：A,B,D,E
解析：
项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括：文件名称、文件摘要信息、文件的发放单位、文件编号以及收文日期，必要时应注明接收文件的具体时间，最后由项目监理部负责收文人员签字。
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第4篇
某甲级监理公司通过投标承担了某高速公路的一个监理合同段的施工全过程的监理工作,并与业主签订了监理委托合同,该监理公司任命了总监理工程师,并按以下监理实施程序开展了工作：（一）建立项目监理机构1确定了本监理项目的质量控制目标为项目监理机构工作的目标。2确定监理工作范围和内容：包括设计阶段和施工阶段。3进行项目监理机构的组织结构设计。4由总监代表组织专业监理工程师编制了工程监理规划。（二）制定监理实施细则1各专业监理工程师仅以监理规划为依据编制了监理实施细则。2总监代表批准了监理实施细则。3监理实施细则仅包括了监理工作的流程、监理工作的方法及措施。（三）规范化地开展监理工作（四）参与交、竣工验收,签署监理意见（五）向建设单位提交工程竣工档案资料（六）进行监理工作总结
【问题】1、请指出在建立项目监理机构的过程中确定工作目标、工作内容和制定监理规划三项工作的不妥做法,并写出正确的做法。
【问题】1、请指出在建立项目监理机构的过程中确定工作目标、工作内容和制定监理规划三项工作的不妥做法,并写出正确的做法。
答案：
解析：
1、（1）仅确定质量控制目标不妥,应制定质量、进度、投资三大控制目标。（2）监理工作范围和内容不妥,应只包括施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段的监理工作。（3）监理代表组织编制监理规划不妥,应由总监理工程师组织编制。
下列选项中，属于办理工程质量监督手续时需要提供的材料的有()。
A.中标通知书
B.招标文件
C.监理合同
D.施工组织设计
E.监理大纲
B.招标文件
C.监理合同
D.施工组织设计
E.监理大纲
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P11-13
办理质量监督注册手续时需提供下列资料:
(1) 施工图设计文件审查报告和批准书;
(2) 中标通知书和施工、监理合同;
(3) 建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;
(4) 施工组织设计和监理规划(监理实施细则) ;
(5) 其他需要的文件资料。
办理质量监督注册手续时需提供下列资料:
(1) 施工图设计文件审查报告和批准书;
(2) 中标通知书和施工、监理合同;
(3) 建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成;
(4) 施工组织设计和监理规划(监理实施细则) ;
(5) 其他需要的文件资料。
如果监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应与承包单位承担（ ）责任。
A.连带
B.法律
C.赔偿
D.连带赔偿
B.法律
C.赔偿
D.连带赔偿
答案：D
解析：
本题考查的是工程监理单位的质量责任。如果监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应与承包单位承担连带赔偿责任。
某公路工程的建设单位通过公开招标的方式，将土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。同时，委托某监理单位实施施工监理。在该工程施工过程中发生了如下事件：事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为大型支架的拆除工程危险性较大，要求甲施工单位编制支架拆除工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，项目总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员，遂即将方案报送总监理工程师签认。事件2：土建工程开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报送的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失控，随即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”要求整改。在巡视时发现乙施工单位安装的某监控设备存在严重质量隐患，随即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求停工整改。事件4：建设单位采购的钢材在监理工程师见证下进行了取样送检，经有资质的检测单位检测，钢材力学性能合格，监理工程师同意进场使用，但在使用中发现，钢材焊接质量不合格。经进一步对钢材进行检验，最终确认该批钢筋焊接质量不符合要求。事件5：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
