监理工程师每日一练9篇
监理工程师每日一练9篇 第1篇
B.工程复工报审表
C.费用索赔报审表
D.工程最终延期报审表
E.单位工程竣工验收报审表
B.申请人须知
C.资格审查方法和办法
D.资格预审申请文件
B、分类顺序吗
C、分部工程顺序码
D、清单项目名称顺序码
B.发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误
C.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工
E.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款
本题考核的是施工阶段发包人违约的情况。施工阶段发包人违约的情况包括:(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误;(2)发包人原因造成停工的持续时间超过56d以上;(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工;(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;(5)发包人不履行合同约定的其他义务。
B.研究确定预防费用索赔的措施,以避免.减少施工索赔
C.研究制定预防工期索赔的措施,做好工程延期审批工作
D.审核工程竣工图
E.协助建设单位按期提交合格施工现场
B.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当众予以拆封、宣读
C.依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起30日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
D.在确定中标人之前,招标人可以与投标人就投标方案进行谈判
B、5551
C、7462
D、7581
B、投标函附录
C、投标保函
D、评标委员会书面要求澄清的投标文件
E、投标人对评标委员会质疑的书面澄清
B、三级
C、四级
D、五级
监理工程师每日一练9篇 第2篇
B.受理物资供应单位的投标文件
C.组织编制物资供应计划
D.提出物资供应分包合同清单
⑴编制物资供应计划
监理工程师编制由业主负责(或业主委托监理单位负责)的物资供应计划,并控制其执行。
⑵审核物资供应计划
物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经监理工程师审核,并得到认可后才能执行。
⑶监督检查订货情况,协助办理物资的海运、陆运、空运以及进出口许可证等有关事宜。
⑷控制物资供应计划的实施:掌握物资供应全过程的情况;采取有效措施保证急需物资的供应;审查和签署物资供应情况分析报告;协调各有关单位的关系。
B、侵权
C、“先合同义务”
D、无过错
B.有多个终点节点
C.工作代号重复
D.节点编号有误
E.有多余虚工作
B.应当根据多数成员的意见作出结论
C.持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由,评标报告应当注明该不同意见
D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由
E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员,视为同意评标报告
(1)评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。
(2)持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。
B.309.49
C.310.00
D.327.00
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行
B.采用网络计划技术并结合电子计算机的应用,实施动态控制
C.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理状态下施工
E.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
B、监理实施细则
C、监理日志
D、材料设备验收记录
某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。
A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止
B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止
C.发生终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止
D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止
监理工程师每日一练9篇 第3篇
B.工程总承包模式
C.施工总分包模式
D.平行承发包模式
E.项目总承包管理模式
B、质量形成的时间
C、施工对象的层次
D、质量控制的程序
B、第2月实际进度比计划进度超前
C、第3月实际工程量比计划工程量超额5万m3
D、第4月底实际工程量比计划工程量超额5万m3
B.应将建设工程总目标分解,为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础
C.在不同的建设工程中质量、进度和造价目标,应具有相同的优先等级
D.质量、进度和造价目标之间相互制约,应使每一个目标均达到最优
B.减少施工单位的索赔,正确处理索赔事宜等
C.对材料、设备采购,通过质量价格比选,合理确定生产供应单位
D.通过审核施工组织设计和施工方案,使组织施工合理化
E.落实工程造价控制责任
B. 承包商的风险准备金
C. 建筑安装工程的暂定单价
D. 工程师风险控制基金
