监理工程师试题8章
发布时间：2021-07-09
监理工程师试题8章 第1章
工程监理实施依据包括（）。
A.法律法规
B.工程建设标准
C.初步设计文件
D.施工合同
E.勘察设计文件及合同
B.工程建设标准
C.初步设计文件
D.施工合同
E.勘察设计文件及合同
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P1
本题考查的是建设工程监理的含义。
工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。
本题考查的是建设工程监理的含义。
工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。
建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（ ）。
A.施工过程和流水强度
B.流水节拍和流水步距
C.工作面和施工段
D.成倍节拍和流水节奏
B.流水节拍和流水步距
C.工作面和施工段
D.成倍节拍和流水节奏
答案：C
解析：
本题考查的是流水施工参数。空间参数是表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。
项目监理机构对监理单位内部检测设备需求进行协调平衡时应该注意的内容有()。
A.规格的明确性
B.数量的准确性
C.质量的规定性
D.期限的及时性
E.使用的规范性
B.数量的准确性
C.质量的规定性
D.期限的及时性
E.使用的规范性
答案：A,B,C,D
解析：
某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为（ ）万元。
A.-45．84
B.-1．57
C.17．76
D.42．55
B.-1．57
C.17．76
D.42．55
答案：B
解析：
财务净现值是指按行业的基准收益率或投资主体设定的折现率，将方案计
资格预审申请文件包括（ ）。
A.联合体协议书
B.申请人须知
C.近年财务状况
D.资格审查方法
E.正在施工的和新承接的项目情况表
B.申请人须知
C.近年财务状况
D.资格审查方法
E.正在施工的和新承接的项目情况表
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是资格审查文件和资格审查申请文件的区别。选项BD是资格预审文件中的内容，不是资格预审申请文件的内容。资格预审文件－招标人向投标人提出的要求。资格预审申请文件－投标人向招标人提交的资料。
监理工程师试题8章 第2章
根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（ ）。
A.延误发放图纸
B.不可抗力不能按期竣工
C.其他承包商的干扰
D.发包人原因导致工程质量缺陷
E.异常恶劣的气候条件
B.不可抗力不能按期竣工
C.其他承包商的干扰
D.发包人原因导致工程质量缺陷
E.异常恶劣的气候条件
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是索赔管理。不能补偿费用的项目包括：异常恶劣的气候条件，不可抗力不能按期竣工。
建设单位应当将施工图送审查机构审查。建设单位可以自主选择审查机构，但审查机构不得与所审查项目的()有隶属关系或者其他利害关系。
A.设计单位
B.承包单位
C.建筑材料供应单位
D.勘察单位
E.建设单位
B.承包单位
C.建筑材料供应单位
D.勘察单位
E.建设单位
答案：A,D,E
解析：
⒊施工图审查
工程监理单位可协助建设单位开展施工图审查的送审工作。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，建设单位应当将施工图送审查机构审查。审査机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。建设单位不得明示或者暗示审查机构违反法律法规和工程建设强制性标准进行施工图审查，不得压缩合理审查周期、压低合理审查费用。
审查机构应当对施工图审查下列内容：
⑴是否符合工程建设强制性标准；
⑵地基基础和主体结构的安全性；
⑶消防安全性；
⑷人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；
⑸是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；
⑹勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
⑺法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。
国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，施工图审查的内容还应包括技防设计审查。
工程监理单位可协助建设单位开展施工图审查的送审工作。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，建设单位应当将施工图送审查机构审查。审査机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。建设单位不得明示或者暗示审查机构违反法律法规和工程建设强制性标准进行施工图审查，不得压缩合理审查周期、压低合理审查费用。
审查机构应当对施工图审查下列内容：
⑴是否符合工程建设强制性标准；
⑵地基基础和主体结构的安全性；
⑶消防安全性；
⑷人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；
⑸是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；
⑹勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
⑺法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。
