首页 → 监理工程师

2021监理工程师经典例题9辑

发布时间：2021-07-11
2021监理工程师经典例题9辑

2021监理工程师经典例题9辑 第1辑

工程项目竣工后，( )应及时组织有关单位进行施工验收。

A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位

答案：C
解析：
本题考核的是建设单位的质量责任。工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。

下面不属于影响设计进度的因素是（ ）。

A. 建设意图及要求的改变
B. 设计审批时间
C. 设计各专业之间协调配合
D. 工程延期的影响

答案：D
解析：
2020版教材P113
本题考查的是影响设计进度的因素。在工程设计过程中，影响其进度的因素有很多，归纳起来，主要有以下几个方面：①建设意图及要求改变的影响；②设计审批时间的影响；③设计各专业之间协调配合的影响；④工程变更的影响；⑤材料代用、设备选用失误的影响。

《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的()

A、责令停止执业3个月以上1年以下
B、吊销执业资格证书，5年内不予注册
C、终身不予注册
D、对造成的损失依法承担赔偿责任

答案：C
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的（　　）。

A.过程方法
B.持续改进
C.质量管理的系统方法
D.质量体系过程评价

答案：C
解析：
考点:“ISO质量管理体系的质量管理原则及特征”。管理的系统方法。“将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。”任何一个组织，要想提高组织的效率和有效性，就必须采用系统管理的方法。在质量管理活动中，就要求用系统方法建立、运行和保持质量管理体系。针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高组织的有效性和效率。这种建立和实施质量管理体系的方法，既可用于新建体系，也可用于现有体系的改进。此方法的实施可在三方面受益：一是提供对过程能力及产品可靠性的信任；二是为持续改进打好基础；三是使顾客满意，最终使组织获得成功。因此，本题的正确答案为C。

某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日

答案：A
解析：
2020版教材P114-117
竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于（）。

A、分析造成质量问题的薄弱环节
B、寻找生产不合格品最多的关键过程
C、分析比较各单位技术水平和质量管理水平
D、分析费用、安全问题
E、分析质量特性的分布规律

答案：A,B,C,D
解析：
排列图可以形象、直观地反映主次因素。其主要应用有:
(1)按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节。
(2)按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程。
(3)按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平。
(4)将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效。
(5)此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。

根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形有（）

A.异常不利的气候条件
B.根据合同变更的规定调整竣工时间
C.根据合同条件承包商有权获得工期顺延
D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍
E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺

答案：B,C,D
解析：
2020版教材P158-161
根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形只有下列3 种:
(1)根据合同变更的规定调整竣工时间;
(2)根据合同条件承包商有权获得工期顺延;
(3)由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍。

根据《担保法》，不能作为质押担保的是（　）。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权

答案：A
解析：
本题考查的是担保方式。选项A适用于抵押。参见教材P12。

2021监理工程师经典例题9辑 第2辑

单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（　）%以上。

A.60
B.70
C.80
D.90

答案：B
解析：
本题考查的是工程质量评定。单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到70%以上

下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（　）。

A、投标函附录
B、技术标准和要求
C、承包人建议书
D、通用合同条款

答案：C
解析：
本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同文件：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）经合同当事人双方确认的其它文件。标准施工合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。参见教材P111。

某综合楼工程项目的施工,经当地主管部门批准后,由建设单位自行组织施工公开招标。招标工作主要内容确定为：1、成立招标工作小组；2、发布招标公告；3、编制招标文件；4、编制标底；5、发放招标文件；6、组织现场踏勘和招标答疑；7、投标单位资格审查；8、接收投标文件；9、开标；10、确定中标单位；11、评标；12、签定承发包合同；13、发出中标通知书。现有A、B、C、D4家资格审查合格的施工企业参加该工程投标,与评标指标有关的数据见表1。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法为：1、报价以标底价（3600万元）的±3%以内为有效标,评分方法是：报价-3%为100分,在报价-3%的基础上,每上升1%扣5分；2、定额工期为500天,评分方法是：工期提前10%为100分,在此基础上每拖后五天扣2分；3、企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定；（企业信誉得分：C单位为100分,A、B、D单位均为95分；施工经验得分：A、B单位为100分,C、D单位为95分。4、上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价45%；投标工期25%；企业信誉和施工经验均为15%。
【问题】2、试在表3.2中填制每个投标单位各项指标得分及总得分,其中报价得分要求列出计算式。请根据总得分列出名次并确定中标单位。表3.2各项指标得分及总得分表表3.2各项指标得分及总得分表