【问题】4.事件3中乙施工单位整改完毕后项目监理机构应进行哪些工作？
【问题】4.事件3中乙施工单位整改完毕后项目监理机构应进行哪些工作？
答案：
解析：
4.项目监理机构应重新进行复查验收，符合规定要求后，总（或驻地）监理工程师应及时签发“工程复工指令”；重新进行复查验收，不符合规定要求的，责令乙施工单位继续整改。
某工程下部为钢筋混凝土基础，上部为设备安装。业主分别与土建、设备安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的施工进度计划，且进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏差过大，无法安装设备，须返工处理。设备安装工作因基础返工而受到影响，设备安装单位提出索赔要求。
【问题】2.由于设备预埋螺栓位置偏差过大无法正常施工而造成的损失，设备安装单位能否直接向土建施工单位提出索赔要求？为什么？
【问题】2.由于设备预埋螺栓位置偏差过大无法正常施工而造成的损失，设备安装单位能否直接向土建施工单位提出索赔要求？为什么？
答案：
解析：
2.设备安装单位不能直接向土建施工单位提出索赔要求。虽然设备安装单位所遭受的损害是由于土建施工单位施工质量问题引起的，但由于设备安装单位与土建施工单位之间没有合同关系，因此不能直接向土建施工单位索赔。
(2016年真题)某采用最低评标价法评标的项目，其评标价比较如下：
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（ ）万元。
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（ ）万元。
A.3200和3200
B.3360和3200
C.3350和3500
D.3370和3400
B.3360和3200
C.3350和3500
D.3370和3400
答案：C
解析：
本题考查的是最低评标价法。选评标价最低的投标人，但签订合同时仍以投标价签约。
某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
答案：A
解析：
考点:合同履行涉及的几个时间期限。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。修复费用以缺陷原因的责任划分，经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。设计错误属于发包人应承担的责任，修复费用由发包人承担。
根据《建设工程监理规范》，结合工程项目特点制定的监理工作程序中，应明确()
A、工作流程
B、控制要点
C、工作方法
D、工作内容
B、控制要点
C、工作方法
D、工作内容
答案：D
解析：
<建设工程监理规范》5.1.3规定，制定监理工作程序应结合工程项目的特点，注重监理工作的效果。监理工作程序中应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第5篇
关于工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件的步骤的说法，错误的是（ ）。
A.应事先检查设计文件及附件的完整性、合规性
B.及时与相关政府部门联系，根据审批意见进行反馈和督促承包单位予以完善
C.需要了解政府设计文件审批程序、报审条件及所需提供的资料等信息，以做好充分准备
D.提前向相关部门进行咨询，获得相关部门咨询意见，以提高设计文件质量
B.及时与相关政府部门联系，根据审批意见进行反馈和督促承包单位予以完善
C.需要了解政府设计文件审批程序、报审条件及所需提供的资料等信息，以做好充分准备
D.提前向相关部门进行咨询，获得相关部门咨询意见，以提高设计文件质量
答案：B
解析：
本题考核的是协助建设单位报审有关工程设计文件的内容。工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，第一，需要了解设计文件政府审批程序、报审条件及所需提供的资料等信息，以做好充分准备；第二，提前向相关部门进行咨询，获得相关部门咨询意见，以提高设计文件质量；第三，应事先检查设计文件及附件的完整性、合规性；第四，及时与相关政府部门联系，根据审批意见进行反馈和督促设计单位予以完善。
采用公开招标的某高速公路,在评标时发现有以下问题：①有两家投标单位企业法人经营执照和企业等级证书均不符资格要求。②有三个投标人交来现金450万元。其中一人交投标定金150万元,一人交投标押金150万元,一人交投标金150万元。③有两个投标人工程量清单中“一人单价与数量相乘不等于清单中该项金额”,一人合价累加后的总价与清单总价不符。④各投标人的报价均高出标底价有效范围10%以上。⑤有一份标书在截止时间后开标结束前送达。⑥有一个投标人未派代表参加现场考察,一人未参加答题。
【问题】简析上述反映存在什么问题?怎样处理?
【问题】简析上述反映存在什么问题?怎样处理?
