2021监理工程师考试试题题库7卷
发布时间：2021-07-10
2021监理工程师考试试题题库7卷 第1卷
矩阵制监理组织形式的优点是（ ）。
A.权力集中，隶属关系明确
B.命令统一，决策迅速
C.发挥职能机构的专业管理作用
D.有较大的机动性和适应性
B.命令统一，决策迅速
C.发挥职能机构的专业管理作用
D.有较大的机动性和适应性
答案：D
解析：
考点:项目监理机构组织形式。矩阵制组织形式优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
A、无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B、无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C、甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D、甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提
B、无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C、甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D、甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提
答案：C
解析：
本题考查的是承担缔约过失责任的情形。承担缔约过失责任的情形：(1)假借订立合同，恶意进行磋商；(2)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；(3)有其他违背诚实信用原则的行为；(4)违反缔约中的保密义务。本题属于第(1)种情况。（本知识点新教材已经删除）
监理人对分包人的管理主要为（ ）。
A.对分包人的资质进行审查
B.对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督
C.对分包人的现场施工进行管理
D.确认完成的工程量
E.对分包工程款的支付进行管理
B.对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督
C.对分包人的现场施工进行管理
D.确认完成的工程量
E.对分包工程款的支付进行管理
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是施工分包合同概述。监理人接受发包人委托，仅对发包人与第三者订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，仍需履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查；对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督；确认完成的工程量等。
下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。
A.不视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错.漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错.漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除
答案：A
解析：
3、支付进度款
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后28 天内向承包人支付进度应付款。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后28 天内向承包人支付进度应付款。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第24天，第25天，则M工作的自由时差为()天。
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：A
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间
本题考查的是双代号网络计划时间
下列负责人中，无权签发《工作联系单》的是（ ）。
A.建设单位现场代表
B.施工单位项目经理
C.工程监理单位项目总监理工程师代表
D.设计单位本工程负责人
B.施工单位项目经理
C.工程监理单位项目总监理工程师代表
D.设计单位本工程负责人
答案：C
解析：
2020版教材P154-158
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。
有权签发《工作联系单》的负责人有:建设单位现场代表、施工单位项目经理、工程监理单位项目总监理工程师、设计单位本工程设计负责人及工程项目其他参建单位的相关负责人等。
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。
有权签发《工作联系单》的负责人有:建设单位现场代表、施工单位项目经理、工程监理单位项目总监理工程师、设计单位本工程设计负责人及工程项目其他参建单位的相关负责人等。
在固定总价合同条件下,通货膨胀( )。A对业主和承包商均没有风险B对业主来说没有风险,对承包
在固定总价合同条件下，通货膨胀（ ）。
Ａ对业主和承包商均没有风险
Ｂ对业主来说没有风险，对承包商来说风险大
Ｃ对业主来说风险小，对承包商来说风险大
Ｄ对业主和承包商均有风险
正确答案：B
2021监理工程师考试试题题库7卷 第2卷
设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（ ）试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验
答案：C
解析：
知识点:竣工验收管理。选项A是第一阶段；选项B是第二阶段。2020版教材P136。
下列造成孤岛型直方图的原因有（ ）。
A.分组组数不当
B.对上下限的控制太严格
C.原材料发生变化
D.临时他人顶班作业
E.两组工人进行生产
B.对上下限的控制太严格
C.原材料发生变化
D.临时他人顶班作业
E.两组工人进行生产
答案：C,D
解析：
2020版教材P64-79
孤岛型是由于原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。
选项A折齿型；选项B左(或右)缓坡型；选项E双峰型。
孤岛型是由于原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。
选项A折齿型；选项B左(或右)缓坡型；选项E双峰型。
在进行质量管理体系审核的内部审核中，正式运行阶段应重点审核（ ）
A.适用性
B.统一性
