监理工程师考试真题精选及答案6卷
发布时间：2021-07-12
监理工程师考试真题精选及答案6卷 第1卷
施工进度控制工作细则是由监理工程师编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件，其主要内容包括()。
A.施工进度控制的主要工作内容
B.进度控制人员的职责分工
C.工程进度款的支付时间与方式
D.业主提供施工条件的进度协调程序
E.施工进度控制目标实现的风险分析
B.进度控制人员的职责分工
C.工程进度款的支付时间与方式
D.业主提供施工条件的进度协调程序
E.施工进度控制目标实现的风险分析
答案：A,B,E
解析：
考点:建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则主要包括：(1)施工进度控制目标分解图；(2)施工进度控制的主要工作内容和深度；(3)进度控制人员的职责分工；(4)与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；(5)进度控制的方法(包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等)；(6)进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等)；(7)施工进度控制目标实现的风险分析；(8)尚待解决的有关问题。
下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（ ）。
A.地下埋藏文物的保护、处理
B.合同签订时遗漏条款、表达失当
C.竣工场地条件不能及时提供
D.特殊材料及新材料的不合理使用
B.合同签订时遗漏条款、表达失当
C.竣工场地条件不能及时提供
D.特殊材料及新材料的不合理使用
答案：C
解析：
考点: “影响工程进度的业主因素”。影响工程进度的业主因素有；业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提堡或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。所以，选项C符合题意。选项A属于施工技术因素。选项B属于组织管理因素。选项D属于材料、设备因素。因此，本题的正确答案为C。@##
某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6．5万美元，外贸手续费率为1．5%。美元兑人民币的汇率为6．85。则该进口设备的到岸价为（ ）万元人民币。
A.143
B.50
C.1483．03
D.1505．27
B.50
C.1483．03
D.1505．27
答案：C
解析：
本题考查重点是“进口设备到岸价的构成”。进口设备到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费；货价=离岸价(FOB价)×人民币外汇牌价。所以，本题中，进口设备到岸价=(200+10+6.5)×6.85=148303(万元)。因此，本题的正确答案为C。
其他项目费中的暂列金额由（）根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由（）掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。
A.建设单位；建设单位
B.建设单位；设计单位
C.建设单位；监理单位
D.建设单位；施工单位
B.建设单位；设计单位
C.建设单位；监理单位
D.建设单位；施工单位
答案：A
解析：
2020版教材P19-23
暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算。施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位
暂列金额由建设单位根据工程特点，按有关计价规定估算。施工过程中由建设单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位
建设工程实施过程中采用BIM技术的目标有（ ）。
A.实现建设工程可视化展示
B.提升建设工程项目管理质量
C.加强建设工程全过程管理
D.控制建设工程造价
E.缩短建设工程施工周期
B.提升建设工程项目管理质量
C.加强建设工程全过程管理
D.控制建设工程造价
E.缩短建设工程施工周期
答案：A,B,D,E
解析：
考点:信息管理。建设工程监理过程中应用BIM技术期望实现如下目标：(1)可视化展示；(2)提高工程设计和项目管理质量；(3)控制工程造价；(4)缩短工程施工周期。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（ ）填写。
A、建设单位
B、监理单位
C、施工单位
D、设计单位
B、监理单位
C、施工单位
D、设计单位
答案：A
解析：
考点:单位工程质量验收。综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写。参见教材P155。
施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
答案：A
解析：
2020版教材P108-110
承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。如果监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，仍由发包人承担。
承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。如果监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，仍由发包人承担。
监理工程师考试真题精选及答案6卷 第2卷
关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（ ）。
A：价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本
B：价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本
C：价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法
D：价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法
B：价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本
C：价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法
D：价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法
答案：C
解析：
本题考查的是价值工程方法。价值工程是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。参见教材P54。
对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。
A.1
B.2
C.3
D.5
B.2
C.3
D.5
答案：D
解析：