答案：
解析：
①资格应在投标准备阶段资格预审时确定,只有资格合格的才能获“投标邀请书”。应拒收无投标邀请书的。②投标人应提交投标保证书“投标银行保函”,不是“定金”、“押金”、“保证金”。不合规定无效。③其一投标人价格以单价修正总价（除非单价小数点有明显错误,则修正方法相反。）。另一投标人以合价累加后的正确计算为准。投标书仍有效。④投标单位应审查编制的标底。⑤超过了规定的投标截止时间,应据收,为无效投标书。⑥现场考察在招标文件中未作为投标有效的必要条件,答题同样如此。投标书有效。
监理单位对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（ ）。
A、相关服务阶段投资控制的工作
B、施工阶段投资控制的工作
C、投资控制的经济措施
D、工程保修阶段投资控制的工作
B、施工阶段投资控制的工作
C、投资控制的经济措施
D、工程保修阶段投资控制的工作
答案：D
解析：
本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。按照新“监理规范”的有关规定，监理单位受约可以参与勘察、设计、保修等阶段投资控制的相关工作；监理单位在工程保修阶段投资控制的主要工作包括：（1）对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行检査和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认；（2）工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。题干所指，选项A，没有错误；选项D，最为准确。至于选项B、C，不符合题意。参见教材P8～9。
某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
答案：C
解析：
2020版教材P96-97
本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道。
本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道。
按项目投资形成资产的性质分类，项目投资可分为（ ）。
A．固定资产投资和流动资产投资
B．净投资和折旧再投资
C．积极投资和消极投资
D．直接投资和间接投资
B．净投资和折旧再投资
C．积极投资和消极投资
D．直接投资和间接投资
答案：A
解析：
按项目投资形成资产的性质分类，项目投资可分为固定资产投资和流动资产投资
采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有（ ）。
A.安全文明施工费
B.其他项目费
C.规费
D.税金
E.风险费用
B.其他项目费
C.规费
D.税金
E.风险费用
答案：A,C,D
解析：
考点: “工程量清单计价的方法”。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得最为竞争性费用。因此，本题的正确答案为ACD。
质量管理体系文件中的质量手册的编写内容不包括（ ）。
A.管理承诺
B.管理职责
C.资源管理
D.人员管理
B.管理职责
C.资源管理
D.人员管理
答案：D
解析：
考点: “质量管理体系文件的编制内容”。质量手册要按照“编写要做的，做到所写的”的原则进行编写。根据标准的要求，质量手册应编写的内容有：质量于册说明、管理承诺、文件化体系要求、管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进等内容。因此，本题的正确答案为D。
在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供（ ）等工程前期的初步性基础资料。
A.项目概况
B.功能要求
C.工程造价
D.工程量清单
E.具体量化的工作量
B.功能要求
C.工程造价
D.工程量清单
E.具体量化的工作量
答案：A,B
解析：
2020版教材P25-26
在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依颇投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。
在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依颇投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第6篇
下列导致承包人损失的情形中，承包人既可要求延长工期，又可索赔费用的有（ ）。
A、设计文件有缺陷
B、由于业主原因造成临时停工
C、发包人未能按时提供现场
D、特殊恶劣气候造成工程暂停
E、额外的样本与试验
B、由于业主原因造成临时停工
C、发包人未能按时提供现场
D、特殊恶劣气候造成工程暂停
E、额外的样本与试验
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是索赔的主要类型。凡纯属发包人方面的原因造成拖期，不仅应给承包人延长工期，还应给予费用补偿。选项
D、E只能获得工期补偿。参见教材P134。
D、E只能获得工期补偿。参见教材P134。
(2015年真题)2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（ ）。
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万元的债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万元的债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
答案：D
解析：
债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
（ ）具体负责监理活动的操作实施。
A.决策层
B.协调层
C.执行层
D.操作层
B.协调层
C.执行层
D.操作层
答案：D
解析：
考点:“项目监理机构设立的步骤”。项目监理机构中的三个层次：①决策层。主要是指总监理工程师、总监理工程师代表，根据建设工程监理合同的要求和监理活动内容进行科学化、程序化决策与管理；②中间控制层(协调层和执行层)。由各专业监理工程师组成，具体负责监理规划的落实，监理目标控制及合同实施的管理；③操作层。主要由监理员组成，具体负责监理活动的操作实施。管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理难度也越大。为使组织结构能高效运行，必须确定合理的管理跨度。项目监理机构中管理跨度的确定应考虑监理人员的素质、管理活动的复杂性和相似性、监理业务的标准化程度、各规章制度的建立健全情况、建设工程的集中或分散情况等。因此，本题的正确答案为D。
背景：
某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后，由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下：
（1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；
（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施；
（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划；
（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议；
（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。
在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。
项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装单位分包。
甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。
问题：
1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处。写出正确做法。
2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并写出正确做法。