C.符合性
D.原则性
B.统一性
C.符合性
D.原则性
答案：C
解析：
在进行内部审核时应注意：①在试运行阶段，审核体系的符合性和适用性；在正式运行阶段，重点则在符合性。②在试运行中要对所有要素审核一遍。
选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。
A、业主
B、政府
C、监理单位
D、施工单位
B、政府
C、监理单位
D、施工单位
答案：B
解析：
政府管理职能：建立和完善工程质量管理法规；建立和落实工程质量责任制；建设活动主体资格的管理；工程承发包管理；控制工程建设程序。
如发现设计进度拖后，监理工程师应（ ）。
A. 采取纠正措施加快进度
B. 调整所编制的设计进度计划
C. 督促设计单位采取有效措施加快进度
D. 建议业主采取措施加快进度
B. 调整所编制的设计进度计划
C. 督促设计单位采取有效措施加快进度
D. 建议业主采取措施加快进度
答案：C
解析：
2020版教材P111
本题考查的是设计阶段进度控制工作程序。建设工程设计阶段进度控制的主要任务是出图控制，监理工程师要审核设计单位的进度计划和各专业的出图计划，并在设计实施过程中，跟踪检查这些计划的执行情况，定期将实际进度与计划进度进行比较，进而纠正或修订进度计划。若发现进度拖后，监理工程师应督促设计单位采取有效措施加快进度。
本题考查的是设计阶段进度控制工作程序。建设工程设计阶段进度控制的主要任务是出图控制，监理工程师要审核设计单位的进度计划和各专业的出图计划，并在设计实施过程中，跟踪检查这些计划的执行情况，定期将实际进度与计划进度进行比较，进而纠正或修订进度计划。若发现进度拖后，监理工程师应督促设计单位采取有效措施加快进度。
依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )
A.四分之一
B.三分之二
C.三分之一
D.一半
B.三分之二
C.三分之一
D.一半
答案：B
解析：
《招标投标法》第三十七条规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
关于施工单位安全生产责任体系的说法错误的有（ ）。
A.工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由项目经理担任，副组长由安全总监.副经理.总工程师担任，成员由各部门负责人，以及分包单位负责人组成
B.施工单位是安全生产责任主体，主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责
C.工程项目实行施工总承包的，建设单位对施工现场安全生产负总责
D.列入工程概算的安全作业环境及安全事故措施所需费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全事故措施的落实，安全生产条件的改善
E.施工组织设计应明确安全技术措施，危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案
B.施工单位是安全生产责任主体，主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责
C.工程项目实行施工总承包的，建设单位对施工现场安全生产负总责
D.列入工程概算的安全作业环境及安全事故措施所需费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全事故措施的落实，安全生产条件的改善
E.施工组织设计应明确安全技术措施，危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案
答案：C,E
解析：
本题考查的是安全生产责任体系。选项C，工程项目实行施工总承包的，总承包单位对施工现场安全生产负总责；选项E，施工组织设计应明确安全技术措施，危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案，并附安全验算结果。
2021监理工程师考试试题题库7卷 第3卷
投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向()个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：C
解析：
2020版教材P65-67
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。投标邀请书是指采用邀请招标方式的建设单位，向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定工程监理单位发出的参加投标的邀请。
在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（ ）。
A、极差
B、均方差
C、变异系数
D、中位数
B、均方差
C、变异系数
D、中位数
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。标准偏差简称标准差或均方差，标准差的平方是方差，有鲜明的数理统计特征，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，是最常用的反映数据变异程度的特征值。
关于《建设工程勘察合同(一)(GF—2000—0203)》和《建设工程勘察合同(二)(GF—2000—0204)》两个示范文本的说法，错误的是（ ）。
A.两个文本的勘察内容是不一致的
B.合同(一)包含岩土勘察
C.两个文本适用的勘察任务相同
D.合同(二)委托合同内容仅限于岩土工程
B.合同(一)包含岩土勘察
C.两个文本适用的勘察任务相同
D.合同(二)委托合同内容仅限于岩土工程
答案：C
解析：
考点:建设工程勘察设计合同示范文本。建设工程勘察合同(一)和建设工程勘察合同(二)适用范围分别为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。两者的勘察任务是不同的。
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，监理实施细则应包含的内容有()。
A.监理实施依据
B.监理组织形式
C.监理工作流程
D.监理工作要点
E.监理工作方法
B.监理组织形式
C.监理工作流程
D.监理工作要点
E.监理工作方法
答案：C,D,E
解析：
考点:监理实施细则主要内容。监理实施细则包括：专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施。
设备安装工程概算的编制方法有（ ）。
A.预算单价法
B.类似工程预算法
C.概算指标法
D.扩大单价法
E.单位估价表法
B.类似工程预算法
C.概算指标法
D.扩大单价法
E.单位估价表法