国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，施工图审查的内容还应包括技防设计审查。
监理人员在巡视检查时，应主要关注施工质量、安全生产两个方面的情况，其中属于安全生产方面检查内容的有()。
A.施工临时用电情况
B.起重机械和自升式架设设施运行情况
C.安全生产、文明施工制度、措施落实情况
D.施工机具、设备的工作状态
E.施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况
B.起重机械和自升式架设设施运行情况
C.安全生产、文明施工制度、措施落实情况
D.施工机具、设备的工作状态
E.施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况
答案：A,C,E
解析：
考点:巡视。选项B，正确的表述应为“大型起重机械和自升式架设设施运行情况”。选项D，属于施工质量方面的检查内容。
项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有( )。
A.进行工程计量
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.审核竣工决算款
E.处理费用索赔
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.审核竣工决算款
E.处理费用索赔
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。监理单位在施工阶段投资控制的主要工作包括：1)进行工程计量和付款签证；2)对完成工程量进行偏差分析；3)审核竣工结算款；4)处理施工单位提出的工程变更费用；5)处理费用索赔。
某工程建设项目于1988年3月12日开工,1988年10月27日竣工并验收合格。但在2001年2月,该生活服务区厂房供热系统出现部分管道漏水。经业主检查发现,原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。若全部更换供热管道将损失人民币30万元,将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元。业主就此事提出以下要求：1.要求施工单位对服务区供热管道进行全部返工更换,并赔偿该服务区停产损失的60%（计人民币12万元）；2.要求监理公司对全部返工工程免费进行监理,并对停产损失承担连带赔偿责任,赔偿该厂停产损失的40%（计人民币8万元）。施工单位的答复是：该服务区供热系统已超过国家规定的保修期,因此不予保修,也不同意返工,更不同意赔偿停产损失。监理单位的答复是：监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查,符合质量标准,已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材,应由施工单位负责,监理单位不承担责任。
【问题】1、依据现行法律和行政法规,指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误,为什么?
【问题】1、依据现行法律和行政法规,指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误,为什么?
答案：
解析：
1、（1）业主要求中有如下错误：①施工单位：“赔偿该厂停产损失的60%（计人民币12万元）”错误,应由施工单位赔偿全部损失（计人民币20万元）；②监理单位：“承担连带赔偿责任”错误,对施工单位责任引起的损失不负连带赔偿责任；③监理合同规定,“如果因监理人员过失而造成委托人的经济损失,应当向委托人赔偿：累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金,或赔偿金一直接经济损失×监理报酬比率（扣除税金）”。故按：“赔偿该广停产损失的40%（计人民币8万元）”的计算方法是错误的。（2）施工单位答复中有如下错误：①“不予保修”错误。因施工单位使用不合格材料造成的工程质量不合格,应负责返工修理,该工程不受保修期限限制；②“不予返工”错误。按现行法律规定对不合格工程应负责返工、修理；③“更不同意支付停产损失”错误。按现行法律,工程质量不合格造成的损失,应由责任方赔偿。（3）监理单位答复中有如下错误：①“已履行了监理职责”错误,监理单位在监理过程中失职；②“不承担任何责任”错误,应承担相应的监理失职责任。
监理工程师试题8章 第3章
按照《施工合同标准文本》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（ ）。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是不可抗力。不可抗力发生后，发包方与承包方需承担的损失分别如下表所示。
MS Project主要功能包括（ ）。
A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流
B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求
C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划
D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目
E.与其他 Microsoft Office系统应用程序交换项目信息
B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求
C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划
D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目
E.与其他 Microsoft Office系统应用程序交换项目信息