本题考查的是国际工程项目建安费用构成中的暂列金额。它是指包括在合同中,供工程任何部分的施工,或提供货物、材料、设备、服务,或提供不可预料事件使用的一项金额。暂列金额是业主方的备用金。这是业主的咨询工程师事先确定并填入招标文件中的金额。
B.施工单位违反工程建设强制性标准
C.工程存在安全事故隐患
D.施工单位未按审查通过的专项施工方案施工
E.因施工不当造成工程质量不合格
项目监理机构发现下列情况之一时,总监理工程师应及时签发工程暂停令:
(1) 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;
(2) 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的;
(3) 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;
(4) 施工单位违反工程建设强制性标准的;
(5) 施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。
AB选项属于总监签发工程暂停令的情形。
施工单位有下列行为时,项目监理机构应签发《监理通知单》 :
1) 施工不符合设计要求、工程建设标准、合同约定;
2) 使用不合格的工程材料、构配件和设备;
3) 施工存在质量问题或采用不适当的施工工艺,或施工不当造成工程质量不合格;
4) 实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期;
5) 未按专项施工方案施工;
6) 存在安全事故隐患;
7) 工程质量、造价、进度等方面的其他违法违规行为。
CDE属于项目监理机构应签发《监理通知单》的行为。
B. 业主负责提供的施工条件安排的是否合理、明确
C. 是否有进度控制人员的职责分工
D. 生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
E. 进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定
本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度计划审核的内容主要有:①进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求,是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定;②施工总进度计划中的项目是否有遗漏,分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求;③施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求;
④劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现,供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应;⑤总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调,专业分工与计划衔接是否明确合理;⑥对于业主负责提供的施工条件(包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等),在施工进度计划中安排得是否明确、合理,是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能性存在。
B、将投资、进度、质量目标分别进行分析论证
C、掌握客观规律,充分考虑制约因素
D、对未来的、可能的收益不宜过于乐观
E、将目标规划和计划结合起来
监理工程师每日一练9篇 第4篇
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同
B. 勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划,报请发包人批准
C. 除专用合同条款另有约定外,临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担
D. 临时占地使用完毕后,勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。
勘察人应当配备或搭设足够的临时设施,保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。
B.监理合同的履行产生物质成果
C.建设工程监理合同委托的工作内容必须符合法律法规及物资采购合同
D.建设工程监理合同的标的是服务
建设工程监理合同的标的是服务。工程建设实施阶段所签订的勘察设计合同、施工合同、物资采购合同、委托加工合同的标的物是产生新的信息成果或物质成果,而监理合同的履行不产生物质成果,而是由监理工程师凭借自己的知识、经验、技能,为委托人所签订的施工合同、物资采购合同等的履行实施监督管理。B选项错,D选项正确。
建设工程监理合同委托的工作内容必须符合法律法规、有关工程建设标准、勘察设计文件及合同。C选项错。
B.施工段
C.工作面
D.施工过程
B.可以区分急需工作和非急需工作,并能找急需工作线路
C.它是一个定义明确的数学模型,计算方便,且便于用计算机计算
D.能够进行计划的优选比较,从而选择最佳方案
E.计划简单,特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此
工程实施过程中发生如下事件:
事件4:幕墙分包工程招标工作启动前,施工单位向项目监理机构提交的施工招标方案提出:①采用议标方式招标;②投标单位应有安全生产许可证和满足分包工程试验检测资质要求的自有试验室; ③由中标单位与施工单位双方签订分包合同;④中标单位如不服从施工单位管理导致生产安全事故发生的,应承担主要责任。
问题:
5.指出事件4中招标方案的不妥之处,并说明理由。
(1)采用议标方式招标。理由:议标不是法定招标方式。