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是设计概算编制办法。设备安装工程概算的编制方法包括预算单价法、扩大单价法和概算指标法。当然，建筑工程概算的编制方法主要包括扩大单价法和概算指标法。
监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括( )。
A. 确定物资供应分包方式 B. 确定物资供应中标单位
C. 办理物资运输有关手续 D. 组织编制物资供应招标文件
正确答案：D
在工程施工招标阶段，招标文件的主要内容有（ ）。
A.招标公告或投标邀请书
B.投标人须知
C.合同主要条款
D.工程量清单
E.设计图纸
B.投标人须知
C.合同主要条款
D.工程量清单
E.设计图纸
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是工程施工招标阶段的质量控制。工程施工招标文件的主要内容：（1）招标公告或投标邀请书。（2）投标人须知。（3）合同主要条款。（4）投标文件格式。（5）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单。考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com（6）技术条款。（7）设计图纸。（8）评标标准和方法。（9）投标辅助材料。
2021监理工程师考试试题题库7卷 第4卷
某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（）应当由承包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.施工现场发包方采购的工程设备的损害
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.施工现场发包方采购的工程设备的损害
答案：A,C
解析：
双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机荷载不得超过额定起重量的（ ）。两机应协调起吊和就位，起吊速度应平稳缓慢
A.80%
B.60%
C.70%
D.50%
B.60%
C.70%
D.50%
答案：A
解析：
双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机荷载不得超过额定起重量的80%。两机应协调起吊和就位，起吊速度应平稳缓慢
建设工程施工阶段，为加快施工进度可采取的组织措施是（ ）。
A. 采用更先进的施工机械
B. 改进施工工艺
C. 增加每天的施工时间
D. 改善劳动条件
B. 改进施工工艺
C. 增加每天的施工时间
D. 改善劳动条件
答案：C
解析：
2020版教材P132
组织措施：①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间（如采用三班制等）；③增加劳动力和施工机械的数量。
组织措施：①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间（如采用三班制等）；③增加劳动力和施工机械的数量。
在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是( )。
A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担
B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担
C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担
B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担
C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担
答案：D
解析：
下列选项中，属于合同中免责条款无效情形的有()。
A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的
B.以合法形式掩盖非法目的
C.订立合同时显失公平
D.损害社会公共利益E.造成对方人身伤害的
B.以合法形式掩盖非法目的
C.订立合同时显失公平
D.损害社会公共利益E.造成对方人身伤害的
答案：A,E
解析：
考点:法律。免责条款无效的情形：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容包括( )。
A、根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求
B、推荐物资供应单位并签署物资供应合同
C、组织编制物资供应招标文件
D、与业主协商提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任
E、提出物资供应分包方式及分包合同清单
B、推荐物资供应单位并签署物资供应合同
C、组织编制物资供应招标文件
D、与业主协商提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任
E、提出物资供应分包方式及分包合同清单
答案：A,D,E
解析：
协助业主进行物资供应的决策的工作内容：
(1)根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求。A(2)提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可。E(3)与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。D
(1)根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求。A(2)提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可。E(3)与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。D
工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括（ ）。
A.楼地面
B.主体结构安全
C.主要使用功能
D.工程的主要建筑材料
E.用于工程的构配件
B.主体结构安全
C.主要使用功能
D.工程的主要建筑材料
E.用于工程的构配件
答案：B,C,D,E
解析：
工程质量监督管理：
（1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；
（2）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；
（3）抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为；