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是Microsoft Project软件。MS Project主要功能：（1）跟踪收集与工作有关的所有信息，包括项目的工期、成本和资源需求。（2）以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划。（3）—致且高效地安排任务和资源。（4）与其他 Microsoft Office系统应用程序交换项目信息。（5）管理人员在保持对项目的最终控制权的同时，又能与资源和其他项目干系人交流。（6）使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目。
下列监理任务中，属于项目监理机构施工阶段造价控制任务的有（ ）。
A.审核施工单位提交的工程结算文件
B.研究确定预防费用索赔的措施，以避免.减少施工索赔
C.研究制定预防工期索赔的措施，做好工程延期审批工作
D.审核工程竣工图
E.协助建设单位按期提交合格施工现场
B.研究确定预防费用索赔的措施，以避免.减少施工索赔
C.研究制定预防工期索赔的措施，做好工程延期审批工作
D.审核工程竣工图
E.协助建设单位按期提交合格施工现场
答案：A,B,E
解析：
考核目标控制。为完成施工阶段造价控制任务，项目监理机构需要做好以下工作：协助建设单位制定施工阶段资金使用计划，严格进行工程计量和付款控制，做到不多付、不少付、不重复付；严格控制工程变更，力求减少工程变更费用；研究确定预防费用索赔的措施，以避免、减少施工索赔；及时处理施工索赔，并协助建设单位进行反索赔；协助建设单位按期提交合格施保质、保量、适时、适地提供由建设单位负责提供的工程材料和设备；审核施工单位提交的工程结算文件等。
建设工程监理投标时，制定投标策略的前提是（ ）。
A.选择针对性的投标策略
B.合理设置项目监理机构
C.深入分析影响投标的因素
D.把握和深刻理解招标文件
B.合理设置项目监理机构
C.深入分析影响投标的因素
D.把握和深刻理解招标文件
答案：C
解析：
考点:建设工程监理投标策略。建设工程监理投标策略的合理制定和成功实施关键在于对影响投标因素的深入分析、招标文件的把握和深刻理解、投标策略的针对性选择、项目监理机构的合理设置、合理化建议的重视以及答辩的有效组织等环节。其中，深入分析影响投标的因素是制定投标策略的前提。
在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括（ ）
A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用
D.由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E.承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用
B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用
D.由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E.承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用
答案：A,B,C
解析：
材料费的索赔包括以下几项：①由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；②由于客观原因材料价格大幅度上涨；③由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
监理工程师试题8章 第4章
某高速公路建设项目，包括路基和路面工程（80km） ，大型桥梁（5座） ，业主把路基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人（单位） ，并签订了施工承包合同。业主委托某监理咨询公司负责该项目的施工监理工作，并签订了监理委托合同。
一、监理合同中部分内容如下：
1.在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查、认可，并发布变更指令为有效，实施变更。
2.监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。
3.监理单位有发布开工令.停工令、复工令的权利。
4.监理单位为本工程项目的最高管理者。
5.监理单位应维护业主的权益。
6.监理单位主要进行质量控制，而进度与投资控制的任务主要由业主行使。
7.由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享利益。
二、该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理大纲进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主。
该项目监理计划内容包括：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④监理机构的组织形式；⑤监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。
在第一次工地会议上，业主根据委托监理合同宣布了总监理工程师的任命及授权范围。
总监理工程师根据监理计划介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中，监理工作内容如下：
①编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。
②检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令。
③协助施工单位编制施工组织设计。
④审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。
⑤编制工程量计量规则，依次进行工程计量。
⑥组织工程竣工验收。
问题：
1.上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些?