答案：
解析：
中标单位为B单位

下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是（　　）。


A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B.建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施计划

C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位

D.履行合同义务，协调有关各方的进度计划

答案：B
解析：
考点:“进度控制的具体措施”。进度控制的具体措施包括：①进度控制的组织措施。落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；②进度控制的技术措施。建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划；③进度控制的经济措施。对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等；④进度控制的合同措施。按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。根据第②点可知，选项B符合题意。选项A属于进度控制的组织措施。选项C属于进度控制的经济措施。选项D属于进度控制的合同措施。因此，本题的正确答案为B。

项目监理机构组织结构设计中，管理层次中的中间控制层包括（　　）。


A.决策层

B.协调层

C.操作层

D.执行层

E.指导层

答案：B,D
解析：
考点:“项目监理机构设立的步骤”。项目监理机构中的三个层次：①决策层。主要是指总监理工程师、总监理工程师代表，根据建设工程监理合同的要求和监理活动内容进行科学化、程序化决策与管理；②中间控制层(协调层和执行层)。由各专业监理工程师组成，具体负责监理规划的落实，监理目标控制及合同实施的管理；③操作层。主要由监理员组成，具体负责监理活动的操作实施。因此，本题的正确答案为BD。

质量管理体系文件编制的独立性是指（）。

A、领导班子独立于监理机构管理体系之外
B、编写小组人员独立于监理单位机构之外
C、质量管理体系评价人员不能评价与自已利益相关的活动
D、国家检测机构独立开展法定检测活动

答案：C
解析：
质量管理体系文件编制的独立性是指质量管理体系评价人员不能评价与自已利益相关的活动。

工程咨询公司可为承包商提供全部或绝大部分设计服务工作。如果承包商仅承担施工任务时，工程咨询公司也可仅提供()服务。

A.方案设计
B.详细设计
C.初步设计
D.技术设计

答案：B
解析：
2020版教材P192-194
工程咨询公司为承包商提供工程设计服务有两种表现形式：一种是工程咨询公司仅承担详细设计工作，另一种是工程咨询公司承担全部或绝大部分设计工作。

流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距

答案：B
解析：
㈡流水强度
流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。

2021监理工程师经典例题9辑 第3辑

关于工程质量评估报告的说法中，正确的是（　）。

A、工程质量评估报告应在正式竣工验收前提交建设单位
B、工程质量评估报告应由施工单位组织编制并经总监理工程师签认
C、工程质量评估报告是工程竣工验收后形成的主要验收文件之一
D、工程质量评估报告由专业监理工程师组织编制并经总监理工程师签认

答案：A
解析：
[考点]建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。选项B、C错误，工程竣工预验收合格后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制工程质量评估报告；选项D错误，工程质量评估报告编制完成后，由项目总监理工程师及监理单位技术负责人审核签认并加盖监理单位公章后报建设单位。参见教材P170。

根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（　）。

A.一次
B.二次
C.三次
D.四次

答案：C
解析：
本题考查的是设备采购合同履行管理。为买方和卖方提供考核的机会均不超过三次。

某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.20
B.23
C.25
D.33

答案：A
解析：
考核索赔的主要类型。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。可以索赔的费用为15＋5＝20（万元）。参见教材P182。

按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应（　　）。


A.受限额限制

B.不超过中标的合同金额

C.不受限额限制

D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额

答案：C
解析：
依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿的最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度则不受限额的限制。