（4）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；
（5）对工程竣工验收进行监督；
（6）组织或者参与工程质量事故的调查处理；
（7）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；
（8）依法对违法违规行为实施处罚。
（1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；
（2）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；
（3）抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为；
（4）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；
（5）对工程竣工验收进行监督；
（6）组织或者参与工程质量事故的调查处理；
（7）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；
（8）依法对违法违规行为实施处罚。
2021监理工程师考试试题题库7卷 第5卷
建设工程监理的性质包括（ ）。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
E.公正性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
E.公正性
答案：A,B,C,D
解析：
考点:“建设工程监理性质”。建设工程监理的性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。因此，本题的正确答案为ABCD。
国际货币基金组织贷款的特点包括（ ）。
A.贷款面向全球各国
B.贷款期限为1～5年
C.直接与企业发生借贷业务
D.贷款不得用于弥补国际收支逆差
B.贷款期限为1～5年
C.直接与企业发生借贷业务
D.贷款不得用于弥补国际收支逆差
答案：B
解析：
本题考查的是资金筹措的渠道与方式。IMF的贷款只限于成员国的财政和金融当局，不与任何企业发生业务，贷款用途限于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1～5年。
根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（ ）为框架，制定具体的质量目标。
A、质量计划
B、质量方针
C、质量策划
D、质量要求
B、质量方针
C、质量策划
D、质量要求
答案：B
解析：
本题考查的是质量管理体系的建立。质量方针必须通过质量目标的执行和实现才能得到落实，质量目标的建立为组织的运作提供了具体的要求，质量目标应以质量方针为框架具体展开。参见教材P26
某项目的独立基础工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定独立基础工程单价为40元／m3，当实际工程量的变化超过估计工程量15%时，需调整单价，调整系数为1．1(0．9)，该工程结算时完成土方工程量为1．5万m3，则独立基础工程款为（ ）万元。
A.54．0
B.58．0
C.58．6
D.66．0
B.58．0
C.58．6
D.66．0
答案：C
解析：
本题考查的是工程变更价款的确定方法。土方工程款=1×(1+15%)×40+(1．5-1．15)×40×0．9=58．6(万元)。
关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是( )。
A.总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体
B.总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体
C.总监理工程师既是工程监理的权利主体，又是工程监理的责任主体
D.总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体
B.总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体
C.总监理工程师既是工程监理的权利主体，又是工程监理的责任主体
D.总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体
答案：A
解析：
2020版教材P91-94
总监理工程师负责制指由总监理工程师全面负责建设工程监理实施工作，其内涵包括:
(1) 总监理工程师是建设工程监理工作的责任主体。
(2) 总监理工程师是建设工程监理工作的权力主体。
(3) 总监理工程师是建设工程监理工作的利益主体。
总监理工程师负责制指由总监理工程师全面负责建设工程监理实施工作，其内涵包括:
(1) 总监理工程师是建设工程监理工作的责任主体。
(2) 总监理工程师是建设工程监理工作的权力主体。
(3) 总监理工程师是建设工程监理工作的利益主体。
下列描述不属于“全员参与”的基本内容是（ ）。
A.让员工识别对其活动的约束
B.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题
C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
D.培训教育，人才资源
B.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题
C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
D.培训教育，人才资源
答案：D
解析：
2020版教材P19-26
全员参与的基本内容包括：
(1) 让每个员工了解自身贡献的重要性及其在组织中的角色；
(2) 让员工识别对其活动的约束
(3) 让员工以主人翁的责任感去解决各种问题
(4) 创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
(5) 客观公正地评价员工的业绩
(6) 使员工有机会增强其自身能力、知识、技能和经验
选项D属于领导作用的基本内容。
全员参与的基本内容包括：
(1) 让每个员工了解自身贡献的重要性及其在组织中的角色；
(2) 让员工识别对其活动的约束
(3) 让员工以主人翁的责任感去解决各种问题
(4) 创造宽松的环境，加强内部沟通和契合
(5) 客观公正地评价员工的业绩
(6) 使员工有机会增强其自身能力、知识、技能和经验
选项D属于领导作用的基本内容。
关于敏感性分析，下列说法正确的有( )．
A．敏感度系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比
B．敏感度系数越大，项目抗风险的能力越强
C．敏感度系数越大，项目抗风险的能力越弱
D．单因素敏感性分析图中，斜率越大的因素越敏感
E．敏感性分析仅适用于财务评价