2.项目总监应如何考虑建立监理组织结构形式?并说明理由，且绘出组织结构图。
3.指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。
4.指出该项目“监理计划”内容中的缺项名称。
5.在总监理工程师介绍的监理工作内容中找出不正确的内容并改正
一、监理合同中部分内容如下：
1.在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查、认可，并发布变更指令为有效，实施变更。
2.监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。
3.监理单位有发布开工令.停工令、复工令的权利。
4.监理单位为本工程项目的最高管理者。
5.监理单位应维护业主的权益。
6.监理单位主要进行质量控制，而进度与投资控制的任务主要由业主行使。
7.由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享利益。
二、该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理大纲进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主。
该项目监理计划内容包括：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④监理机构的组织形式；⑤监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。
在第一次工地会议上，业主根据委托监理合同宣布了总监理工程师的任命及授权范围。
总监理工程师根据监理计划介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中，监理工作内容如下：
①编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。
②检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令。
③协助施工单位编制施工组织设计。
④审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。
⑤编制工程量计量规则，依次进行工程计量。
⑥组织工程竣工验收。
问题：
1.上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些?
2.项目总监应如何考虑建立监理组织结构形式?并说明理由，且绘出组织结构图。
3.指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。
4.指出该项目“监理计划”内容中的缺项名称。
5.在总监理工程师介绍的监理工作内容中找出不正确的内容并改正
答案：
解析：
1.第1条不妥。正确的是：设计变更的审批权在业主。任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准，同意后，再由监理单位发布变更指令，实施变更。
第2条正确。
第3条不妥。正确的是：监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。
第4条不妥。正确的是：监理单位受业主委托就工程项目的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一最高管理者。
第5条不妥。正确的是：在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。
第6条不妥。正确的是：监理单位有实施工程项目质量、进度和投资三方面的监督控制权。
第7条不妥。正确的是：监理单位的努力使规定的建设工程提前，业主应按约定予以奖励，但不是利润分成。
2.宜采用直线式组织模式。因为该公路建设项目由两个承包人分别承包，而直线式的组织结构模式适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。其组织结构可用下图表示。
3.监理计划由监理公司技术负责人组织人员编写不妥，应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写。监理公司总经理审核不妥，应由监理公司技术负责人审核。
4.缺项名称：监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。
5.监理工作内容：
①错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工进度计划。
③错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工组织设计。
④错误，应改为：依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。
⑤错误，应改为：按招标文件的工程计量规定进行工程计量。
⑥错误，应改为：参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。
第2条正确。
第3条不妥。正确的是：监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。
第4条不妥。正确的是：监理单位受业主委托就工程项目的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一最高管理者。
第5条不妥。正确的是：在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。
第6条不妥。正确的是：监理单位有实施工程项目质量、进度和投资三方面的监督控制权。
第7条不妥。正确的是：监理单位的努力使规定的建设工程提前，业主应按约定予以奖励，但不是利润分成。
2.宜采用直线式组织模式。因为该公路建设项目由两个承包人分别承包，而直线式的组织结构模式适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。其组织结构可用下图表示。
3.监理计划由监理公司技术负责人组织人员编写不妥，应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写。监理公司总经理审核不妥，应由监理公司技术负责人审核。
4.缺项名称：监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。
5.监理工作内容：
①错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工进度计划。
③错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工组织设计。
④错误，应改为：依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。
⑤错误，应改为：按招标文件的工程计量规定进行工程计量。
⑥错误，应改为：参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。
关于保证方式的说法，正确的有（ ）。
A.保证方式有一般保证和连带责任保证
B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
答案：A,C,E
解析：
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
采用建筑工程管理方法要求监理工程师担负以下工作（ ）。
A. 行使施工监理职能
B. 大量的计划工作
C. 工程管理方法的制定实施工作
D. 设计管理与协调工作
E. 使工程设计与施工协调进行