下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是( )。

A.投资规划不当
B.材料代用
C.工期拖延
D.施工质量有问题

答案：A
解析：
本题考核的是投资偏差原因分析。一般来说，产生投资偏差的原因有几种，如下图所示。

由于发包人的原因，造成延长合同工期的情形有（ ）


A.提供图纸延误

B.对异常的气候条件处理不当

C.增加合同工作内容

D.未按合同约定支付进度款

E.改变合同中任何一项工作的质量要求

答案：A,C,D,E
解析：
通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络进度计划，如下图所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。
【问题】4.工作G完成后，由于建设单位变更施工图纸，使工作I停工待图0.5个月，如果建设单位要求按合同工期完工，施工单位可向建设单位索赔赶工费多少万元（已知工作I赶工费每月12.5万元）？为什么？

答案：
解析：
4.建设单位不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同工期完工（或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内）。

某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标

答案：D
解析：
应当重新招标的情形（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个；（2）经评标委员会评审后否决所有投标。招标人应当在分析招标失败的原因并采取相应措施后再行招标。

2021监理工程师经典例题9辑 第4辑

(2019年)下列损失控制的工作内容中，不属于灾难计划编制内容的是（　　）

A.安全撤离现场人员
B.救援及处理伤亡人员
C.起草保险索赔报告
D.控制事故的进一步发展

答案：C
解析：
灾难计划的内容应满足以下要求：①安全撤离现场人员；②救援及处理伤亡人员；③控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害；④保证受影响区域的安全尽快恢复正常。

建设工程监理制是一项具有中国特色的工程建设管理制度，可将工程监理的性质概括为（ ）。

A.创造性、科学性、独立性、公正性
B.创新性、科学性、先进性、公正性
C.服务性、科学性、独立性、公平性
D.创造性、科学性、先进性、公平性

答案：C
解析：
本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理的性质可以概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。

投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（　）。
　

A.废标
B.放弃投标
C.提供备选方案
D.一个方案

答案：C
解析：
知识点:勘察设计评标的程序。投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。2020版教材P37。

监理规划要随着建设工程的开展不断补充、修改和完善,这表明监理规 划( )。A应分阶段编写B具

监理规划要随着建设工程的开展不断补充、修改和完善，这表明监理规

划（ ）。

Ａ应分阶段编写Ｂ具体内容应有针对性

Ｃ基本内容应力求统一Ｄ应遵循建设工程的运行规律

正确答案：D

下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有（　）。

A.编制详细的出图计划
B.进行环境及施工现场条件的调查和分析
C.编制施工总进度计划
D.审查施工进度计划

答案：B
解析：
A是指设计阶段的控制任务；C、D是指施工阶段的控制任务。

下列关于质量事故书面报告的内容说法正确的是（　　）。

A.工程及各参建单位名称
B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计
C.事故发生后采取的措施及处理结果
D.质量事故发生的时间、地点、工程部位
E.引起质量事故发生的责任人及其应得到的处罚

答案：A,B,C,D
解析：
项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。质量事故书面报告应包括如下内容：①工程及各参建单位名称；②质量事故发生的时间、地点、工程部位；③事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计；④事故发生原因的初步判断；⑤事故发生后采取的措施及处理结果；⑥事故处理的过程及结果。

与横道图相比，网络图具有的主要特点包括()。

A.比横道图直观明了
B.通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作
C.通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间
D.网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整
E.网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系

答案：B,C,D,E
解析：
2020教材P13-16
本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。与横道图相比，网络图具有以下主要特点：(1)网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；(2)通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；(3)通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；(4)网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整。网络图也有其不足之处，比如不像横道图那么直观明了等，但这可以通过绘制时标网络图得到弥补。

在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（　）。

A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明
B.提出质量事故处理方案
C.准确估计伤亡人数和直接经济损失
D.分析产生事故的原因

答案：A
解析：
本题考查的是工程质量事故处理。在调查报告中首先就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明，其内容应包括：（1）发生的时间、地点、工程部位及工程情况；（2）发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计；（3）发展变化的情况（是否继续扩大，已稳定、措施）；（4）事故原因的初步判断；（5）质量事故调查中收集的有关数据和资料；（6）涉及人员和主要责任者的情况。【总结】时间、地点、部位、损失、变化、原因、资料、责任人。