3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做法。该费用损失应由谁承担？
问题解析：
本案例考核监理工程师对总监理工程师职责、关于工程变更费用确定的规定、对法律法规关于工程分包管理规定、对费用索赔处理规定的掌握程度
某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后，由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下：
（1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；
（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施；
（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划；
（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议；
（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。
在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。
项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装单位分包。
甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。
问题：
1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处。写出正确做法。
2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并写出正确做法。
3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做法。该费用损失应由谁承担？
问题解析：
本案例考核监理工程师对总监理工程师职责、关于工程变更费用确定的规定、对法律法规关于工程分包管理规定、对费用索赔处理规定的掌握程度
答案：
解析：
1.（1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作是妥当的；
（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施不妥。正确做法：重新调整施工组织设计应先经总监理工程师审核、签认；
（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划不妥。正确做法：应由总监理工程师负责主持修订监理规划；
（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议不妥。正确做法：应由总监理工程师负责处理合同争议；
（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料不妥。正确做法：应由总监理工程师负责主持整理工程监理资料。
2.项目监理机构决定以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算价格的做法不妥。
正确做法：项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款依据，变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议为依据。
3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见不正确。理由：依据法律、法规规定项目监理机构有工程分包单位的否决权。
程序：专业监理工程师应审查总承包单位报送的乙安装分包单位资格报审表和分包单位的有关资料；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。
4.由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请不妥。
正确做法：由甲安装分包单位向总承包单位提出，再由总承包单位向项目监理机构提出。由于建设单位要求设计单位进行设计变更，所以费用损失应由建设单位承担。
（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施不妥。正确做法：重新调整施工组织设计应先经总监理工程师审核、签认；
（3）由总监理工程师代表主持修订监理规划不妥。正确做法：应由总监理工程师负责主持修订监理规划；
（4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议不妥。正确做法：应由总监理工程师负责处理合同争议；
（5）安排一名监理员主持整理工程监理资料不妥。正确做法：应由总监理工程师负责主持整理工程监理资料。
2.项目监理机构决定以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算价格的做法不妥。
正确做法：项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款依据，变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议为依据。
3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见不正确。理由：依据法律、法规规定项目监理机构有工程分包单位的否决权。
程序：专业监理工程师应审查总承包单位报送的乙安装分包单位资格报审表和分包单位的有关资料；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。
4.由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请不妥。
正确做法：由甲安装分包单位向总承包单位提出，再由总承包单位向项目监理机构提出。由于建设单位要求设计单位进行设计变更，所以费用损失应由建设单位承担。
下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是( )。
A. 工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作
B. 工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期
C. 工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作
D. 非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作
A. 工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作
B. 工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期
C. 工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作
D. 非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作
答案：C
解析：
由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()
A、发包人拆除不合格设备
B、发包人负责更换
C、发包人重新安装
D、合同工期不予顺延
B、发包人负责更换
C、发包人重新安装
D、合同工期不予顺延
答案：B
解析：
由发包人采购承包人安装的设备，因设备质量问题需要更换的，发包人负责更换。
(2017年真题)关于平行承包模式下建设单位委托多家监理单位实施监理的说法，正确的有（ ）。
A.监理单位之间的配合需建设单位协调
B.监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理
C.建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调
D.各家监理单位各负其责
E.建设单位合同管理工作较为容易