B. 大量的计划工作
C. 工程管理方法的制定实施工作
D. 设计管理与协调工作
E. 使工程设计与施工协调进行
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P115
本题考查的是建筑工程管理方法。当采用建筑工程管理方法时，监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能。因此，监理工程师必须采取有效措施，使工程设计与施工能协调地进行，避免出现因设计进度拖延而导致施工进度受影响的不正常情况，最终确保建设工程进度总目标的实现。
本题考查的是建筑工程管理方法。当采用建筑工程管理方法时，监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能。因此，监理工程师必须采取有效措施，使工程设计与施工能协调地进行，避免出现因设计进度拖延而导致施工进度受影响的不正常情况，最终确保建设工程进度总目标的实现。
下列费用中，不属于研究试验费的是（ ）。
A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用
B.新材料的试验费
C.建设单位委托检测机构进行检验的费用
D.对构件进行破坏性试验的费用
B.新材料的试验费
C.建设单位委托检测机构进行检验的费用
D.对构件进行破坏性试验的费用
答案：A
解析：
在实施建设项目法人责任制的情况下，下列属于项目总经理职权的有()。
A.审核、上报项目初步设计和概算文件
B.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
C.编制项目财务预算、决算
D.研究解决建设过程中出现的重大问题
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
B.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
C.编制项目财务预算、决算
D.研究解决建设过程中出现的重大问题
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P6-7
选项AD属于项目董事会职权。
项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。
选项AD属于项目董事会职权。
项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。
监理工程师试题8章 第5章
下述情况中，招标人可以没收投标保证金的情况有( )。
A.投标人在投标截止日前撤销投标书
B.投标人在投标有效期内撤销投标书
C.投标人在中标后无正当理由拒签合同
D.投标人在中标后拒交履约保函
E.投标人有可能在合同履行中违约
B.投标人在投标有效期内撤销投标书
C.投标人在中标后无正当理由拒签合同
D.投标人在中标后拒交履约保函
E.投标人有可能在合同履行中违约
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P16-18
本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金：(1)投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；(3)中标人根据规定未能提交履约保证金；(4)投标人采用不正当的手段骗取中标 。
本题考查的是保证在建设工程中的应用。在下列情况下可以没收投标保证金：(1)投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；(3)中标人根据规定未能提交履约保证金；(4)投标人采用不正当的手段骗取中标 。
（2015年)某建设项目建筑安装工程费为6000 万元,设备购置费为1000 万元,工程建设其他费用为2000 万元,建设期利息为500 万元。若基本预备费费率为5%,则该建设项目的基本预备费为（)万元。
A.350
B.400
C.450
D.475
B.400
C.450
D.475
答案：C
解析：
二、预备费
⒈基本预备费
指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。
基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费)×基本预备费率
⒈基本预备费
指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。
基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费)×基本预备费率
项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。
A.组织对投标文件的技术评价
B.签订物资供应合同
C.确定建设单位推荐的物资供应单位
D.组织编制物资供应招标文件。
B.签订物资供应合同
C.确定建设单位推荐的物资供应单位
D.组织编制物资供应招标文件。
答案：D
解析：
2020教材P138-146
监理工程师控制物资供应进度的基本内容包括：(1)协助业主进行物资供应的决策；(2)组织物资供应招标工作；(3)编制、审核和控制物资供应计划。
监理工程师控制物资供应进度的基本内容包括：(1)协助业主进行物资供应的决策；(2)组织物资供应招标工作；(3)编制、审核和控制物资供应计划。
在工程网络计划中，关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
答案：C
解析：
根据施工合同履行管理的规定，关于承包人违约的说法正确的是（ ）。
A.未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，发包人可通知承包人立即解除合同
B.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
C.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
D.发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任
E.因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
B.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
C.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
D.发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任
E.因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
答案：B,C,E
解析：
发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
监理工程师试题8章 第6章
(2014年真题)关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（ ）。
A．发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料
B．对工程的勘察许可应由勘察人提供
C．勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供
D．拆除地上障碍物应由发包人完成
E．勘察服务完成之前，由于不可抗力原因解除合同时，定金应当退还
B．对工程的勘察许可应由勘察人提供