(2) 要求具备自有试验室。理由:以不正当理由排斥潜在投标人。
(3)中标单位与施工单位双方签订分包合同。正确做法:应由建设单位、施工单位和中标单位共同签订分包合同。
B.工期拖延
C.赶进度
D.材料代用
E.施工方案不当
B.3
C.4
D.6
B.定额人工费
C.定额人工费和机械费
D.定额人工费和材料费
规费包括社会保险费和住房公积金。社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础,根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。
监理工程师每日一练9篇 第5篇
合同履行中,承担违约责任的方式包括( )等。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.返还财产
E.追缴财产,收归国有
B.与被监理工程的建设单位隶属于同一上级单位
C.与被监理工程的建筑材料供应单位隶属于同一上级单位
D.与被监理工程的设备供应单位具有商业合作关系
E.与被监理工程的设计单位具有合作关系
《建设工程质量管理条例》规定,监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。
某实施监理的项目,通过招投标选择了A建筑公司作为该项目的总承包单位,在施工过程中,由于A公司对地基和基础工程的施工存在一定的技术欠缺,将此分部工程分包给B基础工程公司。工程实施过程中发生以下事件:
事件1:地基与基础工程中,检验批和分项工程由总包单位项目专业质检员组织分包单位项目专业质检员进行验收,分部工程由总包单位项目经理组织分包单位项目经理进行验收。监理工程师不参与对分包单位检验批和分项工程质量的验收,参与验收分部工程质量的验收。
事件2:主体结构分部工程、建筑电气分部工程、装饰装修分部工程的质量由总监理工程师组织总包单位项目经理进行验收。
事件3:单位工程完成后,由承包商进行竣工初验,并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收,并由各方签署工程竣工报告。
问题:
1.事件1中质量验收的正确做法是什么?
2.事件2中质量验收的正确做法是什么?
3.事件3中质量验收的正确做法是什么?
4.单位工程竣工验收备案由谁组织备案时间上有什么要求
地基与基础工程分项工程应由专业监理工程师组织总包单位项目专业技术负责人等进行验收,分包单位派人参加验收。
地基与基础分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织总包单位项目经理和技术负责人、质量负责人、与地基基础分部工程相关的勘察设计单位工程项目负责人和总包单位技术部门负责人、质量部门负责人参加相关分部工程验收,分包单位的相关人员参与验收。
2.正确做法:
主体结构分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织总包单位项目负责人和技术负责人、质量负责人、与主体结构分部工程相关的勘察设计单位工程项目负责人和总包单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。
建筑电气分部工程、装饰装修分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织总包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
3.正确做法:
(1)当单位工程达到竣工验收条件后,承包商应在自查、自评工作完成后,填写工程竣工报验单,并将全部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收。总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行初验。
(2)经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后,由总监理工程师签署工程竣工报验单,并向建设单位提出质量评估报告。
(3)建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。
4.单位工程竣工验收备案的组织者和时间要求:
单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。备案时间应在单位工程竣工验收合格后15日内进行。
B.缓坡型
C.孤岛型
D.双峰型
B、质量文件
C、质量信息
D、质量手册
B.对材料、设备采购,通过质量价格比选
C.建立多级网络计划体系
D.建立健全项目监理机构
工程质量控制的技术措施的内容为:协助完善质量保证体系;严格事前、事中和事后的质量检查监督。
【事件】
建设过程中发生了以下事件:
事件1:资格预审阶段,资格预审文件对项目经理要求为:水利工程类高级技术职称,担任过大、中型水利工程施工项目经理。
事件2:招标阶段,在工程量清单中要求安全作业环境及措施费用分摊到分类分项清单报价中,不再单独报价。
事件3:施工过程中,建设单位要求监理单位编制了保证安全生产的措施方案,方案内容包括项目概况、编制依据、安全生产规章制度等。
事件4:为了保证施工质量和施工进度,渠坡衬砌施工时,设计单位要求采用新研制的大型混凝土衬砌设备。建设
单位要求监理单位就新研制的大型混凝土衬砲设备施工工艺提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
事件5:在渠道开挖施工时,有一处发生了滑坡,施工单位在滑坡处开挖时,未采取相应的安全防护措施,存在重大安全隐患,监理单位首先向建设单位进行了报告。
事件6:由于工程跨越重要河道,因此建设单位要求施工单位编制施工期度汛方案,报监理单位批准,并要求施工单位成立防汛指挥部。
【问题】
1.请指出事件1?事件6的不妥之处,并说明理由。
2.请根据事件3,补充保证安全生产的措施方案的主要内容。
3.根据事件6,试阐述对于施工度汛,施工单位应该做哪些工作?