招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
某水库工程，主要施工内容包括大坝、水闸等。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工承包合同。合同总金额15000万元。承包人经项目法人同意，将砂石料生产分包给了一家具有相应资质的单位，分包合同金额3000万元。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件：
事件1：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。
事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。
事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。
事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。
事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺.、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【问题】
1.请指出事件1?事件5的不妥之处，并说明理由。
2.根据事件5,请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额，并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件：
事件1：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。
事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。
事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。
事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。
事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺.、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【问题】
1.请指出事件1?事件5的不妥之处，并说明理由。
2.根据事件5,请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额，并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。
答案：
解析：
问题1：
不妥之处：
事件1中，承包人拟将大坝进行分包不妥。理由：承包人应当自行完成建设工程主体结构的施工。
事件2中，承包人认为分包单位造成的安全事故与承包人无关不妥。理由：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
事件3中，承包人应急救援预案不包括分包工程部分不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
事件4中，承包人未为分包单位人员购买意外伤害险不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
事件5中，承包人要求分包单位计提企业安全生产费用不妥。理由：总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
问题2：
2%计提，计提企业安全生产费用为：300万元。
可用计提的企业安全生产费支付事项还包括： ①配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；②配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；③安全生产宣传、教育、培训支出；④安全设施及特种设备检测检验支出。
不妥之处：
事件1中，承包人拟将大坝进行分包不妥。理由：承包人应当自行完成建设工程主体结构的施工。
事件2中，承包人认为分包单位造成的安全事故与承包人无关不妥。理由：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
事件3中，承包人应急救援预案不包括分包工程部分不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
事件4中，承包人未为分包单位人员购买意外伤害险不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
事件5中，承包人要求分包单位计提企业安全生产费用不妥。理由：总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
问题2：
2%计提，计提企业安全生产费用为：300万元。
可用计提的企业安全生产费支付事项还包括： ①配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；②配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；③安全生产宣传、教育、培训支出；④安全设施及特种设备检测检验支出。
施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时( )。
A. 签发监理通知 B. 签发工程暂停令
C. 通知建设单位 D. 报告政府主管部门
正确答案：A
某公路工程项目施工承包签约合同价为6500万元，工期18个月，承包合同规定：
1.发包人在开工前7天应向承包人支付签约合同价10%的开工预付款。
2.开工预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3.工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的3% ，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。
5.新增工程按现行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832）及《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830）的规定计算建筑安装工程费，以此建筑安装工程费为新增工程的单价，措施费中的施工辅助费费率为5%，其余措施费综合费率为7%，规费综合费率为35%，企业管理费费率为10%，利润率为7%，税率为9%，设备费及专项费用不计。
在施工过程中，发生了以下事件：
（1）工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。
（2）在工程进度至第8个月时，承包人按计划进度完成了500万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项浆砌片石挡土墙工程。经监理人计量后的该工作工程量为460m2，经发包人批准的单价为352元/m2