C．勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供
D．拆除地上障碍物应由发包人完成
E．勘察服务完成之前，由于不可抗力原因解除合同时，定金应当退还
答案：A,C,D
解析：
1.勘察人违约
合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：
（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；
（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；
（4）勘察人无法履行或停止履行合同；
（5）勘察人不履行合同约定的其他义务
勘察人发生违约情况时，勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
2.发包人违约
合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；
（2）发包人原因造成勘察停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。
合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：
（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；
（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；
（4）勘察人无法履行或停止履行合同；
（5）勘察人不履行合同约定的其他义务
勘察人发生违约情况时，勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
2.发包人违约
合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；
（2）发包人原因造成勘察停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。
监理工作完成后，属于向建设单位提交的监理工作总结的主要内容有()。
A.建设工程监理合同履行情况概述
B.监理任务或监理目标完成情况评价
C.表明工程监理工作终结的说明
D.工程监理工作的成效和经验
E.由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单
B.监理任务或监理目标完成情况评价
C.表明工程监理工作终结的说明
D.工程监理工作的成效和经验
E.由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单
答案：A,B,C,E
解析：
考点:建设工程监理实施程序和原则。监理工作完成后，向建设单位提交的监理工作总结。主要内容包括：建设工程监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价，由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单，表明工程监理工作终结的说明等。
甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟了21周后才交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是（）。
A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费
C.总共收取21万元误期赔偿费
D.总共收取10.5万元误期赔偿费
E.总共收取10万元误期赔偿费
B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费
C.总共收取21万元误期赔偿费
D.总共收取10.5万元误期赔偿费
E.总共收取10万元误期赔偿费
答案：B,E
解析：
误期赔偿费
1、每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。
2、但误期赔偿费的最高限额为合同价格的 5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。
1、每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。
2、但误期赔偿费的最高限额为合同价格的 5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。
(2015年)项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（ ）。
A.施工总工期目标是否留有余地
B.主要工程项目能否保持连续施工
C.施工资源供应计划是否满足施工进度需要
D.施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合
B.主要工程项目能否保持连续施工
C.施工资源供应计划是否满足施工进度需要
D.施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合
答案：C
解析：
本题考查的是项目监理机构对施工进度计划的审查。施工进度计划审查的基本内容：（1）施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；（2）施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要；阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；（3）施工顺序的安排应符合施工工艺要求；（4）施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；（5）施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列不属于分部分项工程量清单应记录内容的是（ ）。
A.项目编码
B.项目名称
C.项目特征
D.计算过程
B.项目名称
C.项目特征
D.计算过程
答案：D
解析：
2020版教材P130-133
分部分项工程量清单应按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量计算。
分部分项工程量清单应按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量计算。
监理工程师试题8章 第7章
以下各等级的风险中，属于可接受风险的是（ ）。
A.VL
B.L
C.M
D.H
B.L
C.M
D.H
答案：B
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。
在风险等级图中，可以将风险量的大小分为5 个等级:1）VL (很小); 2）L (小); 3）M (中等); 4）H (大); 5）VH (很大)。根据风险重要性评定结果，可以进行风险可接受性评定。风险等级为大、很大的风险因素表示风险重要性较高，是不可接受的风险，需要给予重点关注;风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险;风险等级为小的风险因素是可接受的风险;风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险。
本题考查的是建设工程风险管理。