不妥之处:
事件1中,对项目经理资格未设置安全生产资格或安全生产考核要求不妥。理由:项目法人在对施工投标单位进行资格审査时,应当对投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员是否经水行政主管部门安全生产考核合格进行审查。有关人员未经考核合格的,不得认定投标单位的投标资格。
事件2中,安全作业环境及措施费用分摊到分类分项清单报价不妥。理由:水利水电工程建设项目招标文件中应包含安全生产费用项目清单、明确投标方应按有关规定计取,单独报价,不得删减。
事件3中,建设单位要求监理单位编制保证安全生产的措施方案不妥。理由:项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案,并报有管辖权的水行政主管部门备案。
事件4中,设计单位要求监理单位提出新型衬砌设备的保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施不妥。理由:对于新工艺、新设备,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
事件5中,发现重大安全隐患,监理单位首先向建设单位报告不妥。理由:发现存在重大安全隐患的,监理单位应首先通知施工单位停工整改。
事件6中,建设单位要求施工单位编制度汛方案不妥;监理单位审批度汛方案不妥;施工单位成立防汛指挥部不妥。理由:项目法人应根据工程情况和工程度汛需要,组织制订工程度汛方案和超标准洪水应急预案,报有管辖权的防汛指挥机构批准或备案。防汛度汛指挥机构应由项目法人、监理单位、施工单位、设计单位主要负责人组成。
问题2:
项目法人编制的保证安全生产的措施方案还应包括:安全生产管理机构及相关负责人;安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况等;生产安全事故的应急救援预案;工程度汛方案、措施等。
问题3:
施工单位应根据批准的度汛方案和超标准洪水应急预案,制订防汛度汛及抢险措施,报项目法人批准,并按批准的措施落实防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作,做好汛期值班,保证汛情、工情、险情信息渠道畅通。
B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
B.材料
C.施工工艺
D.设备类别
E.施工顺序
分部工程:是单位工程的组成部分,一般按专业性质、工程部位确定。
分项工程:是分部工程的组成部分,可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。
检验批:可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批;室外工程一般划分为一个检验批。
监理工程师每日一练9篇 第6篇
质量控制的具体措施不包括( )。
A质量控制的组织措施B质量控制的技术措施
C质量控制的经济措施D质量控制的标准措施
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
B.建设单位指定的检测单位
C.政府批准的有资质的法定检测单位
D.监理工程师审查批准的施工单位试验室
B.10%
C.15%
D.30%
B. 施工图预算
C. 修正概算
D. 投资估算
本题考查的是建设工程施工图设计阶段投资控制的目标。设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标。
B、延误15万元
C、超前10万元
D、延误10万元
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担,安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是()。
A.工程合格程度 B.安全达标程度
C.工程返修程度 D.顾客满意程度
B.拆除地上地下障碍物
C.平整施工现场
D.处理有关设计问题
E.向施工承包人进行设计交底
(1)落实土地征用、青苗树木赔偿;
(2)拆除地上地下障碍物;
(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;
(4)平整施工现场;
(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
监理工程师每日一练9篇 第7篇
B.GB/T 19001 —2008 idt ISO 9001:2008
C.GB/T 19004— 2009 idt ISO 9004:2009
D.GB/T 19011 —2013 idt ISO 19011:2011
B、审定承包单位提交的进度计划
C、审核工程计量的数据和原始凭证
D、对工序施工质量检查结果进行记录
B.1.O3
C.1.06
D.0.94
B.237.66
C.239.20
D.239.27
B.专业施工部位
C.阶段
D.分部工程
E.单位工程
B.目标的合成
C.目标的确定
D.目标的分解
编制资金使用计划过程中最重要的步骤,就是项目投资目标的分解。根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。
B.承包人也可邀请监理人共同进行检验
C.监理人检查确认质量符合隐蔽要求后,承包人即可进行覆盖
D.验收不合格,承包人应在监理人限定的时间内修整或返工后重新报验
B、采用不正确的结构方案,荷载取值过小
C、挡土墙未按图设滤水层、排水孔
D、悬挑结构未进行抗倾覆验算
E、未进行技术交底,违章作业
B.承包商对分包商的管理费