（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报600万元。经监理人计量。其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为680m3 （原清单工程数量为500m3 ，单价1200元/m3）。
问题：
1.计算该项目的工程开工预付款。
2.列式计算现浇混凝土挡土墙的单价。
3.列式计算第8个月的应付工程款。
4.列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。）
1.发包人在开工前7天应向承包人支付签约合同价10%的开工预付款。
2.开工预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3.工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的3% ，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4.当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。
5.新增工程按现行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832）及《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830）的规定计算建筑安装工程费，以此建筑安装工程费为新增工程的单价，措施费中的施工辅助费费率为5%，其余措施费综合费率为7%，规费综合费率为35%，企业管理费费率为10%，利润率为7%，税率为9%，设备费及专项费用不计。
在施工过程中，发生了以下事件：
（1）工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。
（2）在工程进度至第8个月时，承包人按计划进度完成了500万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项浆砌片石挡土墙工程。经监理人计量后的该工作工程量为460m2，经发包人批准的单价为352元/m2
（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报600万元。经监理人计量。其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为680m3 （原清单工程数量为500m3 ，单价1200元/m3）。
问题：
1.计算该项目的工程开工预付款。
2.列式计算现浇混凝土挡土墙的单价。
3.列式计算第8个月的应付工程款。
4.列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。）
答案：
解析：
问题1：
工程预付款：6500×10%=650（万元）
问题2：
工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行《公路工程预算定额》（JTG/T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元） ，定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。
直接费：120+310+240=670（元/m3）
定额直接费：150+300+260=710（元/m3）
措施费：710×0.05+410×0.07 =64.20（元/m3）
企业管理费：710×0.1=71（元/m3）
规费：（120+40）×0.35=56（元/m3）
利润：（710+64.2+71）×0.07=59.16（元/m3）
税金：（670+64.2+71+56+59.16）×0.09=82.83（元/m3）
建筑安装工程费（单价）：670+64.2+71+56+59.16+82.83=1003.19（元/m3）
问题3：
增加工作的工程款：460×352=16.19（万元）
第8月应付工程款：（500+16.19）×（1-3%） -650+5=370.70（万元）
问题4：
该分项工程增加工程量后的差价：（680-500×1.1）×1200×（1-0.9）=1.56（万元）
或该分项工程的工程款：[500×1.1×1200+（680-500×1.1）×1200×0.9]=80.04（万元）
承包人结算报告中该分项工程的工程款：680×1200=81.6（万元）
承包人多报的该分项工程的工程款：81.6-80.04=1.56（万元）
第14个月应付工程款：（600-1.56）×（1-3%）=580.49（万元）
工程预付款：6500×10%=650（万元）
问题2：
工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按现行《公路工程预算定额》（JTG/T3832）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元） ，定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。
直接费：120+310+240=670（元/m3）
定额直接费：150+300+260=710（元/m3）
措施费：710×0.05+410×0.07 =64.20（元/m3）
企业管理费：710×0.1=71（元/m3）
规费：（120+40）×0.35=56（元/m3）
利润：（710+64.2+71）×0.07=59.16（元/m3）
税金：（670+64.2+71+56+59.16）×0.09=82.83（元/m3）
建筑安装工程费（单价）：670+64.2+71+56+59.16+82.83=1003.19（元/m3）
问题3：
增加工作的工程款：460×352=16.19（万元）
第8月应付工程款：（500+16.19）×（1-3%） -650+5=370.70（万元）
问题4：
该分项工程增加工程量后的差价：（680-500×1.1）×1200×（1-0.9）=1.56（万元）
或该分项工程的工程款：[500×1.1×1200+（680-500×1.1）×1200×0.9]=80.04（万元）
承包人结算报告中该分项工程的工程款：680×1200=81.6（万元）
承包人多报的该分项工程的工程款：81.6-80.04=1.56（万元）
第14个月应付工程款：（600-1.56）×（1-3%）=580.49（万元）
对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这种情况下可采用的质量事故处理方案的辅助决策方法是（）。
A.试验验证
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较
B.定期观测
C.专家论证
D.方案比较
答案：C
解析：
2020教材P190-196
对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时可提请专家论证。
对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时可提请专家论证。
施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
答案：A,C,D,E
解析：
考点:担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