在风险等级图中，可以将风险量的大小分为5 个等级:1）VL (很小); 2）L (小); 3）M (中等); 4）H (大); 5）VH (很大)。根据风险重要性评定结果，可以进行风险可接受性评定。风险等级为大、很大的风险因素表示风险重要性较高，是不可接受的风险，需要给予重点关注;风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险;风险等级为小的风险因素是可接受的风险;风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险。
工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（ ）的原则要求。
A.坚持质量第一
B.坚持质量标准
C.坚持预防为主
D.坚持科学的职业道德规范
B.坚持质量标准
C.坚持预防为主
D.坚持科学的职业道德规范
答案：C
解析：
考核工程质量控制的原则。坚持预防为主的原则：工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。
建设准备阶段工作内容包括（ ）。
A.组织招标选择监理单位
B.组建管理机构，招聘并培训生产管理人员
C.办理施工许可手续
D.办理工程质量监督手续
E.征地、拆迁和平整场地
B.组建管理机构，招聘并培训生产管理人员
C.办理施工许可手续
D.办理工程质量监督手续
E.征地、拆迁和平整场地
答案：A,C,D,E
解析：
下列属于工程监理乙级企业资质标准的有（ ）。
A.具有独立法人资格且注册资本不少于100万元
B.注册造价工程师不少于1人
C.申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故
D.申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故
E.企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.注册造价工程师不少于1人
C.申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故
D.申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故
E.企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历
答案：A,B,C,E
解析：
考点:“工程监理企业资质等级和业务范围”。乙级企业资质标准：①具有独立法人资格且注册资本不少于100万元；②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历；③注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次。其中，相应专业注册监理工程师不少于要求配备的人数，注册造价工程师不少于1人；④有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度；⑤有必要的工程试验检测设备；⑥申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为；⑦申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；⑧申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故。因此，本题的正确答案为ABCE。
工程质量统计分析方法在，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调查表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
答案：B
解析：
㈡分层法
分层法义叫分类法，可以更深入地发现和认识质量问题的原因。
分层法是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。其他统计方法一般都要与分层法配合使用，如排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等。
分层法义叫分类法，可以更深入地发现和认识质量问题的原因。
分层法是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。其他统计方法一般都要与分层法配合使用，如排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等。
监理工程师试题8章 第8章
招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.2
B.3
C.5
D.7
B.3
C.5
D.7
答案：C
解析：
本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退让投标保证金及银行同期存款利息。因此，本题的正确答案为C。
根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（ ）。
A：永久工程的损失
B：施工设备损坏
C：停工损失
D：施工场地的材料和工程设备
E：承包人的人员伤亡损失
B：施工设备损坏
C：停工损失
D：施工场地的材料和工程设备
E：承包人的人员伤亡损失
答案：A,D
解析：
本题考查的是不可抗力。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材P96。
某项目基准收益率为8%，计算期内现金流量如下表（单位：万元）。
依据上述资料进行项目财务评价可以得到的结论有（）
依据上述资料进行项目财务评价可以得到的结论有（）
A、项目自建设期初开始的静态投资回收期为4年
B、项目财务净现值大于零
C、项目偿债备付率为1.8
D、项目内部收益率小于基准收益率
E、项目第2年初的净现金流量为-800万元
B、项目财务净现值大于零
C、项目偿债备付率为1.8
D、项目内部收益率小于基准收益率
E、项目第2年初的净现金流量为-800万元
答案：A,B,E
解析：
FNPV=-1000(1+8%)-1+200(1+8%)-2+400(1+8%)-3+400(1+8%)-4+400(1+8%)-5+400(1+8%)-6＞0（项目财务内部收益率应大于基准收益率）；第2年末（第3年初）的净现金流量为200,第4年末的累计净现金流量=-1000+200+400+400=0（静态投资回收期为4年）；由于数据有限，无法识别项目的偿债备付率。
某单机容量为20万千瓦的火力发电站工程，业主与施工单位签订了单价合同，并委托了监理。
在施工过程中，施工单位向监理工程师提出应由业主支付如下费用：
(1)职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经费2万元。
(2)研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费8万元，改进混凝土泵送工艺试验费3万元，合计11万元。
(3)临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为2万元和1万元，合计3万元。
(4)施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用1万元。
(5)施工降效费：
①根据施工组织设计，部分项目安排在雨季施工，由于采取防雨措施，增加费用2万元。
②由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下：受影响部分的工程原计划用工2200工日，计划支出40元／工日，原计划机械台班360台班，综合台班单价为180元／台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工2800工日，实际支出45元／工日，实际用机械台班410台班，实际支出200元／台班。
【问题】
1．试分析以上各项费用业主应不应支付?为什么?