C.业主对分包商的管理费
D.分包商的报价加总包管理费
监理工程师每日一练9篇 第8篇
(1)A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了~家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:
①乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
②甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料.供乙方参考使用。
③乙方不能将工程转包.但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(2)B工程合同额为9000万元,总工期为30个月.工程分两期进行验收.第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中.出现了下列问题:
①工程开工后,从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知.并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求.其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由,拒绝支付。为此.承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工.并要求业主承担违约责任。
②工程进行到第10个月时.国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工.该项目属于指令停工项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
③复工后在工程后期.工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。
【问题】
1.A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 合同条款中有哪些不妥之处
2.B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理
3.合同价款调整的程序包括哪些内容
4.合同争议常见的解决方法有哪些
第①条中乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)施工不妥。应改为按总监理工程师批准的施工组织设计(施工方案)施工。
第②条中供“乙方参考使用”说法不妥。应改正为保证资料(数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据。
第③条不妥,不允许分包单位将工程再次分包。
2.对问题①的处理:业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款,应承担金钱债务及违约责任,承包商提出要求付款并计利息是合理的。但除专门规定外,通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第l5天(即l4天后)起计算,而不应是承包商所提出的第11天起算。另外,业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付,不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定,是不能接受的。
对问题②的处理:由于国家指令性计划有重大修改或政策上的原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于当事人签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的社会突发事件,属于不可抗力,这不是业主违约和单方面申止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
对问题③的处理:承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据合同法,承包商可以不承担工期拖延的责任,业主应当给予工期顺延,但不补偿费用。
3.合同价款调整应按照以下程序进行:
(1)出现合同价款调增事项后的14天内,承包人向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料;承包人在14天内未提交合同价款调增报告的,视为承包人对该事项不存在调整价款请求。
(2)出现合同价款调减事项后的14天内,发包人向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料;发包人在l4天内未提交合同价款调减报告的,视为发包人对该事项不存在调整价款请求。
(3)发(承)包人应在收到承(发)包人合同价款调增(减)报告及相关资料之日起14天内对其核实,予以确认的应书面通知承(发)包人。当有疑问时,应向承(发)包人提出协商意见。发(承)包人在收到合同价款调增(减)报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的,视为承(发)包人提交的合同价款调增(减)报告已被发(承)包人认可。发(承)包人提出协商意见的,承(发)包人应在收到协商意见后的14天内对其核实,予以确认的应书面通知发(承)包人。承(发)包人在收到发(承)包人的协商意见后14天内既不确认也未提出不同意见的,视为发(承)包人提出的意见已被承(发)包人认可。