监理工程师考试真题精选及答案6卷 第3卷
某工程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务，拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。
在工程实施过程中，发生如下事件：
事件1：监理单位编制建安工程施工招标文件时，建设单位提出投标人资格必须满足以下要求：
（1）获得过国家级工程质量奖项；
（2）在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记；
（3）拥有国有股份；
（4）取得安全生产许可证。
事件2：建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同后，在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件，造成经济损失（见表2-1）和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保，建安工程施工单位在合同约定的有效期内，向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
事件3：施工过程中，总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺，未向项目监理机构报审。
事件4：在施工时，装修工程施工单位发现图纸错误，导致装修工程局部无法正常进行，虽然不会影响总工期，但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理、单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
问题：
根据《建设工程监理规范》的规定，写出事件4中项目监理机构处理变更设计和费用索赔的程序。
在工程实施过程中，发生如下事件：
事件1：监理单位编制建安工程施工招标文件时，建设单位提出投标人资格必须满足以下要求：
（1）获得过国家级工程质量奖项；
（2）在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记；
（3）拥有国有股份；
（4）取得安全生产许可证。
事件2：建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同后，在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件，造成经济损失（见表2-1）和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保，建安工程施工单位在合同约定的有效期内，向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
事件3：施工过程中，总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺，未向项目监理机构报审。
事件4：在施工时，装修工程施工单位发现图纸错误，导致装修工程局部无法正常进行，虽然不会影响总工期，但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理、单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
问题：
根据《建设工程监理规范》的规定，写出事件4中项目监理机构处理变更设计和费用索赔的程序。
答案：
解析：
(1)根据《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）的规定，事件4中，项目监理机构处理变更设计的程序如下：
承包单位提出工程变更申请，提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环境保护等内容时，应按规定经有关部门审定。（2分）
(2)根据《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）的规定，事件4中，项目监理机构处理费用索赔的程序如下：
①承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书；（0.5分）
②总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；（0. 5分）
③承包单位在承包合同规定的期限内向项H监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表；（0.5分）
④总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理；（0.5分）
⑤总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商；（0.5分）
⑥总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。（0. 5分）
承包单位提出工程变更申请，提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环境保护等内容时，应按规定经有关部门审定。（2分）
(2)根据《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）的规定，事件4中，项目监理机构处理费用索赔的程序如下：
①承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书；（0.5分）
②总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；（0. 5分）
③承包单位在承包合同规定的期限内向项H监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表；（0.5分）
④总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理；（0.5分）
⑤总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商；（0.5分）
⑥总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。（0. 5分）
下列关于工程项目目标之间关系的表述中，反映统一关系的是（ ）。
A.建设工程的功能和质量要求提高，需要投入较多资金，也会需要较长的建设时间
B.加快进度以缩短工期，会使工程投资增加且会对工程质量产生不利影响
C.降低投资，会迫使工程功能和使用要求降低，影响工程进度的加快
D.缩短工期虽会增加一定的投资，但可以使工程提前投入使用，从而提早发挥投资效益
B.加快进度以缩短工期，会使工程投资增加且会对工程质量产生不利影响
C.降低投资，会迫使工程功能和使用要求降低，影响工程进度的加快
D.缩短工期虽会增加一定的投资，但可以使工程提前投入使用，从而提早发挥投资效益
答案：D
解析：