A．敏感度系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比
B．敏感度系数越大，项目抗风险的能力越强
C．敏感度系数越大，项目抗风险的能力越弱
D．单因素敏感性分析图中，斜率越大的因素越敏感
E．敏感性分析仅适用于财务评价
答案：A,C,D
解析：
B项，敏感度系数越大，项目抗风险的能力越弱；E项，敏感性分析可同时用于财务评价和国民经济评价。
2021监理工程师考试试题题库7卷 第6卷
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某事故造成6人死亡，600万元的直接经济损失，则该事故属于（ ）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
答案：B
解析：
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
(1)特别重大生产安全事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元及以上直接经济损失的事故；
(2)重大生产安全事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故；
(3)较大生产安全事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故；
(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
(1)特别重大生产安全事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元及以上直接经济损失的事故；
(2)重大生产安全事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故；
(3)较大生产安全事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故；
(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
某市投资修建一公路建设项目，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持，举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前交工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前交工为由，提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？
【问题】5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？
答案：
解析：
5.建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。因为合同履行中，双方所签书面协议是合同文件的组成部分。具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。因为仲裁与诉讼两者只可选其一。
下列选项中，属于工程进度控制技术措施的是()。
A.完善职责分工
B.协助完善质量保证体系
C.对工期提前者实行奖励
D.建立多级网络计划体系
B.协助完善质量保证体系
C.对工期提前者实行奖励
D.建立多级网络计划体系
答案：D
解析：
2020教材P109-122
工程进度控制的技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。
工程进度控制的技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。
在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见、集思广益、相互启发的是（ ）。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
答案：B
解析：
因果分析图法在绘制时要求绘制者熟悉专业施工方法技术，调查、了解施工现场实际条件和操作的具体情况。要以各种形式，广泛收集现场工人、班组长、质量检查员、工程技术人员的意见，集思广益，相互启发、相互补充，使因果分析更符合实际。
Project Controlling与建设项目管理的相同点是()。
A.服务对象相同
B.控制目标相同
C.服务时间相同
D.工作内容相同
B.控制目标相同
C.服务时间相同
D.工作内容相同
答案：B
解析：
考点:Project Controlling模式。Project Controlling与建设项目管理的相同点：工作属性相同，控制目标相同，控制原理相同。
(2018年真题)《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（ ）。
A.驱动力
B.评价方式
C.关注点
D.使用方法（工具）
B.评价方式
C.关注点
D.使用方法（工具）
答案：D
解析：
《卓越绩效评价准则》与ISO 9000相同点包括：基本原理和原则相同；基本理念和思维方式相同；使用方法（工具）相同。
下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。
A、工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同
B、业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C、采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D、设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
B、业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同
C、采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同
D、设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同
答案：A
解析：
本题考查的是合同的计价方式。可调价合同是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。如工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用可调价合同。（本知识点新教材发生变化）
2021监理工程师考试试题题库7卷 第7卷
某建设工程项目购置的进口设备采用装运港船上交货价，属于买方责任的有（ ）。
A.负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方