2021监理工程师经典例题9辑 第5辑

业主选择EPC 合同多有考虑的内容包括（）

A.业主经验丰富，可以掌控承包商的整个项目质量
B.期望工程总造价固定、不超过投资限额
C.项目风险大部分由承包商承担
D.期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行
E.严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益

答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P157-158
业主选择E2020版教材PC 合同多有如下考虑:期望工程总造价固定、不超过投资限额，项目风险大部分由承包商承担;期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行;业主缺乏经验或人员有限，需要一揽子将项目发包给一个承包商，由其负责组织完成整个项目;业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付;严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益。

根据《合同法》，下列情形中，属于要约失效的有（　）。

A.以非对话方式作出的要约
B.要约人确定了承诺期限
C.受要约人对要约的内容作出实质性变更
D.承诺期届满，受要约人未作出承诺
E.受要约人有理由认为要约是不可撤销的

答案：C,D
解析：
本题考查的是《合同法》主要内容。有下列情形之一的，要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。

施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A、无权对该工程主张任何权利
B、无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权
C、可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿
D、可以留置该工程

答案：C
解析：
此时有两个选择，其一是承包人与发包人协议将该工程折价，其二是由承包人向法院申请依法拍卖该工程，承包人优先受偿。

某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000 万元，评标价为1090 万元。乙的投标报价为1090 万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（ ）。

A.甲，1000 万元
B.甲，1090 万元
C.乙，1000 万元
D.乙，1090 万元

答案：D
解析：
经评审的最低投标价法，评标价最低者中标，签合同的价格为投标价。

下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有()。

A.各专业工作队不能在施工段上连续作业
B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等
D.专业工作队数小于施工过程数
E.有些施工段之间可能有空闲时间

答案：B,C,E
解析：
2020教材P31
本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工的特点：(1)各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；(2)相邻施工过程流水步距不尽相等；(3)专业工作队数等于施工过程数；(4)各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工管理不到位的是( )。

A.超常低价中标
B.内力分析有误
C.图纸未经会审
D.盲目套用图纸

答案：C
解析：
本题考核的是导致工程质量缺陷的因素。常见的因素主要有十方面，其中，施工与管理不到位因素主要体现在：不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。例如，将铰接做成刚接，将简支梁做成连续梁，导致结构破坏；挡土墙不按图设滤水层、排水孔，导致压力增大、墙体破坏或倾覆；不按有关的施工规范和操作规程施工，浇筑混凝土时振捣不良，造成薄弱部位；砖砌体砌筑上下通缝，灰浆不饱满等均能导致砖墙破坏。施工组织管理紊乱，不熟悉图纸，盲目施工；施工方案考虑不周，施工顺序颠倒；图纸未经会审，仓促施工；技术交底不清，违章作业；疏于检查、验收等。

关于依次施工，下列说法正确的是( )。

A、单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织
B、施工现场的组织管理比较复杂
C、没有充分地利用工作面进行施工
D、如按专业成立工作队，各专业队不能连续作业
E、依次施工组织方式的工期较短

答案：A,C,D
解析：
依次施工的5个特点:
(1)没有充分地利用工作面进行施工，工期长；C(2)如按专业成立工作队，各专业队不能连续作业；D(3)由一个工作队完成完成施工对象全部任务，不利于提高劳动生产率和工程质量；
(4)单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织; A(5)施工现场的组织、管理比较简单。

下列关于抵押的说法，正确的有()。

A.抵押不转移对抵押物的占有
B.抵押人不再负有保管抵押物的义务
C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效
D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可
E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

答案：A,E
解析：
考点:担保方式。选项B，抵押不转移对抵押物的占有；选项CD，抵押人转让抵押物，要通知抵押权人，无需征得抵押权人的同意，还必须告知受让人转让物已抵押的情况，两个条件必须同时具备，否则该转让行为无效。