考点:目标控制。在通常情况下，适当增加投资数量，为采取加快进度的措施提供经济条件，即可加快工程建设进度，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回，建设工程全寿命期经济效益得到提高；适当提高建设工程功能要求和质量标准，虽然会造成一次性投资的增加和建设工期的延长，但能够节约工程项目动用后的运行费和维修费．从而获得更好的投资效益；如果建设工程进度计划制定得既科学又合理，使工程进展具有连续性和均衡性，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价。这些表明，建设工程三大目标之间存在着统一的一面。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
答案：D
解析：
本题考查的是合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担。
某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。
A.87400
B.88900
C.89125
D.89300
B.88900
C.89125
D.89300
答案：C
解析：
本题考查的是工程量偏差。40×（1＋15%）＝46元/m3＜47元/m3。所以结算款为：1500×（1＋15%）×47＋[1900－1500×（1＋15%）]×46＝89125元。
某工程，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：
事件1：建设单位提出如下要求：
①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；
③项目监理机构增加平行检验项目。
问题：
1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。
事件1：建设单位提出如下要求：
①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；
③项目监理机构增加平行检验项目。
问题：
1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。
答案：
解析：
1.事件1中，建设单位所提出要求的不妥之处及正确的做法：
（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。
(2) 不妥之处:施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位;
正确做法:工程款支付申请应报送项目监理机构审核，并
经总监理工程师签字后建设单位才能拨付。
(3) 不妥之处:要求项目监理机构增加平行检验项目。
正确做法:商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。
（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。
(2) 不妥之处:施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位;
正确做法:工程款支付申请应报送项目监理机构审核，并
经总监理工程师签字后建设单位才能拨付。
(3) 不妥之处:要求项目监理机构增加平行检验项目。
正确做法:商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。
施工承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范的规定，应向项目监理机构提交（ ）请求批准。
A、设计变更单
B、技术修改单
C、工程变更单
D、技术核定单
B、技术修改单
C、工程变更单
D、技术核定单
答案：C
解析：
考点:工程变更的控制。工程变更单由提出单位填写，写明工程变更原因、工程变更内容，并附必要的附件，包括：工程变更的依据、详细内容、图纸；对工程造价、工期的影响程度分析，及对功能、安全影响的分析报告。参见教材 P128。
以下属于总监及总监办岗位职责的是（ ）
A.制订监理机构的人员、设施的安全措施并组织落实
B.责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
C.主持编制安全监理计划
D.主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
E.定期组织召开安全例会
B.责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
C.主持编制安全监理计划
D.主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
E.定期组织召开安全例会
答案：A,B,C,D
解析：
1)总监及总监办岗位职责
(1)负责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
(2)负责建立健全安全管理组织机构，组织制定并批准安全监理岗位职责及各项管理 制度。
(3)主持编制安全监理计划。
(4)主持审查施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案和应急 预案。
(5)主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
(6)组织检查施工单位的安全管理人员、特种作业人员资质，以及特种设备投入使用前的 验收手续。
(7)组织安全检査，发现存在安全隐患时,要求施工单位及时整改。
(8)对存在严重隐患的施工单位签发工程停工令，并立即报告建设单位和政府监督部门。
(9)配合政府监督部门对本项目的安全检查及事故调查处理。
(10)制订监理机构的人员、设施的安全措施并组织落实。
(1)负责组织实施安全监理工作,承担安全监理责任,组织“平安工地”考核。
(2)负责建立健全安全管理组织机构，组织制定并批准安全监理岗位职责及各项管理 制度。
(3)主持编制安全监理计划。
(4)主持审查施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案和应急 预案。
(5)主持检查施工单位各项安全管理制度的制定情况，以及施工单位的资质证书和安全 生产许可证符合性。
(6)组织检查施工单位的安全管理人员、特种作业人员资质，以及特种设备投入使用前的 验收手续。
(7)组织安全检査，发现存在安全隐患时,要求施工单位及时整改。
(8)对存在严重隐患的施工单位签发工程停工令，并立即报告建设单位和政府监督部门。
(9)配合政府监督部门对本项目的安全检查及事故调查处理。
(10)制订监理机构的人员、设施的安全措施并组织落实。
监理工程师考试真题精选及答案6卷 第4卷
下列关于我国现阶段建设工程监理特点的表述中，正确的有()
A、服务对象具有单一性
B、属于强制推行的制度
C、实现投资效益最大化
D、具有监督功能
E、市场准入实行双重控制
B、属于强制推行的制度
C、实现投资效益最大化
D、具有监督功能
E、市场准入实行双重控制
答案：A,B,D,E
解析：
选项C属于建设工程监理的作用，选项A、B、D、E属于建设工程监理的特点。
关于施工许可证有效期的说法，正确的有（ ）。
A.自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的，应当申请延期
B.施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月