B.按照合同约定在规定的期限内将货物装上船只
C.办理在目的港的进口和收货手续
D.接受卖方提供的装运单据并按合同约定支付货款
E.承担货物装船前的一切费用和风险
B.按照合同约定在规定的期限内将货物装上船只
C.办理在目的港的进口和收货手续
D.接受卖方提供的装运单据并按合同约定支付货款
E.承担货物装船前的一切费用和风险
答案：A,C,D
解析：
采用装运港船上交货价(FOB)时，卖方的责任是：负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方；负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续；提供出口国政府或有关方面签发的证件；负责提供有关装运单据。
买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。
买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。
建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是()。
A
A
.非节奏流水施工和固定节拍流水施工
B.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工
D.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
B.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工
D.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
答案：A
解析：
考点:非节奏流水施工。加快的成倍节拍流水施工，专业工作队数大于施工过程数。固定节拍流水施工和非节奏流水施工，专业工作队数等于施工过程数。@##
工程监理单位承担工程保修阶段服务工作时，关于保修阶段服务内容的表述中，正确的是（ ）。
A.建设单位提出的工程质量缺陷，由工程监理单位安排监理人员进行现场检查和调查分析，并与施工单位协商确定责任归属
B.保修期相关服务结束后，组织建设单位.使用单位对工程进行全面检查，编制检查报告
C.对于施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并签认工程款支付证书
D.修复质量合格验收后，方可计取全部修复费用
B.保修期相关服务结束后，组织建设单位.使用单位对工程进行全面检查，编制检查报告
C.对于施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并签认工程款支付证书
D.修复质量合格验收后，方可计取全部修复费用
答案：D
解析：
本题考查的是保修阶段服务内容。选项A错误，建设单位提出的工程质量缺陷，由工程监理单位安排监理人员进行现场检查和调查分析，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属；选项B错误，保修期相关服务结束前，应组织建设单位、使用单位、勘察设计单位、施工单位等相关单位对工程进行全面检查，编制检查报告；选项C错误，对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并签认工程款支付证书。参见教材P192。
由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（ ）。
A.非责任事故
B.责任事故
C.发包人责任事故
D.承包人责任事故
B.责任事故
C.发包人责任事故
D.承包人责任事故
答案：B
解析：
本题考查的是生产安全事故调查与处理。责任事故指由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故。
依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。
A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令
B.负责制定赶工措施
C.为承包人提供赶工的便利条件
D.为承包人追加合同价款
E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励
B.负责制定赶工措施
C.为承包人提供赶工的便利条件
D.为承包人追加合同价款
E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励
答案：C,D,E
解析：
发包人要求提前竣工
1、如果发包人根据实际情况要求承包人提前竣工，应与承包人协商达成提前竣工协议。
2、协议的内容应包括：
（1）承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；
（2）发包人应提供的条件；
（3）所需追加的合同价款；
（4）提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励（专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%）等。
1、如果发包人根据实际情况要求承包人提前竣工，应与承包人协商达成提前竣工协议。
2、协议的内容应包括：
（1）承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；
（2）发包人应提供的条件；
（3）所需追加的合同价款；
（4）提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励（专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%）等。
根据《标准施工招标文件》，关于招标程序的说法正确的有（）。
A.招标人应向建设行政主管部门办理招标备案
B.招标公告经向建设行政主管部门备案后公布
C.在招标公告中公布招标方式
D.在招标信息发布后进行资格预审
E.资格预审应当组建资格审查委员会
B.招标公告经向建设行政主管部门备案后公布
C.在招标公告中公布招标方式
D.在招标信息发布后进行资格预审
E.资格预审应当组建资格审查委员会
答案：A,C,D
解析：
根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的（ ）内进行核实，给予确认或提出修改意见。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天
B.48小时
C.7天
D.14天
答案：B
解析：
本题考查的是现场签证。承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告；发包人应在收到承包人的现场签证报告后的48小时内进行核实，给予确认或提出修改意见（逾期，视为被认可）。
下一篇：2021监理工程师历年真题6卷
热门文章