2021监理工程师经典例题9辑 第6辑

建设工程监理合同的组成文件包括：(1)通用合同条款；(2)监理报酬清单；(3)投标函及投标函附录；(4)监理大纲；(5)中标通知书。通用条件中规定的解释顺序为()。

A.(5)(3)(1)(2)(4)
B.(5)(2)(4)(1)(3)
C.(5)(4)(3)(1)(2)
D.(5)(1)(2)(4)(3)

答案：A
解析：
2020版教材P83-84
合同协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书;
（2）投标函及投标函附录;
（3）专用合同条款;
（4）通用合同条款;
（5）委托人要求；
（6）监理报酬清单;
（7）监理大纲;
（8）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

交工验收过程中，施工单位完成合同约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出合同段交工验收申请报（　）审查，交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。

A.总包单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位

答案：C
解析：
本题考查的是质量评定与验收。交工验收过程中，施工单位完成合同约定的全部工程内容，且经施工自检和监理检验评定均合格后，提出合同段交工验收申请报监理单位审查，交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。

《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应由具有（ ）年以上工程实践经验的人员担任。

A.4
B.3
C.2
D.1

答案：C
解析：
2020版教材P52-53
专业监理工程师是指由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2 年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。

A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

答案：A
解析：
本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。在补偿事件中，若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。

某实施监理的市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务，一、二标段工程先行开工，项目监理机构组织形式如图6—1所示。

一、二标段工程开工半年后，三、四标段工程相继准备开工，为适应整个项目监理工作的需要，总监理工程师决定修改监理规划，调整项目监理机构组织形式，按四个标段分别设置监理组，增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同管理部四个职能部门，以加强各职能部门的横向联系，使上下、左右集权与分权实行最优的结合。
总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后，安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则；又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告；并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。
总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要，要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。
【问题】
1．图6—1所示项目监理机构属于何种组织形式?说明其主要优点。
2．调整后的项目监理机构属于何种组织形式?画出该组织结构示意图，并说明其主要缺点。
3．指出总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处，写出正确做法。
4．指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处，写出监理文件档案资料归档程序。

答案：
解析：
1．(1)项目监理机构属于直线制组织形式。 (2)优点：机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。
2．(1)调整后的项目监理机构属于矩阵制组织形式。
(2)矩阵制组织结构示意图，如图6—3所示。

(3)缺点：纵横向协调工作量大；处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
3．总监理工程师调整项目监理机构组织形式后安排工作的不妥之处及正确做法：
(1)不妥之处：安排总监理工程师代表调配相应监理人员。
正确做法：应由总监理工程师负责调配相应监理人员。
(2)不妥之处：安排总监理工程师代表主持修改项目监理规划。
正确做法：应由总监理工程师主持修改项目监理规划。
(3)不妥之处：安排总监理工程师代表审批项目监理实施细则。
正确做法：应由总监理工程师审批项目监理实施细则。
(4)不妥之处：安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告。
正确做法：应由总监理工程师和监理单位技术负责人签发。
(5)不妥之处：安排专人主持整理监理文件档案资料。
正确做法：应由总监理工程师主持整理监理文件档案资料。
4．(1)总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处：直接移交城建档案管理机构。
(2)监理文件档案资料归档程序：项目监理机构向监理单位移交归档，监理单位向建设单位移交归档，建设单位向城建档案管理机构移交归档。

建设工程合同纠纷由（ ）的仲裁委员会仲裁。

A．工程所在地

B．仲裁申请人所在地

C．纠纷发生地

D．双方协商选定

正确答案：D

工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，其一般处理原则是（）。


A.安全可靠、不留隐患
B.正确确定事故性质、处理范围
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术可行、经济合理

答案：B
解析：
2020版教材P190-196
工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。其一般处理原则是：正确确定事故性质，是表面性还是实质性、是结构性还是一般性、是迫切性还是可缓性；正确确定处理范围，除直接发生部位，还应检查处理事故相邻影响作用范围的结构部位或构件。2020新版教材习题陆续更新，瑞牛题库考试软件，www.niutk.com其处理基本要求是：安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术可行，经济合理。