C.施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月
D.因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告
E.中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验
B.施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月
C.施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月
D.因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告
E.中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是《建筑法》主要内容。选项B错误，施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月；选项E错误，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
某路面工程项目，建设单位与施工单位签订了施工承包合同，合同中规定沥青材料由建设单位指定厂家，施工单位负责采购，厂家负责运输到工地。当第一批沥青运到工地时，发生如下情况：
1.施工单位项目经理认为，沥青生产厂家由建设单位指定，材料进场后，施工单位只需检查出厂合格证明、出厂试验报告、装运数量、装运时间、订货数量等，不需重新进行检验。若沥青材料不合格导致质量问题，应由沥青生产厂家负责。
2.监理工程师认为：每批沥青材料进场后，均应重新进行取样和试验，经检验合格后方可用于工程。
3.建设单位代表认为：本项目工期紧张，施工单位意见可取。同时表示，如果监理工程师坚持要求取样和试验，一旦试验结果证明该批沥青材料合格，所有试验费用和工期延误导致的损失，由监理单位承担。
问题：
请对施工单位项目经理、监理工程师、建设单位代表三方意见分别作出判断，并说明原因。
1.施工单位项目经理认为，沥青生产厂家由建设单位指定，材料进场后，施工单位只需检查出厂合格证明、出厂试验报告、装运数量、装运时间、订货数量等，不需重新进行检验。若沥青材料不合格导致质量问题，应由沥青生产厂家负责。
2.监理工程师认为：每批沥青材料进场后，均应重新进行取样和试验，经检验合格后方可用于工程。
3.建设单位代表认为：本项目工期紧张，施工单位意见可取。同时表示，如果监理工程师坚持要求取样和试验，一旦试验结果证明该批沥青材料合格，所有试验费用和工期延误导致的损失，由监理单位承担。
问题：
请对施工单位项目经理、监理工程师、建设单位代表三方意见分别作出判断，并说明原因。
答案：
解析：
施工单位项目经理的意见是不正确的（2分），监理工程师的意见是正确的（2分），建设单位代表的意见是不正确的（2分）。
原因分析：
（1）《公路工程标准施工招标文件》《公路沥青路面施工技术规范》等明确规定，运到现场的每批沥青除应附有生产厂家的合格证明、出厂试验报告装运数量装运日期、订货数量等之外，还应重新进行取样和试验，且取样和试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的规定。（5 分）
（2）施工单位应于施工开始前28天将拟用的沥青样品和上述证明及试验报告提交监理人批准。（3 分）
（3）沥青生产厂家虽由建设单位指定，但进场沥青材料的质量应由施工单位检验、把关，并承担相应的责任和费用。（3分）
（4）工期紧张，不应成为放弃必要检验、放松质量要求的理由。如果因为必要的材料试验而影响了工期，其损失不应由监理单位来承担。（3 分）
原因分析：
（1）《公路工程标准施工招标文件》《公路沥青路面施工技术规范》等明确规定，运到现场的每批沥青除应附有生产厂家的合格证明、出厂试验报告装运数量装运日期、订货数量等之外，还应重新进行取样和试验，且取样和试验应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的规定。（5 分）
（2）施工单位应于施工开始前28天将拟用的沥青样品和上述证明及试验报告提交监理人批准。（3 分）
（3）沥青生产厂家虽由建设单位指定，但进场沥青材料的质量应由施工单位检验、把关，并承担相应的责任和费用。（3分）
（4）工期紧张，不应成为放弃必要检验、放松质量要求的理由。如果因为必要的材料试验而影响了工期，其损失不应由监理单位来承担。（3 分）
下面关于合同价款内容说法正确的有（）。
A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定
B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准
C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准
D.不实行招标的工程合同价款，由发包方确定
E.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同
B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准
C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准
D.不实行招标的工程合同价款，由发包方确定
E.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同
答案：A,C,E
解析：
2020教材P151-154
合同价款约定的一般规定
(1) 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30 天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。
(2) 不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同中约定。
(3) 实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。
合同价款约定的一般规定
(1) 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30 天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。
(2) 不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同中约定。
(3) 实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。
施工图设计文件审核合格，审查机构应当在（ ）内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
A.5日
B.5个工作日
C.15日
D.15个工作日
B.5个工作日
C.15日
D.15个工作日
答案：B
解析：
审查机构应当在5个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种储备。此项费用是（ ）
A.不可预见准备金
B.未明确项目准备金
C.建设成本上升费用
D.应急费用
B.未明确项目准备金
C.建设成本上升费用