2．第(5)项费用的②中提出的降效支付要求，人工费和机械使用费各应补偿多少?
3．监理工程师绘制的S形曲线如下图所示。
注：①计划工作预算投资；②已完工作实际投资；③已完工作预算投资若该工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析：
(1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差。
(2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差。
在施工过程中，施工单位向监理工程师提出应由业主支付如下费用：
(1)职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经费2万元。
(2)研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费8万元，改进混凝土泵送工艺试验费3万元，合计11万元。
(3)临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为2万元和1万元，合计3万元。
(4)施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用1万元。
(5)施工降效费：
①根据施工组织设计，部分项目安排在雨季施工，由于采取防雨措施，增加费用2万元。
②由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下：受影响部分的工程原计划用工2200工日，计划支出40元／工日，原计划机械台班360台班，综合台班单价为180元／台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工2800工日，实际支出45元／工日，实际用机械台班410台班，实际支出200元／台班。
【问题】
1．试分析以上各项费用业主应不应支付?为什么?
2．第(5)项费用的②中提出的降效支付要求，人工费和机械使用费各应补偿多少?
3．监理工程师绘制的S形曲线如下图所示。
注：①计划工作预算投资；②已完工作实际投资；③已完工作预算投资若该工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析：
(1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差。
(2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差。
答案：
解析：
1．第(1)项不支付。理由：职工教育经费已包含在企业管理费中。
第(2)项模型破坏性试验费应支付。理由：合同中建安工程造价中不包括此项费用。改进混凝土泵送工艺试验费不支付。理由：该项目费用属于施工单位技改支出费用，应由施工单位自己承担。
第(3)项为民工搭建的用房费用不支付。因该费用已计入建筑工程费中的措施项目费。为业主搭建的用房费用应支付，因该项费用属于业主应支付的临时设施费。
第(4)项不支付。因该项目费用已包含在合同价中。
第(5)项的①不支付。因雨季施工是一个有经验的承包商能合理预见的，属承包商应承担的风险。②应支付。由于业主原因造成的损失，属于补偿范围。
2．人工费补偿=(2800-2200)×40=2．4(万元)。
机械台班费补偿=(410-360)×180=0．9(万元)。
3．(1)5月底：进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=1500-1500=0(万元)；
投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=1500-2000=-500(万元)；
即合同进行到第5个月底时进度无偏差，投资超出预算500万元。
(2)10月底：进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=4000-5500=-1500(万元)；
投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=4000-4500=-500(万元)；
即合同进行到第10个月底时工程进度拖延1500万元，投资超由预算500万元。
第(2)项模型破坏性试验费应支付。理由：合同中建安工程造价中不包括此项费用。改进混凝土泵送工艺试验费不支付。理由：该项目费用属于施工单位技改支出费用，应由施工单位自己承担。
第(3)项为民工搭建的用房费用不支付。因该费用已计入建筑工程费中的措施项目费。为业主搭建的用房费用应支付，因该项费用属于业主应支付的临时设施费。
第(4)项不支付。因该项目费用已包含在合同价中。
第(5)项的①不支付。因雨季施工是一个有经验的承包商能合理预见的，属承包商应承担的风险。②应支付。由于业主原因造成的损失，属于补偿范围。
2．人工费补偿=(2800-2200)×40=2．4(万元)。
机械台班费补偿=(410-360)×180=0．9(万元)。
3．(1)5月底：进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=1500-1500=0(万元)；
投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=1500-2000=-500(万元)；
即合同进行到第5个月底时进度无偏差，投资超出预算500万元。
(2)10月底：进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=4000-5500=-1500(万元)；
投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=4000-4500=-500(万元)；
即合同进行到第10个月底时工程进度拖延1500万元，投资超由预算500万元。
在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。
A.14
B.28
C.42
D.56
B.28
C.42
D.56
答案：C
解析：
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。
热门文章