某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。

A、5.25
B、5.33
C、5.50
D、5.66

答案：B
解析：
项目投资回收期更为实用的表达式为：Pt=T-1+第（T-1）年的累计净现金流量的绝对值/第T年的净现金流量。式中，T为项目各年累计净现金流量首次为正值的年份数。本题中第6年累计净现值首次出现正值。故T=6，第(T-1)年，即第5年的累计净现金流量的绝对值为2000第6年的净现金流量为600。故Pt=6-1+200/600≈5.33。

2021监理工程师经典例题9辑 第7辑

现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（　）。

A、专业工程码
B、附录分类顺序码
C、分部工程顺序码
D、清单项目名称顺序码

答案：C
解析：
本题考查的是工程量清单编制。项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。在十二位数字中，一至二位为专业工程码，三至四位为附录分类顺序码，五至六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。参见教材P85。

下列选项中，属于采购招标文件但不属于施工招标文件组成内容的有（　　）。

A.投标邀请
B.合同格式
C.货物需求一览表
D.投标资料表
E.合同条款资料表

答案：C,D,E
解析：
考点:招标文件。招标文件包括：投标人须知；合同条款；合同格式；附件；投标邀请；投标资料表；合同条款资料表；货物需求一览表及技术规格。

下列关于建设工程设计投标管理描述错误的是（　　）。

A.工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分
B.设计招标评标方法通常采用综合评估法
C.如果招标人接受了投标人技术标方案的投标书，就不需要再进行商务标的评审
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

答案：C
解析：
考点:建设工程设计投标管理。一般情况，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。因为投标人接受了技术标，那么应该进入商务标的评审。

某分项工程合同单价为6万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。


A.4.83
B.6.05
C.6.63
D.6.90

答案：B
解析：
2020教材P167-171
6*[30%+70%*（110/100*20%+95/100*40%+103/100*40%)]=6.05万元

在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。

A．发包人

B．承包人

C．工程师

D．发包人和承包人共同

正确答案：B

下列工作内容中，属于项目监理组织结构设计的有（　）。

A、确定项目监理机构目标
B、选择组织结构形式
C、确定管理层次与跨度
D、划分项目监理机构部门
E、制定监理工作和信息流程

答案：B,C,D
解析：
[考点]项目监理机构的设立。项目监理机构组织结构设计包括：（1）选择组织结构形式。（2）合理确定管理层次与管理跨度；（3）划分项目监理机构部门；（4）制定岗位职责及考核标准；（5）选派监理人员。参见教材P106。

下列选项中，可以不必编制监理实施细则的情形有()。

A.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程
B.专业性较强的分部分项工程
C.危险性较大的分部分项工程
D.工程规模较小、技术较为简单
E.有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下

答案：D,E
解析：
考点:监理实施细则编写依据和要求。对于工程规模较小、技术较为简单且有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下，可以不必编制监理实施细则。

某工程双代号网络计划如图3-52所示，其关键线路有()条。


A.2

B.3

C.4

D.5

答案：C
解析：
考点:双代号网络计划时间参数的计算。共有四条关键线路。分别为：①→②→④→⑥→⑧→⑨；①→②→④→⑥→⑦→⑧→⑨；①→②→⑤→⑥→⑧→⑨；①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨。

2021监理工程师经典例题9辑 第8辑

关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是()。

A.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅
B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优、投资省”的目标

答案：B
解析：
⒈建设工程总目标的分析论证
建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提，也是建设工程监理成功与否的重要判据。确定建设工程总目标，需要根据建设工程投资方及利益相关者需求，并结合建设工程本身及所处环境特点进行综合论证。
分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：
⑴确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。
⑵定性分析与定量分析相结合。
⑶不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。
建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。

下列选项中，项目监理机构与政府部门的协调主要包括的有（ ）。

A.现场环境污染防治得到环保部门认可
B.协助设计单位在征地、拆迁、移民方面的工作争取得到政府有关部门的支持
C.现场消防设施的配置得到消防部门检查认可
D.与工程质量监督机构的交流和协调
E.建设工程合同备案