B.监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理
C.建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调
D.各家监理单位各负其责
E.建设单位合同管理工作较为容易
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是建设工程监理委托方式。
在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第21天和第26天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第35天，则工作N的总时差和自由时差分别为( )天。
A、3和1
B、3和2
C、5和1
D、5和2
B、3和2
C、5和1
D、5和2
答案：D
解析：
工作N的总时差 = 最迟开始时间-最早开始时间
= 26-21=5天
自由时差 = min{紧后工作最早开始时间
-工作N的最早完成时间}
=min{[32-(21+9)],[35-(21+9)]}
=min{ 2,5 }=2天
= 26-21=5天
自由时差 = min{紧后工作最早开始时间
-工作N的最早完成时间}
=min{[32-(21+9)],[35-(21+9)]}
=min{ 2,5 }=2天
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第7篇
依据委托监理合同示范文本的规定，正常监理酬金由()等构成。
A、直接成本
B、公司管理成本
C、间接成本
D、税金
E、利润
B、公司管理成本
C、间接成本
D、税金
E、利润
答案：A,C,D,E
解析：
正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。
重大质量事故是指满足（ ）条件之一的质量事故。
A.造成10人以上30人以下死亡
B.造成10人以上50人以下重伤
C.直接经济损失5000万元以上1亿元以下直接经济损失
D.造成3人以下死亡
E.造成50人以上100人以下重伤
B.造成10人以上50人以下重伤
C.直接经济损失5000万元以上1亿元以下直接经济损失
D.造成3人以下死亡
E.造成50人以上100人以下重伤
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。www.niutk.com
某双代号网络图计划如下图所示，图中错误的有( )。
A.多个起点节点
B.存在循环回路
C.多个终点节点
D.节点编号有误
E.工作代号重复
B.存在循环回路
C.多个终点节点
D.节点编号有误
E.工作代号重复
答案：A,C,D
解析：
2020教材P37-43
选项A，节点1和节点3均为起点节点；
选项C，节点6和节点8均为终点节点；
选项D，工作3-2，7-6属于节点编号有误，网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复，并应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。
选项A，节点1和节点3均为起点节点；
选项C，节点6和节点8均为终点节点；
选项D，工作3-2，7-6属于节点编号有误，网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复，并应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。
某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15 日
C.5月25日
D.5月28日
B.5月15 日
C.5月25日
D.5月28日
答案：A
解析：
本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
下列说法正确的是:( )。A第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行 B第一次工
下列说法正确的是：（ ）。
Ａ第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
Ｂ第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
Ｃ监理例会应定期召开，每月举行一次
Ｄ专业性监理会议由总监理工程师主持
Ｅ专业性监理会议由专业监理工程师主持
正确答案：AE
赢得值法的评价指标有（ ）
A.投资偏差
B.进度偏差
C.投资绩效指数
D.进度绩效指数
E.投资偏差率
B.进度偏差
C.投资绩效指数
D.进度绩效指数
E.投资偏差率
答案：A,B,C,D
解析：
赢得值法的四个评价指标包括：投资偏差、进度偏差、投资绩效指数、进度绩效指数。.@##
在下列描述中，关于建筑工程合同特征的说法错误的是()。
A.建设工程合同的主体一般是法人
B.发包人必须是经过批准进行工程项目建设的法人
C.承包人必须具备法人资格
D.资质等级低的单位不能越级承包工程
B.发包人必须是经过批准进行工程项目建设的法人
C.承包人必须具备法人资格
D.资质等级低的单位不能越级承包工程
答案：B
解析：
考点:建设工程合同的特征。选项B的正确说法是“发包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人，必须有国家批准建设项目，落实的投资计划，并且应当具备相应的协调能力。”@##
材料、通用型设备采购招标，划分采购包主要考虑的因素有（ ）。
A.有利于投标竞争
B.工程进度与供货时间的关系
C.市场供应情况
D.资金计划
E.售后服务
B.工程进度与供货时间的关系
C.市场供应情况
D.资金计划
E.售后服务
答案：A,B,C,D
解析：
考点:材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分采购包主要考虑的因素：有利于投标竞争；工程进度与供货时间的关系；市场供应情况；资金计划。
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第8篇
在财务现金流量表中，作为现金流出的有（ ）。
A.借款本金偿还
B.回收流动资金
C.借款利息支付
D.固定资产余值回收
E.产品销售收入
B.回收流动资金
C.借款利息支付
D.固定资产余值回收
E.产品销售收入
答案：A,C
解析：
投资各方财务现金流量表从投资者角度出发，以项目投资者的出资额为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算投资各方财务内部收益率。
根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有（ ）。
A.施工作业的时间安排
B.各施工阶段安排的施工人员
C.各阶段准备投入的人员和设备数量
D.分包商施工各阶段的安排计划
E.指定分包商施工各阶段的安排计划
B.各施工阶段安排的施工人员
C.各阶段准备投入的人员和设备数量
D.分包商施工各阶段的安排计划
E.指定分包商施工各阶段的安排计划
答案：C,D,E
解析：
承包商提交的施工进度计划的内容包括：①实施工程的进度计划；②每个指定分包商施工各阶段的安排；③合同中规定的重要检查、检验的次序和时间；④保证计划实施的说明文件，包括：承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述、各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。
监理单位是从（ ）的角度出发对工程进行质量控制。
A．建设工程生产者
B．社会公众
C．业主或建设工程需求者
D．项目的贷款方
正确答案：C
监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是( )。
A．审核安装单位的试运行方案 B．检查安装单位的试运行结果
C．核查安装单位的试运行条件 D．监督安装单位的试运行步骤和内容
正确答案：D
在我国建设投资的构成中，下列不属于建设单位经费的是（ ）。
A.工程监理费
B.业务招待费
C.工程招标费
D.竣工验收费
B.业务招待费
C.工程招标费
D.竣工验收费
答案：A
解析：
2020版教材P31-35