D.应急费用
答案：A
解析：
不可预见准备金用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。此种情况可能发生，也可能不发生。
某清单招标工程，有A、B两项土方工程，工程量均为5万m3，合同单价均为15元/m3。发承包双方在合同约定，实际完成工程量变化幅度超过15%以上时允许调整单价，调整系数为0.9（1.1）。施工中，发包人提出设计变更，新增土方工程C，与A、B项工程性质、难度一致，工程量为3万m3。
<1> 、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500－2013，简述工程量清单缺项的处理方法。
<2> 、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500－2013，确定本工程设计变更价款调整方法。
<3> 、计算承包人实际土方工程量价款。
<1> 、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500－2013，简述工程量清单缺项的处理方法。
<2> 、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500－2013，确定本工程设计变更价款调整方法。
<3> 、计算承包人实际土方工程量价款。
答案：
解析：
1.（1）合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款。
（2）新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。
（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照规范相关规定调整合同价款。
2.由于工程设计变更，土方工程量清单缺项。按照工程变更条款予以调整价款。
3.清单中的计划土方量=5＋5=10（万m3）；新增的土方量=3（万m3）；故实际土方工程量13＞10（1＋15%）＝11.5（万m3），故调整单价。
实际工程量价款＝11.5×15＋（13－11.5）×15×0.9＝192.75（万元）
（2）新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。
（3）由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照规范相关规定调整合同价款。
2.由于工程设计变更，土方工程量清单缺项。按照工程变更条款予以调整价款。
3.清单中的计划土方量=5＋5=10（万m3）；新增的土方量=3（万m3）；故实际土方工程量13＞10（1＋15%）＝11.5（万m3），故调整单价。
实际工程量价款＝11.5×15＋（13－11.5）×15×0.9＝192.75（万元）
监理工程师考试真题精选及答案6卷 第5卷
某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
答案：C
解析：
2020版教材P141-142
本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系是()。
A.搭接关系
B.依次关系
C.工艺关系
D.组织关系
B.依次关系
C.工艺关系
D.组织关系
答案：D
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。工作项目之间的组织关系是由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的。它不是由工程本身决定的，而是一种人为的关系。组织方式不同，组织关系也就不同。
关于风险识别方法的说话，正确的是()。
A.流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生问题的损失值或损失发生的概率
B.风险初始清单是项目风险管理的检验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C.经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D.专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认
B.风险初始清单是项目风险管理的检验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C.经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D.专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认
答案：C
解析：
⑵风险识别成果。风险识别成果是进行风险分析与评价的重要基础。风险识别的最主要成果是风险清单。风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。
下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有()。
A.最小工作面限定了每班安排人数的上限
B.每天的工作班数应根据安排的人数和机械数确定
C.最小劳动组合限定了每班安排人数的下限
D.施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的限制
E.应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量
B.每天的工作班数应根据安排的人数和机械数确定
C.最小劳动组合限定了每班安排人数的下限
D.施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的限制
E.应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量
答案：A,C,D,E
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。选项B错误，正确表述应为：每天的工作班数应根据工作项目施工的技术要求和组织要求来确定。
某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】4、根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
【问题】4、根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
答案：
解析：
4、根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25％～50％的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5％～1％的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金25％～50％的罚款；可以责令停业整顿,降低资质等级；情节严重的,吊销资质证书。
关于FIDIC施工合同条件中工程师的说法，错误的是()。
A.工程师通常采用书面形式向承包商作出指示
B.助手通常采用口头形式向承包商作出指示
C.工程师在施工合同履行期间独立工作
D.工程师属于雇主人员