答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是项目监理机构与政府部门及其他单位的协调。与政府部门的协调的内容包括：与工程质量监督机构的交流和协调；建设工程合同备案；协助建设单位在征地、拆迁、移民等方面的工作争取得到政府有关部门的支持；现场消防设施的配置得到消防部门检查认可；现场环境污染防治得到环保部门认可等。

影响项目监理机构人员数量的主要因素有（ ）。

A.工程建设强度
B.建设工程复杂程度
C.工程监理单位的业务水平
D.监理合同的要求
E.建设工程组织管理模式

答案：A,B,C
解析：
考核项目监理机构人员配备。影响项目监理机构人员数量的主要因素，主要包括以下几个方面：（1）工程建设强度；（2）建设工程复杂程度；（3）工程监理单位的业务水平；（4）项目监理机构的组织结构和任务职能分工。

下列选项中，在维护建设单位合法权益的同时，不损害施工单位合法权益，这体现了()监理性质。

A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公平性

答案：D
解析：
考点:建设工程监理含义及性质。在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的公平性。

进度控制是监理工程师的主要任务之一，建设工程进度控制的最终目的是（　）。

A.在实施过程中应用动态控制原理
B.按预定的时间动用或提前交付使用
C.进度控制计划免受风险因素的干扰
D.各方参建单位的进度关系得到协调

答案：B
解析：
本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用。

工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理（ ）的表现。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案：B

项目法人应当自工程开工之日起（　）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A.30
B.45
C.60
D.75

答案：C
解析：
本题考查的是工程验收。项目法人应当自工程开工之日起60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

下列选项中，不属于监理月报主要内容的是()。

A.本月工程实施情况
B.本月监理工作情况
C.下月监理工作重点
D.监理工作总结

答案：D
解析：
考点:建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理月报应包括以下主要内容：(1)本月工程实施情况；(2)本月监理工作情况；(3)本月工程实施的主要问题分析及处理情况；(4)下月监理工作重点。

2021监理工程师经典例题9辑 第9辑

估算工程量单价合同，在最终工程结算时，工程量是以（　）为计算依据。

A、实际完成的工程量
B、招标人提供的清单工程量
C、施工图工程量
D、估算出的工程量

答案：A
解析：
本题考查的是合同价格分类。估算工程量单价合同，最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算。参见教材P101。

在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是（　　）。

A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图

答案：A
解析：
考点:工程质量统计分析方法。排列图可以形象、直观地反映主次因素。

某工程，实施过程中发生如下事件：
事件1：总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图2015-1-1所示。

问题：1．指出图1-1所示项目监理机构组织形式属哪种类型。

答案：
解析：
事件1中，图1-1所示项目监理机构组织形式属直线职能制，

工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（ ）的原则要求。

A.坚持质量第一
B.坚持质量标准
C.坚持预防为主
D.坚持科学的职业道德规范

答案：C
解析：
考核工程质量控制的原则。坚持预防为主的原则：工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。

进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有( )

A.承担货物装船前的一切费用
B.承担货物装船后的一切费用
C.负责租船或订舱，支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件

答案：B,C,D
解析：
考点:设备购置费的组成与计算。采用装运港船上交货价时，买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方;承担货物装船后的一切费用和风险;负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续;接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。参见教材P28。

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。

A．发包人赔偿，延误的工期顺延

B．发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C．自己承担，延误的工期顺延

D．自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案：A

下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有()。

A.估算指标法
B.概算指标法
C.扩大单价法
D.预算单价法
E.百分比分析法

答案：B,C,D
解析：

应用网络计划技术编制建设工程进度计划时， 绘制网络图的前提是（）。

A.计算时间参数
B.进行项目分解
C.计算工作持续时间
D.确定关键线路

答案：B
解析：

上一篇：2021监理工程师考试历年真题精选7节

下一篇：21年监理工程师考试题免费下载6章

相关文章
热门文章
推荐文章