4.争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼等。
【命题点与拓展】
本案例第1题主要考查合同管理的相关知识。
总价合同对承包方具有一定的风险。采用这种合同时,必须明确工程承包合同标的物的详细内容及其各种技术经济指标,一方面承包方在投标报价时要仔细分析风险因素,需在报价中考虑一定的风险费;另一方面发包方也应考虑到使承包方承担的风险是可以承受的,以获得合格而又有竞争力的投标人。总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同,无论采用哪种总价合同形式,均需要施工设计图纸完整、工程量明确,A项目采用总价合同形式签订施工合同明显不妥当。单价合同是指承包方按发包方提供的工程量清单内的分部分项工程内容填报单价,并据此签订承包合同,而实际总价则是按实际完成的工程量与合同单价计算确定,合同履行过程中无特殊情况,一般不得变更单价。
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工进度计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性、安全性、可靠性负责。施工组织设计完成后,按专用条款的约定,将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。所以,合同条款第①条不妥,施工组织设计应由监理人审批。
建设工程施工合同中,发包人的义务包括发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。发包人应保证资料的真实、准确、完整,但不对承包人据此判断、推论错误导致编制施工方案的后果承担责任。所以,合同条款第②条“仅供乙方参考使用”不妥,应保证资料数据的准确、真实、完整,并作为乙方现场施工的依据。
《建筑法》明确规定,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。所以,合同条款第③条不妥。
本案例第2题主要考查费用索赔问题。
发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法,根据工程计量结果,办理期中价款结算,支付进度款。进度款支付周期,应与合同约定的工程计量周期一致。其中,工程量的正确计量是发包人向承包人支付进度款的前提和依据。承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份,详细说明此周期认为有权得到的款额,包括分包人已完工程的价款。发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实,确认后向承包人出具进度款支付证书。发包人应在签发进度款支付证书后的14天内,按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。若发包人逾期未签发进度款支付证书,则视为承包人提交的进度款支付申请已被发包人认可,承包人可向发包人发出催告付款的通知。发包人应在收到通知后的14天内,按照承包人支付申请的金额向承包人支付进度款。
发包人未按规定支付进度款的,承包人可催告发包人支付,并有权获得延迟支付的利息;发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期,向承包人支付合理利润,并应承担违约责任。
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。
B.1486.17
C.1583.61
D.1752.42
B、动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量
C、动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期
D、动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强
B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题
C.检验结果免除卖方应当负有的义务
D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验
E.卖方有合理理由且事先与买方协商,可以推迟开箱检验时间
B.60%
C.80%
D.90%
B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有,抵押权自登记时设立
B.培训
C.调度
D.委任
B.已完工作实际投资(ACWP)
C.投资偏差(CV)
D.进度偏差(SV)
E.进度绩效指标(SPI)
【问题】1.该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
监理工程师每日一练9篇 第9篇
事件1:施工单位向项目监理机构报送的试验室资料包括:实验室的资质等级及试验范围;试验项目及试验方法;试验室管理制度。专业监理工程师审查后认为报送的资料不全,要求施工单位补充。
事件2:为了更加科学地评价工程质量和验收,在分部工程中按相近工作内容和系统划分为若干个子分部工程;每个子分部工程中包括若干个分项工程;每个分项工程中包含若干个检验批,检验批是工程施工质量验收的最小单位。
事件3:工程竣工验收时,发现某些部位不符合合同要求。
问题:
1.事件1中,专业监理工程师要求补充的内容有哪些?
2.事件2中,各层次的质量验收记录由谁填写?由谁组织哪些人员进行验收?
3.事件3中,工程施工质量不符合要求时,应如何处理?