B.助手通常采用口头形式向承包商作出指示
C.工程师在施工合同履行期间独立工作
D.工程师属于雇主人员
答案：B
解析：
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项B，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示。
在施工进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有（ ）。
A. 增加劳动力和施工机械的数量
B. 改进施工工艺和施工技术
C. 采用更先进的施工机械
D. 改善外部配合条件
E. 采用工程分包方式
B. 改进施工工艺和施工技术
C. 采用更先进的施工机械
D. 改善外部配合条件
E. 采用工程分包方式
答案：B,C
解析：
2020版教材P132
本题考查的是施工进度计划调整措施。在施工进度计划的调整措施中，技术措施包括以下几点：①改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；②采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量（如将现浇框架方案改为预制装配方案）；③采用更先进的施工机械。
本题考查的是施工进度计划调整措施。在施工进度计划的调整措施中，技术措施包括以下几点：①改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；②采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量（如将现浇框架方案改为预制装配方案）；③采用更先进的施工机械。
监理工程师考试真题精选及答案6卷 第6卷
在承包人提交的竣工结算款支付申请中，应当列明（ ）。
A.工程合同价款总额
B.累计已实际支付的合同价款
C.发生并确认的变更与索赔等费用
D.应预留的质量保证金
E.实际应支付的竣工结算金额
B.累计已实际支付的合同价款
C.发生并确认的变更与索赔等费用
D.应预留的质量保证金
E.实际应支付的竣工结算金额
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是竣工结算款支付。承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。申请应包括下列内容：（1）竣工结算合同价款总额；（2）累计已实际支付的合同价款；（3）应预留的质量保证金；（4）实际应支付的竣工结算款金额。选项C，发生并确认的变更与索赔等费用，已经包含在竣工结算合同价款总额，无需重复。
项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括（）。
A.工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程
B.一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同
C.工程规模比较大，工期比较长
D.工程规模较大，地域比较分散
E.工程规模比较小，技术要求比较高
B.一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同
C.工程规模比较大，工期比较长
D.工程规模较大，地域比较分散
E.工程规模比较小，技术要求比较高
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P94
项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括：1）工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表。2）—个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表。3）工程规模较大，地域比较分散，可按工程地域设置总监理工程师代表。除总监理工程师、专业监理工程师和监理员外，项目监理机构还可根据监理工作需要，配备文秘、翻译、司机或其他行政辅助人员。
项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括：1）工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表。2）—个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表。3）工程规模较大，地域比较分散，可按工程地域设置总监理工程师代表。除总监理工程师、专业监理工程师和监理员外，项目监理机构还可根据监理工作需要，配备文秘、翻译、司机或其他行政辅助人员。
建设工程合同的特征包括 ( )
A.合同主体的单一性
B.合同履行期限的长期性
C.合同标的的特殊性
D.计划和程序的严格性
E.合同形式的多样性
B.合同履行期限的长期性
C.合同标的的特殊性
D.计划和程序的严格性
E.合同形式的多样性
答案：B,C,D
解析：
建设工程合同的特征包括：①合同主体的严格性；②合同标的的特殊性；③合同履行期限的长期性；④计划和程序的严格性；⑤合同形式的特殊要求。
下列选项中，不属于导致非计划性风险自留主要原因的是()。
A.缺乏风险清单
B.风险识别失误
C.风险分析与评价失误
D.风险决策实施延误
B.风险识别失误
C.风险分析与评价失误
D.风险决策实施延误
答案：A
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。导致非计划性风险自留的主要原因有：缺乏风险意识、风险识别失误、风险分析与评价失误、风险决策延误、风险决策实施延误等。
本题考查的是建设工程风险管理。导致非计划性风险自留的主要原因有：缺乏风险意识、风险识别失误、风险分析与评价失误、风险决策延误、风险决策实施延误等。
公路工程设计年限一般按等级控制在（ ）。
A.10～20年
B.15～30年
C.30～40年
D.30～50年
B.15～30年
C.30～40年
D.30～50年
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程质量。公路工程设计年限一般按等级控制在10～20年。
建设工程设计中，选择设计单位的途径有（ ）。
A.设计招投标
B.设计方案竞赛
C.建设单位直接委托
D.第三方推荐
E.建设行政部门直接确定
B.设计方案竞赛
C.建设单位直接委托
D.第三方推荐
E.建设行政部门直接确定
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P98-99
设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。
设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。
我国的标准设计施工总承包合同，分别给出（ ）可供发包人选择的合同模式。
A.固定工期
B.固定费用
C.可以补偿
D.不补偿
E.固定地点
B.固定费用
C.可以补偿
D.不补偿
E.固定地点
答案：C,D
解析：
考点:“设计施工总承包的特点”。我国的标准设计施工总承包合同，分别给出可以补偿或不补偿两种可供发包人选择的合同模式。因此，本题的正确答案为CD。
下一篇：21年监理工程师考试试题题库9篇
热门文章