建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。选项BCD均属于建设单位经费。建设单位经费属于建设单位管理费，选项A，工程监理费同建设单位管理费并列属于与项目建设有关的其他费用。
建设单位经费：包括工作人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、生产人员招募费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量监督检测费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费、后评估等费用。选项BCD均属于建设单位经费。建设单位经费属于建设单位管理费，选项A，工程监理费同建设单位管理费并列属于与项目建设有关的其他费用。
工程监理企业经营活动准则中，企业经营理念、经营责任和经营文化的集中体现是（ ）。
A.守法
B.诚信
C.公平
D.科学
B.诚信
C.公平
D.科学
答案：B
解析：
考点:工程监理企业经营活动准则。诚信是企业经营理念、经营责任和经营文化的集中体现。
能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。
A.合同当事人违约
B.气侯条件
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.物价正常波动
B.气侯条件
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.物价正常波动
答案：A,C,D
解析：
知识点:合同法律关系。能够引起合同法律关系的产生、变更与灭失的包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项CD行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。2020版教材P9。
监理员需要有（）学历，并经过监理业务培训。
A.高中
B.大专
C.本科
D.中专及以上
B.大专
C.本科
D.中专及以上
答案：D
解析：
2020版教材P53
监理员是指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。监理员需要有中专及以上学历，并经过监理业务培训。
监理员是指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。监理员需要有中专及以上学历，并经过监理业务培训。
2021监理工程师考试真题精选及答案9篇 第9篇
对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。
A.7
B.14
C.24
D.28
B.14
C.24
D.28
答案：D
解析：
2020版教材P158-161
业主应在收到有关报表和证明文件后的28 天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。
业主应在收到有关报表和证明文件后的28 天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。
关于质量管理体系内审、外审的说法，正确的有（ ）。
A.内部审核的范围一般比外部审核的范围小
B.外部审核的范围一般比内部审核的范围小
C.内部审核是质量管理体系的审核，外部审核是质量保证能力的审核
D.内部审核是质量保证体系的审核，外部审核是质量管理能力的审核
E.外部审核一般是由建设单位或第三方组织审核员进行审核
B.外部审核的范围一般比内部审核的范围小
C.内部审核是质量管理体系的审核，外部审核是质量保证能力的审核
D.内部审核是质量保证体系的审核，外部审核是质量管理能力的审核
E.外部审核一般是由建设单位或第三方组织审核员进行审核
答案：B,C,E
解析：
外部审核的范围一般比内部审核的范围小。内部审核是对质量管理体系的审核，保证其有效运行；外部审核是对对质量保证能力的审核。
依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（ ）。
A.免于清偿
B.由债务人清偿
C.由债权人和债务人按比例分担
D.第三人清偿
B.由债务人清偿
C.由债权人和债务人按比例分担
D.第三人清偿
答案：B
解析：
2020版教材P13-16
本题考核的是抵押权的实现。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
本题考核的是抵押权的实现。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
在建设工程进度计划实施中， 进度监测的系统过程包括以下工作内容： ①实际进度与计划进度的比较； ②收集实际进度数据； ③数据整理、 统计、 分析； ④建立进度数据采集系统； ⑤进入进度调整系统。 其正确的顺序是（）。
A.1～3～4～2～5
B.4～3～2～1～5
C.4～2～3～1～5
D.2～4～3～1～5
B.4～3～2～1～5
C.4～2～3～1～5
D.2～4～3～1～5
答案：C
解析：
计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（ ）。
A.客观估计时间
B.最可能估计时间
C.乐观估计时间
D.悲观估计时间
B.最可能估计时间
C.乐观估计时间
D.悲观估计时间
答案：A
解析：
本题考查的是计划评审技术（PERT）。所谓工作历时的三点估算法，就是在项目已有勘查、观测、试验资料基础上，参照过去实践经验，客观地估计出下列三种情况下的可能完成时间：（1）乐观估计时间；（2）悲观估计时间；（3）最可能估计时间。
某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7.8％，每季度计息1次，则（）。
A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率
B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率
C.甲乙两银行实际利率相同
D.假设基准收益率为10‰甲乙两银行的实际利率不可比
B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率
C.甲乙两银行实际利率相同
D.假设基准收益率为10‰甲乙两银行的实际利率不可比
答案：A
解析：
2020教材P68-75
乙银行年实际利率=[1+(7.8％／4)]4-1=8.03％。i甲
乙银行年实际利率=[1+(7.8％／4)]4-1=8.03％。i甲
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.15
B.20
C.30
D.60
B.20
C.30
D.60
答案：A
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是《招标投标法》主要内容。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
本题考查的是《招标投标法》主要内容。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（ ）。
A.法人应在政府主管部门门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产
答案：C
解析：
法人不是人，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以其 全部财产独立承担民事责任。 子公司具有独立法人资格；分公司不具备独立法人资格；不具备法人资格的分支机构签订合同的，合同的责任 必须由法人来承担。 【成立的条件】法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法 律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名 义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善 意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法 人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
上一篇：监理工程师考试答案9辑
热门文章