2.检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
分项工程质量验收记录由施工单位项目专业技术负责人填写,专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人进行验收。
分部工程质量验收记录由施工单位负责人和项目技术、质量负责人等填写,总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人进行验收。
单位工程质量验收记录由施工单位填写,由建设单位项目负责人组织设计、勘察、监理、施工等单位项目负责人进行验收,验收结论由总监理单位填写。
3.工程施工质量不符合要求时,要按以下规定进行处理:
(1)经返工或返修的检验批,应重新进行验收。
(2)经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收。
(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
(4)经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。
(5)经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位或子单位工程,严禁验收。
(6)工程质量控制资料应齐全完整,当部分资料缺失时,应委托有资质的检测单位按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。
B、实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定
C、承包方在投标报价中不需要考虑风险费用
D、实际工程价格可能大于也可能.小于合同价格
B.三
C.四
D.六
B.由于承包人原因造成某项缺陷修复,相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年
C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行
D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,但不包括合理利润
属于发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。
B、3和2
C、5和1
D、5和2
= 26-21=5天
自由时差 = min{紧后工作最早开始时间
-工作N的最早完成时间}
=min{[32-(21+9)],[35-(21+9)]}
=min{ 2,5 }=2天
B.1
C.3
D.4
建设工程实施过程中投入的生产要素包括 ( )。
A.工程设备
B.设计图纸
C.目标控制措施
D.施工方法
E.信息
B.抵押的财产不一定为抵押人所有
C.土地所有权不可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效
事件1:施工单位进场施工,发现按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基(该合同段全为借土填方,运距10km),当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土’施工单位只能另选取土场,运距增加2km,加修便道2km,这样造成该施工单位运输负担沉重,进度受到影响,成本费用大量增加。施工单位就此提出,在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。而业主则认为根据合同第11款(现场勘察)的规定,投标人已经认真进行了现场考察,对于料场应有充分考虑,拒绝任何增加费用的索赔要求。
事件2:桥梁基础为钻孔灌注粧,按照《招标文件》的要求,所有粧都要进行无破损法(超声波)检测,以确保桩基础的工程质量。当桩基进行检测时’发现有一根断桩,断位处在地下水位以下,且地质资料显示该处有溶洞。由此,施工单位向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下:
补桩。
调整承台的结构钢筋,外形尺寸做部分改动。
总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,经审核认为施工单位提交的处理方案可行,因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告: 1.要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。 2.增加的补桩应予计量、支付。 理由是此粧断粧原因是地质不良,有溶洞所致。 事件3:在施工过程中未经监理工程师事先同意,施工单位就订购了一批预应力钢绞线。钢绞线运抵施工现场后,经监理人员检査发现,钢绞线质量存在下列问题: 1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料。
2.钢绞线外观不良,无标识。
问题: 事件 1中:
作为监理工程师你对 作为监理工程师你对 作为监理工程师你对 此有何看法? 此有何看法? 此有何看法?
你认为承包人应吸取什么经验教训? 你认为承包人应吸取什么经验教训? 你认为承包人应吸取什么经验教训? 你认为承包人应吸取什么经验教训? 你认为承包人应吸取什么经验教训?
事件2中:总监理工程师批准上述处理方案,在工作程序方面是否妥当?试说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点。
施工单位提出的索赔要求,总监理工程师应如何处理?并说明理由。
事件3中:监理工程师应如何处理预应力钢绞线问题?
根据本案例所述的情况,施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为监理工程师,不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察,已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑这些因素的影响。同时,案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。
施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究,认真做好现场考察和调查等环节的工作,充分了解施工中可能出现和存在的风险,并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施,从而避免和减少损失。
事件2: 工作程序不妥。理由是:该项目总监理工程师在批准处理方案时,既没有取得业主的同意,也没有取得设计单位的认可。
处理质量问题的工作程序要点是:
①发出质量问题通知单,责令承包人报送质量问题的调查报告、处理方案等。 ②审查质量问题处理方案,并报业主。
③跟踪检査施工单位对已批准的处理方案的实施情况。
④验收处理结果。
⑤向业主提交有关质量问题的处理报告。
⑥将完整的处理记录整理归档。
总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。理由是:断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因,地质资料已充分显示,施工单位应充分估计到这一点,在施工中应采取有效措施,保证桩的质量。
事件3: (1)由于该批钢绞线是由施工单位采购的,经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识,且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目,并抄送业主备案。
监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。
如果施工单位提交了上述资料,经监理工程师审查符合要求,则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求,则监理工程师可进行质检签证,同意使用,并书面通知施工单位。 如果施工单位不能提供第(2)条所述的资料,或虽提供了上述资料,但经抽样送检试验后质量不符合技术规范或设计文件的要求,则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目,并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场(施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题,由他们双方协商解决)。
监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。
上一篇:2021监理工程师考试答案8篇
下一篇:2021监理工程师试题9篇